科技公司裝修合同書（精選3篇）

科技公司裝修合同書 篇1

　　發包方(以下簡稱甲方)：________

　　委托代理人：________

　　單位：________

　　住所地址：________

　　聯系電話：________

　　承包方(以下簡稱乙方)：________

　　法定代表人：________

　　注冊地址：________

　　聯系電話：________

　　依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條　工程概況

　　1.1　工程地點：______市____區(縣)________路____號____樓____室。

　　1.2　住房結構：____房型____房____廳____套，施工面積______平方米。

　　1.3　工程承包方式，雙方商定采取下列第____種承包方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料

　　1.4　總價款：________元，大寫(人民幣)：________。其中：材料費：______，人工費：______，管理費：______，設計費：______，垃圾清運費：______，稅金：______，其他費用：______。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　1.5　工程期限____天;開工日期____天____月___日;竣工日期____天____月___日;

　　1.6　工程內容及做法(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

　　第二條　施工單位資格

　　乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。

　　第三條　材料供應

　　3.1　按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)，甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　3.2　按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。

　　第四條　工程質量

　　4.1　本工程執行________ (填建筑裝飾工程技術規程)、________ (填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　4.2　本工程由____方設計施工方案。

　　4.3　甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4.4　由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4.5　在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　4.6　施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。

　　第五條　工程驗收

　　5.1　雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　____________________________。

　　乙方應提前____天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表八：工程驗收單);

　　5.2　工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(見附表八：工程驗收單)。在工程款結清后，辦理移交手續(見附表九：工程結算單);

　　5.3　本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見附表十：工程保修單)。

　　第六條　工程款支付方式

　　6.1　雙方約定按下列第___種方式支付工程款：

　　(1)本合同簽訂后，開工前____至____日，甲方支付相當于總價款____%的工程款;

　　(2)完成____%的工程量之日后的____日內，甲方支付相當于總價款____%的工程款;

　　(3)竣工驗收后____日內，甲方支付相當于總價款____%的工程款;

　　(4)竣工驗收合格____年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款____%的工程款。 甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

　　6.2　因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

　　6.3　雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。

　　6.4　竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的____%的保修基金�？⒐を炇蘸细窈骭___年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

　　第七條　有關安全生產和防火約定

　　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　第八條　工程監理

　　8.1　本工程甲方委托監理，應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。

　　8.2　本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中，發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應作出公正的處理。

　　8.3　為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時，按協議條款的約定處理�？偙O理工程師易人，甲方接到監理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續履行賦予前任的權利和義務。

　　第九條　施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第____種方式提供：

　　9.1　甲方在開工日期____天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。

　　9.2　甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式___份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費______元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

　　9.3　使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應在協議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。

　　第十條　乙方駐工地代表

　　乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：

　　10.1　乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執行上簽署姓名及收到時間后生效。

　　10.2　乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期;責任在乙方，由乙方承擔費用。

　　10.3　乙方代表易人，乙方應于易人前____天通知甲方，后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。

　　第十一條　甲方工作

　　11.1　甲方應在開工前____天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　11.2　做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。

　　11.3　如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔有關費用。

　　11.4　不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　11.5　施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

　　11.6　參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。

　　第十二條　乙方工作

　　12.1　施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　12.2　嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

　　12.3　保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;

　　12.4　保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　12.5　參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。

　　12.6　指派________為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。

　　12.7　乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

　　第十三條　工程變更

　　工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附表七：裝飾裝修工程變更單)。

　　第十四條　工期延誤

　　14.1　對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　　(1)工程量變化或設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　14.2　因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　14.3　甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　14.4　因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第十五條　違約責任

　　15.1　合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失;

　　15.2　未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責;

　　15.3　因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失;

　　15.4　由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方______元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付違約金。

　　15.5　由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延;

　　15.6　由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的____%向甲方支付違約金。

　　15.7　甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

　　15.8　乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　第十六條　合同的變更和解除

　　17.1　合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款____%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　17.2　施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

　　第十七條　垃圾清運

　　因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的________地點，甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣) ______元(此費用不在工程價款內)。

　　第十八條　聲明及保證

　　甲方：

　　18.1　甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　18.2　甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　18.3　在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　18.4　甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：

　　18.1　乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　18.2　乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　18.3　在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　18.4　乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十九條　保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為____年。 一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第二十條　不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。 如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在____天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第二十一條　通知

　　21.1　根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_______(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　21.2　各方通訊地址如下：________。

　　21.3　一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第二十二條　爭議的處理

　　22.1　本合同受____國法律管轄并按其進行解釋。

　　22.2　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：

　　(1)提交________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十三條　解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第二十四條　補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十五條　合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為____年，自______年____月____日至______年____月____日。本合同正本一式____份，雙方各執____份，具有同等法律效力;合同副本____份，送____留存一份。

　　甲方(蓋章)：________

　　委托代理人(簽字)：________

　　______年____月____日

　　簽訂地點：________

　　乙方(蓋章)：________

　　法定代表人(簽字)：________

　　______年____月____日

　　簽訂地點：________

科技公司裝修合同書 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中華人民共和國建筑裝飾合同法》和《建筑裝飾安裝工程承包合同條例》之規定，并依據本工程現場實際施工情況，經雙方友好協商，就乙方承接甲方商場專柜裝修事宜一致達成如下協議：

　　第一條 、工程概況及承包范圍

　　1、工程名稱： 工程地點。

　　2、本工程為包工包料工程。裝修面積為。范圍即圖紙上標明的所有項目。

　　4、工程期限：日起至日止為乙方施工期，甲方_ 年 _月_ __日可進場

　　第二條、雙方義務及權利

　　一、 甲方義務及權利

　　甲方有義務提供良好的施工環境，辦理前期的相關施工手續，手續費用由甲方承擔。 提供施工用電及其它需要協調的地方。甲方有權監督施工進度及工期用料，用料不符或質量不達標甲方有權利要求更改，由此造成的損失由乙方自行承擔。

　　二、 乙方義務及權利

　　1、 嚴格按圖施工，遵循施工原則，認真組織工程施工。嚴格遵循施工現場勞動紀律，按時、按質、按量完成施工任務。有義務主動配合甲方的質量驗收。因違規造成的損失由乙方自行承擔。

　　2、 在保證質量的前提下按時竣工且又無違規行為，乙方有權利要求甲方按時履行合同約定的其它義務(如付款等)。

　　3、 裝修完工后壹年時間內，只要所裝修專柜出現質量問題，乙方有無條件提供免費維修的義務(人為損壞除外)。

　　第三條、付款方式

　　經雙方約定達成如下付款方式：

　　1、 工程總造價： 簽訂協議時預付款為工程總造價的50%，即元人民幣。

　　2、 成品貨柜進場，經甲方初步確認后，甲方支付乙方工程總價款的30%。即 元人民幣。

　　3、 工程竣工、三天內經甲方驗收合格后，甲方一次付清乙方工程總價款的20%， 即

　　第四條、違約責任

　　甲乙雙方任何一方單方面違約，除采取補救措施達到合約標準外，另可按工程總造價的10%向對方索取損失賠償費。由于甲方未按合同約定付款，所引起的延誤工期.甲方自負，并賠償乙方的誤工費。

　　第五條、其它

　　如有未盡事宜，雙方本著事實求是的原則協商處理，若協商不成，雙方均可向當地人民法院提起訴訟。本合同共兩頁一式兩份，經雙方代表簽字蓋章之后起即生效，雙方各執一份，具有同等法律效力

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

科技公司裝修合同書 篇3

　　發包方(甲方)：_____________________

　　身份證號：_________________________

　　聯系電話：_________________________

　　承包方(乙方)：_____________________

　　法定代表人/委托代理人：____________

　　身份證號：_________________________

　　聯系電話：_________________________

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律法規的規定，結合本市裝飾裝修的特點，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為了更好的確保施工安全順利的進行完成，雙方達成如下協議。

　　第一條：工程概況

　　1、工程承包方式：雙方協商按下列第______種包方式。

　　(1)承包方包工、包料

　　(2)承包方包工、部分包料，發包人提供主要材料

　　(3)承包方包工，發包人負責提供材料

　　2、工期施工日期自_________年_____月_____日，于_________年_____月_____日竣工。

　　3、本合同工程承包總造價為____________元，大寫金________________________。

　　第二條：甲方工作

　　(1)開工前____________天甲方提供經確認的施工圖紙或做法說明并自乙方進行現場的前期工作和現場交底。

　　(2)為確實需要拆改原建筑結構或設備管線，甲方負責到有關部門辦理相應有關審批手續，并承擔相關費用。

　　(3)協調有關部門做好現場保衛及垃圾處理工作。

　　第三條：關于工期的約定

　　(1)甲方要求合同約定的工期是前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工期所采取的措施費用。

　　(2)工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議。同時調整相關工程費用及工程工期。

　　(3)因乙方責任不能安期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順正。

　　(4)因設計變更或非乙方原因造成的停水、停電等不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)。工期相應順正。

　　第四條：關于工程質量及驗收的約定

　　(1)由于甲方提供的材料、設備質量不合格或延期供質，而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　(2)工程竣工后，乙方應通知甲方直接驗收，甲方接到驗收通知兩日內組織驗收，辦理驗收移交手續，如甲方在規定時間內未能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認工序工程的驗工日期，并承擔乙方看管費和相關費用。

　　第五條：關于工程價款及結算的約定

　　關于簽署本合同三日內，甲方向乙方支付儲料款紅程總造價的70%____________元的工程款(光人工不帶料付30%，中期付40%)。工程全部完工，驗收結算后甲方向乙方支付工程余下的30%元的工程尾款。(在簽定合同三日內或在規定期限內工程款沒有到位的乙方有權停工，甲方承擔違約責任)。

　　第六條：設計變更

　　(1)、施工中甲方對原設計進行變更應在變更前3—5天通知乙方，如乙方已經做成形后，甲方應支付其費用如甲方增加項目，如合同面上有的按相同價格往上加，沒有按市場價格。

　　(2)乙方嚴格按甲方提提供的圖紙施工，如甲方圖紙有改動的應提前3—5天通知乙方，如不通知一切損失由甲方負責。

　　(3)由于甲方原因導致延期開工或中途停工，誤工所造成的損失，停工或誤工一天，甲方支付乙方____________元，甲方不按合同的約定撥付工程款，每延期一天，按拖欠款額的____________%支付滯納金。

　　第七條：驗收標準甲方應在乙方完工一項，驗收一項，以免造成更大的損失。

　　第八條：本合同簽字蓋章生效后，甲乙方須共同遵守并執行本合同每項條款，如合同執行過程中發生爭議時，雙方應協商解決或調解，若協商或調解不能解決，可以向人民法院起訴。

　　第九條：本合同一式兩份，雙方各持一份，自雙方簽字之日起生效，履行完成后自動終止。

　　第十條：補充條款：

　　__________________________________________________

　　甲方(簽章)：___________________

　　_________年_____月_____日

　　乙方(簽章)：___________________

　　_________年_____月_____日