實用建設工程合同書（通用28篇）

實用建設工程合同書 篇1

　　甲方　　乙方　　甲方將市汽車零配件交易中心展廳屋面防水工程承包給乙方施工。依照（民法典）及相關法律、行政法規、并遵循自愿公正、誠實信用的原則，經甲、乙雙方共同協商，達成以下協議。　　

　　一、工程名稱：　　

　　二、工程地點：　　

　　三、承包施工范圍：屋面防水施工工程（包工包料完成施工工程）。　　

　　四、施工期限：總工期天，必須保證工程質量。（雨雪天氣或不可抗力因素順延）　　

　　五、材質要求：　　

　　1、b高聚物改性瀝青防水卷材，聚酯胎、4厚、－10度、帯箔。　　

　　2、乙方進場材料必須現場切割抽檢材料樣品，經監理甲方抽檢確認。若抽檢不合格，乙方應當及更換。　　

　　3、卷材4厚，達到國標，冷底子油必須符合建筑工工程屋面防水質量標準要求，嚴禁加水調兌稀釋，卷材和冷底子油必須具備質量合格證和質量檢測報告。　　

　　六、施工質量　　

　　1、必須嚴格按屋面卷材防水施工操作程序要求施工。排水排氣管根部等必須用石油瀝青熱油氈灌填縫密實。泛水細部（包括排水、排氣、女兒墻根部等）處理的卷材必須上翻足夠的尺寸，卷材鋪設搭接方法必順水搭接，卷材搭接之間寬度要足夠，嚴密。　　

　　2、屋面防水施工完畢，必須經監理、甲方個月期限觀察無滲透現象發生，質保期年。　　

　　七、面積計算方式和單價　　

　　1、以屋面面積加女兒墻泛水高度作為計算面積、總價 元2，其中人工元2材料元2　　

　　2、工程結款：經監理、甲方驗收合格后付工程款的%，剩余的 %年后無質量問題無息返還。　　

　　八、施工注意事項：　　

　　1、乙方及其工人在施工過程中，要嚴格遵守安全生產施工操作程序，嚴禁高空拋物，嚴禁違章作業，嚴禁在女兒墻壓頂部位上打跳，翻作，走動，若因違反安全生產操作程序，違章作業的相關規定，造成的人身傷害及財產損失，均由乙方自行處理并承擔全部經濟和法律責任。　　

　　2、乙方應服從甲方監理的正常管理，施工期間發生違紀行為，將給予經濟處罰。　　

　　3、乙方在工程施工過程中，對環境或第三人造成損害時，應當承擔損害賠償責任，與甲方無關。　　竣工驗收之前乙方退場時，必須清理現場，否則，甲方有權委托其他單位清理，由此產生的費用由乙方承擔。　　

　　九、合同爭議；　　

　　1、出現本協議規定的不可抗力的事件而給工程本身造成損失，乙方應承擔自身責任范圍內的一切經濟損失。　　

　　2、本合同在履行過程中若發生爭議，由雙方當事人友好協商解決，協商不成的，可向當地人民法院提起訴訟。　　

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效應，本合同經甲，乙雙方簽字蓋章之日起生效　　甲方；乙方　　聯系電話：聯系電話X日期：日期

實用建設工程合同書 篇2

　　工 程 名 稱：__________

　　工 程 地 點：__________

　　合 同 編 號：__________

　　設計證書等級：__________

　　證 書 編 號：__________

　　發 包 人：__________

　　承 包 人：__________

　　簽 訂 日 期：__________

　　發包人： __________(甲方)

　　承包人：__________ (乙方)

　　發包人委托承包人承擔 的勘察設計工作，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同執行。

　　第一條 本合同簽訂依據

　　1.1 《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》和《建設工程勘察設計市場管理規定》;

　　1.2 國家及地方有關建設工程設計管理法規和規章;

　　1.3 建設工程批準文件。

　　第二條 設計依據

　　2.1 發包人給設計人的委托書;

　　2.2 發包人提交的基礎資料(已有的技術資料等);

　　2.3 設計人采用的主要技術標準是：現行水利水電工程勘察設計使用的國家標準、行業標準以及相關法律法規。

　　第三條 合同文件的優先次序

　　構成本合同的文件可視為是能互相說明的，如果合同文件存在歧義或不一致，則根據如下優先次序來判斷：

　　3.1 合同書;

　　3.2 發包人要求及委托書。

　　第四條 本合同項目的名稱、規模、階段、設計內容

　　項目名稱：

　　工程規模：。

　　項目的設計階段：

　　設計范圍及內容：。

　　第五條 發包人向設計人提交的有關資料、文件及時間：

　　5.1工程現有的技術資料及圖紙、項目概況。

　　5.2 對該項目的某些特定技術要求。

　　5.3發包人不能按時提供上述資料的，設計人可以順延提交成果時間。

　　第六條 設計人向發包人交付的成果、設計文件的份數及時間：

　　6.1提交成果資料份數及時間

　　承包人提交設計成果文件數量 陸套;

　　發包人下達項目勘測和設計任務之日起，提交勘測設計成果的服務期為20個日歷天。

　　6.2提交設計成果文件地點

　　忻城縣水利局

　　第七條 費用

　　雙方商定，設計費按國家計委、建設部關于發布《工程勘察設計收費管理規定》的通知(計價格〔20__〕10號)取費，在招標中，我公司的中標費率為%，最終工程的勘測設計費等于工程批復的勘測設計費金額×中標費率(%)。

　　后附中標通知書。

　　第八條 支付方式

　　8.1承包人完成設計任務并提交設計成果后，支付工程勘察設計費合同金額的80%給承包人;

　　8.2工程進場施工后，支付工程勘察設計費合同金額的15%給承包人;

　　8.3工程完工后，支付工程勘察設計費合同金額的5%給承包人。

　　8.4委托方通過銀行轉賬方式支付上述費用，服務方負責開具合法發票。

　　第九條 雙方責任

　　9.1 發包人責任

　　9.1.1 發包人按本合同第五條規定的內容，在規定的時間內向設計人提交基礎資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責。發包人不得要求設計人違反國家有關標準進行設計。

　　發包人提交上述資料及文件超過規定期限5天以內，設計人按本合同第六條規定的交付設計文件時間順延;發包人交付上述資料及文件規定超過規定期限5天以上時，設計人有權重新確定提交設計文件的時間。

　　9.1.2 發包人應在接到設計人提交的設計報告后一個月內及時安排審查(超百萬的工程及時向市局申請評審)。

　　9.1.3 發包人變更委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成設計人設計返工時，雙方除另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)，重新明確有關條款外，發包人應按設計人所耗工程量向設計人支付返工費。

　　9.1.4 在合同履行期間，發包人要求終止或解除合同，已開始設計工作的，發包人應根據設計人已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。

　　9.1.5 發包人應按本合同規定的金額和日期向設計人支付設計費，每逾期支付一天，應承擔應支付金額千分之三的逾期違約金，且設計人提交設計文件的時間順延。逾期超過30天以上時，設計人有權暫停履行下階段工作，并書面通知發包人。

　　9.1.6 發包人要求設計人比合同規定時間提前交付設計文件時，須征得設計人同意，不得嚴重背離合理設計周期，且發包人應支付趕工費。

　　9.2 設計人責任

　　9.2.1 設計人應按國家規定和合同約定的技術規范和合同約定的技術規范、標準進行設計，按本合同第六條規定的內容、時間及份數向發包人交付設計文件(出現9.1.1、9.1.4、9.1.5規定有關交付設計文件順延的情況除外)。并對提交的設計文件的質量負責。

　　9.2.2 初步設計初始階段，對特性分析后，要向發包人就工程概況、可能的效益情況進行全面的匯報。

　　9.2.3 設計合理使用年限滿足行業規范要求。

　　9.2.4 設計人對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人設計錯誤造成工程質量事故損失，設計人除負責采取設計補救措施外，應免收受損失部分的設計費。

　　9.2.5 由于設計人原因，延誤了設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的萬分之一。設計文件提交的時間以乙方提交設計文件的日期為準，由于上級審查文件及按上級要求修改調整文件的時間不計在提交文件時間之內。

　　9.2.6 設計人交付設計文件后，按規定參加有關的設計審查，并根據審查結論負責對不超出原定范圍的技術內容做必要調整補充。設計人按合同規定時限交付設計文件一年內項目開始施工，負責向發包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工，設計人仍負責上述工作。

　　9.2.7 設計人不能將本工程的設計工作轉包給第三方。

　　第十條 保密

　　雙方均應保護對方的知識產權，未經對方同意，任何一方均不得對對方的資料及文件擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同項目外的項目。如發生以上情況，泄密方承擔一切由此引起的后果并承擔賠償責任。

　　第十一條 仲裁

　　本建設工程設計合同發生爭議，發包人與設計人應及時協商解決。也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由仲裁委員會仲裁時，由來賓市仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，當事人又未達成仲裁書面協議的，可向人民法院起訴。

　　第十二條 合同生效及其他

　　12.1 本合同雙方簽字蓋章即生效，合同有效期為自合同簽訂之日至20__年12月31日，在合同有效期截止之日有已開展勘測設計工作但又未完成勘測設計的項目，針對該類項目合同期限可順延半年(180天日歷天)。

　　12.2 本工程項目中，設計人不得指定建設材料、設備的生產廠或供貨商。發包人需要設計人配合建設材料、設備的加工訂貨時，所需費用由發包人承擔。

　　12.3 發包人委托設計人承擔本合同內容以外的工作服務，另行簽訂協議并支付費用。

　　12.4 由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。

　　12.5 本合同雙方簽字蓋章即生效，本合同一式陸份，發包人持肆份，設計人持貳份。

　　12.6 雙方履行完合同規定的義務后，本合同即行終止。

　　12.7 雙方認可的來往傳真、電報、會議紀要等，均為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　12.8 未盡事宜，經雙方協商一致，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　此后無正文

　　行政管理單位：__________設計人：__________

　　法定代表人：__________ 法定代表人：__________

　　發包人：__________或委托代理人：__________

　　法定代表人：__________

　　住所：__________住所：__________

　　郵政編碼: __________郵政編碼: __________

　　電話:__________ 電話:__________

　　傳真: __________ 傳真:__________

　　開戶銀行:__________開戶銀行:__________

　　戶名：__________戶 名：__________

　　帳號:__________ 帳 號：__________

實用建設工程合同書 篇3

　　甲方(發包人)：_________

　　乙方(承包人)：_________

　　根據《中華人民共和國招投標法》的規定，參照《居住小區智能化系統建設要點與技術導則》(修訂稿)中相關標準，_________小區智能化系統工程經邀請招標，依據乙方提交的_________花園智能化系統投標文件(包括技術解決方案書、施工組織方案書、設備清單及報價表)，并在雙方研究、討論最后確認的設計文件(同投標文件)的基礎上，確定由乙方對本工程實行總承包(系統集成)。

　　為明確工程內容及雙方權利、義務，本著相互協作，緊密配合的原則，根據《中華人民共和國合同法》、《智能建筑工程質量驗收規范》(征求意見稿)及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合該工程具體情況，甲、乙雙方經充分協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一部分　工程概況

　　1.工程概況

　　1.1　工程名稱：_________小區智能化系統工程

　　1.2　工程地點：___________________________

　　1.3　工程內容

　　1)本次智能化系統工程建設包括：閉路監控子系統、可視對講子系統、周界防范子系統、家庭智能化及家庭安防子系統、一卡通管理子系統、停車場管理系統、綜合布線子系統、小區局域網系統、背景音樂子系統、物業管理子系統、設備控制子系統、信息發布子系統、視頻點播子系統、網站發布系統。

　　2)本次合同未涉及_________小區樣板房智能化演示系統和單列的智能化演示系統(模擬展板)，雙方另行協商解決，不包含在本合同中。

　　3)本次工程建設包括很多可選項目或設備(可建設、可不建設)，可選項目或設備如需要建設則作為增項工程進行，雙方另外單獨結算，補簽合同，如有爭議，雙方協商解決。可選項目或設備包括：閉路監控系統中的遠程監控中心、一卡通系統中消費系統、WWW/E-Mail服務器、背景音樂子系統中節目定時器/報警信號發生器、電子巡更子系統、家庭智能化及安防系統中的紅外發射器、家電控制繼電器、無線遙控器、無線接收器等。

　　4)還有部分建議自購項目或設備，建議自購項目或設備是本智能化系統工程有機構成部分，不可缺，由甲方負責采購。建議自購項目或設備包括：機房子系統、卡座廣播系統。

　　5)本次智能化系統工程一卡通子系統中的智能卡是必選項目，因為價格、型號、印刷不確定，未包含在總報價中，需要另外簽訂合同，不包含在本合同中。

　　第二部分　工程承包范圍

　　2.工程承包范圍

　　承包范圍：工程承包內容同招標文件，設計要求及工程地質情況，詳見本工程施工圖紙及設計說明。

　　第三部分　合同總額、承包方式及合同文件組成

　　3.合同總額及承包方式

　　3.1　合同總額(或者稱為工程總造價)即委托乙方建設_________小區智能化系統工程全部子系統所簽訂合同總額之和，總額為_________萬元(_________元整)。

　　3.2　承包方式：該項目采取由乙方包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工的方式進行總承包。

　　3.3　特別說明

　　1)在本次智能化系統建設中，所有子系統中所涉及的顧地牌PVC管價格均由甲方提供，若價格發生變化，以最終價格為準，補差價(如單價高于合同價，甲方補高出部分差價)。

　　2)在本次工程中，未考慮智能化系統工程主干路由，由甲方為乙方提供室外電信干線管道2孔___80PVC管道。

　　3)合同中有不可預見因素，若發生增減項，雙方補簽增、減項合同，一起構成本合同的有效組成部分。

　　4.組成合同的文件

　　4.1　本合同

　　4.2　_________小區智能化系統招標書

　　4.3　_________小區智能化系統工程技術解決方案書

　　4.4　_________小區智能化系統工程設備清單及報價

　　4.5　_________小區智能化系統工程施工組織方案

　　4.6　中標通知書

　　4.7　圖紙

　　4.8　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分

　　第四部分　詞語定義

　　5.詞語定義

　　5.1　甲方(發包人)：指在合同中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　5.2　乙方(承包人)：指在合同中約定，被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　5.3　項目經理：指承包人在合同中指定的負責施工管理和合同履行的代表。

　　5.4　監理單位：指發包人委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位。

　　5.5　工程師：指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在合同中約定。

　　5.6　工程：指發包人承包人在協議書中約定的承包范圍內的工程。

　　5.7　合同價款：指發包人承包人在協議書中約定，發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內全部工程并承擔質量保修責任的款項。

　　5.8　追加合同價款：指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況，經發包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。

　　5.9　費用：指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。

　　5.10　工期：指發包人承包人在協議書中約定，按總日歷天數(包括法定節假日)計算的承包天數。

　　5.11　開工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。

　　5.12　竣工日期：指發包人承包人在協議書約定，承包人完成承包范圍內工程的絕對或相對的日期。

　　5.13　圖紙：指由發包人提供或由承包人提供并經發包人批準，滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。

　　5.14　施工場地：指由發包人提供的用于工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。

　　5.15　書面形式：指合同書、信件、傳真等可以有形地表現所載內容的形式。

　　5.16　違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。

　　5.17　索賠：指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求。

　　5.18　不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。

　　第五部分　施工組織計劃及工期

　　6.施工組織計劃及工期

　　6.1　根據工期定額及使用需要，確定本工程總工期為________日歷天(公歷日)。開工日期：_________年________月_______日(以開工報告為準);竣工日期：_________年_______月________日(一次預埋隨土建;二次預埋及安裝調試隨裝修)。

　　6.2　進度計劃

　　1)甲乙雙方簽訂合同后，乙方在15日內做出工程項目計劃書、工程施工組織計劃書(已提供)，經甲方確認后方可施工。

　　2)承包人(乙方)應在每月25日前，將當月的工程進度計劃提交工程師，工程師應在_________日內予以確認或提出修改意見，逾期不確認也不提出書面意見的，視為同意。

　　3)承包人必須配合土建主體工程進度計劃組織施工，接受工程師對進度的檢查、監督。

　　7.開工及延期開工

　　7.1　承包人應當按照協議書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工，應當不遲于協議書約定的開工日期前5天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應當在接到延期開工申請后48小時內以書面形式答復承包人。工程師在接到延期開工申請后48小時內不答復，視為同意承包人要求，工期相應順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。

　　7.2　因發包人原因不能按照協議書約定的開工日期開工，工程師應以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發包人賠償承包人因延期開工造成的損失，并相應順延工期。

　　8.暫停施工

　　工程師認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工，并在提出要求后24小時內提出書面處理意見。承包人應當按工程師要求停止施工，并妥善保護已完工程。承包人實施工程師做出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在24小時內給予答復。工程師未能在規定時間內提出處理意見，或收到承包人復工要求后24小時內未予答復，承包人可自行復工。因發包人原因造成停工的，由發包人承擔所發生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發生的費用，工期不予順延。

　　9.工期延誤

　　9.1　因以下原因造成工期延誤，經工程師確認，工期相應順延：

　　1)發包人未能按合同的約定批準乙方提供的圖紙;

　　2)發包人未能按合同的約定提供開工條件;

　　3)發包人未能按約定日期支付工程進度款，致使施工不能正常進行;

　　4)工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行;

　　5)設計變更和工程量增加;

　　6)一周內非承包人的原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;

　　7)由于土建或相關聯施工單位原因導致工期延誤;

　　8)不可抗力;

　　9)雙方協商約定或工程師同意工期順延的其他情況。

　　9.2　承包人在上述條款規定的工期延誤情況發生后14天內，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告后3天內予以確認，逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。

　　10.工程竣工

　　10.1　承包人必須按照協議書約定的竣工日期或工程師或發包人同意順延的工期竣工。

　　10.2　因承包人原因不能按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任。

　　10.3　施工中發包人如需提前竣工，雙方協商一致后應簽訂提前竣工協議，作為合同文件組成部分。提前竣工協議應包括承包人為保證工程質量和安全采取的措施、發包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內容。

　　第六部分　雙方一般權利和義務

　　11.工程師權利與義務

　　11.1　如實行工程監理的，發包人應在實施監理前將委托的監理單位名稱、監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。

　　11.2　監理單位委派的總監理工程師在本合同中稱工程師：

　　姓名：_________職務：_________

　　發包人委派的職權：_________

　　需要取得發包人批準才能行使的職權：_________

　　工程師應按合同約定行使職權，發包人在合同中要求工程師在行使某些職權前需要征得發包人批準的，工程師應征得發包人批準。

　　11.3　發包人派駐施工場地履行合同的代表在本合同中也稱工程師：

　　姓名：_________職務：_________

　　發包人委派的職權：_________(其職權不得與監理單位委派的總監理工程師職權相互交叉。雙方職權發生交叉或不明確時，由發包人予以明確，并以書面形式通知承包人。)

　　11.4　合同履行中，發生影響發包人承包人雙方權利或義務的事件時，負責監理的工程師應依據合同在其職權范圍內客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本合同關于爭議的約定處理。

　　11.5　除本合同內有明確約定或經發包人同意外，負責監理的工程師無權解除本合同約定的承包人的任何權利與義務。

　　12.工程師的委派和指令

　　12.1　工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權，并可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包人，負責監理的工程師還應將委派和撤回通知發包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。

　　工程師代表在工程師授權范圍內向承包人發出的任何書面形式的函件，與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時，工程師應進行糾正。

　　除工程師或工程師代表外，發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。

　　12.2　工程師的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給項目經理，項目經理在回執上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，工程師可發出口頭指令，并在24小時內給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應于工程師發出口頭指令后7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后24小時內不予答復的，視為口頭指令已被確認。

　　承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令后24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告后24小時內做出修改指令或繼續執行原指令的決定，并以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔，延誤的工期相應順延。

　　本款規定同樣適用于由工程師代表發出的指令、通知。

　　12.3　工程師應按合同約定，及時向承包人提供所需指令、批準并履行約定的其他義務。由于工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤，發包人應承擔延誤造成的追加合同價款，并賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。

　　12.4　如需更換工程師，發包人應至少提前7天以書面形式通知承包人，后任繼續行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。

　　13.項目經理

　　13.1　項目經理的姓名：_________職務：_________

　　13.2　承包人依據合同發出的通知，以書面形式由項目經理簽字后送交工程師，工程師在回執上簽署姓名和收到時間后生效。

　　13.3　項目經理按發包人認可的施工組織方案和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯系時，項目經理應當采取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后48小時內向工程師送交報告。責任在發包人或第三人，由發包人承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期;責任在承包人，由承包人承擔費用，不順延工期。

　　13.4　承包人如需要更換項目經理，應至少提前7天以書面形式通知發包人，并征得發包人同意。后任繼續行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。

　　14.甲方責任

　　14.1　甲方責任：

　　1)辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地、提供智能化系統公用管道、提供中心機房等工作，使施工場地在承包方開工前具備施工條件，在開工后繼續負責解決以上事項遺留問題;

　　2)開工前將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至約定地點，保證施工期間的需要;

　　3)開工前開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通;

　　4)開工前向乙方(承包人)提供施工場地的工程地質和園區地下管線資料，對資料的真實準確性負責;

　　5)開工前完成施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業等的申請批準手續(證明承包人自身資質的證件除外);

　　6)確定水準點與坐標控制點，以書面形式交給承包人，進行現場交驗;

　　7)在_________年_________月_________日前組織承包人和相關人員進行圖紙會審和設計交底;

　　8)協調乙方(承包人)與其他施工方的配合關系，監督、檢查工程質量、進度，并指派專人負責;

　　9)向乙方(承包人)免費提供器材保管庫房;

　　10)向乙方(承包人)免費提供施工場地辦公和生活的房屋及設施。

　　14.2　甲方未能履行上述條款各項義務，導致工期延誤或給承包人造成損失的，甲方賠償乙方有關損失，順延延誤的工期。

　　15.乙方(承包人)工作

　　15.1　乙方責任：

　　1)施工前將相關的設計、施工組織方案送甲方審查;

　　2)向工程師提供月度工程進度計劃及相應進度統計報表;

　　3)遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定，按規定辦理有關手續，并以書面形式通知發包人，發包人承擔由此發生的費用，因承包人責任造成的罰款除外;

　　4)保證施工場地清潔符合環境衛生管理的有關規定，交工前清理現場，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款;

　　5)工程器材進場未交給甲方(發包人)之前，承包人負責保管，在承包人保管期間發生損壞，承包人負責出資維修;如因發包人提前使用造成損壞，由發包人承擔維修費用。

　　15.2　承包人未能履行上述條款的各項義務，造成發包人損失的，承包人賠償發包人有關損失。

　　第七部分　質量和檢驗

　　16.工程質量

　　16.1　工程質量應當達到協議書約定的質量標準(其中PVC管由發包人統一報驗);質量標準的評定以施工組織方案書中相關標準為依據。另：因園區主干路由由甲方為乙方提供室外電信干線管道2孔PVC管道，驗收時主干路由以甲方提供的基礎為驗收依據，其余以電信部門規范為準。

　　16.2　雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

　　17.檢查和返工

　　17.1　承包人應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及工程師依據合同發出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。

　　17.2　工程質量達不到約定標準的部分，工程師一經發現，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按工程師的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。

　　17.3　工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發包人承擔，相應順延工期。

　　17.4　因工程師指令失誤或其他非承包人原因發生的追加合同價款，由發包人承擔。

　　18.隱蔽工程和中間驗收

　　18.1　工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上簽字后，承包人方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內修改后重新驗收。

　　18.2　工程師不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，工程師應承認驗收記錄。

　　18.3　經工程師驗收，工程質量符合標準、規范和設計圖紙等要求，驗收12小時后，工程師不在驗收記錄上簽字，視為工程師已經認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續施工。

　　19.重新檢驗

　　如承包人未通知發包人驗收隱蔽工程，發包人有權要求重新驗收，無論有無質量問題，所發生的費用均由承包方承擔;如承包人通知發包人驗收隱蔽工程，發包人未進行驗收，或發包人已進行驗收而要求重新驗收時，無論有無質量問題，所發生的費用由發包人承擔，與此同時發包人應賠償承包人損失，并相應順延工期。

　　第八部分　安全施工

　　20.安全施工與檢查

　　20.1　承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。

　　20.2　發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用。

　　21.安全防護

　　21.1　承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，施工開始前應向工程師提出安全防護措施，經工程師認可后實施，防護措施費用由發包人承擔。

　　21.2　實施爆破作業，在放射、毒害性環境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前14天以書面形式通知工程師，并提出相應的安全防護措施，經工程師認可后實施，由發包人承擔安全防護措施費用。

　　22.事故處理

　　22.1　發生重大傷亡及其他安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門并通知工程師，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。

　　22.2　發包人承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

　　第九部分　付款方式及工程量計算

　　23.付款方式

　　23.1　本工程實行工程總費用包干，無預付款，每月按照經核實的工程實際進度的85%支付工程進度款，竣工驗收后，支付至已完實際工程量的95%，質保期滿后支付剩下的5%款。

　　23.2　工程因甲方原因進行重大調整(重大調整條款雙方另行約定)所產生的追加合同價款或減少的合同價款，應與工程款(進度款)同時調整支付。

　　24.工程量的計量

　　24.1　承包人在每月的28日前，向工程師提交已完工程量的報告。工程師接到報告后3天內按設計圖紙核實已完工程量(以下稱計量)，并在計量前24小時通知承包人，承包人為計量提供便利條件并派人參加。承包人收到通知后不參加計量，計量結果有效，作為工程價款支付的依據。

　　24.2　工程師收到承包人報告后3天內未進行計量，從第4天起，承包人報告中開列的工程量即視為被確認，作為工程價款支付的依據。工程師不按約定時間通知承包人，致使承包人未能參加計量，計量結果無效。

　　24.3　對承包人超出設計圖紙范圍和因承包人原因造成返工的工程量，工程師不予計量。

　　第十部分　工程變更

　　25.工程設計變更

　　25.1　施工中發包人需對原工程設計變更，應提前14天以書面形式向承包人發出變更通知。

　　因變更導致合同價款的增減及造成的承包人重大損失，由發包人承擔，延誤的工期相應順延。

　　25.2　施工中承包人不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人的直接損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。

　　25.3　承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經工程師同意。未經同意擅自更改或換用時，承包人承擔由此發生的費用，并賠償發包人的有關損失，延誤的工期不予順延。

　　工程師同意采用承包人合理化建議，所發生的費用和獲得的收益，發包人承包人另行約定分擔或分享。

　　26.其他變更

　　合同履行中發包人要求變更工程質量標準及發生其他實質性變更，由雙方協商解決。

　　27.確定變更價款

　　27.1　承包人在工程變更確定后14天內，提出變更工程價款的報告，經工程師確認后調整合同價款。

　　27.2　工程師應在收到變更工程價款報告之日起7天內予以確認，工程師無正當理由不確認時，自變更工程價款報告送達之日起7天后視為變更工程價款報告已被確認。

　　27.3　工程師不同意承包人提出的變更價款，按本合同關于爭議的約定處理。

　　27.4　工程師確認增加的工程變更價款作為追加合同價款，與工程款同期支付。

　　第十一部分　竣工驗收

　　28.竣工驗收

　　28.1　工程具備竣工驗收條件，承包人按國家工程竣工驗收有關規定，向發包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告;工程驗收以發包人確認的工程施工圖紙、設備說明書、項目施工方案及整體調試和驗收計劃、有關變更的書面文件為依據驗收。

　　28.2　發包人收到竣工驗收報告后5天內組織有關單位驗收，并在驗收后5天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。

　　28.3　發包人收到承包人送交的竣工驗收報告后5天內不組織驗收，或驗收后5天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。

　　28.4　工程竣工驗收通過，承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發包人要求修改后通過竣工驗收的，實際竣工日期為承包人修改后重新遞交竣工驗收報告的日期。

　　28.5　發包人收到承包人竣工驗收報告后5天內不組織驗收，從第6天起承擔工程保管及一切意外責任。

　　28.6　中間交工工程的范圍和竣工時間，由雙方約定，其驗收程序按本條28.1款至28.5款辦理。

　　28.7　因特殊原因，發包人要求部分單位工程或工程部位甩項竣工的，雙方另行簽訂甩項竣工協議，明確雙方責任和工程價款的支付方法。

　　28.8　工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的，發包人不得使用。發包人強行使用時，由此發生的質量問題及其他問題，由發包人承擔責任。

　　28.9　工程竣工驗收符合合同規定的驗收標準后，發包方不得因其他經濟糾紛拒絕付款給承包人。

　　29.質量保修

　　29.1　本工程保修期自通過竣工驗收之日起計算，保修期為壹年;設備或子系統按廠方提供的保修條款執行，合同另附部分原廠家質保和售后服務說明。

　　29.2　保修責任范圍：凡屬于承包方施工及承包方負責的器材質量原因造成的系統故障，屬承包方保修責任范圍，承包方免費維修。

　　第十二部分　違約、索賠和爭議

　　30.違約

　　30.1　發包人(甲方)違約。當發生下列情況時，發包人應承擔違約責任，并賠償因其違約給承包人造成的經濟損失，順延延誤的工期：

　　1)本合同第23條提到的發包人不按合同約定支付工程進度款，導致施工無法進行;

　　2)本合同第23條提到的發包人無正當理由不支付工程竣工結算價款;

　　3)發包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。

　　4)發包人沒有按照合同付款條件及時付款給承包人工程款項，每拖延一日，按照應付款項的萬分之一支付給承包人利息。

　　30.2　承包人(乙方)違約。當發生下列情況時，承包人承擔違約責任，并賠償因其違約給發包人造成的損失：

　　1)因承包人原因不能按照合同約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工;

　　2)因承包人原因工程質量達不到合同約定的質量標準;

　　3)承包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。

　　4)承包人不按工期竣工的，每逾期一日，按未竣工工程造價的萬分之一支付違約金，但違約金額總金額不超過本合同總金額。

　　30.3　一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。

　　31.索賠

　　31.1　當一方向另一方提出索賠時，要有正當索賠理由，且有索賠事件發生時的有效證據。

　　31.2　發包人未能按合同約定履行自己的各項義務或發生錯誤以及應由發包人承擔責任的其他情況，造成工期延誤和(或)承包人不能及時得到合同價款及承包人的其他經濟損失，承包人可按下列程序以書面形式向發包人索賠：

　　1)索賠事件發生后7天內，向工程師發出索賠意向通知;

　　2)發出索賠意向通知后7天內，向工程師提出延長工期和(或)補償經濟損失的索賠報告及有關資料;

　　3)工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后，于3天內給予答復，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據;

　　4)工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后3天內未予答復或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經認可;

　　5)當該索賠事件持續進行時，承包人應當階段性向工程師發出索賠意向，在索賠事件終了后7天內，向工程師送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答復程序與31.2.3、31.2.4規定相同。

　　31.3　承包人未能按合同約定履行自己的各項義務或發生錯誤，給發包人造成經濟損失，發包人可按上述31.2款確定的時限向承包人提出索賠。

　　32.爭議

　　32.1　發包人承包人在履行合同時發生爭議，可以和解或者要求有關主管部門調解。當事人不愿和解、調解或者和解、調解不成的，雙方約定向_________仲裁委員會提請仲裁或向人民法院提起訴訟。

　　32.2　發生爭議后，除非出現下列情況的，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續：

　　1)單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議停止施工;

　　2)調解要求停止施工，且為雙方接受;

　　3)仲裁機構要求停止施工;

　　4)法院要求停止施工。

　　第十三部分　合同解除、生效與終止

　　33.合同解除

　　33.1　發包人承包人協商一致，可以解除合同。

　　33.2　發包人不按合同的約定支付工程款(進度款)，雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，停止施工超過7天，發包人仍不支付工程款(進度款)，承包人有權解除合同。

　　33.3　有下列情形之一的，發包人承包人可以解除合同：

　　1)因不可抗力致使合同無法履行;

　　2)因一方違約致使合同無法履行。

　　33.4　一方依據本條33.1、33.2、33.3款約定要求解除合同的，應以書面形式向對方發出解除合同的通知，并在發出通知前7天告知對方，通知到達對方時合同解除。對解除合同有爭議的，按本合同關于爭議的約定處理。

　　33.5　合同解除后，承包人應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按發包人要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。發包人應為承包人撤出提供必要條件，支付以上所發生的費用，并按合同約定支付已完工程價款。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨合同，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發生的費用，由發包人承擔，因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。除此之外，有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。

　　33.6　合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。

　　34.合同生效與終止

　　34.1　本合同雙方簽字蓋章后生效。

　　34.2　除第十一部分第29款外，發包人承包人履行合同全部義務，竣工結算價款支付完畢后，本合同即告終止。

　　34.3　合同的權利義務終止后，發包人承包人應當遵循誠實信用原則，履行通知、協助、保密等義務。

　　第十四部分　其他

　　35.合同文件及解釋順序

　　35.1　合同文件應能相互解釋，互為說明。組成本合同的文件及優先解釋順序如下：

　　1)合同書

　　2)圖紙

　　3)投標書(包括技術解決方案書、施工組織方案書、設備清單及報價)及其附件

　　4)招標文件

　　5)工程質量保修條款

　　6)標準、規范及有關技術文件

　　合同履行中，發包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　35.2　當合同文件內容含糊不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的情況下，由發包人承包人協商解決。雙方也可以提請負責監理的工程師做出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師的解釋時，按本協議書關于爭議的約定處理。

　　36.語言文字和適用法律、標準及規范

　　36.1　語言文字：本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。

　　36.2　適用法律和法規：本合同文件適用國家的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規是：《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招投標法》、《建筑法》。

　　36.3　適用標準、規范

　　1)適用標準、規范的名稱：《居住小區智能化系統建設要點與技術導則》(修訂稿)、《智能建筑工程質量驗收規范》(征求意見稿)、《智能建筑設計標準》、《建筑通用布線國際標準》、《商用建筑布線標準》、《建筑與建筑群綜合布線系統工程設計規范》、《建筑與建筑群綜合布線系統工程驗收規范》及地方現行的工程施工驗收規范。

　　2)發包人提供標準、規范的時間：開工前。

　　3)所發生的購買、翻譯標準、規范或制定施工工藝的費用，由發包人承擔。

　　37.圖紙

　　37.1　發包人應在簽訂合同時向承包人提供一套最終版電子版建筑平面圖，承包人在開工前一周內向發包人提供兩套圖紙。發包人需要增加圖紙套數的，承包人應代為復制，復制費用由發包人承擔。發包人對工程有保密要求的，應在協議書中提出保密要求，保密措施費用由發包人承擔，承包人在約定保密期限內履行保密義務。

　　37.2　承包人未經發包人同意，不得將本工程圖紙轉給第三人。工程質量保修期滿后，除承包人存檔需要的圖紙外，應將全部圖紙退還給發包人。

　　37.3　承包人應在施工現場保留一套完整圖紙，供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。

　　38.不可抗力

　　38.1　不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發包人承包人責任造成的爆炸、火災，以及雙方約定的風雨、雪、洪、震等自然災害。

　　38.2　不可抗力事件發生后，承包人應立即通知工程師，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，發包人應協助承包人采取措施。工程師認為應當暫停施工的，承包人應暫停施工。不可抗力事件結束后48小時內承包人向工程師通報受害情況和損失情況，及預計清理和修復的費用。不可抗力事件持續發生，承包人應每隔7天向工程師報告一次受害情況。不可抗力事件結束后14天內，承包人向工程師提交清理和修復費用的正式報告及有關資料。

　　38.3　因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔：

　　1)工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備的損害，由發包人承擔;

　　2)發包人承包人人員傷亡由其所在單位負責，并承擔相應費用;

　　3)承包人機械設備損壞及停工損失，由承包人承擔;

　　4)停工期間，承包人應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用由發包人承擔;

　　5)工程所需清理、修復費用，由發包人承擔;

　　6)延誤的工期相應順延。

　　38.4　因合同一方遲延履行合同后發生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。

　　39.合同份數

　　本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等的法律效力。

　　甲方(蓋章)：_________

　　地址：_________________

　　法定代表人：___________

　　委托代理人：___________

　　電話：_________________

　　傳真：_________________

　　開戶銀行：_____________

　　賬號：_________________

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

　　乙方(蓋章)：_________

　　地址：_________________

　　法定代表人：___________

　　委托代理人：___________

　　電話：_________________

　　傳真：_________________

　　開戶銀行：_____________

　　賬號：_________________

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：____________

實用建設工程合同書 篇4

　　甲方__________

　　乙方__________

　　甲方_________(以下簡稱_____商)，和乙方_________(以下簡稱分包商)，于________年____月____日在_________訂立本分包合同。鑒于_____商已同_________國　　______________大型電氣項目管理局(以下簡稱業主)，就在_________國的__________號工程項目的設計，運輸和施工簽訂了合同。鑒于分包商愿按該合同實施土建和安裝工程而報了價，鑒于_____商已接受分包商的報價，依據分包商________年____月____日，_______號文件及其所附的報價表(注)，現雙方達成協議如下：

　　一、下列文件應是本分包協議的一個組成部分

　　1.電氣、機械及技術操作的合同通用條款(________年第一版)。

　　2.合同的特殊條款。

　　3._________工程項目的技術規范。

　　4.工作范圍和技術要求。

　　5.土建和安裝工程分包合同的報價表。

　　二、定義

　　1.“_____商”：系指甲方_____________________________________________。

　　2.“分包商”：系指乙方_________和乙方_________將工程的任何部分轉包給別的任何專業公司或機構。

　　3.“_____商的工程師”：系指由商指派的監督分包商工作的人員。

　　4.“分包”：系指由分包商按本合同第三條“工作范圍”規定而要執行的工作。

　　三、工作范圍　　本工程包括在_________國境內，根據業主的技術規定，建設_________工程項目，如圖所示。

　　1.提供所有工程的監督人員，熟練和非熟練工人，提供運輸、測繪工具及設備，挖掘及鉆孔機械，吊車，以用于塔架安裝和絕緣箍，地線配件，拉力條的安裝以及導線掛垂和拉直等工作。

　　2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰漿材料、鋼筋，并運送到工地。

　　3.為所有熟練和非熟練工人及行政人員提供住宿、膳食、供水、衛生設備、交通費用和社會保險。

　　4.運送由商提供的材料：商在BB庫房中的塔架、導線、絕緣材料、五金構件、接地材料，包括從商在BB的庫房到施工現場的運輸，并負責卸車和保管。

　　5.分包商應按商提供的縱斷面圖和測繪圖確定塔架的位置。凡是已由商定出的塔架位置，分包商應測量檢驗，以保證塔架的位置和線位方向符合合同技術規范的要求，并在取得商批準后，應對測繪圖作相應的更改或修正。

　　四、符合技術規范要求　　熟悉業主技術規范的分包商，應按照業主的要求，并承擔屬于分包工程范圍內的與分包商有關的全部責任。

　　五、勞動力　　分包商應：

　　1.自始至終提供足夠數量的工人，以滿足_____商工程師在工程進度方面的要求。

　　2.在工作時間、節假日方面，應遵守當地法律、規定和風俗習慣。

　　3.支付工資并服從當地關于對工人報酬的一切規定。

　　4.為其雇員提供住宿及膳食。

　　5.向_____商和_________國主管部門提供他們所需的有關其雇員的一切情況。

　　6.對與本分包工程有關的各種性質的索賠或風險，自費為其雇員和工人提供保險費及工人補償。

　　六、法定責任　　分包商應對下列事項承擔責任：

　　1.遵守_________國關于所得稅的規定。如果其雇員中有人對雇主給他們的報酬不付個人所得稅，分包商也應對此完全負責。

　　2.根據_________國的法律，為其雇員支付各種國家安全捐款。

　　3.分包商應服從所有適用于本分包工程范圍內的_________國的法律、地方法及規定。

　　七、與業主談判　　除_____商的工程師授權外，分包商任何時候均不能與業主接觸或談判。

　　八、維修保證期　　分包商將從接收補步驗收證書之日起12個月內擔保所有工程，不會由于其雇員的工藝低劣或因其提供的材料質量差而發生事故。

　　九、意外事故或損失的責任　　在工程移交之前，分包商應保障商不承擔各種人身傷亡或財產(非工程部分的財產)損失的責任，并保障_____商不承擔屬于分包商和其雇員所引起的訴訟、控告、索賠要求訴訟費、指控和其他費用的責任。

　　十、保險

　　1.工程保險：_____商應按合同一般條款的規定，自費對永久和臨時性工程、施工機械及設備進行保險，這應包括分包工程在內

　　2.第三方保險：包括分包商在內的第三方保險，將由商承擔，而分包商不付任何費用。

　　3.工人補償：分包商應自費負責其工人的保險，包括與分包工程有關的各種性質的索賠。

　　4.對以_____商名義的保險單中的索賠補償的確定，分包商應在3天內備齊各種有效的證單。　　不能由第三方和工程保險償付的各種損失和費用，分包商應對此承擔責任。所有扣減款額應記在分包商的帳上。　　對屬于分包商自己的，或租借_____商的或租給_____商的全部機動車輛運輸設備和工具，如未計入_____商的保險單，分包商應自費保險。

　　十一、運輸　　分包商應提供該分包工程施工及運送其人員往返工地所需要的全部運輸車輛。

　　十二、工具及設備　　該分包工程施工和維修所需的全部工具，包括拉力設備、撥具、張緊裝置、操作線、傳動滑車等、分包商應自費提供。　　分包商應遵守_________國有關各種工具、設備、機械及運輸工具方面的所有法律和海關規定，并支付由此產生的全部費用。一俟該分包工程竣工，分包商就應負責把上述全部設備和工具撤出_________國。

　　十三、_____商材料的交付　　_____商應負責交付材料，包括塔架、塔架附件、導線、絕緣裝置、絕緣體及導線配件、接地棒及接地線等。分包商應在_____商的倉庫提取材料，將材料裝車，運送到施工現場并卸車，費用自行承擔，按雙方同意的工程進度計劃，對分包商各項工作所需要的材料，至少要在該項工作開始前一周為分包商備好。如果商未能按上述要求把材料交付給分包商，_____商應準許分包商一個相應的延長期

　　十四、材料的有效利用　　分包商應注意該分包工程所需要材料，如水泥、鋼筋、燃料、潤滑劑等，在_________國市場可能會出現供應短缺的情況時，分包商應自費安排從其他國家獲得這些材料，從而保證該分包工程不間斷地進行。

　　十五、分包工程量　　在該分包工程價格表中所列的工程量只是大約數，變化范圍在177;_________%之內，則單價不作任何變化。　　如果變化值超過_____;_________%，應按_____合同一般條款中第_________條規定處理。

　　十六、分包商的宿舍區　　_____商應取得由業主寫給市政府有關部門的介紹信，為分包商選定建立其宿舍區的場地。函件所花費用和有關宿舍區的一切費用均由分包商承擔。

　　十七、_____商的監督　　_____商將指定一位或幾位工程師監督該項分包工程，分包商的人員應對其承擔義務。

　　十八、許可證和執照　　_____商應幫助分包商獲得分包商雇員所需的入境簽證、居住證和勞動證、該分包工程所需的施工材料和設備進口許可證，以及生活用房和物資進口許可證，要獲取由業主寫給_________國有關當局的證明信。辦理這些函件所花的費用以及由此產生的一切開支均應由分包商承擔。

　　十九、竣工及懲罰　　根據雙方同意的交付材料(不包括由分包商提供的材料)日程表，只要分包商能及時得到材料，分包商就應按下列規定日期完成各分項工程的施工。　　(各分項工程的竣工日期略)　　如果由于分包商的錯誤或疏忽，未能按上述日期完成該分包工程，分包商同意每延誤一天，就向_____商支付拖延分項工程的分包合同價的_________%，作為罰金或違約罰款金，罰金或違約罰款金最高限額不得超過分包合同總價的_________%。

　　二十、分包商的過錯　　如果_____商認為分包商未能認真或迅速地進行施工，或沒有準確地按合同施工，或忽視_____商工程師所發布的與工程有關的各種合理的書面指示，或違反合同規定，_____商可以向分包商發出書面通知，要求其改正失職、疏忽及違約行為。如果分包商在合理期限內，未能執行通知的要求，在此情況下，_____商將有權雇用其他人并立即對被忽略部分的工程進行施工。另一種方法是在不損害_____商其他正常權利的情況下，將工程的一部分或全部從分包商手中要回，給其他人完成。在此種情況下，_____商可隨時自由使用分包商的一切設備(已在工地與工程有況下，將工程的一部分或全部從分包商手中要回，給其他人完成。在此種情況下，_____商可隨時自由使用分包商的一切設備(已在工地與工程有關的)，并對設備正常磨損不承擔任何責任，亦不考慮分包商對這些設備所擁有的任何權利。此外，對按分包合同規定應屬分包商的那部分余款，或所述那部分工程的施工款，_____商有權保留并要求不付，或根據已完工程的具體情況而定　　按前所述，完成這項工程或實施其中的一部分，費用如超過應屬分包商的余款，那么分包商應承擔這部分超過的款項

　　二十一、進度報告　　分包商應按_____商同意的格式，呈送每周和每月的進度報表。

　　二十二、廠商證明書和試驗報告　　分包商應呈送用于該分包工程的水泥、鋼筋、砂、礫石以及任何其他材料的廠商證明及試驗報告，并取得_____商對此批準。混凝土試塊的報告單應同地基工程付款申請單一起呈送。所有試驗及試驗報告書應符合有關標準規范的要求。

　　二十三、支付條款　　_____商應按如下規定向分包商付款

　　1.預付款，其金額為分包合同價總額的_________%，自分包商提交由_________銀行開具的等值銀行預付款保函之日起15天內，付給分包商;保函有效期為_________個月。

　　2.每月完成的并經業主驗收的工程占分包合同價的_________%。

　　3.分段工程占分包合同價的_________%;憑暫時驗收證書。

　　4.分段工程占分包價的_________%;憑最終驗收證書。　　按_____合同規定，只有工程經業主在四周內驗收后，上述1、2及4條規定的付款，自收到分包商發票之日起五周內，才能付給分包商　　應付給分包商的款額按下列百分比支付：_________國的當地貨幣：_________%;美元：_________%;　　用當地貨幣支付的部分在_________國付款，用美元支付的部分，通過電匯付給分包商在_________銀行_________帳號，匯費應由商負擔。　　預付款將用美元支付，預付款中超過_________%的美元數額應從前三次的進度付款中按比例扣除。

　　二十四、驗收工程　　所有工程都應符合業主的要求，如相應的規范和在現場協商中作出的決定，總的原則應該是商工程師對工程質量所作的決定是最終的，但一旦發生爭議，則業主代表的決定應為主導意見。

　　二十五、稅捐　　分包商應對所有與該分包工程有關的稅捐的付款承擔責任，包括但不限于所得稅稅款。

　　二十六、履約保函　　在分包合同簽訂后15天內，分包商應根據所附的保函格式，提交一份_________銀行開具的無條件履約保函，額度相當于分包合同價的_________%，有效期為_________個月，自本分包合同簽訂之日起。

　　二十七、第_________號法律(_________國對承包工程的特定法律)　　_____商受_________國_________號法律保護，并享有第______條，______條款所規定的免稅權，這些免稅權也適用于分包商。

　　二十八、爭議的解決　　_________________________________________________________________。

　　二十九、文件和圖紙　　在收到最終付款之時，或在此之前，分包商應向_____商退還所有_____商向其提供的文件、圖紙和技術規范。此處所述的任何文件分包商都不能用于除本協議目的以外的其他任何目的;同時分包商亦不能泄露或使用由_____商或業主所提供的文件中的任何資料。涉及本協議目的的除外

　　甲方:_______

　　乙方：_______

　　日期：_______

實用建設工程合同書 篇5

　　上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司，住所地__________

　　法定代表人：__________，職務經理。

　　被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

　　被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

　　上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現依法提起上訴。

　　上訴請求：

　　請求依法撤銷原判，發回重審，或查明事實后依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。

　　事實與理由：

　　原判認定事實不清，要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據。

　　首先，原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。

　　內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業，自公司成立以來，從未設立任何項目部，更未設立河南**項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為，內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關系，也無法律上的任何利害關系。

　　上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務，但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南**項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關，原判將河南**項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。

　　上訴人認為，本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定，查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下，僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。

　　其次，原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據。

　　原審原告張_______受雇于被上訴人王_______，張_______在受雇過程中受到傷害，應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南建設工程有限公司，河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質的王_______，對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任，河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任，現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。

　　總之，原判認定事實不清，要求上訴人承擔連帶責任于法無據。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。

　　此致

　　_______中級人民法院

　　上訴人：_______燃氣有限公司

　　_____年_____月_____日

實用建設工程合同書 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方在平等、自愿、互惠的原則下，根據國家有關法律、法規及《柳河縣鼓勵投資若干規定》(柳政發[20__]1號文，以下簡稱“規定”)，達成如下協議：

　　一、建設項目

　　二、建設地點

　　三、投資規模

　　乙方在甲方區域內投資x萬元，其中固定資產投資萬元(待投產后由縣招商引資考評工作辦公室核定)。

　　四、建設起止時間

　　自x年x月x日至x年x月x日，完成固定資產投入x萬元，x年x月x日投入生產。

　　五、乙方享有的優惠政策

　　(一)土地政策

　　乙方項目建設用地畝。具體享受政策按《規定》有關政策執行。

　　(二)財政稅收政策

　　1、乙方享受目前國家振興東北老工業基地稅收優惠政策。對購進機器設備所含增值稅進行抵扣;提高固定資產折舊率和縮短無形資產攤銷年限;提高計稅工資稅前扣除標準。

　　2、從企業納稅年度起5年內，企業前3年上繳所得稅的40%和增值稅的20%全部獎勵給投資企業，后2年所得稅的20%和增值稅的10%全部獎勵給投資企業，用于企業擴大再生產和技術改造。

　　(三)規費政策

　　1、新辦企業建設期間，行政事業性收費按《規定》有關政策執行。

　　2、新辦企業生產經營期間，對各項行政事業性收費參照重點企業扶持政策，實行“一個漏斗收費”政策。

　　(四)服務措施

　　1、甲方為乙方提供“一條龍”服務和“一站式”審批,全程跟蹤服務,協助乙方辦理各種證照手續。乙方負責出具相關要件，并承擔辦證費用。

　　2、對域外投資項目，由縣招商引資工作委員會辦公室出具確認文件，相關部門兌現優惠政策。

　　六、乙方責任

　　(一)乙方須在本協議確定期限內實施項目建設，并按期投入生產。

　　(二)乙方經營期限需在10年以上，經營期限內不得擅自轉讓、抵押或改變土地用途，如有需要，須經甲方同意。

　　(三)本協議簽字后，乙方需向甲方交納萬元項目建設保證金。如項目出現停建、撤建或改變土地用途，甲方除收回土地使用權外，乙方的地上投入部分和項目建設保證金無償劃歸甲方所有。項目基礎建設結束后，保證金全部返還。

　　(四)乙方需按甲方要求的統一規劃進行土建施工和建設。

　　七、本協議未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。

　　甲方:(印章)　　　法人代表(簽字)

　　乙方:(印章)　　　法人代表(簽字)

　　年　月　日

實用建設工程合同書 篇7

　　甲方：身份證號：電話：　　乙方：姓名（或名稱）：住址：　　身份證號：電話：　　甲方將位于的自住用房的建設施工工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：　　

　　一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料，乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需要的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產損害的，乙方應對此負全部責任。施工圖紙經雙方簽字，不能隨便更改，如需要更改雙方商量后同意。　　

　　二、被建房屋的建筑面積為平方米，甲方將包括地梁在內的的房屋建筑工程的施工全部承包給乙方（其中包括貼內外墻的瓷磚、室內地板磚、樓梯及其附屬設施、衛生間地板磚、廚房操作臺、木工、水電管線安裝等），乙方的施工承包單價為每平方米元，工程總價款為元。　　

　　三、施工要求　　

　　①地工基礎：深度70公分寬度60公分里面寬度40公分　　

　　②墻體外墻

　　3。7內墻

　　2。4砌筑時內外錯縫一般采用水泥沙漿，強度要達到（150號）。四角有構造柱四角和內樣交換處一般要求80公分配兩根6毫米拉接筋沙漿的飽滿度必須要達到三一砌筑法（一快磚一鏟灰一擠揉）并使用前必須把磚潛水濕潤。　　

　　③圈過梁：過梁高度不低于12公分，鋼筋直徑不宜小于10毫米，剛箍直徑不低于6毫米，最大距不宜超過250毫米，圈梁高度不低于200毫米上下圈梁。　　

　　④屋頂先腳板，鋼筋不宜12毫米，距離16公分，混淋土150級交標號屋面爐灰前面高度25公分，后面15公分，爐灰上面5公分混淋土，2公分沙漿抹廣抹墻里外水泥沙漿抹廣13　　

　　⑤地板磚6060黑白由甲方自選定價10元一塊，如造過10元由甲方自付，磚黑白由甲方自選衛生間墻磚，不低于

　　1。8元，墻內刷房池涂料，電線用4平米銅芯線，每件房一只熱光燈插座一只開關一只　　

　　⑥門窗：內門用實木門，窗戶。塑鋼海螺牌外門，防盜門，乙方施工時要保證質量。在施工過程中甲已雙方互相協商　　

　　⑦室內自來水，下水管由乙方負責。工程工期為：________年____月____日（公歷農歷）—________年____月____日（公歷農歷），按日歷工期計算。乙方應按時施工，如因乙方的原因造成工期拖延的，每拖延一天，每平方米減少工錢元。因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外。　　

　　⑦乙方應按照甲方的建房質量要求保證施工質量。房屋完工交工后，由甲方按照施工要求進行驗收。如房屋出現建筑質量問題，乙方應重新修繕直至符合甲方質量要求為止，并賠償因建筑質量問題給甲方造成的全部損失，重新修繕的費用（包括修繕使用的材料）全部由乙方自行承擔。　　

　　四、付款方式　　開工付40%，土墻砌好付40%，刷涂料前付40%，70%交工一次付清。還聲譽%________年維修給清。　　

　　五、本協議自甲、乙雙方在該協議文本上簽字（或蓋章）之日起生效。本協議一式三份。甲方、乙方各一份，見證人一份。　　經雙方協議如下：　　甲方簽字（簽章）：乙方簽字（簽章）：　　見證人簽字（簽章）：　　簽約時間：________年____月____日（公歷農歷）　　簽約地點

實用建設工程合同書 篇8

　　建設單位：(以下簡稱甲方)

　　施工單位：(以下簡稱乙方)

　　為加強施工現場環境治理管理，認真執行、貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局的有關環境保護法律、法規和管理要求。依據《中華人民共和國環境保護法》的有關規定。確保施工現場環境保護工作始終保持良好狀態，雙方本著平等、自愿的原則，簽訂本協議書。甲方和乙方應當按照各自職責，對施工現場各自施工區域的環境保護進行監督管理，嚴格遵守本協議書的權利、責任和義務。建立起相互理解信任，相互支持配合的良好關系，保障施工現場環境保護工作順利進行。

　　甲方的權利、責任和義務：

　　貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局有關施工現場環境保護的管理規定，落實責任制和健全規章制度。加強對施工單位的要求，負責對施工現場環境保護進行全面監督、管理，并對施工現場環境保護工作進行檢查和指導。

　　施工現場周邊必須進行圍擋，現場大門和圍擋要牢固、整齊、美觀、規范。現場清潔、整齊，主要道路硬化，有排水措施。

　　建筑垃圾、生活垃圾分類存放，并應及時清理，現場出入口要設置洗車設備，確保車輪不帶泥砂上路。

　　遇有四級以上大風天氣時做好遮蓋工作，采取有效揚塵防治措施。

　　施工現場存放水泥、砂石、灰土等物料要采取有效揚塵措施，堆放整齊，并配備相應的灑水設施，及時灑水降塵。

　　砼泵、車輛清洗處應設沉淀池，存儲和使用油料要有防治污染土壤、水體措施，食堂污染應有隔油池，定期掏油。人為活動噪聲應有控制措施。

　　由于沒有貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局及公司有關施工現場環境保護的管理規定，未落實責任制和規章制度。對施工現場環境保護沒有進行全面監督、管理、檢查和指導。被上級部門曝光，批評及罰款。或對施工現場造成不良影響，由甲方負責。

　　乙方的權利、責任和義務：

　　貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局有關施工現場環境保護的管理規定，落實責任制和健全規章制度。服從管理，對施工區域、生活區宿舍的環境保護管理工作負全面責任。

　　進入現場施工必須按照總包對環境保護管理的要求施工，施工區和生活區域有明確的劃分,及時清運施工、生活垃圾,或放入指定的容器內,或放入指定的容器內。不能將施工垃圾凌空拋撒。各工種在每天收工前必須做到活完料凈腳下清”的原則。生活區和宿舍內不得亂扔任何垃圾(剩菜、剩飯和不要的日常用品),并放入指定的可回收和不可回收的容器內,保持清潔。

　　施工現場要防止揚塵,運料汽車出現場大門必須有人負責保潔工作,配備相應的灑水設備。保持地面潮濕、清潔,以防揚塵污染空氣。

　　四級以上風應及時、快速清掃道路,加大對路面灑水、清掃的頻次,減少揚塵污染。施工現場土方、砂、堆必須覆蓋。

　　水泥等集中存放在庫房或嚴密遮蓋。

　　施工現場強噪聲機具應采取有效封閉措施,人為活動噪聲控制措施合理、有效、現場無違章現象。必須嚴格控制作業時間，一般不超過22時，對人為的施工噪聲應有降噪措施和管理制度。

　　所有施工人員進入施工現場必須帶好安全帽,杜絕現場亂扔生活垃圾的發生。

　　由于沒有貫徹落實國家、市建委、市環保局及公司有關施工現場環境保護管理規定,落實責任制和規章制度。對所屬施工區域、生活區宿舍的環境保護管理工作全面負起責任。

　　補充條款：

　　補充條款如下：

　　加強所負責施工區域的環境保護管理，做到6個100%。

　　現場道路每天定人進行清掃、灑水;

　　所負責的施工區域內垃圾分類存放,垃圾定期清理

　　按《揚塵取費[ ] 號文件》規定增加費率建筑1.83%，裝飾0.61%，安裝1.22%執行，進入工程決算。

　　資金投入使用情況：

　　施工道路及主要出入口： 元

　　工地施工道路及加工區域： 元

　　固定式沖洗設備： 元

　　密目網： 元

　　標示標牌： 元

　　噴淋、噴霧系統： 元

　　其他用具：水管、掃帚、鐵鍬： 元

　　視頻監控裝置： 元

　　建設單位(蓋章)： 施工單位(蓋章)：

　　負責人簽字： 負責人簽字：

　　年 月 日 年 月 日

實用建設工程合同書 篇9

　　甲 方：

　　住 所 地：

　　法定代表人(負責人)：

　　開戶行：

　　賬 號：

　　項目聯系人：

　　通訊地址：

　　手 機：

　　電 話：

　　電子信箱：

　　乙 方：

　　住 所 地：

　　法定代表人(負責人)：

　　開戶行：

　　賬 號：

　　項目聯系人：

　　通訊地址：

　　手 機：

　　電 話：

　　電子信箱：

　　建設工程前期技術服務合同

　　鑒于甲方建設項目可行性研究的需要，根據廣西電網有限責任公司或( 供電局)公開招標結果及乙方與廣西電網有限責任公司 供電局簽訂的《 年度電網基建項目可行性研究技術服務合同》(框架合同)、合同簽訂的相關要求，甲方委托乙方提供建設項目可行性研究技術咨詢服務，經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 本合同依據下列文件簽訂

　　一、《中華人民共和國民法典》和《建設工程勘察設計合同條例》等國家有關建設工程可行性研究、勘察設計管理的法律、行政法規和規章。

　　二、《20kV及以下配電網工程建設預算編制與計算規定》(20__年版)《關于印發電網基建項目前期工作費用使用指導意見的通知》(南方電網公司計〔20__〕78號)和《關于發布南方電網35千伏、20千伏及以下電網工程前期工作費用標準的通知》(南方電網定額〔20__〕20號)等相關規定以及批準的可研估算及項目前期考核評價結果。

　　三、廣西電網有限責任公司供電局中標通知書(編號： )及工程有關的文件。

　　四、其他：

　　第二條 本合同的工程名稱、工作內容，規程、規范和要求

　　一、工程名稱

　　工程

　　項目建設地點：

　　二、工作內容：完成項目可行性研究報告(以下簡稱可研)以及項目核準報告的編制。

　　三、規程、規范和要求

　　(一)根據國家、行業發布的有關規程、規范、技術標準，中國南方電網有限責任公司(以下簡稱南網)、廣西電網有限責任公司發布的《中國南方電網公司標準設計和典型造價》(最新版本)《中國南方電網有限責任公司管制業務固定資產投資項目管理辦法》》《中國南方電網有限責任公司基建管理規定》《中國南方電網有限責任公司基建設計管理辦法》《中國南方電網有限責任公司基建造價管理辦法》《廣西電網有限責任公司電網基建項目前期管理實施細則》《中國南方電網有限責任公司10(20)千伏及以下配電網項目可行性研究內容深度規定》等相關制度、技術標準開展相關工作。

　　(二)按照甲方委托的工作內容,完成項目可行性研究報告、項目核準報告或相應批次以縣為單位的農網改造升級工程項目可研報告編寫的技術服務工作。

　　第三條 乙方向甲方交付的資料及文件

　　一、經甲乙雙方協商，乙方按以下要求向甲方提交紙質文件、電子文件(含可編輯的word、excel、CAD版)，資料及文件內容須符合本合同約定要求。

　　序號成果及文件名稱份數時間要求備 注

　　1可行性研究報告(內審版)30年月日前

　　2可行性研究報告(自主評審或第三方評審)30年月日前可研批復后另提交審定版報告5份

　　3可研技術服務過程中收集整理出的電子版、紙質版原始資料、過程資料1年月日前

　　4項目核準申請報告 年月日前農網項目需編制以縣為單位的農網改造升級工程項目可研報告

　　二、工期如遇特殊情況(設計方案變更、自然條件影響以及非乙方原因造成的停工等)時，乙方應提前10個工作日向甲方提出書面申請并取得同意后，工期順延或另行商議。

　　第四條 合同價款及支付方式

　　一、本合同價款按南網、廣西電網有限責任公司現行有關規定的收費標準計算(詳見附表1)，沒有規定的收費項目，由雙方協商議定。

　　二、經雙方商定本合同價款暫定為人民幣(大寫，下同) 整(￥(小寫) 元(詳見附表)。待可研批復完成后，甲方根據批復及乙方前期技術服務考核評價結果，核定最終合同金額，雙方簽訂補充協議。

　　三、費用支付方法：采取轉賬支付

　　(一)乙方提交可研報告并經甲方確認后一個月內，甲方支付暫定合同價款總額的20%，金額為人民幣 (￥ 元)。

　　(二)本合同項目可研及各項報告批復完成后，甲乙雙方核定最終合同金額，并簽訂補充協議。

　　(三)在甲方支付上述款項前，乙方必須先開具相應的增值稅專用發票，甲方收到發票及申請符合規定后再向乙方支付上述款項。因乙方未開具發票或開具的發票不符合規定導致甲方遲延支付上述款項的，損失由乙方承擔，甲方不負違約責任和損害賠償責任。

　　第五條 雙方責任

　　一、甲方責任

　　(一)甲方尊重乙方根據國家、行業以及南網等有關標準規定進行設計的權力，不應提出與國家、行業以及南網、廣西電網有限責任公司等有關標準規定相抵觸的要求;

　　(二)向乙方提供開展項目可行性研究報告、項目核準報告、以縣為單位的農網改造升級工程項目可研報告編制的技術服務工作所需的有關基礎資料;

　　(三)負責組織開展規劃選址、選線、用地等手續的報批及協調工作;

　　(四)甲方或上級單位對乙方提交符合本合同約定要求的資料及文件不審批或本合同項目暫停緩建，甲方均應支付應付的費用。

　　(五)甲方按本合同第四條規定向乙方支付合同款項。

　　(六)甲方對乙方技術服務行為進行嚴格檢查核對，若乙方技術服務行為不符合相關規定，限期整改，否則視為乙方違約，甲方有權上報廣西電網有限責任公司同意后，解除合同。甲方按廣西電網有限責任公司項目前期考核評價體系對乙方設計行為進行考核評價，結果上報廣西電網有限責任公司備案。

　　(七)其他：

　　二、乙方責任

　　(一)按照國家、行業以及南網、廣西電網有限責任公司現行的標準、規程、規范、技術條例進行前期技術服務工作，運用標準設計成果，嚴格掌握設計標準，控制工程造價;

　　(二)乙方按本合同第三條規定向甲方交付各項工程資料及文件，對資料及文件的完整性、準確性負責;對出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。

　　(三)乙方參加甲方及廣西電網有限責任公司對各項工程資料及文件的審查并根據審查結論負責作出調整或補充。

　　(四)乙方負責在開展可行性研究報告編制工作過程中所必需的協調費用。

　　(五)乙方有責任協助甲方辦理和取得相關路徑協議、配變落點協議、規劃定點等各項支持性文件的批復。

　　(六)乙方在任何情況下不得轉包。如果需要部分分包，則需經甲方書面同意。乙方需嚴格校審和質量把關，與分包人向甲方承擔連帶責任。乙方與分包單位簽訂分包合同后，要將副本送交甲方。分包合同與本合同發生抵觸時以本合同為準，分包合同不能解除乙方任何義務和責任，分包方的任何違約或疏忽均視為乙方的違約或疏忽。

　　(七)其他： /

　　第六條 知識產權和保密協議

　　一、 乙方為完成本合同約定的服務，所收集的一切原始資料(數據、文字、圖紙等)、過程資料(對原始資料進行整理后形成的資料)以及創造的一切智力成果和知識產權均歸甲方所有。

　　二、未經對方同意，任何一方均不得向第三人或公眾傳播有關本項目和對方的一切資料和信息。如發生以上情況，泄密方應向對方支付相當于合同價款兩倍的違約金，并承擔一切由此引起的后果并承擔賠償責任。

　　第七條 違約與考核

　　一、甲方或乙方違反合同約定造成損失的應承擔違約責任。

　　二、 乙方違規允許其他單位或者個人以本單位名義承攬本合同項目可研設計任務或違規轉包的，應向甲方支付合同總額的1倍以上2倍以下的違約金，并在三年內不得承擔廣西電網有限責任公司管轄范圍內的電網基建工程前期技術服務及工程設計工作。乙方未經甲方同意擅自違規分包的，乙方應向甲方支付合同總額20% 的違約金。

　　三、由于設計質量不符合合同約定要求造成返工，乙方除負責采取補救措施外，應免收返工部分的費用，并根據返工程度向甲方支付不超過合同總額10%的賠償金，由甲方從乙方技術服務費中扣減。

　　因乙方提供的設計成果深度不足造成可研批復調整或在廣西電網有限責任公司組織的項目復核中發現因乙方沒有按照相關要求對項目建設規模、投資估算等嚴格把關，被廣西電網有限責任公司或項目業主單位正式通報批評的，扣除該項目合同金額10%的賠償金。由于乙方自身原因，延誤了規定的技術服務文件交付時間，每延誤一天，減收該項目應收技術服務費的千分之二，最多不超過合同總額的10%，由甲方從乙方技術服務費中扣減。

　　四、如由于乙方設計錯誤造成重大工程質量事故損失，由乙方承擔責任。乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據損失程度向甲方支付賠償金，由甲方從乙方技術服務費中扣減，并視設計事故的嚴重性，由甲方報廣西電網有限責任公司同意后，暫停乙方在甲方管轄范圍內的電網基建工程前期技術服務及工程設計工作。

　　五、甲方變更項目的工作內容和要求，造成乙方返工、或修改設計時，雙方除需另行協商簽訂補充合同(或另訂合同)、重新明確有關條款外，甲方應按乙方已耗工時、工作量向乙方支付費用。

　　六、 在合同履行期間，由于不可抗力因素或因為國家政策調整以及工程項目未獲批準立項導致不能開展可行性研究工作，招標人有權要求終止或解除合同。

　　七、在合同履行期間，甲方無正當理由單方解除合同或單方違約致使合同無法履行的，乙方開展技術服務工作的，不退還甲方已付的合同價款;己開始技術服務工作的，甲方應根據乙方已進行的實際工作量據實支付，對于項目已提交可行性研究報告但未取得可行性研究批復并取消的，乙方獲得不高于該項目50%的合同價款。

　　八、合同生效后，乙方要求終止或解除合同，應在合同終止或解除之日起10日內雙倍返甲方已支付的合同款項。

　　九、乙方必須嚴格按投標文件的項目人員配置(項目設總、各專業主設人員搭配)開展項目設計，項目人員配置信息需作為本合同附件(需包含項目負責人、電氣一次、電氣二次、變電土建、線路電氣、線路結構、技經等人員姓名、聯系方式、工作郵箱、在本項目中承擔的任務等信息)，乙方不得擅自變動人員，如有特殊情況確需調整的，需報甲方審批同意。未經同意擅自變動人員的，每經檢查發現一次，每次扣減合同總額的1%，最多不超過合同總額的10%，由甲方從乙方技術服務費中扣減。

　　十、投資估算必須履行編制、校核、審核和批準程序，各級編制、校核、審核人員應由具有電力工程造價專業執(從)業資格的人員承擔，并在正式投資估算書簽字，加蓋電力工程造價人員專用章。同時編制和校核人員還應取得廣西電網有限責任公司電力建設定額站組織的設計造價從業人員崗位技能培訓考試合格證明，否則，還應增加考試合格造價人員簽字確認。提交的投資估算不滿足上述要求的，扣罰合同總額的1%，由甲方從乙方技術服務費中扣減。

　　十一、任何一方違反保密義務的，泄密方應向對方支付相當于合同價款20%的違約金，并承擔一切由此引起的后果并承擔賠償責任。

　　十二、其他責任： /

　　第八條 其他

　　一、甲乙雙方需依法經營，廉潔自律。在合同簽訂、履行過程中，雙方不得以任何理由、任何形式進行利益輸送，不得提供或接受另一方的財物或其他利益。任何一方如果違反本條規定，另一方均有權拒絕并將信息反饋到甲方(廉潔受理單位：__監察部;舉報電話: 077X-__X)。甲方有義務詳細調查，乙方有義務對調查工作給予全力配合。

　　如果乙方違反本條款的，甲方有權根據國家和南方電網公司采購等有關規定，對乙方進行處理，并視情節輕重對乙方實施一定期限的市場禁入。

　　任何一方如果違反此條款，涉嫌犯罪的，將按照《中華人民共和國刑法》和《關于禁止商業賄賂行為的暫行規定》將相關責任人交由司法機關追究法律責任。

　　二、在本合同履行過程中，經雙方協商一致，可以變更或解除本合同。任何一方要求變更或解除合同時，則應當在 7 日前書面通知對方并取得對方的書面同意，并及時簽訂書面變更或解除協議。如出現本合同約定的單方合同解除的情形時，權利人無須經對方同意即可解除合同。

　　因一方變更或解除合同使對方遭受損失的，應向對方承擔賠償責任。但由于政策變化、政府行為等客觀原因致使合同不能繼續履行的，雙方可變更、解除本合同，且任何一方均無需向對方承擔賠償責任。

　　三、根據本合同需要發出的全部通知，均需采用書面形式，書面通知按雙方在合同文本所列地址發出，聯系人為收件人。如任何一方的地址有變更時，需在變更前10日以書面形式通知對方，否則變更地址的一方需自行承擔因遲延通知而造成的損失。

　　雙方將按如下規定確定通知被視為正式送達的日期：(1)以專人遞送的，接收人簽收之日視為送達。(2)以短信/傳真/電子郵件方式送達的，自前述電子文件內容在發送方正確填寫地址且未被系統退回的情況下，視為進入對方數據電文接收系統即視為送達日。(3)以特快專遞形式發出的，特快專遞發出后第三日視為送達。(4)若送達日為非工作日, 則視為在下一工作日送達。

　　本合同約定的地址、聯系人及電子通信終端(手機、電話、電子信箱等)亦為雙方工作聯系往來、法律文書及爭議解決時人民法院和/或仲裁機構的法律文書送達地址，人民法院和/或仲裁機構的訴訟文書(含裁判文書)向合同任何一方當事人的上述地址和/或工商登記公示地址送達的，視為有效送達。任何一方當事人對電子通信終端(手機、電話、電子信箱等)的聯系送達均適用于爭議解決時的送達。

　　四、乙方須重視并加強安全生產工作，遵守甲方的規章管理制度，接受甲方的安全生產監督管理。乙方保證與其指派的服務人員簽訂勞動合同或勞務合同，明確雙方權利義務，并由乙方負責支付服務人員的一切費用，包括為服務人員購買社會保險、人身意外保險以及勞保用品等。

　　在本合同履行期間，乙方服務人員發生人身傷亡、疾病或其他意外事件概由乙方自行承擔賠償責任，與甲方無關。

　　五、其他條款： /

　　第九條 附則

　　一、不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。

　　二、本合同在履行過程中發生糾紛，甲方與乙方應及時協商解決。協商不成時，雙方同意向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　三、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議作為附件，補充協議與本合同具有同等效力。

　　四、本合同一式陸份，甲方乙方各執叁份。

　　五、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　六、雙方履行完合同規定的義務，本合同即行終止。

　　(以下無正文)

　　(本頁為編號為： 的合同的簽署頁)

　　甲方(蓋章)：

　　法定代表人(負責人)或授權代表(簽名)：

　　簽訂日期： 年 月 日

　　乙方(蓋章)：

　　法定代表人(負責人)或授權代表(簽名)：

　　簽訂日期： 年 月 日

實用建設工程合同書 篇10

　　甲方：(發包方)　　乙方：(承包方)　　本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。　　

　　1.裝修施工地點：_____________________________________________　　

　　2.工期：________年____月____日 至________年____月____日　　

　　3.本項工程預計費用 元人民幣。　　第二條 材料供應的約定　　

　　1.甲方提供的材料　　乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要 材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。　　甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。　　甲方供應的材料按時抵達現場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。　　

　　2.甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。　　乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。　　乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。　　第三條 關于工程質量及驗收的約定　　

　　1.本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》gb50210-20及《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》gb50327-20并參照《____省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他 db-3598》及《市家庭裝飾工程質量驗收標準》　　

　　2.由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。　　

　　3.工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，并辦理驗收手續。　　第四條 有關安全生產和防火等的現場管理約定：　　

　　1.嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由于施　　工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。　　

　　2.未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。　　

　　4.保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。　　

　　5.負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。　　

　　6.乙方如因施工原因需居住在現場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發生工傷由乙方負責。　　

　　7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現場。　　

　　8.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。　　第五條 關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：　　

　　1. 工程款付款方式：　　布管驗收合格后支付工錢的50%，水電完工后支付30%，整體竣工驗收合格后支付20%　　

　　1)。水電開槽、布線、穿線、埋槽　　

　　2)。所有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)　　

　　3)。水電施工的穿墻、打孔、切割　　

　　4)。開關面板安裝　　

　　5)。小五金、馬X、的安裝　　

　　6)。后期燈具的安裝　　

　　3.工程結算方式：　　按實結算：　　總價結算：20元平米(套內面積)　　

　　1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的違約金。　　

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元違約金。　　第七條 糾紛處理方式：　　因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決;當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。　　第八條 合同的變更和解除：　　

　　1.合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款 10 %支付違約金，并辦理終止合同手續。　　

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。　　第九條。其它約定：　　

　　1.雙方同意由第三方監理(廈門XX公司)進行協商工作。　　在未經第三方監理(廈門XX公司)確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。　　

　　2.經過第三方監理(廈門XX公司)確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。　　

　　3.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。　　

　　4.甲方在入住前可以要求乙方5次來現場配合其他工種的交叉施工，超過5次部分每次甲方需支付乙方50元天的勞務費。　　

　　5.保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方維修，在接到甲方通知后48小時內必須到達現場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。　　

　　(一) 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。　　

　　(二)本合同簽訂后工程不得轉包。　　

　　(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。　　

　　(四)合同有效期至_____________________.　　

　　(五) 水電工程保修________年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。　　甲方簽字： 乙方簽字(蓋章)：________年____月____日________年____月____日

實用建設工程合同書 篇11

　　發包方(全稱)：(以下簡稱為甲方)　　承包人(全稱)： (以下簡稱為乙方　　依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就電焊工程施工事項經協商達成一致，訂立本合同。　　

　　一、工程概況　　

　　1、工程名稱：中學電焊維修工程　　

　　2、工程地點：學校操場欄桿及乒乓球場。　　

　　二、工程承包范圍與承包方式　　

　　1、承包范圍：學校主路東欄桿圍墻進行維護維修;同時焊接安裝八個乒乓球臺架子。　　

　　2、承包方式：本工程由乙方以包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工的方式承包。　　

　　三、合同工期　　

　　1、土方開工日期：定為________年____月____日　　

　　2、工期要求：預計工期一個月。　　

　　四、質量標準　　

　　1、工程質量標準：按規范要求施工，并服從甲方的要求。　　

　　2、因乙方施工原因產生的事故，均由乙方承擔。　　

　　3、乙方必須做好施工安全預案，該預案必須經甲方認可。　　

　　4、乙方于本合同簽訂____日內，向甲方交納1000元質量保證金。　　

　　五、合同價款　　本合同內所有工程量按中標預算價格計算，不得擅自提價，工程實際總價不得超出中標價格，超出部分甲方不予承擔。　　

　　六、付款方式：　　

　　1、乙方應向甲方提供相應金額的工程建筑發票，否則甲方有權延遲付款，并不視為甲方付款違約。　　

　　2、工程全部完成，甲方支付乙方總成工程款的70%并退還保證金;　　

　　七、竣工驗收　　本合同所指竣工驗收合格為經甲方簽字確認的，對本合同范圍內的工程頒發的竣工驗收證明內注明的通過日期。　　

　　八、履約保證金、違約責任　　

　　1、乙方有下列情形之一的，甲方有權終止本合同，并由乙方承擔全部責任：　　乙方無故停工達三天以上，且經甲方催促仍不復工的;因乙方原因出現安全、質量事故，或文明施工無法達到合同要求，經甲方通知整改后未能有效整改方案的;乙方未經甲方同意擅自轉包，分包工程的，甲方除追究責任外，乙方還必須支付本工程造價的15%違約金》;其它嚴重違約或嚴重損害甲方利益的行為的。　　

　　2、甲方終止合同后，乙方不得以任何理由要求甲方支付款項或退還款項，甲方有權要求乙方承擔由此造成的一切損失。　　

　　九、本合同未盡事宜另行協商，商定條款與本合同同時有效。　　

　　十、本合同一式貳份，甲、乙方各份，雙方簽字并交清保證金后生效。　　甲方(簽章)：　　法人代表：　　乙方承保人

實用建設工程合同書 篇12

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

　　一、合同協議書

　　甲方_______為興建________工程，接受了乙方_______對本工程的投標，為明確雙方責任、權利及義務，經雙方協商簽訂如下協議：

　　1.本協議書中的名詞和用語均與下文提到的合同條款中規定的含義相同。

　　2.下列文件構成整個合同不可分割的整體，各文件相互補充，若有不明確或不一致之處，以下列次序在先者為準。

　　(1)雙方商定的補充協議或合同期內經雙方簽署的備忘錄;

　　(2)合同協議書;

　　(3)雙方簽署的合同談判備忘錄;

　　(4)合同專用條款;

　　(5)合同通用條款;

　　(6)中標通知書、投標書和招標書;

　　(7)與本合同有關的其他文件。

　　3.本合同總價款為人民幣____萬元。

　　4.本合同工程的施工期為__個月(天)，或：自____年__月__日至____年__月__日。

　　5.甲、乙雙方在此立約：保證按照本合同的約定，承擔和履行各自的全部責任和義務。

　　6.本協議書由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署并加蓋公章后生效。工程經竣工驗收合格、保修期滿、合同總價款及保修金結清后合同終止。

　　7.本協議書正本二份，雙方各執一份，具有同等法律效力;副本__份，雙方各執__份，當副本與正本不一致時，以正本為準。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

實用建設工程合同書 篇13

　　甲方：_________　　乙方：_________　　協議標的：甲方位于“_________”的居室，以下簡稱標的。　　經雙方友好協商，就甲乙雙方針對標的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》(合同編號：_________，以下簡稱《裝修合同》)中的未盡事宜，簽訂以下補充協議。本補充協議作為《裝修合同》的附件，與《裝修合同》具有同等法律效力。　　

　　1.施工過程中，乙方施工人員應認真施工，不在標的居室內飲酒、隨地吐痰，如施工人員吸煙必須遠離易燃易爆物品。　　

　　2.乙方施工人員不得使用標的居室內已安裝好的設施、設備(如炊具、潔具及其他設施、設備)(水、電、施工人員自備炊具、潔具除外)。　　

　　3.乙方施工人員不得使用明火做飯，不得在材料上堆放餐具，剩飯菜及棄物，應于餐后立即整理餐具，剩飯菜及棄物。　　

　　4.乙方應設置專門的垃圾堆放處，及時清運垃圾，并保持居室內的清潔和衛生。　　

　　5.安裝地板、地磚后，乙方施工人員須著軟底鞋在標的居室內施工，并嚴禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的物品直接放置在地板、地磚上，所有物品均輕拿輕放，嚴禁在地板、地磚上拖動物品。　　

　　6.有違反以上

　　第一條

　　1、

　　2、

　　3、

　　4、5項，甲方經過提醒、警告，乙方仍違反的，甲方可以每次扣除乙方工程款;如果因違反以上

　　第一條

　　1、

　　2、

　　3、

　　4、5項給甲方造成損失的，乙方應賠償損失。　　

　　7.如由于乙方或其施工人員過失，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業管理公司等

　　第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，并承擔全部責任。　　

　　8.乙方在施工中要注意安全，如因乙方操作不當造成人員傷亡的，甲方不負任何責任。　　

　　9.凡運抵甲方標的居室的合同規定由乙方提供的所有材料不得在驗收合格前拆封(不需拆封的材料除外)，必須在運抵標的居室時當場由甲方，乙方對照《裝修合同》附表5(《乙方提供裝飾材料明細表》)中規定的品名、質量、數量、規格、等級等驗收，由甲方認可簽后方可拆封、使用。如果乙方運抵材料與合同不符，乙方必須采取更換，補救措施。　　

　　10.乙方應當就其提供的材料向甲方出示購買憑證(發票或者購物票據)、環保證明、保修證明、材料來源、說明書等相關材料，甲方有權向廠商或者經銷商核實材料的真實性，如果發現系假冒偽劣材料，乙方必須更換為合同中標定的產品，并按照合同標定價格的雙倍對甲方進行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據充分證明是由于供應商的責任，甲方可以根據具體情況適當降低要求賠償的額度，乙方可以向材料供應商追究相應的責任。　　1

　　1.由于乙方提供材料質量、規格等原因，造成工程質量出現問題時，乙方須采取更換、補齊、修理等方式彌補，如不能彌補，乙方須以其他方式補償乙方，甲方可以依不同情況扣除支付工程款項;由于乙方提供材料質量，規格等原因，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業管理公司等

　　第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，并承擔全部責任。　　1

　　2.由乙方購買的材料，乙方承諾對其質量負責，并負責在裝修工程保修期內進行維修和更換。在甲方正常使用的情況下，因為乙方提供材料的質量問題而導致甲方的任何損失，乙方應負全部責任。　　1

　　3.對于乙方在《裝修合同》中約定的材料，因市場斷貨等特殊情況無法購買或無法運抵標的居室，乙方必須更換相同或更高質量、等級、規格的材料，且必須經過甲方的簽同意。　　1

　　4.甲、乙方提供的材料進入標的居室后，乙方必須在適當的位置平整堆放材料，并妥善保管，因未妥善保管造成材料變質、變形、損壞、損耗、丟失的，乙方必須根據甲方要求更換、補齊、賠償。　　1

　　5.乙方無權擅自更換甲方提供的材料，如果發現問題應及時向甲方提出，甲方采取更換、補齊等補救措施。如乙方已確認并使用了甲方提供的材料，之后因工程質量出現爭議時，乙方不得以甲方提供的材料不合格為理由，拒絕修理或賠償。　　1

　　6.乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失，乙方負責賠償。　　1

　　7.《裝修合同》附件中，所有的_________改為_________(_________厚)，每張板(均為標準尺寸_________215;_________)補交材料費，金額按實際工程量結算。　　1

　　8.乙方必須在工程交底日，即________年____月____日，向甲方提供書面的工程進度表和甲方采購材料進度表。　　1

　　9.進行施工工程前，乙方和其設計師應當就設計思路，工程要點對工長、工人進行培訓。　　20.開始施工后，乙方質檢人員應當隨時了解工程狀況和進展情況，至少每三天到甲方標的居室檢查工程情況，并作書面登記。乙方質檢人員必須嚴格履行質檢的制度，相關驗收單必須齊全，作為甲方各項驗收的參考之一。　　2

　　1.在進行施工時，乙方有義務向甲方說明施工方式，并經過甲方確認后方可進行施工。如未經甲方確認，施工后發生不符合甲方要求的問題時，乙方應無條件進行整改，并賠償由此而帶來的損失。　　2

　　2.如果工程質量出現問題，甲方提出后，乙方應當立即改正。乙方未按照甲方要求及時改正的，依不同情況扣除支付工程款項。　　2

　　3.如施工人員違反《裝修合同》和本補充協議，情況嚴重的，甲方有權提出更換工長或工人，乙方應當在甲方提出要求的

　　第二天更換。　　2

　　4.在進行設施、設備安裝時，應經過甲方確認安裝位置后方可進行。如未經甲方確認，在安裝后發生不符合甲方要求的問題時，乙方應無條件進行整改。　　2

　　5.合同簽訂后如在施工過程中甲方提出設計修改意見及減少工程項目時，須提前與乙方聯系并通知乙方，在雙方簽訂《家庭居室裝飾裝修工程變更單》，并確定變更金額及相關手續后，方能進行該項目的變更和施工。　　2

　　6.裝修垃圾，乙方施工人員必須清運至物業指定地點。垃圾清運費用已經含在工程款中，乙方不再單收。　　2

　　7.在乙方進行電路施工時，應合理布線，經過相同位置的線路應采用同一管材或護套線包裹，施工長度按單條管線計算，不分別計算。　　2

　　8.瓷磚在鋪裝前必須完全浸泡12小時方可使用。　　2

　　9.地磚采用勾縫劑勾縫，勾縫劑為_________牌_________型，由乙方提供且不再單獨收費。　　30.涂刷標的居室內所有部位(包括客廳、主臥室、輔臥室、書房、儲物間、過道和涼臺)的墻漆、頂漆時，需鏟除原表面膩子的，乙方不再單獨收費;刷與面漆同品牌的底漆1遍，刷面漆2遍。　　3

　　1.所有墻漆用_________色，色號_________，所有頂漆用_________色，色號_________。　　3

　　2.在刷漆前，乙方應由甲方書面確認兌水比例，如未經甲方確認進行刷漆或技術使用不當，兌水超過_________%，甲方有權要求重新購買同樣型號的油漆重刷，有關一切費用均由乙方自行負責。　　3

　　3.所有門及門套采用的原子灰為_________牌。　　3

　　4.對于所有隱蔽工程，需甲方驗收簽后，乙方施工人員才能進行后續施工。　　3

　　5.工程的質量驗收按照《_________家庭裝飾工程質量驗收規定、《家庭居室裝飾工程質量驗收標準》執行。在工程質量保證期內，如因乙方的原因發生質量問題，乙方應負責完全修復。不能完全修復的，乙方應按相應部分的工程造價賠償損失。　　3

　　6.甲方有權在乙方完工后對房屋進行空氣質量檢測，由國家認定的居室環境質量檢測單位獨立對甲方標的居室進行室內空氣質量檢測，并提交由該單位出具的檢測報告(包括甲醛，c等)給甲方。如檢測結果不合格，由乙方負責在規定的_________天內改善不合格項直至達到合格標準，所涉及的費用由乙方承擔。　　3

　　7.物業收取的裝修押金由甲方墊付。甲方將從工程中期款中暫扣，若物業無罰款扣除則甲方全額返還;物業從押金中扣除的罰款，甲方將相應地從暫扣的中扣除，剩余的返還乙方，不足的由乙方向物業補齊。甲方從工程中期款中暫扣的與_________%的工程尾款相互獨立。　　3

　　8.物業收取的裝修管理費_________。由于乙方責任延期造成的管理費增加部分應完全由乙方支付。同時，乙方應該交納辦理施工人員出入證的費用等。　　3

　　9.乙方所做預算書應充分考慮甲方工程的各種實際工作量，工程款項的結算應實際發生的工程長度(面積、體積)為準，而不是按工料使用量結算。按實際工程長度(面積、體積)發生的工程款在每項工程完工后經甲方驗收合格，以甲方的對質量和面積的書面簽驗收做為支付工程款的依據。　　40.如支付中期款時工程量發生變化，變更項目經驗收合格的在中期款中結算，其余的在竣工驗收時結算。如因施工工程質量或其他問題需與乙方共同進行檢驗或就雙方爭議的問題進行磋商，則可適當順延結款日期。　　4

　　1.甲方在簽定合同時向乙方支付的訂金人民幣計入裝修總費用，相應款項在支付首期款時扣除。　　4

　　2.乙方承諾對整個工程進行________年的保修和終身維護，時間從工程竣工驗收日起計。乙方應在接到甲方報修電話的2小時內做出響應，在48小時內到達現場。如果由于乙方施工或提供的材料質量問題而導致報修，在甲方報修以后48小時內仍未能提出解決方案的，如甲方自行解決，則甲方支出的所有費用均由乙方支付。　　4

　　3.工程完工后乙方必須交付甲方電氣竣工簡圖和上下水管線簡圖，標明導線規格、暗管走向和上下水管線、閥門、接口走向和位置，甲方簽收后方進行竣工結算。　　4

　　4.未盡事宜，由雙方友好協商解決，協商不成的，提請相關部門仲裁解決。　　4

　　5.本補充協議由甲、乙雙方與________年____月____日在_________簽署。正本三份，甲乙雙方各執一份， _________一份，均具同等法律效應。雙方共同簽署起即日生效。　　甲方(簽)：_________

　　乙方(蓋章)：_________　　乙方代表(簽)：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日

實用建設工程合同書 篇14

　　木門定制合同范本

　　木門定作合同

　　__________(簡稱甲方)，向______木器加工廠(簡稱乙方)，定作下列木器家具，經雙方協商訂立本合同，共同信守。

　　1.木料：_________________甲方供應，乙方完成定作的家具后，如有余料應退還給甲方。

　　2.規格標準：_________________按圖紙式樣規格制作。

　　圖號

　　家具名稱

　　單位(個)

　　數量

　　單價

　　總價

　　油漆顏色

　　交貨日期

　　以上共計加工費人民幣(大寫) _______________

　　3.技術標準：_________________按統一規定的企業標準執行。

　　4.交貨地點和付款辦法：_________________在乙方廠內交貨，由甲方自提;在交貨日期前，乙方可陸續交貨，甲方可陸續驗收付款。

　　5.任何一方不履行本合同致使對方受到損失時，應由違約者負賠償責任。

　　本合同一式四份，雙方各執兩份。

　　甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)

　　經手人：_____________經手人：______________

　　__________年_____月_____日簽訂

實用建設工程合同書 篇15

　　聘用單位：　　被聘人：________年____月____日　　專職安全員聘用合同　　聘用單位：湖南XX公司 （以下簡稱甲方） 被聘人： （以下簡稱乙方）　　

　　一、聘用工作崗位　　甲方聘用乙方為 項目部專職安全員。　　

　　二、聘用工作內容　　

　　1、認真貫徹執行《建筑法》和有關的建筑工程安全生產法律、法規，堅持“安全第

　　一、預防為主”的方針，具體落實上級主管部門有關管理規定和公司的各項安全生產規章制度。　　

　　2、參與各項方案安全措施的編制，有權行使安全一票否決制。　　

　　3、配合有關部門做好對施工人員的三級安全教育、節假日的安全教育、各工種換崗教育和特殊工種培訓取證工作，并記錄在案。健全各種安全管理臺帳。　　

　　4、參加每周一次以上的定期安全檢查，及時處置施工現場安全隱患，參與制定整改和預防措施。　　

　　5、監督、檢查操作人員的遵章守紀。制止違章作業，嚴格安全紀律，當安全與生產發生沖突時，有權制止冒險作業。　　6組織、參與安全技術交底，對施工全過程的安全實施控制，并做好記錄。　　

　　7、掌握安全動態，發現事故苗子并及時采取預防措施，組織班組　　開展安全活動。　　

　　8、檢查勞動保護用品的質量，反饋使用信息，對進入現場使用的各種安全用品及機械設備，配合材料部門進行驗收檢查工作。　　

　　9、貫徹安全保證體系中的各項安全技術措施，組織參與安全設施、施工用電、施工機械的驗收。　　

　　10、協助上級部門的安全檢查，如實匯報工程項目或生產中的安全狀況。　　1

　　1、負責一般事故的調查、分析，出處理意見，協助處理重大工傷事故、機械事故，并參與制訂糾正和預防措施，防止事故再發生。　　1

　　2、參與對施工班組和分包單位的安全技術交底、教育工作，負責對分包單位在施工過程中的安全連續監控，并作好監控記錄。　　

　　三、聘用期限________年____月日至 項目部工程竣工。　　

　　四、聘用報酬　　甲方確保乙方月薪 元，年終獎視工作業績、工作時間進行發放。　　

　　五、雙方的權利和義務　　

　　1、甲方確保乙方任職期內合法權益和工作待遇。　　

　　2、乙方必須嚴格遵守國家法律法規和公司各項規章制度，嚴格履行專職安全員的工作職責。　　

　　3、完成公司和項目部交辦的各項工作任務。　　

　　六、辭聘或解聘事宜　　

　　1、如解聘或辭聘，乙方應及時向甲方及項目部負責人提供移交的各項資料和手續。　　

　　2、下列情況可立即解聘。　　

　　①、乙方不能勝任崗位工作的。　　

　　②、乙方嚴重違法亂紀或工作嚴重失職的。　　

　　③、乙方因患病或非公受傷超過60天；因公受傷醫療期滿60天后不能從事崗位工作的。　　

　　3、下列情況下，乙方可辭聘　　

　　①、連續三個月領不到薪金的　　

　　②、乙方的其他合法權益受到嚴重侵害的　　以上合同所列條款，雙方必須共同遵守執行，本合同自簽訂之日起生效，其他未盡事宜雙方共同協商解決。　　合同一式四份，甲乙雙方及公司分管負責人、項目部負責人各執一份。　　甲方（簽章）：　　甲方項目經理部負責人（簽章）：　　乙方（簽章）：　　簽訂時間：年____月日

實用建設工程合同書 篇16

　　借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款，經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任，恪守信用，根據有關規定，特簽訂本合同。

　　第一條、本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款人民幣(大寫)_________元，用于_________.本貸款期從開始支用之日起，至還清全部貸款本息止，貸款期為_________年。

　　第二條、本貸款是為建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款，實行專款專用。不得用于擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的.儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。

　　第三條、自支用貸款之日起，貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內，月利率為_________。借款方不按期歸還貸款，逾期部分加收利息_________%，對超儲積壓設備(材料)占用的貸款加收利息_________%.

　　第四條、借款方保證在_________年_________月_________日之前，用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還，貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。

　　第五條、貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款，如未按期提供貸款，應承擔由此造成的經濟損失。

　　第六條、貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、設備采購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款，貸款方有權扣回貸款本息，并對違約使用部分加收罰息_________%.

　　第七條、本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

　　第八條、本合同經雙方簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份，借貸雙方簽章后各執一份，報送_________各一份。

　　借款方(公章)_________貸款方(公章)_________

　　負責人(簽字)_________負責人(簽字)_________

　　地址：_________地址：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

實用建設工程合同書 篇17

　　委 托 方：____________________________________

　　地 址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務：____________

　　承 包 方：____________________________________

　　地 址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務：____________

　　經雙方協商，由委托方委托承包方承擔________ 工程的可行性研究，特訂立本合同。

　　第一條 委托方在合同簽訂之日起________ 天以內，向承包方提供所有與研究工程有關的數據和資料，并對資料的準確性負責。

　　1.提供數據、資料的內容如下：________ .

　　2.在合同期內，委托方進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料，應及時提供給承包方，必要時可吸收承包方參加本工程可行性研究的人員參加。

　　第二條 承包方應在________ 年________ 月________ 日以前，向委托方提交本合同工程的可行性報告，并對此承擔責任。可行性報告內容應包括：

　　1.經濟評價指標：

　　(1)投資內部收益率：________________.

　　(2)投資回收期：____________________.

　　2.貸款償還能力分析：____________ .

　　3.外匯償還能力分析：____________ .

　　4.盈虧平衡、靈敏度分析與風險評價：________ .

　　5.結論：____________________________ .承包方應向委托方提交可行性報告________ 份。

　　委托方如在合同期間對________ 工程提出重大變更，甚至原始資料、數據有重大變動，有可能導致承包方對可行性報告作修改甚至返工時，須經雙方協商，對本合同進行修改，或增加任務變更附件，或另訂合同。

　　第三條 費用支付條款

　　1.本工程的可行性研究費為人民幣________________元整。于合同生效之日，委托方應向承包方付給上述金額的20%的定金。余下金額于合同期滿時全部付清。

　　2.委托方中止合同時，無權要求承包方退還定金。

　　3.承包方不履行本合同規定的責任與義務時，應雙倍償還定金。

　　第四條 違約罰金

　　1.承包方不按合同規定的日期提交可行性研究報告時，每拖期一天，應扣除其所應得費用的__%，作為違約罰金。

　　2.承包方提供的可行性研究報告中出現錯誤，且此等錯誤系承包方造成者，應扣除其所應得費用的10%～30%，視錯誤性質嚴重程度而定。

　　3.因委托方責任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，應另行增加費用，其數額由雙方商定。

　　4.委托方超過合同規定日期付費時，應償付給承包方以逾期違約罰金，以每逾期一天按合同規定費用的__%計算。

　　第五條 本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出修改或補充規定。修改或補充規定與本合同具有同等效力。

　　第六條 本合同正本一式二份，雙方各執一份。合同副本一式____份，送____各一份備案。

　　委托方：________ (蓋章)

　　負責人：________ ____年____月____日

　　承包方：________ (蓋章)

　　負責人：________ ____年____月____日

實用建設工程合同書 篇18

　　反訴人(本訴被告)：_________________有限公司

　　法定代表人：_________________。

　　聯系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。

　　法定代表人：_________________。

　　住所：_________________昆號。

　　聯系電話：_________________

　　反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。

　　反訴請求

　　1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;

　　2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔

　　事實和理由

　　20__年8月18日，反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建筑規范要求按時按質提供給反訴人混凝土，混凝土質量存在問題，且在運送混凝土中經常誤時，造成所澆筑混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的，并未向被反訴人提出索賠，直至20__年1月7日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。20__年10月，被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成20__年1月份雙方未對單，反訴人找不著付款對象。且20__年1月11日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經濟損失。

　　綜上，反訴人認為，由于被反訴人內部人員、產品質量管理混亂，導致反訴人嚴重經濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。

　　如果 此致

　　__________人民法院

　　申請人：________________

　　_____________年_____月_____日

實用建設工程合同書 篇19

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方承擔荔波漳江風景名勝區大七孔碼頭維修工程項目施工任務，甲乙雙方本著分工協作，相互合作的原則，為確保工程質量和按期完成施工任務，經雙方共同協商，按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》并結合本工程具體情況，簽訂以下合同條款：

　　一、工程名稱：大七孔碼頭維修工程

　　二、工程地點：大七孔碼頭

　　三、承包方式：包工包料

　　四、建設規模：石方77.24m3、樓梯維修17步、鋪設石頭地板48m2、碼頭步道71.82m2、河中炸石頭、天鐘洞廁所維修等。

　　五、工程總造價：伍萬陸仟壹佰貳拾元(56，120.00元)整。

　　六、開工時間：201 年 月 日

　　七、竣工時間：201 年 月 日，工期為 天，如有新的要求變更及遇不可抗力的因素，工期可以延順。

　　八、工程質量要求及責任

　　甲方責任：甲方負責辦理工程施工所需的各種手續，協調處理相關事宜，確保工程項目順利開展。

　　乙方責任：

　　1、乙方必須嚴格按照甲方審定的施工圖紙、建設方案及有關工程建設規范的規定進行施工，并無條件地接受甲方的質量監督管理。

　　2、乙方必須做好環境保護和施工場地的衛生管理。在施工過程中，必須按照甲方指定的地點和要求進行土方開挖、施工垃圾堆運輸和處理，并保護周圍環境林木植被，不得隨意破壞。

　　3、工程竣工后，乙方要做好工程垃圾的清理工作，未驗收前要保證建設工程的保護工作，不能發生損壞，造成的后果由乙方承擔。

　　九、安全管理：乙方必須加強施工安全，如乙方在施工過程中由于安全管理或施工操作不當和技術問題造成直接或間接的經濟損失，由乙方全部承擔。

　　十、竣工驗收：工程竣工后，乙方必須口頭或書面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工報告及相關材料，甲方應按乙方通知時間及時組織相關人員進行驗收，并出具驗收結論。

　　十一、付款方式：甲方視乙方工程進度，分期付款，待驗收合格后，乙方出具稅務票據一次性結算工程款。

　　十二、保質期限：工程竣工驗收后，保修一年。

　　十三、以上條款未盡事宜，雙方可以協商解決。

　　十四、本合同一式 份，甲方執 份，乙方執 份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

實用建設工程合同書 篇20

　　借款方：___________________________________

　　法定代表人：_______________________________

　　職務：_____________________________________

　　地址：_____________________________________

　　郵碼：_____________________________________

　　電話：_____________________________________

　　借貸方：___________________________________

　　法定代表人：_______________________________

　　職務：_____________________________________

　　地址：_____________________________________

　　郵碼：_____________________________________

　　電話：_____________________________________

　　根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需借貸，經借貸方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 借款用途

　　第二條 借款金額

　　借款方向借貸方借款人民幣____(大寫)元。預計用款為一年____元;________年____元;________年_______元;________ 年____ 元;________ 年____元;

　　第三條 借款利率

　　自支用借貸之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為____ %。借款方如果不按期歸還借貸，如逾期部分加收利率20%。

　　第四條 借款期限

　　借款方保證從________ 年____ 月起至________ 年_______月止，就國家規定的還款資金償還全部借貸。預定為____ 年____ 元;________ 年____ 元;________ 年____ 元;________年____元;____ 年____元。借貸逾期不還的部分，借貸方有權限期追回借貸，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條 借貸方保證按照本合同的`規定供應資金。因借貸方責任未按期提供借貸，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條 借貸方有權檢查、監督借貸的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用借貸，借貸方有權收回部分借貸，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國合同法》的有關規定辦理。

　　第九條 本合同經過簽章后生效，借貸本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。

　　借款方：(蓋章)______________代表人：______________________

　　________年________月________日

　　借貸方：(蓋章)______________代表人：______________________

　　________年________月________日

實用建設工程合同書 篇21

　　借款方：___________________________________

　　法定代表人：_______________________________

　　職務：_____________________________________

　　地址：_____________________________________

　　郵碼：_____________________________________

　　電話：_____________________________________

　　貸款方：___________________________________

　　法定代表人：_______________________________

　　職務：_____________________________________

　　地址：_____________________________________

　　郵碼：_____________________________________

　　電話：_____________________________________

　　根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 借款用途

　　第二條 借款金額

　　借款方向貸款方借款人民幣____（大寫）元。預計用款為一年____元；________年____元；________年_______元；________ 年____ 元；________ 年____元；

　　第三條 借款利率

　　自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為____ %.借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%.

　　第四條 借款期限

　　借款方保證從________ 年____ 月起至________ 年_______月止，就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為____ 年____ 元；________ 年____ 元；________ 年____ 元；________年____元；____ 年____元。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條 貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的.罰息計算相同。

　　第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國合同法》的有關規定辦理。

　　第九條 本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。

　　借款方：（蓋章）______________ 代表人：______________________

　　________年________月________日

　　貸款方：（蓋章）______________ 代表人：______________________

　　________年________月________日

實用建設工程合同書 篇22

　　發包人(全稱) (以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱)__(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工協商一致，訂立本合同。

　　一、 工程概況

　　工程名稱： ※

　　工程地點： ※

　　結構形式： 框架剪力墻 層數：地上28層地下1/2層 建筑面積：※

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附表1)

　　工程立項文號： ※

　　資金來源： 自籌

　　二、 工程承包范圍

　　承包范圍： ※

　　不包括的工程范圍： /

　　三、 合同工期

　　總日歷天數 1080 天

　　開工日期：__※年10月10日

　　竣工日期：__※年9月23日

　　四、 質量標準

　　工程質量標準： 合格

　　四、 合同價款

　　1、合同總價(大寫)：※(人民幣)(小寫)￥： ※ 元(其中：工程預留金 20xx萬元、零星工作費 / 元，安全防護、文明施工措施費 ※ 元，工程分包和材料購置費 / 元，總承包服務費 / 元。)

　　2、綜合單價：詳見承包人的報價書。

　　五、 組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、 本合同協議書

　　2、 本合同專用條款

　　3、 本合同通用條款

　　4、 中標通知書

　　5、 投標書、工程報價單或預算書及其附件

　　6、 招標文件、答疑紀要及工程量清單

　　7、 圖紙

　　8、 標準、規范及有關技術文件

　　雙方為履行本合同的有關洽商、變更等書面協議、文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中賦予的定義相同。

　　八、承包人按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　10.1合同訂立時間： 20xx 年 9 月 30 日

　　10.2合同訂立地點： ________________________

　　10.3本合同雙方約定_____________簽字蓋章 _后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

實用建設工程合同書 篇23

　　上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)

　　住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓

　　法定代表人：_________________黃__________執行董事

　　被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生

　　身份證號：_____________

　　住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號

　　被上訴人(一審被告)：_________________乙公司

　　住所地：_________________成都市__________巷__________號

　　法定代表人：_________________劉__________總經理

　　上訴請求：_________________

　　1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。

　　2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。

　　3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。

　　上訴人于年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現提起上訴。

　　上訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，并交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據不足，認定錯誤。其理由有三：_________________

　　一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。

　　年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關于__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。后來，由于沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》，并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據，不能成立。

　　二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議，又沒有結算書依據，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》復印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設局。為什么施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內容。同時，既沒有發包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，并非項目經理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發生在建設發包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內部分包結算，那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎么能采信成為有效證據呢?毫無疑問，這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關于__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無據。

　　三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。

　　根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，人民法院應當予以確認，但當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外。”顯然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關系，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。

　　綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，并以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關于__________橋亮化、美化工程約定的依據，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據復印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權益。

　　此致

　　成都市中級人民法院

　　上訴人：_________________甲公司

　　年_____月_____日

實用建設工程合同書 篇24

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　根據《民法典》相關規定，經甲乙雙方友好協商，達成設備安裝合同壹份，內容如下：

　　一、工程概況：工程名稱：中央空調系統的安裝調試工程地點：項目工地(號)

　　二、合同范圍：本合同范圍： 項目中央空調系統工程的安裝、調試、驗收及維保。　　乙方應提供嶄新的未經使用的安裝設備及材料、技術服務和所需的其他事項。在履行合同過程中，如乙方沒有提供或沒有達到設計圖紙中的技術性能指標，乙方應采取挽救措施，并承擔全部責任。　　甲方需要而合同文件中未提出的技術要求，甲方有權發出變更通知，乙方有責任以合理的進度以及最優惠的價格滿足甲方變更的.要求。　　招標文件及投標文件作為合同附件，組成本合同不可分割的一部分，甲乙雙方共同承諾、遵守。

　　三、合同造價：本合同總造價為：__________元　　人民幣大寫：__________元整

　　3.1“合同價格”是指 項目中央空調系統工程，除甲方供應中央空調系統設備以外(甲方供應設備見附表)，從安裝設備及材料、安裝調試、備品備件供應至竣工驗收合格交付使用及維保等的人民幣報價，其中包括材料費、包裝費、運雜費、裝卸費、安裝費、調試費、備品備件供應費、直至驗收合格交付使用的一切費用及維保期內的維保費用等。

　　3.2合同價格為固定價，包括所有由于以原材料工本或其他條件的價格浮動而導致的全部額外費用，但由于甲方增減工程量引起的價格調整除外。

　　3.3合同價格包括合同涉及到的，由乙方提供的與設備的安裝與調試期間有關的一切專用工具、測試及所用儀器、耗材的費用，并由乙方負責運進和運離工程現場。

　　3.4合同價格包括乙方人員到現場的一切交通食宿費，甲方協助乙方人員在現場居住的方便，但有關費用由乙方自理。

　　3.5除非另有規定，乙方的價格須包括執行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附帶工作及費用，不論它們是否在合同文件中有所說明，也不論它們是否在簽訂合同時可以預料到。

　　四、付款方式

　　4.1合同簽訂后，十天內，乙方進場前，甲方支付合同總價30﹪為設備預付款;

　　4.2主要設備含空調主機及風機盤管末端進場后，甲方支付合同總價30%

　　4.3工程量進展到一半時，甲方支付合同總價20﹪。

　　4.4安裝、調試、驗收合格后，甲方支付合同總價15﹪。

　　4.5質量保證期結束，無質量問題，甲方付清全部余款

　　五、工程工期：根據發包人使用要求，雙方約定合同簽定后，自乙方收到設備預付款之日起兩個月內，乙方完成本合同全部工程的安裝調試工作。

　　5.1 乙方進場前向甲方提供施工組織設計和施工總進度計劃。

　　5.2 在合同生效以后，____日內，乙方完成進場前的準備工作，并組織施工人員進場開始施工。

　　5.3 乙方須按合同規定的日期完成安裝及調試，協調與消防、裝修的沖突，保證工程順利進行，確保按期完成。

　　5.4 如工程實際與圖紙設計存在較大差異，無法按圖施工;或圖紙有較大變更，不能按期完成施工，經甲方簽字認可，工期順延。

　　5.5 遇不可抗力(由于嚴重的自然災害如洪水、地震等不可避免的或不可預見的及非人為所能控制的事件)，工期順延。

　　六、工程驗收：

　　6.1 乙方應按國家或國際有關的標準與規范施工。

　　6.2 安裝施工應以圖紙要求為準，不得私自偷工減料，或更換圖紙規定的安裝材料。對于圖紙未規定的安裝材料，應選用質量較好的材料使用。工程安裝調試完成以后，應達到圖紙設計的功能及使用要求。

　　6.3 甲方的授權代表有權任何時候檢查乙方的相關工程質量與工程材料的質量，并作為驗收的依據之一。

　　七、變更通知

　　7.1乙方如因為甲方原因影響了合同成本或交工期限，須立即以書面形式向甲方提出，甲方核實無誤后將向乙方發出變更通知，但在以下情況中，不得發變更通知。

　　7.1.1對乙方影響行為是在合同規定內作出的，或是由于乙方未能履行合同要求所必須的義務。

　　7.1.2乙方合同執行情況是因其自身的失誤、疏忽或未能按合同要求履行而受影響。

　　7.2 如果乙方認為所作的變更可能會使自己不能履行合同中義務時，須及時向甲方提出。相應設備及工程量的增減，按照國家________年工程定額三類取費進行合同金額修訂。

　　八、質保期

　　8.1 質保期從竣工驗收合格之日起計算________年，主機設備保修________年。

　　8.2 乙方所提供的安裝材料為全新的、且中央空調系統安裝質量符合合同要求。主機為XX公司產品，風機盤管及末端為上海三燕產品。

　　8.3在質保期內，若非誤操作或人為破壞所致，則合同標的或其部件、安裝材料等損壞應由乙方維修、供應和安裝。

　　8.4在質保期內，乙方在接到甲方通知后，2小時內作出反應并指導，24小時之內應派有經驗的技術人員到工地現場，履行其保修義務或處理緊急維修工作。超過24小時甲方可請其他人員進行修理，其費用從質保金中扣除。

　　8.5若質保期內，甲方沒有指出有缺陷，則代表甲方對乙方的工程安裝是滿意的，其質量保證責任已完成，但隱蔽性的、合理的檢查和實驗都不能發現的缺陷除外。

　　九、違約責任

　　9.1 由于乙方的原因不能按時交付使用，所使用的安裝材料不符合合同規定，由此造成的損失，應有乙方承擔一切責任。

　　9.2 若由于甲方原因出現如未按有關要求驗收工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不負責任。

　　9.3 乙方原因延誤工期，每延誤一天交付使用，支付金額為合同價款1‰的違約金(無法抗拒因素造成誤工除外)。

　　十、不可抗力

　　10.1 如果雙方的任何一方因人力不可抗拒因素(諸如臺風、地震、戰爭或雙方認同的其他情況)而引起合同進度延誤，在此情況下，一方應及時書面通知另一方，并提供當地政府簽發的不可抗力的證明。受不可抗力事件影響一方，就盡力減少事件的影響，盡早恢復工作，雙方應盡早協商并確定新的交工日期，并由甲方發給乙方完工變更通知書，確定合同進度相應順延。

　　10.2 不可抗力事件給雙方造成任何損失，有各方自行負責，合同價格不得因不可抗力的影響而作任何調整。　　

　　十一、責任　　乙方負責在工程峻工前，對已完工程的成品保護，在此期間發生的損壞，由乙方負責修復。　　乙方承擔在安裝、維修等過程中因施工與質量問題引發的其他事故和由此發生的全部費用。　　乙方承擔由于自身安全措施不力造成人身傷亡事故的責任和由此發生的全部費用。　　

　　十二、 合同終止　　

　　12.1雙方應按照合同的規定，全面履行完全合同義務直至合同終止。　　

　　12.2 凡出現以下情形，甲方有權通知乙方終止合同：　　

　　12.2.1 不可抗力的原因而不能履行合同。　　

　　12.2.2 當甲方確信乙方已無履約能力時。　　

　　12.2.3乙方在收到甲方的合同終止書后，應立即終止合同執行，但雙方有權追究在合同終止前的違約索賠。　　

　　十三、 仲裁　　

　　13.1 本合同適用的法律是《民法典》。　　

　　13.2雙方由合同或合同之外引起的所有糾紛，可通過雙方的友好協商來解決，若該協商在糾紛開始后不能在15天內通過協商解決，任何一方可以在一個月內向對方提出書面通知，并將該糾紛提交工程所在地仲裁部門或工程所在地法院進行解決。　　13.3仲裁或法院判決對雙方具有約束力，凡產生的仲裁費用或訴訟費用，按照國家相關法律規定執行。　　

　　13.4在仲裁和起訴過程中，除非雙方協商同意終止合同，否則雙方必須繼續執行他們各自的合同義務。　　

　　十四、 合同生效及其他　　

　　14.1本合同應在雙方簽字、蓋章之日起生效。雙方均已履行完合同規定的全部責任和義務時失效。　　

　　14.2在合同執行期間，雙方均不得單方隨意作出合同范圍以外的變更或解除合同。　　

　　14.3合同若有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等法律效力，若補充規定與合同不一致時，以簽訂日期在后者為準。　　

　　14.4合同由協議書與合同附件組成，并具有同等法律效力。　　

　　14.5合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。　　

　　十五、其他未盡事項：　　

　　甲方： 乙方：　　法定代表人： 法定代表人：　　委托人： 委托人：　　開戶行及帳號： 開戶行及帳號：　　聯系方式： 聯系方式：________年____月____日________年____月____日

實用建設工程合同書 篇25

　　甲方(委托人)：___________________________

　　乙方(居間人)：___________________________

　　甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國民法典》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

　　一、委托事項

　　1、乙方接受甲方委托，負責就____________省_____________________工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

　　2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。

　　二、乙方的義務

　　1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。

　　2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，并同意向甲方支付違約金壹百萬元。

　　3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業主提供的各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項，無權取得居間報酬，并且賠償甲方因此而遭受的損失。

　　4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，并能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執行。

　　5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。

　　6、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自承擔。

　　三、甲方義務

　　1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。

　　2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

　　3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的_________%向乙方承擔違約金。

　　四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

　　1、本項目居間費用為工程施工合同金額的____________%。

　　2、居間成功后，在甲方正常施工的一個月內，應向乙方支付_______________元整;在正常施工的兩個月內，應支付_______________;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始，根據甲方每月取得的驗工計價款，按_______________%的比例支付;竣工結算完畢，甲方取得全部工程款后____________日內全部結清。

　　3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。

　　五、居間費用的承擔

　　居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔_________差_________等_________費用)。

　　六、保密事項

　　1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

　　2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

　　3、乙方違反保密義務的，應向甲支支付__________________元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應負責賠償。

　　七、合同終止

　　1、本合同簽字生效后，如果至__________________年__________________月__________________日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

　　2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

　　3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

　　八、爭議解決方式

　　如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

　　九、其他事項

　　1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

　　2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(蓋章)：__________________乙方(蓋章)：__________________

　　____________年_________月______日____________年_________月______日

實用建設工程合同書 篇26

　　基本建設工程儲備借款合同

　　借款方：_________貸款方：_________

　　借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款，經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任，恪守信用，根據有關規定，特簽訂本合同。

　　第一條本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款人民幣(大寫)_________元，用于_________。本貸款期從開始支用之日起，至還清全部貸款本息止，貸款期為_________年。

　　第二條本貸款是為建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款，實行專款專用。不得用于擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。

　　第三條自支用貸款之日起，貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內，月利率為_________‰。借款方不按期歸還貸款，逾期部分加收利息_________%，對超儲積壓設備(材料)占用的貸款加收利息_________%。

　　第四條借款方保證在_________年_________月_________日之前，用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還，貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。

　　第五條貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款，如未按期提供貸款，應承擔由此造成的經濟損失。

　　第六條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、設備采購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款，貸款方有權扣回貸款本息，并對違約使用部分加收罰息_________%。

　　第七條本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《_____》的有關規定辦理。

　　第八條本合同經雙方簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份，借貸雙方簽章后各執一份，報送_________各一份。

　　借款方(公章)：_________貸款方(公章)：_________

　　負責人(簽字)：_________負責人(簽字)：_________

　　地址：_________地址：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

實用建設工程合同書 篇27

　　建設工程保持廉潔協議書

　　工程項目名稱：________

　　發包單位(甲方)：________

　　承包單位(乙方)：________

　　承包單位所在地址：________

　　為了規范建設市場，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據________有關要求，并經甲乙雙方同意，特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。

　　1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。

　　2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，除給予當事人批評教育外，應視情節輕重，后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。

　　3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監督，定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。

　　4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意，甲方人員不得接受乙方贈送的禮品，禮金和有價證券，難以拒收的，必須按有關規定登記上交。

　　5.甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并報告主管領導。

　　6.乙方有權了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支持甲方執行有關規定和制度。

　　7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定)，按時出席甲方召集的有關會議。

　　8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品，禮金及各種有價證券，如乙方違反，根據具體情況和造成的后果，甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰，直至終止工程合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。

　　9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，并向甲方單位承擔經濟賠償責任。

　　10.乙方在工程項目建設中發現甲方人員有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并及時告知甲方單位主管領導;情節嚴重的可向區有關部門投訴或舉報。

　　11.本協議使用時間：本工程發包，建設，竣工驗收全過程及協議前后甲乙雙方發生的有違反本協議的行為。

　　12.本協議的甲方指工程建設單位，分包工程的總包方和建設工程受托監理單位。

　　13.甲乙雙方愿意接受建設主管部門，紀檢監察部門，檢察部門對本協議執行情況的監督檢查直到處罰。

　　14.本協議一式六份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方主管部門各備案一份，抄報建筑管理所一份，送甲方紀檢(監察)，檢察室備案一份。

　　甲方(蓋章)：________

　　法人代表(簽字)：________

　　______年____月____日

　　乙方(蓋章)：________

　　法人代表(簽字)：________

　　______年____月____日

實用建設工程合同書 篇28

　　委 托 人：(甲方)　　受 托 人：(乙方)　　審查項目合同號：　　簽訂地點：　　簽訂日期：________年____月____日　　有效期限：________年____月____日至________年____月____日　　依據《中華人民共和國民法典》和其它相關法律法規的規定, 本合同雙方就(以下稱項目)事宜, 經協商一致, 簽訂本合同。　　

　　一、項目概況　　

　　1、項目名稱：　　

　　2、項目地點：　　

　　3、項目面積：　　

　　4、項目計劃開竣工日期：年____月開工，年____月竣工。　　

　　5、設計單位：　　

　　6、勘察單位：　　

　　7、建設單位：　　

　　二、審查范圍和內容　　程序性審查的主要范圍和內容為： 技術性審查的主要內容為：　　

　　三、乙方服務措施：　　

　　1、乙方委派進行本合同項下初步設計、施工圖設計文件審查的人員均為具有相關資質和能力的專業人員。　　

　　2、針對項目的建設特點，為確保約定項目能夠在計劃的竣工日期順利完成，除在乙方的《報價書》中已作出的服務承諾外，乙方應與設計單位和甲方保持密切溝通聯系，提供跟蹤咨詢服務，具體如下：　　

　　(1)與設計單位密切配合　　

　　(2)與甲方的配合　　

　　四、合同履行期限、提交技術文件及交接方式：　　

　　(1)乙方初步設計審查工作周期：不多于 個工作日。　　

　　(2)乙方施工圖審查工作周期：　　

　　第一階段：即0.000以下建筑空間的施工圖審查階段，初審不多于 個工作日，

　　第二階段：即整個建筑空間的施工圖審查階段，初審不多于 個工作日　　

　　(3)初審完成后，乙方各專業審查人員應按程序和審查要點分別填寫各專業審查意見書交甲方或原設計單位，原設計單位根據審圖意見修改后返回乙方進行復審，復審意見應在收到設計單位修改文件后____日內提出。復審合格項目應由乙方負責審查的專業人員填寫《____市建筑工程施工圖設計文件審查報告》一式三份提交甲方。　　

　　(4)經乙方審查合格的項目，向甲方提交《____市建筑工程施工圖設計文件審查通知書》一式兩份，并在審查過的施工圖文件蓋章(三套)。勘察報告及結構計算書返還甲方。　　

　　(5)本合同生效后即開始程序及技術性審查(含技術咨詢服務),審查工作按規定工作日數完成(見本條第

　　一、

　　第二款)并提交審查報告。　　

　　五、委托方(甲方)的協作事項：　　甲方辦理報審手續時應向乙方提供或陸續提供下列文件和資料的復印件：　　⑴ 規劃管理部門核發的《建設工程規劃許可證》;　　⑵ 有關部門對消防、抗震、人防、節能等專項審批意見書;　　⑶ 工程勘察成果報告及勘察審查報告(詳勘);　　⑷ 施工圖設計全套圖紙文件一套(結構專業計算書一份，);　　⑸ 另提供總平面一張;　　⑹ 審查需要提供的其它資料。　　

　　六、技術情報和資料的真實性、保密、　　甲方向乙方提交的所有技術資料及審核后修改的設計文件、計算書等對其真實性、完整性負責。乙方對甲方提供的所有資料負有保密責任，未經甲方許可，不得向

　　第三方透露。　　

　　七、驗收、評價方法　　審查報告應符合本合同及相關法律法規的要求。____市規委對委托的審查單位的工作進行監督。____市建設工程勘察設計質量監督總站負責日常工作。　　評價方法：　　

　　八、報酬及其支付方式：　　本項目審查費固定為人民幣 元，大寫： 元整。 支付方式為(一次性支付或分期支付)：　　分期支付具體為：初步設計審查(含技術咨詢工作)完成并出具正式審查意見書后 個工作日內： 元。　　施工圖

　　第一階段審查并出具正式審查意見書工作完成(含初審和復審)并出具正式審查意見書后 個工作日內，支付人民幣 元。　　施工圖

　　第二階段審查(含技術咨詢工作)工作完成(含初審和復審)并出具正式審查通過文件后 個工作日內，支付 元。　　若階段發生變化，則雙方另行商議支付方式。　　

　　九、違約金或者損失賠償額的計算：違反本合同約定，違約方應當按照《中華人民共和國民法典》有關條款的規定承擔違約責任。　　

　　(一)違反本合同

　　第四條約定，乙方應承擔違約責任，每延誤一天應減收項目審查費2。　　

　　(二)違反本合同

　　第八條約定，甲方應承擔違約責任，每延誤一天，應按商業銀行同期貸款利率支付逾期違約金。　　

　　十、解決合同糾紛的方式　　在履行本合同的過程中發生爭執，雙方應友好協商，協商不成時，任何一方均可向 仲裁委申請按其仲裁規則進行仲裁。　　十

　　一、其它　　對于審查不合格的項目，乙方將由審查單位負責人和審查人員簽字并蓋章的《____市建筑工程施工圖設計文件審查報告》交甲方，原設計單位修改后，甲方重新送審。復審不合格項目交____市建設工程勘察設計質量監督總站處理。復審時間與初審時間詳見本合同

　　第四條。　　施工圖一經審查批準,不得擅自進行修改。如遇特殊情況需對已審查過的主要內容進行修改時,必須重新報請原審查單位批準后實施。　　甲方與乙方對審查意見存在重大分歧時，甲方可向市規劃委提出復審申請，市規劃委可另行委托審查單位或組織專家論證，做出仲裁決定。　　本合同生效后，任何一方不得單方終止本合同，若甲方要求單方終止合同，原繳的審查費不退，乙方的審查工作超過一半時，甲方應支付全部審查費。　　本合同如有未盡事宜，合同雙方應協商并簽定補充協議，作為本合同附件。 本合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效，本合同自全部內容履行完畢后截止。 本合同正本一式 本份及副本 份，甲乙各方持正本 份，及副份。　　委 托 人：(甲方)　　受 托 人：(乙方)________年____月____日：