高端家具制作合同書（精選3篇）
高端家具制作合同書 篇1
合同編號：定做人：
簽定地點：承攬人：
簽定時間： 年 月 日
第一條 定作物、數量、報酬、交付期限定作物名稱規格型號計量單位數量報酬交貨期限及數量單位金額合計合計人民幣金額(大寫)：(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 承攬人提供的材料序號材料名稱規格型號生產廠家計量單位用料數量質量單價金額(注：空格如不夠用，可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條 定作物的技術標準、質量要求：
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限乃備性：
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條 定做人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條 承攬人發現定做人提供的圖紙、技術要求不合理的，在__________日內向定作人提出書面異議。
定作人應在收到書的_______日內答復。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。
第十條 定作物的交付方式及地點：
第十一條 定作物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條 報酬的結算方式及期限：
第十三條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫)________元。
第十四條 本合同解除的條件：第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任：
第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項：
定 作 人定作人(章)：
住所：
法定代表人(章或簽字)：
居民身份證號碼：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
承 攬 人承攬人(章)：
住所：
法定代表人(章或簽字)：
居民身份證號碼：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
簽(公)證意見：簽(公)證機關(章)經辦人：
年 月 日
高端家具制作合同書 篇2
定做方(發包方、以下簡稱甲方):
制作方(承包方、以下簡稱乙方):
甲乙雙方根據《合同法》及有關規定，簽訂本合同，并共同遵守。
一、甲方委托乙方于 年 月 日至 年 月 日期間制作安裝廣告招牌，工期為 天。
二、工程內容：
1、規格: M M
2、霓虹燈掃描管晚間為紅、綠、藍色，間隔5cm，大字和標志顏色見效果圖。
3、制作采用甲、乙雙方商定的樣稿，未經甲方同意，乙方不得改動廣告樣稿。且制作完成后的效果比例應與樣稿效果比例一致。
三、廣告樣稿為合同附件，與本合同一并保存。
四、付款方式：此招牌按照以上制作規范合同價款為 元整,大寫 正.
合同簽訂后甲方付給乙方該工程款人民幣元 ;工程進行到一半，甲方支付乙方工程款人民幣 元;工程完工經驗收合格后甲方再付給乙方工程款人民幣 元;剩余(即人民幣 元，質保期滿一周內付清。
五、工程期限：甲乙雙方自合同簽訂后，乙方收到甲方的第一批工程預付款后的31日內保質保量的完成該工程(在甲方履行合同，撥款正常的情況下),延期一天甲方有權在該工程款內扣除人民幣_每天100.00元整。風力超過5級或雨天，工期順延。
六、保修期一年，即年月日至年月日，保修期內，若遇大風、冰雹、地震、及人為破壞等因素而造成的燈管損壞，甲方需承擔維修費用。
六、乙方在施工過程中造成甲方設施的人為損害由乙方負責。
七、在施工過程中乙方施工人員的安全由乙方負責。
八、乙方嚴格按照甲乙雙方商定的樣稿制作，如有偏差由乙方負責賠償甲方的經濟損失。
十一、合同糾紛解決方式:友好協商解決，經濟合同仲裁或法院起訴.
十二、其它未盡事宜，雙方友好協商解決。協議一式兩份,簽字蓋章有效.
定做方(發包方、以下簡稱甲方)
制作方(承包方、以下簡稱乙方)___
年月日：
高端家具制作合同書 篇3
委托人：___ 受托人：___
法定住址：___ 法定住址：___
法定代表人：___ 法定代表人：___
職務：___ 職務：___
委托代理人：___ 委托代理人：___
身份證號碼：___ 身份證號碼：___
通訊地址：___ 通訊地址：___
編碼：___ 編碼：___
聯系人：___ 聯系人：___
電話：___ 電話：___
傳真：___ 傳真：___
帳號：___ 帳號：___
電子信箱：___ 電子信箱：___
根據《中華人民共和國合同法》及___有關規定，經雙方協商，簽訂本合同，并共同履行。
第一條 委托設計制作的項目
1、項目名稱：___。
2、項目內容：以雙方共同商定的方案及結構框圖為基礎，具體內容如下：___。
3、項目完成日期：___年___月___日。
第二條 資料提供
1、委托人向受托人提供有關證件和真實有效的宣傳材料，保證文件質量符合使用要求，并應組織好制作前的通聯工作，便于提高工作效率。
2、委托人派專人負責溝通，并配合受托人，如期向受托人提供所需的設計文案和其他資料，并保證提供的資料質量達到設計和制作的要求。
第三條 項目的結構
1、雙方共同協商，確定本項目文案、結構框圖等。委托人可以向受托人提供制作項目的結構、框架，要求受托人按照___的有關要求進行制作。雙方協商確定的結構在制作過程中均無權擅自改變。
2、由于委托人變更已提交的設計文案和基礎資料，變更雙方確定的結構框圖，變更項目使用要求等條件造成受托人設計制作工作返工時，雙方應重新商定項目完成日期，同時根據工作變更及返工情況商定費用的變更。
3、項目制作完成后，委托人可以要求受托人對項目做非結構性的修改。
第四條 錯誤的補救
由于受托人設計制作錯誤產生的問題，受托人有責任在設計制作上采取補救措施并及時更新委托人的成果文件，費用由受托人承擔。
第五條 制作的合法性
1、委托人不得要求受托人違反國家有關標準進行設計制作。
2、對于牽涉盜版、違法、政治、色情及其直接間接損害他人合法權益的內容，受托人有權不制作。
第六條 期限
1、受托人在收到委托人提供的相關資料之日起___個工作日內，完成所有項目的制作；
2、對委托人提出的有可能影響雙方約定的完成時間的要求，受托人有權提出延期請求，由雙方協商確定具體時間。
第七條 項目收費及支付方法
1、費用構成具體如下：
（1）___，___元
（2）___，___元
（3）___，___元
本項目設計及制作費用總計為：人民幣___元（￥___元）。
3、合同簽訂后委托人即預付受托人費用總額的___％即人民幣___元（￥___元）。
4、項目初步完成，受托人向委托人提交初稿校驗時，委托人再付受托人費用總額的___％費用，即人民幣___元（￥___元）。
5、項目完成，受托人向委托人提交成果文件時，委托人支付受托人余款費用總額的___％費用，即人民幣___元（￥___元）。
第八條 驗收方式
1、委托人應當在收到項目成果后___天內進行驗收，并填寫驗收報告。___天內，受托人未收到任何書面的修改通知或意見即視為驗收通過。
2、對于必須修改部分，委托人應及時向受托人出具書面申請，并由負責人簽字。
3、對于相同部分，受托人對其修改不超過___次。
第九條 受托人應當協助委托人解決該項目使用過程中的技術問題，并對使用人員進行基本培訓。
第十條 知識產權約定
1、受托人對委托人提供的文字及圖片資料中所涉及的包括知識產權在內的一切法律問題不承擔任何法律責任。
2、委托人對設計完成的作品享有著作權。受托人將委托設計的所有費用結算完畢后，委托人可將作品著作權轉讓給受托人（需另行簽訂轉讓合同）。
3、在未付清所有委托設計費用之前，設計的作品著作權歸委托人，受托人對該作品不享有任何權利。
4、受托人在余款未付清之前擅自使用或者修改使用該作品而導致的侵權，委托人有權依據《中華人民共和國著作權法》追究其法律責任。
第十一條 技術資料的保密
1、本項目中委托人提供的全部設計資料屬委托人所有，受托人有責任對此予以保密，不得提供給第三方使用。
2、雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年。
第十二條 合同終止
1、本合同經雙方加蓋單位法人公章，并有法定代表人或法定代表人授權代理人簽字（或蓋章）后生效。
2、雙方因故需變更或終止本合同時應提前通知對方，對本合同中的遺留問題取得一致意見，在補充條款中進行說明或簽定補充協議。未達成協議前，本合同繼續有效。
3、受托人向委托人提供本合同中規定的項目成果文件，且委托人按合同規定付清受托人全部設計制作費后，本合同關系終止。本合同另有條款約定的除外。
第十三條 誠實信用
雙方應本著誠實信用的原則履行本合同。任何一方在履行中采用欺詐，脅迫或者暴力的手段，另一方可以解除本合同并有權要求對方賠償損失。任何一方在履行中發現或者有證據表明對方已經，正在或將要違約，可以中止履行本合同，但應及時通知對方。若對方繼續不履行，履行不當或者違反本合同，該方可以解除本合同并要求對方賠償損失。
第十四條 違約責任
1、委托人中途廢止合同，按未履行部分項目費用的___％，向受托人償付違約金；超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的___償付違約金。
2、受托人不能完成合同規定的工作，按未履行部分項目費用的___％，向委托人償付違約金；不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分費用的___％支付違約金。
3、其它違約責任按《中華人民共和國民法典》執行。
第十五條 聲明及保證
委托人：
1、委托人為有權簽署并有能力履行本合同。
2、委托人簽署和履行本合同所需的一切手續（___）均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對委托人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
受托人：
1、受托人有權簽署并有能力履行本合同。
2、受托人簽署和履行本合同所需的一切手續（___）均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對受托人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十六條 通知
1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用___（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：___。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起___日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十七條 合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出___天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第十八條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第十九條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第___種方式解決：
（1）提交___仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第二十條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后___日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十一條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十二條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十三條 合同的效力
1、本合同有效期為___年，自___年___月___日至___年___月___日。
2、本合同正本一式___份，雙方各執___份，具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：___ 乙方（蓋章）：___
法定代表人（簽字）：___ 法定代表人（簽字）：___
委托代理人（簽字）：___ 委托代理人（簽字）：___
簽訂地點：___ 簽訂地點：___
___年____月____日 ___年____月____日