建設工程可行性研究合同書（精選31篇）

建設工程可行性研究合同書 篇1

　　委 托 方：____________________________________

　　地 址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務：____________

　　承 包 方：____________________________________

　　地 址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務：____________

　　經雙方協商，由委托方委托承包方承擔________ 工程的可行性研究，特訂立本合同。

　　第一條 委托方在合同簽訂之日起________ 天以內，向承包方提供所有與研究工程有關的數據和資料，并對資料的準確性負責。

　　1.提供數據、資料的內容如下：________ .

　　2.在合同期內，委托方進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料，應及時提供給承包方，必要時可吸收承包方參加本工程可行性研究的人員參加。

　　第二條 承包方應在________ 年________ 月________ 日以前，向委托方提交本合同工程的可行性報告，并對此承擔責任。可行性報告內容應包括：

　　1.經濟評價指標：

　　(1)投資內部收益率：________________.

　　(2)投資回收期：____________________.

　　2.貸款償還能力分析：____________ .

　　3.外匯償還能力分析：____________ .

　　4.盈虧平衡、靈敏度分析與風險評價：________ .

　　5.結論：____________________________ .承包方應向委托方提交可行性報告________ 份。

　　委托方如在合同期間對________ 工程提出重大變更，甚至原始資料、數據有重大變動，有可能導致承包方對可行性報告作修改甚至返工時，須經雙方協商，對本合同進行修改，或增加任務變更附件，或另訂合同。

　　第三條 費用支付條款

　　1.本工程的可行性研究費為人民幣________________元整。于合同生效之日，委托方應向承包方付給上述金額的20%的定金。余下金額于合同期滿時全部付清。

　　2.委托方中止合同時，無權要求承包方退還定金。

　　3.承包方不履行本合同規定的責任與義務時，應雙倍償還定金。

　　第四條 違約罰金

　　1.承包方不按合同規定的日期提交可行性研究報告時，每拖期一天，應扣除其所應得費用的__%，作為違約罰金。

　　2.承包方提供的可行性研究報告中出現錯誤，且此等錯誤系承包方造成者，應扣除其所應得費用的10%～30%，視錯誤性質嚴重程度而定。

　　3.因委托方責任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，應另行增加費用，其數額由雙方商定。

　　4.委托方超過合同規定日期付費時，應償付給承包方以逾期違約罰金，以每逾期一天按合同規定費用的__%計算。

　　第五條 本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出修改或補充規定。修改或補充規定與本合同具有同等效力。

　　第六條 本合同正本一式二份，雙方各執一份。合同副本一式____份，送____各一份備案。

　　委托方：________ (蓋章)

　　負責人：________ ____年____月____日

　　承包方：________ (蓋章)

　　負責人：________ ____年____月____日

建設工程可行性研究合同書 篇2

　　發包方(甲方)： 承包方(乙方)：　　依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，結合室內裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協商一致的基礎上，就發包方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：　　

　　第一條 工程概況　　

　　1.1 工程地點：______________________________________。　　

　　1.2 工程內容及做法(室內裝飾裝修工程施工項目預算表)。　　

　　1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。　　

　　(1)承包方包工、包料;　　

　　(2)承包方包工、部分包料(承包方提供裝飾裝修材料表)，發包方提供部分材料(發包方提供裝飾裝修材料表);　　

　　(3)承包方包工、發包方包料(發包方提供裝飾裝修材料明細表)。　　

　　1.4 工程期限________個工作日，開工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。　　

　　1.5 合同價款：本合同工程造價為(大寫)：________________________元,小寫:______________元(室內裝飾裝修工程報價單)。　　

　　第二條 工程監理 若本工程實行工程監理，發包方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的.職責等通知承包方。　　

　　第三條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：　　

　　(1)發包方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包方、承包方各一份(詳見裝飾裝修工程設計圖紙);　　

　　(2)發包方委托承包方設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包方、承包方各一份(詳見裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)____________元，由發包方支付(此費用不在工程價款內)。　　

　　第四條 發包方義務　　

　　4.1 開工前________天，為承包方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;　　

　　4.2 提供施工期間的水源、電源;　　

　　4.3 負責協調施工隊與周邊鄰居之間的關系;　　

　　4.4 不拆室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;　　

　　4.5 施工期間發包方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;　　

　　4.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。　　

　　第五條 承包方義務　　

　　5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;　　

　　5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;　　

　　5.3 保護好原室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通;　　

　　5.4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。　　

　　5.5 施工期間現場施工人員安全責任由乙方負責。　　

　　第六條 工程變更 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議(或變更項目預算表)，同時調整相關工程費用及工期。　　

　　第七條 材料的提供　　

　　7.1 由發包方提供的材料、設備。發包方應在材料運到施工現場前通知承包方，雙方共同驗收并辦理交接手續;　　

　　7.2 由承包方提供的材料、設備(承包方提供裝飾裝修材料表)，承包方應在材料運到施工現場前通知發包方，并接受發包方檢驗。　　

　　第八條 工期延誤　　

　　8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包方確認，工期相應順延：　　

　　(1)工程量變化和設計變更;　　

　　(2)不可抗力;　　

　　(3)發包方同意工期順延的其他情況。　　

　　8.2 因發包方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延; 因發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包方承擔，工期順延。　　

　　8.3 發包方未按期支付工程款，工期相應順延。　　

　　8.4 因承包方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延; 因承包方原因造成工程質量存在問題的，在____日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包方承擔，工期協商順延, 同一質量問題

　　第二次整改工期不順延。　　

　　第九條 質量標準：　　雙方約定本工程施工質量標準：，施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由____省裝飾協會主管部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包方承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包方承擔。　　

　　第十條 工程驗收和保修　　

　　10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：　　

　　(1)水電施工改造完工, 開關插座定位驗收; 防水層經48小時試水不漏;　　

　　(2)泥工粉砌新墻完畢, 墻、地磚鋪貼完工;　　

　　(3)木工吊頂,木制品完工;　　

　　(4)油漆工程完工;　　

　　(5)全部工程完工。 承包方應提前兩天通知發包方進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)。　　

　　10.2 工程竣工后，承包方應通知發包方驗收，發包方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結清后，辦理移交手續。

　　10.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為12個月，12個月后收費保修。保修內容為本公司施工過的項目，因外力引起的損壞和其它單位提供的設備，工程項目收費維修。

　　第十一條 工程款支付方式　　1

　　1.1 雙方約定按以下__2_方式支付工程款：　　

　　(1)合同簽定后，發包方按約定直接向承包方支付工程款的35%預付款，即_________元;水電改造完工后，發包方按約定直接向承包方支付工程款的45%進度款，即___________元;木作工程工程完工后發包方按約定直接向承包方支付工程款20%余額款加(減)增減項,即_________元(-增減項)。全部工程竣工驗收合格后三天內支付余款5%,即_________元.　　( 2 )其他支付方式：　　1

　　1.2 工程驗收合格后，承包方應向發包方提出工程結算，并將有關資料送交發包方。發包方接到資料后____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)并簽字，發包方應在簽字后三天內向承包方結清每期工程進度款。　　1

　　1.3 工程款全部結清后，承包方應向發包方開具正式統一發票(稅金另計)。　　

　　第十二條 違約責任　　1

　　2.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。　　1

　　2.2 未辦理驗收手續，發包方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包方負責。　　1

　　2.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。　　1

　　2.4 發包方未按期支付每次工程進度款的(驗收簽字____日內)，每延誤一天向對方支付違約金發包價2‰元,七天后乙方可中止合約。　　1

　　2.5 由于承包方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金發包價2‰元。　　

　　第十三條 合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：　　

　　(一)提交____省裝飾協會或_________________________________________________仲裁;　　

　　(二)依法向人民法院提起訴訟。　　

　　第十四條 幾項具體規定　　1

　　4.1 工程施工中產生的垃圾，由承包方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，發包方負責支付垃圾清運費用 (此費用含在工程價款內)。有關單位向發包方收取的各項收費和押金由發包方支付(此費用不在工程價款內)。　　1

　　4.2 施工期間，承包方每天的工作時間為：上午________點______分至______點______分;下午______點______分至______點______分。　　

　　第十五條 其他約定事項：　　1

　　6.1 本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。　　1

　　6.2 本合同簽訂后工程不得轉包。　　1

　　6.3 本合同一式________份，雙方各執________份。　　1

　　6.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。　　承包方(乙方) (簽字、蓋章)： 發包方(甲方)(簽字、蓋章)： 法定代表人(簽字)： 委托代理人(簽字):　　委托代理人(簽字)： 身份證號：　　聯系方式： 聯系方式：________年____月____日

建設工程可行性研究合同書 篇3

　　合同編號：_________________

　　簽約地點：_________________

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等自愿、互利互惠的基礎上，為明確雙方權利義務，經雙方協商一致，特簽訂以下合同條款。

　　一、合同標的物

　　1、本合同標的物為建設工程用扣件，由甲方向乙方購買。

　　甲方要求符合承建工程的

　　國家規定的扣件的標準。

　　4、乙方向甲方提供之扣件應是國家規定有相應生產資質企業所生產。

　　二、合同期限

　　本合同期限為：_________年______月______日起，至乙方第一次送貨起至貨物供完止。

　　三、供貨及驗收

　　1、甲方向乙方購買之扣件，由乙方送貨至甲方承建的或由甲方指定的地點，乙方送貨所發生的所有費用由乙方自行承擔。

　　2、送貨方式為

　　3、甲方需乙方送貨應于送貨前日通知乙方，乙方應按照具體送貨時間準備貨物，保證按時到貨。貨到時，甲方負責提供放置貨物的場地和運輸貨物所需通暢的道路。

　　4、乙方送貨途中發生鋼管損毀所產生的所有費用由乙方自行承擔，甲方不予承擔。

　　5、乙方將扣件送至合同約定的確地點后，甲方檢驗后收貨，具體步驟如下：

　　貨到后，乙方提供供貨清單，甲方在驗。檢驗人員負責檢驗貨物數量、質量、損耗等方面情況。

　　甲方驗收貨物時乙方應有相關人員在場，驗收合格后，雙方負責驗貨人員在貨物清單上簽字確認相關數據。

　　檢驗合格后甲方正式收貨物，并在貨物清單上簽字確認，乙方依此作為送貨憑證及甲方支付憑證，否則甲方不予付款。

　　貨物驗收不合格，甲方向乙方在場人員說明情況后，對相關數據不予確認，并有權要求乙方調換貨物、退貨、補貨，因此造成乙方損失的，由乙方自行負擔。

　　四、貨款支付

　　貨款支付采取以下第

　　1、乙方下______月申請貨款支付。甲方對乙方要求的款項在______日內核準后，在付款申請書上簽字確認，乙方憑此付款申請書要求甲方付款，甲方應于天內付清甲方簽字確認的付款金額。

　　2、其他付款方式：

　　3、貨款的支付采取支票、轉帳等非現金方式進行。

　　4、乙方在收款時應提供相應金額的合法發票。

　　五、雙方權利義務

　　甲方：

　　1、甲方有義務按時、如約向乙方支付貨款，否則甲方違約。

　　2、甲方有權確定和要求乙方送貨時間和送貨地點。

　　3、甲方有權對乙方所送貨物進行檢驗，并收貨，對檢驗不符的貨物，甲方有權退或要求乙方換貨，由此造成乙方損失的，乙方自行負擔，甲方不承擔任何責任。

　　4、對因扣件質量不符造成甲方工程損失的，甲方有權要求乙方承擔違約責任，并承擔相應損失。

　　乙方：

　　1、乙方有義務向甲方提供符合合同約定質量、數量的扣件。如乙方提供的扣件質量存在暇疵、數量減少等不符約定情況，乙方違約。

　　2、乙方有義務按照甲方通知的時間、地點，按時送達貨物。否則，乙方違約，并應承擔由此造成甲方的損失。

　　3、乙方有權利要求甲方支付已送貨物款項。

　　甲方：____________乙方：____________

建設工程可行性研究合同書 篇4

　　甲方：　　乙方：　　根據《民法典》的規定，甲、乙雙方在平等自愿的原則上，經協商一致，簽訂本合同。

　　一、甲方開發的 土方分項工程由乙方承包施工。

　　二、承包范圍：

　　1、新建房屋的基坑土方工程和老建筑物遺留的基礎磚、石、砼的挖掘，破碎、裝卸、運輸和清理棄至場外。

　　2、施工所需的機械、工具、能耗、維修等均由乙方承擔。

　　三、承包價格：

　　1、土方、建筑垃圾、雜物、破碎快料外運，每立方米 元，甲方需留用的土方，乙方應在甲方指定位置及要求堆放，每立方米 元。以上價格的工作內容包括挖、裝、運、卸、外運，還包括途中產生的費用和卸物的地點由乙方解決和費用承擔。

　　2、施工時遇到體積大于0.6立方米砼、鋼砼，或厚度在30厘米以上的基礎需要破碎，按實際體積計算，破碎費每立方米 元。

　　3、砼地坪厚度超過20厘米，需要使用炮頭機打，每平方米 元，含破碎物清理外運。

　　四、工程量、計量方式：　　原始地面標高每棟房屋測6-8個點的平均數，由甲、乙雙方共同測量并做好記錄。(監理單位進場后可同時參加)，參加人員簽字后土方開挖，待基坑挖好后，基底標高再測量記錄，經參加人員簽字生效，(砼破碎工程也同樣記錄、簽字生效)。記錄表格采用土方測量記錄單(甲方提供)。

　　五、施工質量和進度：　　乙方在施工進度中應根據甲方和監理人員指定的時間、施工范圍和施工圖要求進行施工，工作完成后應 甲方和監理對質量認可后雙方測量簽單。

　　六、安全、文明施工：

　　1、乙方應定期對所屬員工進行安全生產和文明施工教育，并做好安全工作措施，現場管理人員和操作人員必須有上崗證，因安全事故而引起的一切損失由乙方承擔。

　　2、施工過程中，遇到通信光纜，電纜和文物等重要跡象應立即停止施工，報告現場管理人員或甲方領導，待事情處理后再施工。

　　七、付款方式：

　　1、考慮到施工周期(各棟房屋不一定同時開工)，定于每月的 號結算一次，結算根據施工時每棟房子已經簽字的記錄單，按完成量的70﹪付款，余款待小區改期工程全部完工1個月后的3個月工作日內結清。

　　2、付款時憑稅票并經相關人員簽字注明已完成付款的房屋樓號。

　　八、其它事項：

　　1、如甲方需工程進度加快而乙方無法跟進施工時，甲方可另行施工單位進場施工。

　　2、由于甲方付款不到位，乙方可順延工期。

　　九、本合同經雙方商定，不得違約，如一方違約，則守約方有權解除合同。 如在合同履行過程中發生爭議，應協商解決。如協商不成，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十、本合同一式四份，雙方各執二份，經雙方簽字蓋章后生效。　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日

建設工程可行性研究合同書 篇5

　　甲方：(發包人);單位：　　乙方：(發包人);單位：　　根據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律憲規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于本工程的具體情況雙方就勞務分包事項協商達成一致，訂立本合同：　　

　　一、工程名稱：廠房;　　

　　二、工程地點：____縣官墩鄉;　　

　　三、清包工;　　

　　四、承包范圍：　　本工程設計圖紙中的所有鋼筋工，甲方提供鋼筋，塔吊，其余都由乙方自己負責;　　

　　五、開工日期：________年____月____日(具體時以發包人通知單為準);　　

　　六、工程單價：按每平方米43元計算;　　

　　七、付款方式：　　工程開始到一層現澆面結束，____日內付工程款量的20%，二層現澆面結束后____日內付工程量的20%;三層現澆面結束后____日內付工程款量的20%;四層現澆面結束后____日內付工程量的20%;粉刷結束后付總價的95%;余款驗收一次性付清;　　

　　八、雙方責任：　　

　　1、甲方向乙方提供一套完整的圖紙，相互交流，如有不符要求應及時向甲方提出，否則后果自負;　　

　　2、乙方配備現場施工用電至電箱;　　

　　3、乙方配合甲方專職人員，負責現場協調，安全文明施工;　　

　　4、上報施工隊人名單，保證農忙不停工，所有參加施工人員均為合法公民，所有個人必須自行買保險;　　

　　5、乙方必須服從甲方管理人員指揮;　　

　　6、對甲方材料做到按需使用，不得浪費，如有合理，可以節約，要向甲方提出，如讓甲方查出浪費材料，予以重罰;　　九工期延誤　　如重大設計變更，因氣候影像較大，停電，時間則相應順延;　　

　　十、違約責任　　乙方施工人員必須戴好安全帽，上班時不得喝酒、打架、聚會鬧事，發現一次相關事件由相關人員負責，并且甲方對乙方進行經濟處罰500次;　　十

　　一、質量管理　　質量等級，合格，乙方必須按甲方的技術方案和規程進行施工;　　十

　　二、施工安全、施工生產目標承諾　　

　　1、杜絕重大安全事故，事故后果由乙方承擔;　　

　　2、杜絕設備、火災事故;　　

　　3、安全生產、文明施工;　　十

　　三、合同有效期限　　自________年____月____日簽字蓋章之日生效，在乙方完成合同的工作內容及工程款付清后自動廢止，本合同書條款雙方必須嚴格執行，如有違反本合同書條款的由責任方承擔一切經濟損失;　　十

　　四、未盡事宜，甲乙雙方協商解決，如協商解決不成，可到當地法院仲裁;　　十

　　五、本合同一式兩份，由甲方雙方各執一份，本合同經雙方簽字蓋章后生效!　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日

建設工程可行性研究合同書 篇6

　　甲方：

　　乙方：___有限公司

　　經介紹，甲、乙雙方友好協商達成如下借款合同，嚴格履行。

　　一、借款金額：元人民幣。

　　二、借款用途

　　學校基本建設工程付款。

　　三、借款時間及本息結算還款辦法：

　　借款時間：一年。(年月日至年月日)月息分。每季度末結算一次。乙方若有資金和還款能力提前還款，甲方同意乙方提前一個月聲明并按實際使用時間提前歸還本息。

　　四、質押物品及化解風險的措施：

　　乙方用公司和學校一號辦公樓《房屋所有權證》(運港字第號)作抵押。乙方不能按時歸還本息，甲方有權將質押房屋變賣收回本息或按每月所借款額的3%加收滯納金。

　　五、上述合同一式三份，自簽字到款之日起生效。甲、乙雙方及見證人各存一份。若有爭議，協商解決。

　　甲方簽字留印：乙方簽字蓋章：介紹及見證人簽字：

　　年月日 年月日 年月日

建設工程可行性研究合同書 篇7

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方：　　身份證號： (以下簡稱乙方)

　　為了提高企業競爭能力，擴大企業的經營規模，根據國家有關法律法規的規定，甲、乙雙方經協商一致，簽訂內部承包經營協議如下：

　　一、甲方授權乙方簽訂的建設工程合同，乙方實行自主經營，獨立核算，自負盈虧的運營模式，所有的業務開支和辦公費用由乙方承擔，并獨自承擔經營過程中的債權債務和由此引發的全部經濟風險、安全和法律責任。

　　二、承包方式及要求

　　1、工程管理費：甲方收取乙方承建項目工程合同價款的 %作為公司管理費，乙方不承擔額外費用，甲方出具企業外出經營許可證給乙方，工程所有稅收由乙方承擔，工程款發票由乙方在工程所在地稅務主管部門按稅法依法繳納稅費，費用由乙方承擔，乙方不能偷稅、漏稅，一經出現一切經濟損失和法律責任概由乙方承擔，甲方不承擔任何責任，甲方不得挪用項目工程款，工程款到賬后必須當天支付乙方，

　　第一次款項到賬時，扣除

　　第一次款項的稅金及管理費，剩余款項一次性支付給乙方，工程款

　　第二次到賬后，把合同價款內的稅金發票及工程管理費一次性扣除，剩余款項一次性支付給乙方。

　　2、甲方有權對乙方的經營狀況進行監督指導，享受財務監督權、審核權、工程質量和安全檢查權，乙方應當自覺接受甲方的監督，并尊重甲方派駐管理人員的權利，定期向甲方報告工作，聽取意見和建 議。

　　三、甲方的義務

　　1、甲方在本協議生效之后，甲方協助乙方辦理該工程的一切相關事宜。

　　四、工程管理

　　1、乙方承擔為承接工程發生的招標費用、報建費用、施工過程的各項成本、工程保修期間所發生的費用、直至該協議終止前所發生的其他費用均由乙方承擔。

　　2、項目中標后，乙方必須根據工程的規模、“質量和工期的要求及甲方與業主所簽施工合同的要求，盡快組建項目經理部，選派得力的領導班子的施工隊伍，提供實施工程所需資金、技術人員、機械和材料物資。

　　3、乙方為承擔管轄范圍內的工程負全面責任，嚴格執行國家施工驗收規范、質量管理條例和強制性標準條文，甲方與建設單位簽訂的建設工程施工合同所規定的，承包人的全部責任和義務和甲方的各項工程質量管理制度，信守合同，維護甲方的信譽，全面負責工程的實施、養護，直至工程圓滿通過竣工驗收，承擔保修期責任完成為止，若因履約不善造成的全部違約責任由乙方承擔。

　　4、乙方必須貫徹落實國家、地方、行業的安全生產方針、政策、法規、標準和各項規章制度，對管轄范圍內施工項目的安全生產負全面責任，發生一切大小事故概由乙方承擔經濟損失和法律責任。

　　5、乙方必須服從甲方下達的創安全文明工地計劃，并負責實施。

　　6、乙方應定期組織安全質量生產檢查，堅持“安全

　　第一，預防為主”的安全方針，嚴格執行安全獎罰制度。研究解決安全質量生產中存在的問題，對存在的安全質量問題應及時整改，消除安全隱患。

　　7、乙方必須組織并主持各種安全設施、設備的審查和驗收，發現問題及時采取糾正措施。

　　8、乙方必須執行甲方的各項安全質量生產管理和環境、職業健康安全管理體系要求，服從公司的安全質量生產管理，接受公司的安全生產監督檢查。定期向公司通報安全質量生產情況。如因乙方違約造成甲方經濟損失、行政處罰等影響公司的名譽的，由乙方承擔一切經濟損失和法律責任，賠償甲方名譽損失費和經濟損失。

　　五、經營及相關管理

　　1、乙方不得超過甲方所授權范圍進行經營，不得隨意將承建工程進行轉包。

　　2、對乙方需要甲方配合招投標工程預審文件、投標文件編制的，甲方認真積極配合力爭符合相關文件編制要求，由此發生的差旅費及為達到文件編制要求所發生的一切費用由乙方承擔，實報實銷。經乙方要求甲方管理人員出差者，其經辦人員的差旅費用、出差補貼、雙休日加班費用(按國家勞動法有關規定)及對擬投標工程所開支的經費由乙方負責承擔。

　　六、違約責任及協議解除

　　1、在工程竣工驗收合格后，乙方將應項目經營內的各項債權債務處理完畢，如有債務糾紛，由乙方承擔全部責任。

　　2、乙方承擔違反甲方規章制度所簽訂合同、文件的經濟、無限期法律責任。

　　3、乙方必須守法經營，若經營管理不善或出現安全事故導致通報處罰、停止投標或其他行政處罰導致降低資質的，甲方有權用該工程款支付相應費用，由乙方承擔由此產生的經濟損失和法律責任。

　　七、未盡事宜在雙方協商后補充，有關本項目事項的洽商、變更等書面協議或文件視為本協議的組成部分，補充協議與本協議具有同等法律效力。本協議一式貳份，各持壹份。

　　八、附件：

　　1、甲方必須提供給乙方項目授權委托書，全權處理項目所有一切事務。

　　2、乙方提供給甲方本人身份證復印件一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　________年____月____日

　　________年____月____日

建設工程可行性研究合同書 篇8

　　建設工程合同（一）

　　發包方（甲方）：________________________________

　　地址：____________郵碼____________電話____________

　　法定代表人：____________職務____________

　　承包方（乙方）：________________________________

　　地址：____________郵碼____________電話____________

　　法定代表人：____________職務____________

　　依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，并嚴肅履行。

　　第一條工程項目

　　一、工程名稱：________________

　　二、工程地點：________________

　　三、工程編號：________________

　　四、工程范圍和內容：全部工程建筑面積________平方米。（各單項工程詳見工程項目一覽表）

　　五、工程造價：全部工程施工圖預算造價人民幣________元，其中：人工費________元。（各單項工程詳見工程項目一覽表）

　　第二條工程期限

　　一、開竣工日期：依照國家頒布的工期定額，經雙方商定，本合同工程開竣工日期如下：

　　全部工程自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。（各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表）

　　二、施工前各項準備工作，雙方應根據工程協議書中第三條規定，分別負責按時完成。

　　三、在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延期限，應由雙方及時協商，簽訂協議，并報有關部門備案。

　　1.由于人力不可抗拒的災害，而被迫停工者；

　　2.因甲方變更計劃或變更施工圖，而不能繼續施工者；

　　3.因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需材料、設備不合要求，而被迫停工或不能順利施工者。

　　第三條物資供應

　　一、全部工程所需的物資按下列第項供應方式辦理：

　　1.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品，均由甲方負責采購，供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責采購供應。

　　2.統配、部管材料，由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑合用，特殊材料及統配、部管的機電產品，由甲方負責采購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責采購供應。

　　3.包工不包料工程，全部材料、設備由甲方采購供應到現場或指定的加工地點。

　　4.其他方式：

　　二、由甲方負責供應材料和設備的品種、規格、數量及進場期限，詳見甲方供應材料、設備一覽表。

　　三、成套設備和非標準設備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工，引進成套設備在交付乙方前，由甲方負責檢驗（甲方委托乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工，應另簽訂協議）。

　　四、工程所需材料，如因供應部門規格、品種或材質不能滿足工程要求必須以其他規格、品種代替或加工處理時，應事先取得原設計單位和甲方同意，并由三方簽訂協議后實行。由于代用或加工而發生的量差、價差及加工費，應按現行規定辦理結算。

　　五、凡應附有合格證明的材料，在進場時必須由供應方負責驗證；如無合格證明，必須經供應方試驗合格后方準使用，其試驗費用，應由供應方負擔。因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗，其試驗費用，應由甲方負擔。

　　六、由甲方負責供應的材料和設備，如未按期供應或規格、質量不符要求，經雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，應由甲方負擔。

　　第四條工程款結算

　　一、全部工程造價的結算方式。按下列第項規定辦理：

　　1.以審查后的施工圖預算加增減變更預算進行結算。

　　2.按施工圖預算加包干系數確定的包干造價結算，包干范圍以外的費用；另按有關規定付款。

　　3.按標準施工圖單方造價包干結算，包干范圍以外的費用，另按有關規定付款。

　　4.包工不包料工程，按預算定額規定的人工費結算。

　　5.招標的工程，按中標的價款結算。

　　二、工程款撥付與結辦法，按現行規定辦理（詳見附件）。

　　第五條施工與設計變更

　　一、乙方要依據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準以及設計要求組織施工，要全部達到合格。

　　二、要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調遷等損失，應由責任方負擔：

　　1.施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應以書面形式通知甲方，由甲方在7天內與原設計單位商定，提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方簽訂協議后，方準施工。

　　2.在施工中，如遇設計變更超出原設計標準或規模時，應在施工前按審批程序重新報批，經審查處審核工程預算，經辦銀行審查投資后，并由甲乙雙方簽訂協議，方可施工。否則，任何一方不得強行施工。

　　3.在施工中，如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程，應商定做到安全部位。

　　4.在施工中，如發現甲方投資不足，不能按時撥付工程進度款，而中途停建、緩建，給乙方造成的損失，應由甲方承擔。

　　三、乙方應嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經過驗收作出記錄，方能繼續進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，并作好記錄，重大或復雜隱蔽工程，應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收，并辦理隱蔽工程驗收手續。如甲方未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，甲方應予承認。

　　四、甲乙雙方在施工中遇到工程生項，應按定額管理辦法報批。變更工程協議所附的變更預算，應在施工前及時送經辦銀行，做為結算工程款之依據。

　　第六條竣工驗收、結算與保修

　　一、乙方在單項工程竣工前5日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收，如甲方不能按時參加驗收，須提前通知乙方取得乙方同意后，另訂驗收日期，但甲方須承認竣工日期，如再不按時參加驗收，其所發生的管理費和各項損失均由甲方承擔。并償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。

　　二、竣工工程驗收合格，從驗收之日起3天內，乙方向甲方移交完畢。如甲方不能按期接管、致使驗收后的工程發生損失，應由甲方承擔。

　　三、本項工程中的單位工程，如需單獨移交甲方，在移交時，雙方應辦理中間驗收手續，作為該單位竣工工程驗收之依據。

　　四、在進行竣工工程驗收中，如發現工程質量不符合規定，乙方應負責無償修理或返工，并在雙方議定的措施和期限內完成。經驗收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。

　　五、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方研究同意，可做減項竣工，并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。

　　六、竣工工程驗收，以國家頒發的施工驗收規范、技師檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時，乙方應在驗收前10天向甲方提供以下文件：

　　1.增減變更文件和其他洽商記錄；

　　2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄；

　　3.工程竣工后，應繪制竣工圖，工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明，提交建設單位存檔。工程變更較大的，可以由建設單位自繪或委托設計單位、施工單位繪制竣工圖。

　　七、乙方在單項工程竣工驗收后，屬于民用建設項目應于竣工驗收后15天內，屬于工業建設項目，應于竣工驗收后30天內，將竣工結算件送交甲方進行審查。甲方應在接到竣工結算件后，民用建設15天內，工業建設20天內審查完畢，如到期未提出異議，由經辦銀行審定撥款。

　　八、工程竣工驗收后，乙方對施工的土建工程質量負責保修一年，采暖工程保修第一個采暖期內。在保修期內，確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故，乙方應負責無償修理。（屬于專業性建筑安裝工程按國務院各有關主管部門的特殊規定辦理）

　　九、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。

　　第七條違約責任和仲裁

　　一、由于乙方責任未按本合同規定的日期竣工，（以竣工驗收合格日期計算）每逾期一天，應償付給甲方按預算造價萬分之一的逾期違約金；屬于包工不包料的，每逾期一天，應償付給甲方按預算人工費千分之二的逾期違約金。

　　二、甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如拖期不付，按銀行的短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。

　　三、實行合理化建議獎和提前竣工獎的，甲乙雙方應根據有關政策的規定，另行協議。

　　四、建筑安裝工程承包合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請各級城鄉建設委員會或雙方上級業務主管部門，進行調解；解決不了的，可選擇下述第項處理：（1）向建筑物所在地的仲裁委員會申請仲裁，（2）直接向人民法院起訴。

　　第八條附則

　　一、預算審查手續，由建設單位將建筑安裝工程承包合同（附施工圖預算）送市建設工程合同預算審查處審查。要求鑒證的，可到建筑物所在地的區、縣工商行政管理局進行鑒證。

　　二、在本合同簽訂之前，雙方簽訂的施工準備合同（工程協議書），可做為本合同之附件。

　　三、招標工程，按《××市建設工程招標、投標暫行辦法》簽訂合同。

　　四、雙方商定的其他事項：

　　第九條合同附件

　　一、工程項目一覽表。

　　二、全部施工圖紙。（合同正本有此附件）

　　三、施工圖預算。（合同正本及建設銀行有此附件）

　　四、甲方負責供應的材料、設備一覽表。

　　五、有關協議：

　　六、有關補充合同：

　　第十條合同份數及有效期

　　一、本合同一式____份，甲乙雙方各執正本一份，并分別報送雙方業務主管部門副本一份。

　　二、本合同自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。

　　建設單位（發包方）：____________________

　　工程負責人：____________________________

　　____年____月____日

　　建工單位（承包方）：____________________

　　工程負責人：____________________________

　　____年____月____日

　　建設工程合同（二）

　　委任單位：____________

　　施工單位：____________

　　就____________裝飾工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下：

　　一、工程名稱：___________________________

　　二、工程地點：________________________

　　三、工程項目內容：________________________

　　四、工程期限

　　本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。

　　五、工程造價為人民幣：____________________________________

　　六、付款方式

　　1.合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預付款。

　　2.開工后，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額預付款，余額在工程驗收合格一次性付清。（以預算書單價為標準，以實際工程量結算）

　　七、材料設備：本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。

　　八、工程施工

　　1.乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。

　　2.乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。

　　3.施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。

　　4.乙方應了解遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。

　　5.如因乙方不遵守物業管理處有關規定，造成罰款的由乙方負責。

　　九、工程質量

　　1.本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。

　　2.由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。

　　3.由于乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切后果由乙方負責。

　　4.裝飾工程質量保修一年。

　　十、工程驗收

　　由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量，安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。

　　十一、違約責任

　　任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。

　　十二、備注

　　本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲。乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。

　　十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。

　　甲方單位（蓋章）：________

　　代表人：__________________

　　乙方單位（蓋章）：________

　　代表人：__________________

　　日期：____________________

　　簽訂合同地點：____________

　　承包工程合同

　　土方工程合同

　　保溫工程合同協議書

建設工程可行性研究合同書 篇9

　　甲方(委托單位)

　　乙方(檢測機構)

　　根據《中華人民共和國民法典》以及其他有關法律法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就本建設工程檢測事項協商一致，簽訂本合同。

　　工程概況

　　工程名稱：標段

　　工程地址：

　　檢測類別：□驗收檢測□平行檢測□其他

　　工程類別：□房建□房屋修繕□市政基礎設施

　　□公路□水運□水利

　　□綠化□民防□軌道交通

　　□其他

　　工程性質：□政府投資工程□非政府投資工程

　　建設/實施單位：

　　設計單位：

　　見證單位：

　　總承包單位：

　　施工單位：

　　工程報建編號：工程所屬區縣：

　　工程投資額：工程建安費：

　　監管機構：

　　第一條檢測項目

　　甲方委托乙方檢測的檢測項目(項目名稱按附件一填寫)包括：具體的檢測項目、數量及檢測參數見附件二。

　　第二條檢測標準

　　雙方約定的檢測標準：

　　第三條檢測費用的核算與支付

　　(一)雙方同意按照下列第種計算方式核算檢測費用。

　　1.乙方按照《上海市政府投資房屋建筑、市政基礎設施和公路工程檢測收費標準》中的檢測單價收費，乙方根據實際檢測工作量收取檢測費。

　　2.本合同各檢測項目單價見附件二，乙方根據實際檢測工作量收取檢測費。

　　(二)雙方同意按照下列第種支付方式支付檢測費用。

　　1.自本合同簽訂之日起每日，甲方按乙方實際完成的檢測工作量和建設工程檢測信息系統生成的結算憑證支付檢測費用。

　　(三)甲方對檢測項目費用有異議的，應及時與乙方進行協商，但不得拖延其他無異議項目檢測費用的支付。

　　第四條檢測報告的交付

　　(一)乙方交付檢測報告時間的約定見附件二。

　　乙方交付檢測報告一式份，當甲方對部分檢測項目的檢測報告份數有特殊需要時，可另行約定。

　　(二)雙方約定按照下列第種方式交付檢測報告。

　　1.甲方上門提取檢測報告。

　　2.乙方送檢測報告給甲方。

　　第五條檢測樣品的運輸

　　雙方約定按以下第種方式運輸檢測樣品。

　　乙方按有關規定對檢測后的樣品進行留樣。

　　1.甲方負責將檢測樣品送至乙方檢測場所，并承擔相應運輸費用。

　　2.乙方到工程現場抽取檢測樣品，甲方承擔相應抽樣及運輸費用。

　　第六條甲方的權利義務

　　(一)甲方不得將同一單位工程中的同一類型檢測項目委托其他檢測機構進行檢測。

　　(二)甲方應當按照規定，在建設工程項目專戶中單獨列支檢測費用。

　　(三)甲方授權為代表，負責與乙方聯系。

　　如甲方代表發生變更，甲方應書面告知乙方。

　　(四)甲方應于檢測活動開始前日內向乙方提供附件三所列的與本檢測業務有關的資料及文件，并對資料的可靠性負責。

　　(五)委托檢測前，甲方應將見證單位和見證人員以書面形式通知乙方。

　　見證人員發生變更的，甲方應及時書面告知乙方。

　　(六)檢測試樣抽取、制作時，甲方應確保由見證人員對檢測試樣張貼或者嵌入唯一性識別標識，并現場將檢測試樣信息錄入檢測信息系統。

　　委托時應填寫檢測委托單，委托單應采用本市統一樣式，并經見證人員和取樣人員當場簽字確認。

　　(七)檢測項目屬于工程實體檢測的，甲方應提前日將現場檢測日期通知乙方。

　　見證人員應對工程現場檢測進行見證，并在現場檢測原始記錄上簽字確認。

　　(八)甲方應當負責與本工程檢測業務有關的第三人的協調，為乙方提供必要的外部工作條件。

　　(九)甲方不得以任何方式要求乙方出具虛假檢測報告。

　　第七條乙方的權利義務

　　(一)乙方應向甲方提供與本工程檢測業務有關的資料，包括建設工程檢測資質證書、檢測機構評估證書及其附表等復印件。

　　(二)乙方承諾與相關單位、法律法規授權的具有管理公共事務職能的組織以及本工程相關的建設單位、設計單位、施工單位、監理單位無隸屬關系或者其他利害關系。

　　(三)乙方在同一建設工程項目或標段中，不得同時接受建設、施工或者監理單位等兩方以上的檢測委托。

　　(四)乙方應當按照合同約定的標準進行檢測，并對檢測數據和檢測報告的真實性和準確性負責。

　　(五)檢測項目屬于工程實體檢測的，乙方應事先編制檢測方案報送甲方。

　　(六)檢測項目屬于工程實體檢測的，乙方應在甲方通知的日期進場開展檢測活動。

　　(七)乙方現場檢測時應遵守工程安全管理及其他工程現場管理制度。

　　(八)對依據相關法律、法規、規章和技術標準實施的建設工程法定檢測項目，乙方應使用檢測信息系統實施檢測，并出具帶有防偽標記和校驗碼的檢測報告。

　　(九)檢測結果不合格的，乙方應在獲得檢測結果后日內通知甲方。

　　(十)在基樁、地基基礎、主體結構、建筑節能及單位工程驗收前，乙方應向甲方提供《建設工程檢測報告確認證明》，對工程檢測內容、數量和不合格項等情況作出說明。

　　第八條對檢測結論異議的處理

　　甲方對檢測結論有異議的，可由雙方共同認可的檢測機構復檢。

　　復檢結論與原檢測結論相同，由甲方支付復檢費用;反之，則由乙方承擔復檢費用。

　　復檢結果由提出復檢方報建設行政管理部門或者其他有關部門備案。

　　第九條違約責任

　　(一)甲方逾期支付檢測費用的，每逾期一日應按未支付費用的%向乙方支付違約金。

　　(二)因甲方未履行義務而造成乙方無法按時保質地完成檢測業務的，甲方應當承擔相應的經濟損失，并賠償由此給乙方造成的損失。

　　完成檢測業務的時限由雙方另行約定。

　　(三)乙方未按照合同約定時間提交檢測報告，每逾期一日應按相關檢測項目檢測費用的%向甲方支付違約金。

　　(四)檢測報告信息錯誤、未按照約定檢測依據進行檢測或者檢測結論判斷錯誤的，乙方應進行更正或免費重新進行檢測，給甲方造成損失的應予以賠償，由甲方原因造成上述錯誤的除外。

　　(五)其他違約責任：

　　第十條其他約定事項

　　第十一條爭議的解決

　　本合同在履行過程中發生爭議，雙方可協商解決，協商不成的，可選擇下列方式：

　　1.向仲裁委員會申請仲裁。

　　2.向人民法院提起訴訟。

　　第十二條附則

　　乙方應當在檢測合同簽訂后的20日內，將合同報建設行政管理部門或者其他有關部門備案。

　　檢測合同主要內容發生變更的，應當在合同變更后的20日內，向原合同備案部門辦理變更備案。

　　本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。

　　本合同一式份，雙方各執份。

　　甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　單位電話：單位電話：

　　傳真：傳真：

　　聯系人：聯系人：

　　聯系人手機：聯系人手機：

　　統一社會信用代碼：統一社會信用代碼：

　　合同訂立時間：年月日

建設工程可行性研究合同書 篇10

　　反訴人(本訴被告)：_________________有限公司

　　法定代表人：_________________。

　　聯系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。

　　法定代表人：_________________。

　　住所：_________________昆號。

　　聯系電話：_________________

　　反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。

　　反訴請求

　　1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;

　　2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔

　　事實和理由

　　20__年8月18日，反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建筑規范要求按時按質提供給反訴人混凝土，混凝土質量存在問題，且在運送混凝土中經常誤時，造成所澆筑混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的，并未向被反訴人提出索賠，直至20__年1月7日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。20__年10月，被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成20__年1月份雙方未對單，反訴人找不著付款對象。且20__年1月11日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經濟損失。

　　綜上，反訴人認為，由于被反訴人內部人員、產品質量管理混亂，導致反訴人嚴重經濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。

　　如果 此致

　　__________人民法院

　　申請人：________________

　　_____________年_____月_____日

建設工程可行性研究合同書 篇11

　　合同訂立時間：_________________

　　合同訂立地點：_________________

　　九、合同生效

　　本合同雙方約定后生效。

　　委托人(蓋章)：_________________受托人(蓋章)：_________________

　　法定代表人(簽字或蓋章)：_________________法定代表人(簽字或蓋章)：_________________授權代理人(簽字或蓋章)：_________________授權代理人(簽字或蓋章)：_________________單位地址：_________________單位地址：_________________

　　郵政編碼：_________________郵政編碼：_________________

　　聯系電話：_________________聯系電話：_________________

　　傳真：_________________傳真：_________________

　　電子信箱：_________________電子信箱：_________________

　　開戶銀行：_________________開戶銀行：_________________

　　帳號：_________________帳號：_________________

建設工程可行性研究合同書 篇12

　　接受勞務方（甲方）：____________________________　　提供勞務方（乙方）：____________________________　　依照《中華人民共和國民法典》和其他相關法律、法規的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，并嚴肅履行。　　

　　第一條 工程項目　　

　　一、工程名稱：　　

　　二、工程地點：　　

　　三、勞務承包工程范圍及工作內容（見附表1）　　

　　四、工期________年____月____日開工，________年____月____日竣工。　　

　　五、承包勞務費用________元。（見附表1）　　

　　六、乙方投入工種及人數________人。　　

　　第二條 工程結算　　

　　第一個月預支生活費，按當月實際進場人數每人100元計算，下月結算時扣回，在工程施工進行中按當月完成的經甲方和監理驗收合格工程量結算，按比例扣除保修金（結款額度不超過已完成量的80%）。工程竣工驗收合格后，予以結算。　　

　　第三條 工程質量　　甲方根據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》gb50242-和相關文件組織驗收，乙方按照《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》gb50242-、施工圖紙、進度計劃、技術交底、安全交底要求，精心組織施工，保證工程質量，如因乙方施工原因造成質量不合標準，必須返工修理，其工料費損失，由乙方承擔；如工程質量低劣又無法挽救的，由乙方負責賠償全部工料損失和甲方由此造成的其它損失。　　

　　第四條 安全生產　　

　　一、甲方對乙方承擔的工作要做安全交底，提出明確的安全要求，并進行監督檢查，檢查發現問題，甲方有權停止其工作并進行經濟處罰。乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程，對甲方提供的安全生產用品，乙方經檢查方可使用，施工中如因違反上述規定而發生傷亡事故，由乙方負全部責任。　　

　　二、勞動保護用品及施工中屬個人使用的帶電操作具如絕緣手套、膠靴等由乙方自行解決。甲方提供安全帽、工作服和電焊手套。　　

　　三、在施工過程中，乙方因違反消防條例和法規造成的火災事故，由乙方負全部責任。　　

　　第五條 生活管理　　

　　一、乙方工人進場后，由甲方提供住宿，生活用品乙方自備，生活用液化氣由甲方按定量提供。　　

　　二、生活需用之食物，由乙方自理。乙方工人如有疾病，醫療費用由乙方負責。　　

　　第六條 材料供應管理　　乙方應根據甲方的進度要求編制自己的施工進度計劃并據此提出相關材料計劃，材料計劃經甲方工程師和項目負責人審核后方可采購。乙方應及時提供材料計劃并設專人向甲方辦理用料的限額領料手續。乙方應嚴格按照甲方提供的質量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪費及不合理的超出限額部分，由乙方負擔。乙方在施工中做到日用日清，活完料凈，保持現場整潔。　　

　　第七條 施工機具及耗材　　

　　一、乙方自備所有用到的工具和設備，保證使用需要。　　

　　二、甲方提供電線并提供焊條、電錘頭、鋸片等消耗品。　　

　　三、對甲方負責供應的用具，乙方應認真保管愛護，如有丟失損壞，乙方負責賠償。　　

　　四、施工需用的中、小型機械，一臺機械應配備一名操作工持有相關上崗證）。　　

　　五、乙方自備所有水鉆鉆頭，保證使用需要。　　

　　第八條 現場管理　　

　　一、甲、乙方人員要嚴格遵守現場各項管理制度，在甲方現場負責人統一領導下組織施工，有關計劃、進度、材料供應等工作雙方應密切配合，保證施工順利進行。　　

　　二、乙方應對施工人員進行遵紀守法和安全生產、愛護財產的教育，并指定專人負責現場保衛工作，嚴禁偷拿現場用料，如有違反現場管理制度的行為，甲方有權采取必要措施。　　

　　三、承包勞務人員要保持相對穩定，出入施工現場要穿戴甲方提供的工作服，戴安全帽，不準合同外人員出入現場和住宿。　　

　　第九條 違約責任　　

　　一、乙方承包的勞務項目，不得再行分包。在施工過程中經檢驗達不到以上約定驗收標準，不能保證工程質量，甲方有權終止合同，造成返工的損失，乙方應予賠償。　　

　　二、合同簽訂后，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變更或解除。如乙方不經甲方同意，單方解除合同時，應由乙方賠償甲方因影響施工計劃造成的經濟損失；如甲方中途解除合同，應賠償乙方因此造成的經濟損失。　　

　　三、乙方必須按期保質保量完成工程內容，否則每逾期一天，應償付給甲方按承包工程勞務費1%的逾期違約金。　　

　　四、甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如拖欠不付，按銀行短期貸款利率，償付給對方逾期付款違約金。　　

　　五、由于本合同為包總量合同，除甲方原因外的各種原因造成的怠工和一些不可預見的5個工日以下的怠工，由乙方承擔其費用。　　

　　第十條 附則　　

　　一、本合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時。可向建筑物所在地經濟合同仲裁委員會申請仲裁或向人民法院起訴。　　

　　二、本合同一式 兩 份，甲乙雙方各執一份。　　

　　三、雙方商定的其他條款：　　

　　第十一條 合同附件及有效期　　

　　一、合同附件：　　

　　1.附表1；　　

　　2.安全協議　　

　　二、本合同自雙方蓋章（簽）之日起生效，至工程全部竣工并結算完畢后失效。　　接受勞務方：________________________　　________年____月____日　　提供勞務方：________________________　　________年____月____日

建設工程可行性研究合同書 篇13

　　承租人（甲方）：（公司全稱）

　　出租人（乙方）：（公司全稱）

　　行業確認證書編號：

　　許可證頒發機構

　　根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規，遵循平等自愿、誠實信用的原則，經雙方協商一致，就租賃工程機械的有關事宜達成協議如下：

　　第一條：租賃機械及租金的計算和支付（如不夠，可另附表格）

　　1、租金計算方法：選擇以下方法之一填寫上表&ldquo租金計算方法&rdquo圓柱

　　A、按月計算。不足一個月的尾數日租金是用月租金除以30天再乘以實際使用天數計算出來的。

　　B、按日計算。

　　C、按機隊計算（適用于租賃期限和工作量不確定，不方便按工作量計算租金的場合，如履帶式或輪胎式起重機）：機器每天工作小時數，一天工作時間按一個機隊計算。每月日前，雙方應確認上月工作臺實際班次數。

　　D、按工作量（每立方米或平方米）計算（適用于工程運輸機械，如混凝土泵、運輸車、挖掘機、瀝青路面攤鋪機等。）、上月實際工作量由雙方在每月日前確認。

　　E、其他方法：2、租金總額：元/資本3、支付方式：4、付款期限：

　　第二條：使用地點、項目名稱和工作內容

　　使用地點：

　　項目名稱：

　　工作內容：

　　第三條：租賃期限

　　每臺機器的租賃期限詳見本合同第一條中的表格。因工程需要延長租賃期限的，雙方應在合同期滿前天內續簽合同。租賃期滿后，甲方繼續使用機器。如乙方未提出異議，原租賃合同繼續有效，但租賃期限不定。

　　第4條：進入成本

　　租賃機械的動員費用共計人民幣元，包括：□運輸費、□吊裝費、□安裝費、□拆卸費、□甲方承擔：合計人民幣元：乙方承擔：合計人民幣元第五條：機械移交及驗收

　　1、乙方向甲方移交機械時，雙方應共同對交付機械的型號、規格、附件、數量和質量進行驗收，并盡快在《交接清單》和《進場檢驗單》上簽字。法律、法規規定必須經過安裝、調試、測試才能投入使用的機械，或者合同約定必須經過乙方現場安裝、調試或第三方測試才能投入使用的機械，視為乙方向甲方移交機械之日、法律法規規定安裝必須由具有相應資質的安裝施工企業承擔，但乙方不具備上述資質，或規定需要第三方進行檢測的，乙方應自費委托具有相應資質的第三方進行安裝或檢測。

　　2、甲方應按合同約定的時間和地點將機械返還給乙方，雙方共同驗收機械的型號、規格、附件、數量和質量，并簽署《交接清單》。第六條：保證金乙方□是□否，向甲方收取保證金人民幣作為履行本合同的擔保。如果雙方同意由乙方收取保證金，甲方應在機械進場前支付。租賃期滿后，余額在扣除機器損壞和損失的賠償后，無息退還給甲方。第7條：操作、維護和修理

　　1、雙方同意由一方負責機器的操作和維護。本合同約定的運維方根據機械運行操作規程配備符合國家或地方法律法規規定的崗位要求的運行、指揮、維護人員，也可以委托具有相應資質的專業公司承擔機械的運行維護，受托方的行為視為委托方的行為。

　　2、如果機器因故障不能正常工作，乙方應在接到通知后的小時內到達現場進行維修。如果乙方在接到維修通知后的小時/天內未進行維修，租金從機器恢復正常運行之日起免除。但是，如果機械故障是由于甲方的非法指揮和操作造成的，甲方仍應支付停工期間的租金。

　　3、雙方同意每月的小時數為機械的正常保養時間，具體時間安排如下：

　　第八條：雙方權利和義務甲方的權利和義務

　　1、甲方有權根據合同要求乙方提供合格的機械。

　　2、甲方有權要求乙方提供合同約定的機械維修服務。如因乙方原因造成機器損壞、丟失或無法使用，甲方有權解除合同或要求乙方更換相同型號和性能的機器，并要求乙方賠償損失。

　　3、甲方應按合同約定的時間、方式和金額支付租金及其他費用。

　　4、甲方應為乙方提供機械進出操作和其他維修操作的`協助和便利，并按時接收乙方交付的機械。

　　5、甲方應為機械提供安全的工作環境，愛護施工現場的機械設備，保護設備安全。如因甲方原因造成機械損壞或損失，乙方應予以賠償。

　　6、甲方應按操作規程或機械使用規定或合同管理和使用機械，不得違章或超負荷作業。甲方指定的操作人員必須持有相關證書。

　　7、未經乙方書面同意，甲方不得轉租機器、改進機器或添加其他物品。乙方的權利和義務

　　1、乙方有權根據合同收取租金。

　　2、如因甲方原因造成機械損壞或損失，乙方有權向甲方索賠

　　3、乙方應在約定的時間和地點向甲方提供約定的機械，不得提供過時或報廢的機械。

　　4、法律法規規定需提供生產廠家生產許可證或產品合格證，或需向相關部門備案的，由乙方提供或辦理備案手續。

　　5、乙方應向甲方提供必要的技術資料或技術說明，如機器的使用環境、安全使用要求和操作維護注意事項等。

　　6、乙方應在租賃期內提供技術支持并承擔維護義務。

　　7、如果合同約定乙方派隨機操作人員，被派隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方規章制度，拒絕甲方違章指揮。第九條：違約責任甲方的違約責任：

　　1、如甲方不履行合同，應向乙方支付人民幣違約金、

　　2、如甲方未按合同約定支付租金，每延遲一天，甲方應按人民幣/天的標準向乙方支付遲延履行違約金。逾期期滿，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金。

　　3、如甲方未按有關法律法規或合同約定的方式使用機器，給租賃機器造成損失，乙方有權解除合同，要求甲方賠償損失。

　　4、如果甲方未經乙方書面許可轉租機器，乙方有權終止合同并要求甲方賠償損失。

　　5、未經乙方書面許可，甲方改進或增加其他內容的，乙方有權要求甲方及時恢復原狀或賠償損失。

　　6、乙方的其他違約責任：

　　1、如乙方未能提供合同約定的機械，或提供的機械型號、規格與合同不符，經甲方書面催交后仍未按時履行，或提供的更換機械不符合甲方要求，導致合同無法履行，甲方有權解除合同，并要求乙方支付人民幣違約金。

　　2、如果乙方未能在合同約定的日期提供機械，乙方應按每逾期一天人民幣/天的標準向甲方支付延期履行違約金。逾期期滿，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。但如甲方未能提前支付出入境費用或保證金，則無權要求乙方支付逾期交房違約金。

　　3、合同期內，如因乙方原因（包括乙方指定的運維人員的行為，除乙方按合同規定對機器進行維修和保養的時間外）導致機器停運，甲方除扣除停運每一天的相應租金外，還可要求乙方支付相當于機器日租金%的違約金。停工超過天的，甲方有權解除合同，并向乙方追償損失、

　　4、其他第十條：不可抗力

　　一方因不可抗力不能按約定履行本合同的，可根據不可抗力的影響部分或全部免除責任，但應及時通知另一方，并在不可抗力結束后15日內向另一方提供證明。

　　第11條：爭議解決

　　本合同項下發生的任何爭議應由雙方協商解決，或由行業主管部門解決。協商或者調解不成的，按照下列方式解決（只能選擇一種）。

　　（一）向人民法院提起訴訟；

　　（二）向仲裁委員會申請裁決。

　　第12條：其他條款

　　1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同及附件一式兩份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執一份。

　　2、本合同附件及合同履行過程中形成的各種書面文件，經雙方簽字確認后，成為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。除非另有規定，解釋的順序以后來的文件生成時間為準。

　　3、本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　4、簽約地點：

　　5、其他協議：。

　　承租人：（甲方簽字）

　　出租人：（乙方簽字）

　　地址：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　授權代理人：

　　電話：

　　電話：

　　傳真：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　郵政編碼：

　　開戶行：

　　賬號：

　　郵政編碼：

　　____年___月____日

建設工程可行性研究合同書 篇14

　　發包方：以下簡稱甲方

　　承包方：以下簡稱乙方

　　為了明確雙方權利義務，根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，供嚴格履行。

　　一、甲方將現有土地上乙方有承包資質建設的所有土建工程，包括但不限于車間廠房、辦公樓、宿舍樓、商品房、食堂、招待所、車庫、廣場、道路、圍墻、各類管網、給排水、綠化等，原則上全部發包給乙方承包建設。  層以上高層建筑由乙方負責聯系承包商與甲方簽訂合同承包建設。

　　二、甲方有權要求現有土地上乙方有承包資質建設的所有土建工程量的三分之二由甲方指定有資質的施工單位與乙方簽訂分包合同建設，或經乙方同意后由甲方與其指定有資質的施工單位直接簽訂承包合同建設。乙方不承擔分包工程的質量責任、工期責任、安全事故責任、稅費、工資、材料等付款義務;經乙方同意后由甲方與其指定有資質的施工單位直接簽訂承包合同的，乙方更不承擔該工程的質量責任、工期責任、安全事故責任、稅費、工資、材料等付款義務。

　　三、甲方現有土地上乙方有承包資質建設的所有土建工程無論是否由乙方承包，均由乙方協助相關手續和協調服務，甲方確保承包商按工程決算金額支付1%服務費給乙方;甲方確保現有土地上的所有土建工程的物資供應除鋼材外全部由乙方負責供應，價格隨行就市進行結算。前述條款甲方應納入與承包商的合同之中，或由承包商向乙方書面承諾。

　　四、工程造價原則上按照《年湖北省建筑裝飾消耗量定額》、《年湖北省安裝工程消耗量定額》、同期《鐘祥市工程造價信息》進行確定，各單項工程下浮比例由雙方具體協商。施工期限內商混、鋼材、水泥等主材價格漲跌10%時，工程造價結算相應調整。

　　五、工程期限

　　各單項工程按雙方書面確認的工期執行。

　　六、乙方負責協調各承包單位與項目地建設主管部門的關系，按甲方要求組織工程項目驗收備案。

　　七、結算辦法

　　1、乙方承包并直接建設的工程項目的工程款結算辦法：按單項工程承包合同規定條款執行。

　　2、乙方承包后按甲方意見分包建設的工程項目的工程款結算辦法：由甲方與分包商直接辦理工程款結算。

　　3、乙方承包并直接建設工程項目以外的供應材料貨款結算辦法：乙方有權憑分包商、承包商的付款通知和收據在甲方領取貨款。

　　4、乙方協助工程服務費由分包商按預算造價金額的1%在單項工程合同簽訂之日起30天內向乙方支付，工程決算造價金額有增減的，服務費多退少補，均由乙方憑分包商付款通知和收據在甲方領取。

　　八、本合同中約定各方給付乙方的各類款項甲方均承擔給付責任和連帶給付責任，甲方保證本合同中約定各方給付乙方的各類款項及時到位，如延期付款，甲方按延期付款金額日萬分之七向乙方賠付資金占用損失和實現債權的差旅費、律師費、訴訟費等。

　　九、本合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方均可向人民法院起訴解決。

　　十、具體建筑工程承包合同和相關協議均構成本合同的組成部分。

　　十一、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。

　　甲方：_________乙方：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建設工程可行性研究合同書 篇15

　　合同編號：_________

　　發包方：_________

　　監理方：_________

　　為了確保工程建設質量，提高工程建設水平，充分發揮投資效益，促進工程建設監理事業的健康發展，發包方基于(中華人民共和國民法典)、(工程建設監理規定)、(中華人民共和國建筑法)等單行法律、法規有關監理的規定，委托有監理資質的監理機構依據國家批準的工程項目建設文件、有關工程建設的法律、法規，對_________工程建設實施的監督管理。

　　第一條 下列名詞和用語，除上下文另有規定外，具有本條所賦予的涵義：

　　1.“工程項目”是指發包方委托監理方實施建設監理的工程建設項目。

　　2.“發包方”是指承擔直接投資責任的、委托監理業務的法人以及其合法繼承人。

　　3.“監理方”是指承擔監理業務和監理責任的法人以及其合法繼承人。

　　4.“監理機構”是監理方派駐本工程項目現場直接承擔監理業務實施的組織，由總監理工程師、監理工程師和監理員以及其他人員組成。

　　5.“建設工程監理”是監理工程師根據本合同約定履行其職責，包括正常的監理工作和額外的監理工作。

　　6.“總監理工程師”是由監理方提名并經發包方同意后，委派到監理方履行本合同的現場負責人。

　　7.“承包方”是指與發包方簽訂工程建設合同的施工人。

　　8.“天”是指任何一個午夜至下一個午夜之前的時間段。

　　9.“月”是根據公歷從一個月份中的任何一天開始到下一個月相應日期的前一天的時段。

　　10.“本合同”指經雙方簽署并生效的本監理合同。

　　11.“工程建設合同”是指發包方與承包方所簽署并生效的有關本工程項目建設的合同。

　　12.“進駐”是指監理方和監理方人員進入工地，開始實施或準備實施監理業務的行為。

　　13.“現場”是指建設項目實施的場所。

　　14.“地方法規和規章”是指省級人民代表大會或常務委員會和人民政府所制定的法規和規章。

　　15.“第三方”是指除發包方、監理單位以外與工程建設有關的當事人。

　　第二條 適用法律、法規、規章和監理依據

　　1.適用于本合同的法律、法規和規章是中華人民共和國法律、行政法規以及國務院有關部門的規章和工程所在地的地方法規和規章。法律是由全國人大及常委會制定的。行政法規是由國務院制定的。

　　2.監理工作的依據是國家的法律、法規、規章和技術標準、經有關部門批準的工程項目建設文件以及工程建設合同文件和本合同文件。這里的技術標準是工程建設標準的一種。工程技術標準是指在工程建設中各類工程的勘查、規劃、設計、施工、安裝、驗收等需要協調統一的事項所需要制定的標準。工程建設標準可分為強制性標準和推薦性標準，前者時必須執行的標準，后者是自愿采用的標準，經過雙方簽訂合同予以確認，經合同確認的推薦性標準也必須嚴格執行。設計文件是施工的依據，同時也是監理依據。施工單位應該按設計文件進行施工。監理單位應該按照設計文件對施工活動進行監督管理。

　　第三條 監理合同的書寫、解釋和說明，以漢語為主導語言。當不同語言文本發生不同解釋時，以漢語合同文本為準。

　　第四條 工程

　　(一)工程概況

　　1.工程名稱：_________工程

　　2.工程地點：_________

　　3.工程規模及特性：_________

　　4.工程總投資：_________，靜態：_________，動態：_________

　　5.工程總工期：_________天，其中：

　　(1)開工日期：本合同工程定于_________年_________月_________日開工，從簽訂合同后第_________日算起

　　(2)竣工日期：本合同工程定于_________年_________月_________日竣工

　　(3)凡是延期開工或順延工期的約定，都是以約定的開工日期和竣工日期為計算基礎

　　(二)工程監理

　　1.監理范圍：本合同監理屬于下列第_________項：

　　(1)大、中型工程項目;

　　(2)市政、公用工程項目;

　　(3)政府投資興建和開發建設的辦公樓、社會發展事業項目和住宅工程項目;

　　(4)外資、中外合資、國外貸款、贈款、捐款建設的工程項目。

　　2.監理內容：控制工程建設的投資、建設工期和工程質量;進行工程建設合同管理，協調有關單位間的工作關系。

　　3.建設監理：本工程監理收費按照國家和現行市場收費標準執行。經雙方商定監理收費以工程預算額_________計算，估算總收費_________元，金額大寫_________待工程結束后進行結算。

　　(1)本合同生效時，發包方向監理方預付估算監理費總額的20%作為合同定金，監理工作完成后，定金抵做工程監理費。

　　(2)工程進度過半時，發包方向監理方撥款付應付監理費總額的50%(不含定金)。

　　(3)工程驗收合格后，發包方向監理方按監理概算結清全部工程監理費。

　　(4)如果發包方在規定的支付期限內未支付監理酬金，自規定支付之日起，應當向監理方補償應支付的酬金利息。利息額按規定支付期限最后一日銀行貸款利息率乘以拖欠酬金時間計算。

　　4.工程監理期限：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

　　第五條 建設監理合同的組成文件及解釋順序

　　1.監理委托函或中標函

　　2.監理合同書

　　3.監理實施過程中雙方共同簽署的補充文件

　　4.合同條款

　　5.監理招標書(或委托書)

　　6.監理投標書(或監理大綱)

　　上列合同文件為一整體，代替了本合同書簽署前雙方簽署的所有的協議、會談記錄以及有關相互承諾的一切文件。

　　第六條 監理方權利義務

　　(一)監理方義務

　　1.向發包方報送委派的總監理工程師及其監理機構主要成員名單、監理規劃，完成監理合同中約定的監理工程范圍內的監理業務。項目監理機構不得從事所監理工程的施工和建筑材料、構配件以及建筑機械、設備的經營活動。

　　2.監理方在履行本合同的義務期間，應運用合理的技能，為發包方提供與其監理機構水平相適應的咨詢意見，認真、勤奮地工作。幫助發包方實現合同預定的目標，公正地維護各方的合法權益。

　　3.監理方使用發包方提供的設施和物品屬于發包方的財產。在監理工作完成或中止時，應將其設施和剩余的物品庫存清單提交給發包方，并按合同約定的時間和方式移交此類設施和物品。

　　4.在本合同期內或合同終止后，未征得有關方同意，不得泄露與本工程、本合同業務活動有關的保密資料。

　　5.監理方不得轉讓監理業務。

　　6.監理方不得承包工程，不得經營建筑材料、構配件和建筑機械、設備。

　　7.監理方在監理過程中因過錯造成重大經濟損失的，應承擔一定的經濟責任和法律責任。

　　8.監理方不得與所監理工程的建設單位、建筑業企業或建筑材料、建筑構配件和設備供應單位有其他利害關系。

　　9.監理方與承包方串通，為承包方謀取非法利益，給發包方造成損失的，應當與承包方承擔連帶賠償責任。

　　10.工程監理人員必須嚴格遵守監理工作職業規范，公正、及時地處理監理事務，不得利用職權謀取不正當利益。

　　(二)監理方權利

　　1.發包方在委托的工程范圍內，授予監理方以下監理權利：

　　(1)選擇工程總設計單位和施工總承包單位的建議權。

　　(2)選擇發包設計單位和施工分包單位的確認權與否定權。

　　(3)對工程建設有關事項包括工程規模、設計標準、規劃設計、生產工藝設計和使用功能要求，向發包方的建議權。

　　(4)工程結構設計和其他專業設計中的技術問題，按照安全和優化的原則，自主向設計單位提出建議，并向發包方提出書面報告;如果由于擬提出的建議會提高工程造價，或延長工期，應當事先取得發包方的同意。

　　(5)工程施工組織設計和技術方案，按照保質量、保工期和降低成本的原則，自主向承建商提出建議，并向發包方提出書面報告;如果由于擬提出的建議會提高工程造價、延長工期，應當事先取得發包方的同意。

　　(6)工程建設有關的協作單位的組織協調的主持權，重要協調事項應當事先向發包方報告。

　　(7)報經發包方同意后，發布開工令、停工令、復工令。

　　(8)工程上使用的材料和施工質量的檢驗權。對于不符合設計要求及國家質量標準的材料設備，有權通知承建商停止使用;不符合規范和質量標準的工序、分項分部工程和不安全的施工作業，有權通知承建商停工整改、返工。承建商取得監理方復工令后才能復工。發布停、復工令應當事先向發包方報告，如在緊急情況下未能事先報告時，則應在24小時內向發包方作出書面報告。

　　(9)工程施工進度的檢查、監督權，以及工程實際竣工日期提前或超過工程承包合同規定的竣工期限的簽訂權。

　　(10)在工程承包合同約定的工程價格范圍內，工程款支付的審核和簽認權，以及結算工程款的.復核確認權與否定權，未經監理方簽字確認，發包方不支付工程款。

　　2.監理方在發包方授權下，可對任何第三方合同規定的義務提出變更。如果由此嚴重影響了工程費用，或質量、進度，則這種變更須經發包方事先批準。在緊急情況下未能事先報發包方批準時，監理方所作的變更也應盡快通知發包方。在監理過程中如發現承建商工作不力，監理方可提出調換有關人員的建議。

　　3.在委托的工程范圍內，發包方或第三方對對方的任何意見和要求(包括索賠要求)，均必須首先向監理方提出，由監理方研究處置意見，再同雙方協商確定。當發包方和第三方發生爭議時，監理方應根據自己的職能，以獨立的身份判斷，公正地進行調解。當其雙方的爭議由政府建議行政主管部門或仲裁機關進行調解和仲裁時，應當提供作證的事實材料。

　　第七條 發包方權利義務

　　1.實施監理前，項目法人應當將委托的監理單位、監理的內容、總監理工程師姓名及所賦予的權限，書面通知被監理單位。

　　2.發包方應該負責工程建設的所有外部關系的協調，為監理工作提供外部條件。

　　3.發包方應當在雙方約定的時間內免費向監方提供與工程有關的為監理方所需要的工程資料。

　　4.發包方應當在約定的時間內就監理方書面提交并要求作出決定的一切事宜作出書面決定。

　　5.發包方應當授權一名熟悉本工程情況能迅速作出決定的常駐代表，負責與監理方聯系。更換常駐代表，要提前通知監理單位。

　　6.發包方應當將授權監理單位的監理權限，監理機構主要成員的職能分工，及時書面通知已選定的第三方，并在與第三方簽訂的合同中予以明確。

　　7.發包方應當為監理方提供如下協助：

　　(1)獲取本工程使用的原材料、構配件、機械設備等生產廠家名錄。

　　(2)提供與本工程有關的寫作單位、配合單位的名錄。

　　8.發包方有選定工程總設計單位和總承包單位，以及與其訂立合同的簽訂權。

　　9.發包方有對工程規模、設計標準、規劃設計、生產工藝設計和設計使用功能需求的認定權，以及對工程設計變更的審批權。

　　10.監理方調換總監理工程師必須經發包方同意。

　　11.發包方有權要求監理方提交監理工作月度報告及監理業務范圍內專項報告。

　　12.發包方有權要求監理方更換不稱職的監理人員，直到終止合同。

　　第八條 監理方責任

　　1.在監理方的責任期即監理合同有效期內，如果因工程建設進度的推遲或延誤而超過約定期限，雙方應進一步約定相應延長的合同期。

　　2.監理方在責任期內，應當履行監理合同中約定的義務。如果因監理方過失而造成經濟損失應當向發包方進行賠償。累計賠償總額不應超過監理酬金數(除去稅金)。

　　3.監理方對第三方違反合同規定的質量要求和完工(交圖、交貨)時限，不承擔責任;因不可抗力導致監理合同不能全部或部分履行，監理方不承擔責任。

　　4.監理方向發包方提出賠償要求不能成立時，監理方應當補償由于該索賠所導致發包方的各種費用支出。

　　5.監理方在責任期內如果失職，應當承擔責任，賠償損失的計算方法：賠償金=直接經濟損失×酬金比率(扣除稅金)。

　　第九條 發包方責任

　　1.發包方應當履行監理合同約定的義務，如果違反則應當承擔違約責任，賠償給監理方造成的經濟損失。

　　2.發包方如果向監理方提出的賠償要求不能成立，則應當補償由該索賠所引起的監理方的各種費用支出。

　　第十條 合同生效、變更與終止

　　1.合同自簽字之日起生效。

　　2.由于發包方或第三方原因使監理工作受到阻礙或延誤，以致增加了工作量或持續時間，則監理方應當將此情況與可能產生的影響及時通知發包方。由此增加的工作量視為附加工作，完成監理業務的時間應當相應延長，并得到額外的酬金。

　　3.在監理合同簽訂后，實際情況發生變化，使得監理方不能全部或部分執行監理業務時，監理方應當立即通知發包方。該監理業務的完成時間應予延長。當恢復執行監理業務時，應當增加超過42天的時間用于恢復執行監理業務，并按雙方約定的數量支付監理酬金。

　　4.發包方如果要求監理方部分或全部暫停執行監理業務或終止監理合同，則應當在56天內通知監理方，監理方應立即安排停止執行監理業務。當發包方認為監理方無證當理由而未履行監理義務時，可向監理方發出致命其未履行義務的通知。若發包方發出通知后21天內每收到滿意答復，可在第一個通知發出后35天內發出終止監理合同的通知，監理合同即行終止。

　　5.監理方在應當獲得監理酬金之日起30天內仍未收到單據，而發包方又未對監理方提出任何書面意見時，或根據第3、4點已暫停執行監理方提出任何書面意見時，監理方可向發包方發出終止合同的通知。如果終止監理合同的通知發出后14天內未得到發包方答復，可進一步發出終止合同的通知，如果第二次通知發出后42天內仍未得到發包方答復，可終止合同，或自行暫停或繼續暫停執行全部或部分監理業務。

　　6.監理方由于非自己的原因而暫停或終止執行監理業務，其善后工作以及恢復執行監理業務的工作，應當視為額外工作，有權得到額外的時間和酬金。

　　7.合同的協議終止并不影響各方應有的權利和應當承擔的責任。

　　第十一條 違約責任

　　1.由發包方原因要求終止合同，發包方應至少提前2個月通知監理方，并要承擔違約責任，支付約定賠償費用。

　　2.由監理方原因要求終止合同，監理方應至少提前2個月通知甲方，并要承擔違約責任，支付約定賠償費用。

　　3.發包方或監理方在接到終止合同通知后，15天內沒有答復，可視為本合同終止。

　　4.違約賠償費或其他違約事項由雙方在特殊條款中具體約定。

　　第十二條 合理化建議

　　監理方在監理過程中提出的合理化建議，使發包方得到了直接經濟效益，發包方應按監理合同條件的約定，給予監理方合理化建議獎勵。項目提前投產獎按條件約定執行。

　　第十三條 獎懲

　　1.監理方違反合同約定，有下列行為之一的，由建設行政主管部門給予警告、通報批評、責令停業整頓、降低資質等級、吊銷資質證書的處罰，并可處以罰款。

　　(1)未經批準而擅自開業;

　　(2)超出批準的業務范圍從事工程建設監理活動;

　　(3)轉讓監理業務;

　　(4)故意損害項目法人、承建商利益;

　　(5)因工作失誤造成重大事故。

　　2.監理工程師違反合同約定，有下列行為之一的，由建設行政主管部門沒收非法所得、收繳(監理工程師崗位證書)，并可處以罰款。

　　(1)假借監理工程師的名義從事監理工作;

　　(2)出賣、出借、轉讓、涂改(監理工程師崗位證書);

　　(3)在影響公正執行監理業務的單位兼職。

　　3.發包方可視監理方工作成效進行獎罰。獎金在_________元范圍內，罰金在_________元限度之內。

　　4.為了促進承建施工單位保證進度、質量和安全，監理方可寫出書面材料建議獎勵有關人員。具體數額及開支辦法由雙方協商確定，監理方使用時受發包方監督并且立賬備查。

　　5.由于監理方的合理話建議而使發包方獲得實際經濟利益，其獎勵辦法可參照國家頒布的合理化建議獎勵辦法。

　　第十四條 特殊條款

　　雙方經協商同意簽訂以下特殊條款以補充合同一般條款，當一般條款與特殊條款不一致時以特殊條款為準。具體條款如下：

　　1.額外服務：如果發包方委托監理方承擔本合同范圍以外的任務，發包方應另行補簽委托合同。如果發包方或承包施工單位使服務受阻或延誤，以至增加了服務的工作量和持續時間，則監理方將此情況及可能發生的影響通知發包方，發包方應增加額外服務費。

　　2.雙方聯系方式：重要問題為函件，一般問題以電話或口頭指示，但都應有記錄，會議以紀要為據。

　　3.在履行合同中因發生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行，監理方不承擔違約責任，允許延期或部分或全部不履行者，雙方應簽補充協議。

　　4.合同簽發后，若出現國家法律、法規和政策變化等，導致監理費用的變化，本合同監理費應作相應調整。

　　5.發包方向監理方無償提供監理工作需要的圖紙(藍圖)、資料(技術要求、通知等)及與被監理項目有關的試驗報告等技術資料5份，發包方與承建施工單位簽訂的合同副本2份。監理方在使用上述資料期間不得向其他無關單位泄露，項目結束后歸還發包方。

　　6.發包方接受監理方提交的需發包方決策的報告、文件等，應在7天內給予明確指示，并采用書面形式通知監理方。

　　7.監理方不承擔施工中工傷事故的責任。

　　8.違約金

　　(1)由于發包方原因終止合同，發包方支付監理方違約金_________元;

　　(2)由于監理方原因終止合同，監理方支付發包方違約金_________元;

　　(3)因發包方決策不當而影響工程進度、質量，應由發包方負經濟責任。

　　第十五條 聲明及保證

　　(一)發包方：

　　1.發包方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.發包方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對發包方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.發包方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是發包方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　(二)監理方：

　　1.監理方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.監理方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對監理方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.監理方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是監理方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十六條 保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十七條 通知

　　1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十八條 爭議的處理

　　1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第十九條 不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后__________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十條 合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十一條 補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十二條 合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

　　發包方(蓋章)：_________監理方(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　委托代理人(簽字)：_________委托代理人(簽字)：_________

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建設工程可行性研究合同書 篇16

　　反訴人(本訴被告)：_________________有限公司

　　法定代表人：_________________。

　　聯系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。

　　法定代表人：_________________。

　　住所：_________________昆號。

　　聯系電話：_________________

　　反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。

　　反訴請求

　　1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;

　　2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔

　　事實和理由

　　20__年8月18日，反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建筑規范要求按時按質提供給反訴人混凝土，混凝土質量存在問題，且在運送混凝土中經常誤時，造成所澆筑混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的，并未向被反訴人提出索賠，直至20__年1月7日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。20__年10月，被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成20__年1月份雙方未對單，反訴人找不著付款對象。且20__年1月11日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經濟損失。

　　綜上，反訴人認為，由于被反訴人內部人員、產品質量管理混亂，導致反訴人嚴重經濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。

　　原告人：_____________(蓋章)

　　__________年_____月_____日

建設工程可行性研究合同書 篇17

　　上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)

　　住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓

　　法定代表人：_________________黃__________執行董事

　　被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生

　　身份證號：_____________

　　住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號

　　被上訴人(一審被告)：_________________乙公司

　　住所地：_________________成都市__________巷__________號

　　法定代表人：_________________劉__________總經理

　　上訴請求：_________________

　　1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。

　　2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。

　　3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。

　　上訴人于年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現提起上訴。

　　上訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，并交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據不足，認定錯誤。其理由有三：_________________

　　一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。

　　年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關于__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。后來，由于沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》，并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據，不能成立。

　　二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議，又沒有結算書依據，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》復印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設局。為什么施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內容。同時，既沒有發包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，并非項目經理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發生在建設發包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內部分包結算，那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎么能采信成為有效證據呢?毫無疑問，這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關于__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無據。

　　三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。

　　根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，人民法院應當予以確認，但當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外。”顯然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關系，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。

　　綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，并以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關于__________橋亮化、美化工程約定的依據，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據復印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權益。

　　此致

　　成都市中級人民法院

　　上訴人：_________________甲公司

　　年_____月_____日

建設工程可行性研究合同書 篇18

　　上訴人(一審被告、反訴原告)：_______________________環保工程有限公司

　　法定代表人：_________________

　　被上訴人(一審原告、反訴被告)：______________________

　　法定代表人：_________________

　　上訴人因__________一案，不服_________人民法院_____年_____月_____日(_________)豐民初字第_____號民事判決。現依法提起上訴。上訴的請求和事實理由如下。

　　上訴請求

　　1、請求撤銷一審判決，依法改判;

　　2、請求依法判令被上訴人承擔一、二審訴訟費用。

　　事實和理由

　　_____________

　　綜上所述，一審判決認定事實不清，適用法律錯誤。據此，上訴人依法提出上訴，請求上級人民法院依法查明事實，正確適用法律，撤銷一審錯誤判決，依法駁回原告的訴訟請求，支持反訴原告的反訴請求。

　　此致

　　__________市中級人民法院

　　上訴人：______________

　　20__________年__________月__________日

建設工程可行性研究合同書 篇19

　　工程承包人：  (簡稱甲方)

　　勞務分包人： (簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于 大瀏公司 (以下簡稱為“發包人”)與甲方已經簽訂施工總承包合同(以下稱為“總包合同”)，雙方就勞務分包事項協商達成一致，訂立本合同。

　　甲乙雙方均同意在本合同簽訂過程中，雙方將本著誠實信用的原則如實告知對方與合同直接相關的基本情況，甲方將在本合同中如實告知乙方相關情況。乙方保證在簽署本合同后，已了解相關情況并無其他想要了解的情況。同時，乙方保證向甲方提供的所有信息及資料均為真實有效。

　　1、 勞務分包人情況

　　營業執照注冊號： 法定代表人：

　　發證機關：經營范圍：

　　復審時間及有效期：

　　2、勞務分包工作對象及提供勞務內容

　　工程名稱：施工工程

　　工程地點：

　　分包范圍：提供分包勞務內容： 箱梁橋施工的準備工作、場地的硬化(包括支架的基座砼)、支架、模板、鋼筋加工制作就位、砼工程、預應力張拉以及與該橋箱梁施工有關的本協議中一切明示或暗示的工作。

　　3、分包工作期限及進度控制

　　分包工作期限：開始工作日期： 20xx年 7 月 30 日，結束工作日期：20xx年11月30日。 總工期為4個月，甲方根據工期要求，兩橋箱梁同步進行施工，支架、模板一次性搭設、安裝。如不能滿足進度要求，甲方有權要求乙方增加人員等投入以補滯后工期，確保總工期內完成所需工程。

　　4、質量標準

　　工程質量：按總包合同有關質量的約定、國家現行的《公路工程工程施工及驗收規范》和《公路工程工程質量評定標準》，本工作必須達到質量評定 優良 等級。

　　5、圖紙

　　5.1 工程承包人應在勞務分包工作開工前，向勞務分包人提供與勞務分包人的勞務分包任務相關的圖紙 1 套。

　　6、項目經理

　　6.1 工程承包人委派的擔任駐工地履行本合同的項目經理為。

　　6.2 勞務分包人委派的擔任駐工地履行本合同的項目負責人為 唐貴軍 。

　　7、工程承包人義務

　　7.1、組建與工程相適應的項目管理班子，全面履行總包合同，組織實施施工管理的各項工作，對工程的工期和質量向發包人負責;

　　7.2、可以協助乙方解決在施工過程中的住房、用水、用電問題及其他方面的協調工作，費用由乙方自理。其中項目部已把低壓電送至橋的附近。

　　7.3、負責編制施工組織設計，統一制定各項管理目標，組織編制年、季、月施工計劃、物資需用量計劃表，實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工，計量析測、實驗化驗的控制、監督、檢查和驗收;

　　7.4、負責工程測量定位、沉降觀測、技術交底，組織圖紙會審，統一安排技術檔案資料的收集整理及交工驗收;

　　7.5、負責提供鋼筋、鋼絞線、砼與大型設備(吊車、泵車);

　　7.6、按本合同約定，向勞務分包人支付勞動報酬。

　　8、勞務分包人義務

　　8.1、對本合同勞務分包范圍內的工程質量向工程承包人負責，組織具有相應資格證書的熟練工人投入工作;未經工程承包人授權或允許，不得擅自與發包人及有關部門建立工作聯系;自覺遵守法律法規及有關規章制度。

　　8.2、勞務分包人根據施工組織設計總進度計劃的要求，按工程承包人的階段、月、旬、周施工計劃，完成上述階段、時段施工計劃相應的勞動力安排計劃，保證按時完成任務。

　　8.3、勞務分包人全權委托本項目負責人負責工程實施結算等一切與本工程相關的活動。

　　8.4、按工程承包人統一規劃堆放材料、機具，按工程承包人標準化工地要求設置標牌，搞好生活區的管理，做好自身責任區的治安保衛工作。

　　8.5、勞務分包人須服從工程承包人轉發的發包人及工程師的指令。

　　8.6、勞務分包人所施工工程，如因質量不合格而產生的返工費，由勞務分包人自負。

　　8.7、在施工期內，如勞務分包人不能按質按量完成計劃工程，經工程承包人勸告后仍無明顯改進，工程承包人有權調整其承擔的工程任務，如仍然不能完成計劃工程，工程承包人有權終止本合同的繼續履行。由此造成的費用增加由勞務分包人承擔。

　　8.8、勞務分包人在履行本合同過程中，不得轉包他人，否則，工程承包人有權無條件終止本合同，已完工程驗收合格后按本合同單價結算，并應按工程承包人規定的期限退場。

　　8.9、勞務分包人在施工過程中必須服從甲方施工人員的安排，不得向工程承包人施工人員行賄同時不得有欺詐行為，一經發現將清退出場。

　　8.10、勞務分包人不得拖欠勞務分包人自己及施工關聯方的人工工資，機械臺班費用，材料費等。

　　8.11、勞務分包人不得與當地發生任何經濟糾紛和任何勞務往來。

　　9、安全施工與檢查

　　9.1、按照國家、地方的相關法律法規執行，并遵守甲方對安全施工提出的各項要求。

　　9.2、乙方應按甲方安全管理作業，遵守國家安全法律、法規和甲方的安全管理辦法，如有違反，甲方有權對乙方進行罰款，若引發安全生產事故，乙方承擔全部責任及所有費用。

　　9.3、鑒于該施工的箱梁橋與正在施工的長瀏高速相交，分包人必須采取有效的防護措施(如設密閉的安全通道)確保橋下行車安全，若引發事故和矛盾由乙方承擔全部責任以及所有費用。

　　10、安全防護

　　按照國家、地方的相關法律法規執行，并按甲方對乙方安全施工技術交底和相關要求進行各種安全防護。

　　11、事故處理

　　按照國家、地方的相關法律法規執行。

　　12、保險

　　按照國家、地方的相關法律法規執行。

　　13、承包工作內容

　　按照本協議工程業主技術規范和圖紙要求完成本橋梁箱梁施工工程的所有工作，包括：

　　13.1、箱梁橋施工的準備工作、用水、用電、施工工棚、鋼筋加工棚、場地的硬化(包括支架的基座砼為20cm其他區域為10cm)的所需人工以及機具。

　　13.2、支架工程：提供支架所需材料，并架設拆除，按要求預壓，確保滿足支架的承重要求

　　13.3、模板工程：乙方提供模板，箱梁外露面必須用經大瀏公司、監理處確認的優質的模板，且有足夠的剛度確保不會形變。模板安拆、涂脫模劑等。

　　13.4、鋼筋工程：鋼筋加工制作，安裝就位、包括綁扎，焊接，所需的機具和耗材，電焊機不少于8臺。鋼筋不考慮損耗。

　　13.5、砼工程：澆注砼;振搗砼;砼養生。

　　13.6、預應力工程：預應力鋼絞線的安裝、張拉、壓漿等所有工作。

　　13.7、以及與該橋箱梁施工有關的一切明示或暗示的工作(如保衛等)。、

　　14、勞務報酬

　　14.1 本工程的勞務報酬采用：不同工作成果的計件單價(含管理費)，按確認的工程量計算。 14.2 采用上述方式計價的，不同工作成果的計件單價分別為：

　　14.3.1甲方僅進行質檢、試驗、測量及施工過程控制等工程管理，單價中包括乙方設備、人員的進退場、施工場地清理、工程施工的人工費、設備費、耗材、施工人員的保險費以及意外事故風險金、安全保衛以及協助甲方測量、質檢和試驗等一切與此相關的作業的費用;甲方僅供所需設計鋼筋、鋼絞線、砼的材料。同時甲方負責吊車事宜。若乙方不能按期完工，甲方有權部分或全部扣除工期質量獎。

　　14.3.2除非本協議另有約定，否則與本協議工程范圍內鋼筋安裝、砼澆注(前臺)有關的任何分項工程細目如果未列入上述結算細目中，則是乙方為完成本協議工程內容所必須完成的附屬工程義務，其費用已包含在上述有關承包細目單價中，不再另行結算和支付。

　　14.3.3本合同單價已包含因天氣、環境等方面的影響而造成的誤工費用。

　　15、工時及工程量的確認

　　15.1、采用按確定的工時計算勞務報酬的，由甲方施工員每日將提供勞務人數報甲方負責人，由甲方現場負責人復核并由甲方項目副經理確認。

　　15.2、 采用按確認的工程量計算勞務報酬的，由甲方施工員和乙方按月或約定時間將實際完成但不超過設計數量的工程量報甲方工程科審核，經甲方主管副經理認可，項目經理批準方可給予結算。對乙方未經甲方主管副經理認可，超出設計圖紙范圍和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予計量。

　　16、勞務報酬的支付

　　16.1乙方與甲方雙方約定支付方法按以下方案進行。

　　16.1.1、在結算時，應扣除甲方為乙方完成的實際工程數量和協助乙方完成工程量的費用。 16.1.2、工程完工后，乙方施工的工程經過監理驗收合格，攜相關資料到工程科結算。結算后須出具工程款項已結清的書面證明。

　　16.1.3、本工程甲方不預付款，乙方開工后，甲方按乙方每月工程進度付款，付至約總價款的50%~70%(含價撥款)，每月付款一次，剩余工程款待工程中間交工驗收后90日內付至95%，總價款的5%作為保證金，待總體工程(指整個14標)竣工驗收后退還乙方。

　　16.1.4、如乙方對其所做工程的質量問題不維修或乙方未作答復，甲方可直接維修，其費用從乙方工程款中直接扣除。甲方接到因乙方原因造成的監理、業主書面批評指令，甲方將酌情扣除部分或全部保證金。

　　16.1.5、甲方以轉帳支票形式或雙方認可的方式支付乙方款項。

　　17、施工變更

　　17.1 施工中如發生對原工作內容進行變更，甲方以書面形式向乙方發出變更通知，并提供變更的相應圖紙和說明。乙方按照甲方(項目經理)發出的變更通知及有關要求，按照變更進行施工： 17.2 因變更導致勞務報酬的增加，由工程承包人承擔;因變更減少工程量，乙方勞務報酬應相應減少。

　　17.3 施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方承擔。

　　17.4 因勞務分包人自身原因導致的工程變更，勞務分包人無權要求追加勞務報酬。

　　17.5 變更的計價：本合同中有規定的相同或相似的合同單價，直接套用;合同中無規定的，可以套用甲方與其他乙方簽訂的相同或相似的合同單價;均無套用的，雙方協商確定。

　　18、施工驗收

　　乙方應確保所完成施工的質量，應符合本合同約定的質量標準。乙方施工完畢，應向甲方提交完工報告，通知甲方驗收;甲方應當在收到乙方的上述報告后14天內對乙方施工成果進行驗收。

　　19、爭議

　　19.1 工程承包人和勞務分包人在履行合同時發生爭議，可以自行和解或要求有關主管部門調解，

　　(1)雙方達成仲裁協議，向 長沙市 仲裁委員會申請仲裁;

　　(2)向甲方所在地的人民法院起訴。

　　20、禁止轉包或再分包

　　20.1 勞務分包人不得將本合同項下的勞務作業轉包或再分包給他人。否則，甲方有權進行處置，勞務分包人將依法承擔責任。

　　21、不可抗力

　　本合同中不可抗力的定義與總包合同中的定義相同。按照國家、地方的相關法律法規執行。

　　22、文物和地下障礙物

　　23、違約

　　23.1、甲、乙雙方在履行本合同過程中，如出現合同條款以外的問題，由雙方協商解決，并簽訂補充協議，甲、乙雙方所簽補充協議與本協議具有同等的法律效力。

　　23.2、本合同簽訂后，雙方應共同遵守，若單方面違約，違約方應賠償另一方違約金，違約金數量不超過本合同金額的10%。

　　24、合同終止

　　24.1 雙方履行完合同全部義務，勞務分包人向工程承包人交付勞務作業成果，并經工程承包人及發包人驗收合格后，本合同即告終止。

　　25、合同份數

　　25.1本合同壹式兩份，具有同等效力，由甲方和乙方各執一份。

　　26、補充條款

　　26.1 雙方約定：遵守甲方的勞務結算管理的規定。

　　26.3 雙方約定：遵守甲方的與勞務分包相關的其他規定。

　　27、合同生效

　　合同訂立時間：月日

　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定 后生效。

　　工程承包人：(公章) 勞務分包人：(公章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

建設工程可行性研究合同書 篇20

　　建設工程租賃協議書

　　承租人：

　　出租人：

　　甲方因工程建設需要，根據相關法律之規定，雙方就租賃乙方下列物資設備，簽訂本合同。

　　第一條租賃物的名稱、規格、數量、單價

　　注：空格如不夠用，可另列租賃物清單

　　第二條租賃期限

　　2.1計劃租賃期限：自________年____月____日至________年____月____日止，租賃期限屆滿工程尚未完工，租賃期限最長續展至時止。

　　第三條租賃物的交付及退還

　　3.1乙方應按合同約定將租賃物運送至租賃物交付地點，裝卸及運輸費用由乙方承擔。甲方應對租賃物的數量、型號、規格、質量及設備經安裝、調試完畢具備使用性能等情況進行驗收，辦理驗收手續，并以此作為開始計算租金的依據，租賃物交付地點。

　　3.2退還租賃物時，甲方應提前3____日通知乙方停用日期。乙方接到通知后，應在通知確定的停止使用之日起___來甲方施工現場辦理退還驗收手續。乙方逾期未辦理，則以甲方通知中確認的停用日期為準終止計算租金。退還的租賃物由乙方自行負責從甲方工地現場運走，退還租賃物裝卸及運費承擔租賃物退還地點。

　　第四條租賃物質量要求

　　4.1乙方應當保證租賃物資具備施工要求的使用功能，符合相應的國家標準或行業標準，不存在安全隱患。

　　4.2從外觀上可以發現的缺損或其他質量問題，甲方應于租賃物交付時向乙方提出，并在接收清單或出庫單中載明，當該質量問題影響使用功能或存在安全隱患的，甲方有權拒收。

　　4.3甲方在使用過程中發現租賃物存在質量問題，應當通知乙方，乙方有義務調換成符合合同約定的租賃物。

　　4.4根據本合同所涉及租賃物已經使用年限和具體保養情況，甲乙雙方一致認定本租賃物的成新率為%。

　　第五條租賃物的維修、保養和丟失賠償

　　5.1租賃物是施工機械的，租賃期間的維修保養由乙方負責。使用過程中，機械出現故障或存在安全隱患的，乙方應當及時維修或更換成符合約定的機械，小故障不得超過8小時，大故障不得超過24小時。

　　5.2租賃物為鋼化料具的，租賃期間的維修保養由甲方負責。租賃物資退還時，如有損壞、保養不善等，甲方負責維修或向乙方支付維修費用。

　　5.3租賃物丟失的，在雙方辦理租賃物退還手續時一并折價賠償，賠償價格由雙方協商確定。賠償費用納入乙方應收租金總額，自該部分租賃物折價之日起，不再計算租金。

　　雙方約定維修單價為：。

　　雙方約定的賠償辦法為：。

　　第六條租金的結算和支付

　　6.1鋼化料具類租金計取期間：甲方接收租賃物之日起至歸還之日止，最長租賃期限不得超過該項目竣工之日。機械設備類租金記取期間：調試安裝驗收合格之日起，至甲方通知乙方機械設備停用之日止。

　　6.2租賃期間，每月結算一次租金，租金結算單由甲方授權的兩人共同簽字并經乙方授權的人員簽字確認后方可作為支付當期租金的依據。

　　6.3租賃期滿，甲方應當歸還租賃物，并通知乙方進行結算。結算后的租金、維修費、賠償金和違約金按約定支付。

　　6.4租金支付：

　　月租金支付：甲方向監理、建設方提交當月已完工程量報告并經審定，建設單位將該項工程款撥付甲方后，甲方____日內按當月租金額的%向乙方支付。

　　期末租金支付：甲方承建的工程竣工結算經發包方審核、審計完畢，建設方向甲方支付工程結算尾款后____日內一次性支付剩余租金。

　　乙方每次申請付款前，應按雙方確認的當期結算金額，向甲方提供足額稅務發票及銀行賬戶。乙方未提供合法有效的發票的，甲方有權拒付該批次款項。

　　第七條租金減免和優惠

　　因不可抗力的自燃災害致使施工現場停工，租賃物停止使用，乙方不計收租金。施工期間遇到春節及夏收、秋播忙季時，乙方給甲方減免租金，具體約定如下：。

　　第八條違約責任、合同的解除

　　8.1甲方未能按時交納租金，應當就欠付租金部分按照每日萬分之二的標準向乙方支付違約金。

　　8.2乙方未按約定或甲方要求的時間、數量和質量向甲方及時提供租賃物，或者租賃物出現故障、安全隱患無法正常使用，乙方未能及時維修或更換的，每日按照該部分租賃物或設備日租金的四倍向甲方承擔違約責任，直至乙方提供符合約定要求的租賃物為止。逾期超過____日或嚴重影響甲方施工的，甲方有權單方面解除合同，并可從其他出租方租賃相應物資，由乙方承擔因此而給甲方造成的損失。

　　8.3乙方提供的租賃物存在質量問題，或者有重大安全隱患未提前申明給甲方造成損失的，由乙方承擔賠償責任。

　　8.4甲方通知乙方收回租賃物，乙方無正當理由不接受租賃物的，甲方可代為保管租賃物，并有權要求乙方按照當時市場租賃價格的兩倍承擔保管費用，租賃物在此期間滅失、損壞等風險由乙方擔。

　　8.5租賃物是施工機械的，乙方配備的操作工不具備相應資質，或者不聽取甲方工作安排和指揮，視為乙方提供的租賃物不具備使用功能，乙方應及時更換操作工，并按照本條第4款的約定內容承擔違約責任。

　　8.6因租賃物權屬不清而致使不能正常使用，影響到甲方正常施工的，甲方有權不予支付租金，并有權要求乙方承擔因此而給甲方造成的經濟損失

建設工程可行性研究合同書 篇21

　　發包人：

　　承包人：

　　發包人委托承包人承擔 工作保障用房工程cfg樁、碎石樁二元復合地基處理 工程項目的巖土工程任務，根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法規規定，

　　經發包人、承包人協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 工程概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程建設地點：

　　1.3巖土工程任務：cfg樁.碎石樁二元復合地基處理施工任務

　　1.4承包范圍： cfg樁、碎石樁施工圖設計審查、地基處理原材料、施工機具、竣工資料、地基處理施工圖范圍內的工作內容。

　　1.5預計的巖土工程工作量：cfg樁、碎石樁合計3700米，褥墊層120m 

　　第二條 發包人向承包人提供的有關資料文件

　　序號

　　資料文件名稱

　　份數

　　內容要求

　　提交時間

　　1

　　基礎圖

　　1

　　已提交

　　2

　　地勘資料

　　1

　　已提交

　　第三條 承包人向發包人交付的報告、成果、文件

　　序號

　　資料文件名稱

　　份數

　　內容要求

　　提交時間

　　1

　　竣工報告

　　1套

　　施工完畢

　　第四條 工期

　　本地基處理工程自 年 月 日開工至 年 月 日完工，工期為 天不含檢測。

　　第五條 收費標準及付費方式：

　　5.1本巖土工程單價cfg樁、碎石樁 元每米，褥墊層 元每立方，預計總價 元（大寫： ）；

　　5.2地基處理打樁施工完畢后支付已完成工作量50%，待工程檢測合格后，支付工程總款80%，提交成果資料后15天內，發包人應一次付清全部工程費用。

　　第六條 發包人、承包人責任。

　　6.1發包人責任

　　6.1.1發包人應保護承包人的投標書、報告書、文件、設計成果、專利技術、特殊工藝和合理化建議，未經承包人同意，發包人不得復制泄露或向第三人轉讓或用于本合同外的項目，如發生以上情況，發包人應負法律責任，承包人有權索賠。

　　6.1.2在工作范圍內，沒有資料、圖紙的地區（段），發包人應負責查清地下埋藏物，若因未提供上述資料、圖紙，或提供的資料圖紙不可靠、地下埋藏物不清，致使承包人在工作過程中發生人身傷害或造成經濟損失時，由發包人承擔民事責任。

　　6.1.3發包人應及時為承包人提供并解決施工現場的工作條件和出現的問題（如：落實土地征用、青苗樹木賠償、拆除地上地下障礙物、處理施工擾民及影響施工正常進行的有關問題、平整施工現場、修好通行道路、接通電源水源、挖好排水溝渠以及水上作業用船等），并承擔其費用。

　　6.1.4本合同中有關條款規定和補充協議中發包人應負的責任。

　　6.2承包人責任

　　6.2.1承包人按本合同第三條規定的內容、時間、數量向發包人交付報告、成果、文件，并對其質量負責。

　　6.2.2承包人對報告、成果、文件出現的遺漏或錯誤負責修改補充；由于承包人的遺漏、錯誤造成工程質量事故，承包人除負法律責任和負責采取補救措施外，應減收或免收直接受損部分的巖土工程費，并根據受損失程度向發包人支付賠償金，賠償金額由發包人、承包人商定為實際損失的100%。

　　6.2.3承包人不得向第三人擴散、轉讓第二條中發包人提供的技術資料、文件。發生上述情況，承包人應負法律責任，發包人有權索賠。

　　6.2.4遵守國家及當地有關部門對工作現場的有關管理規定，做好工作現場保衛和環衛工作，并按發包人提出的保護要求（措施），保護好工作現場周圍的建、構筑物，古樹、名木和地下管線（通道）、文物等。

　　6.2.5本合同有關條款規定和補充協議中承包人應負的其它責任。

　　6.2.6承包人應對施工段相應的安全責任事故負責。

　　第七條 違約責任

　　7.1由于發包人提供的資料、文件錯誤、不準確，造成停、窩工或來回進出場地，工期延誤或返工時，除工期順延外，發包人應向承包人支付停、窩工費、返工費、來回進出場費，造成質量、安全事故時，由發包人承擔法律責任和經濟責任。

　　7.2在合同履行期間，發包人要求終止或解除合同，承包人已進行工作的，完成的工作量在50%以內時，發包人應支付承包人工程費的`50%的費用；完成的工作量超過50%時，發包人應支付承包人工程費的100%的費用。

　　7.3發包人應按時按雙方約定時間支付工程款，在約定時間未支付工程款每推遲一天應承擔以應付工程費千分之一計算的滯納金。

　　7.4由于承包人原因延誤工期或未按規定時間交付報告、成果、文件，每延誤一天應承擔以工程費千分之一計算的違約金。

　　7.5交付的報告、成果、文件達不到合同約定條件的部分，發包人可要求承包人返工，承包人按發包人要求的時間返工，直到符合約定條件，因承包人原因達不到約定條件，由承包人承擔返工費，返工后仍不能達到約定條件，由承包人承擔違約責任，并根據因此造成的損失程度向發包人支付賠償金，賠償金額最高不超過返工項目的收費。

　　第八條 報告、成果、文件檢查驗收

　　8.1 由發包人負責組織對承包人交付的報告、成果、文件進行檢查驗收。

　　8.2 工程完工，發包人應在3天內組織驗收，如有不符合規定要求及存在質量問題，承包人應采取有效補救措施。

　　8.4 工程未經驗收，發包人提前使用和擅自動用，由此發生質量、安全問題，由發包人承擔責任，并以發包人開始使用日期為完工時期。

　　8.5 完工工程經驗收符合合同要求和質量標準，自驗收之日起15天內，承包人應將巖土治理工程的竣工報告等相關資料向發包人移交完畢。

　　第九條 本合同未盡事宜，經發包人與承包協商一致，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　第十條 其它約定事項：

　　第十一條 爭議解決辦法

　　本合同發生爭議時發包人、承包人應及時協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解。發包人、承包人未在本合同約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可向當地人民法院起訴

　　第十二條 合同生效與終止

　　本合同自發包人、承包人簽字蓋章后生效；發包人、承包人履行完合同規定的義務后，本合同終止。

　　本合同一式 份，發包人 份、承包人 份。

　　發包人名稱： （蓋章） 承包人名稱： （蓋章）

　　法定代表人： （簽字） 法定代表人： （簽字）

　　委托代理人： （簽字） 委托代理人： （簽字）

　　電 話： 電 話：

　　傳 真： 傳 真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　銀行帳號： 銀行帳號

建設工程可行性研究合同書 篇22

　　外墻粉刷施工合同　　工程承包人（甲方）：　　勞務分包人（乙方）：　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于公司與工程承包人已經簽訂施工承包合同，雙方就工程外墻抹灰 專業勞務分包事項協商達成一致，訂立本合同。　　

　　一、承包內容及承包方式：　　

　　1、承包內容：外墻面原基層界面處理和粉刷一道水泥砂漿層；　　

　　2、承包形式：包工不包料　　

　　二、粉刷質量標準及要求：　　

　　1、嚴格按照國家建筑行業質量檢驗評定標準及建筑裝飾裝修工程質量驗收規范（GB50210－20）標準驗收。　　

　　2、施工及使用過程中出現的由于乙方施工質量原因空鼓、脫落等引起的經濟損失由乙方負責賠償，同時乙方必須在甲方指定的時間內負責修復完畢并驗收合格。　　

　　三、勞務報酬結算與支付：　　

　　1、結算價格：完成合同內所有工作內容，按 元∕2進行結算。計算時面積按實際粉刷面積計算。　　

　　2、工程付款: 本抹灰分項工程施工至工程量一半時，付完成工作量的50﹪；本抹灰分項工程施工結束后，付工程總價的50﹪；余款在本抹灰分項工程結束后三個月內結清。　　

　　四、工期：　　本抹灰分項工程工期25天，從________年____月____日開始施工至________年____月____日完工，如遇天氣條件原因導致不能施工的情況下，工期相應順X。　　

　　五、甲方責任：　　

　　1、變更施工項目內容、規模（數量）、條件時，須書面通知乙方，變更后需重新明確項目內容和數量，進行協商并及時辦理簽訂補充協議。　　

　　2、在施工期間乙方施工人員出現以下情形，甲方有權對乙方進行相應的處罰，如乙方的施工人員出現打架、斗毆事件，無論何種原因對乙方處以20.00元處罰，同時乙方承擔全部經濟責任及法律責任；不及時清理衛生對乙方處以300-500元處罰；相應處罰款項自工程款中扣除。　　

　　3、如甲方資金不到位，施工方案不確定，造成延誤工期由甲方負責順X。　　

　　六、乙方責任：　　

　　1、乙方進入施工現場后，必須加強自身隊伍素質教育和管理，做好安全文明施工管理，不得從事和參與各種非法活動，要堅持“安全

　　第

　　一、質量第

　　一、文明施工”的原則。　　

　　2、服從甲方的領導指揮，并遵守甲方的規章制度。嚴格按確認的設計要求施工，并按

　　第二條的質量標準及要求進行施工和驗收。　　

　　3、總進場施工人數按施工勞動力計劃。如由于施工技術力量不足，不按甲方要求施工，不能按規定工期完成任務，不按國家質量標準施工，所造成的一切損失由乙方承擔，同時甲方有權解除合同并更換隊伍。　　

　　4、做好文明安全施工，并堅持工完場清，施工垃圾每天清除到指定位置，保持現場清潔衛生。　　

　　5、加強自身隊伍素質教育和管理，不做違法、違規的事，不從事非法活動，做好安全、防火、防盜工作。　　

　　6、乙方現場施工期間水、電管理、衛生管理、住宿管理、治安管理必須按甲方的制度規范要求執行，如造成浪費由乙方承擔。　　

　　七、安全施工與檢查：　　

　　1、勞務分包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準　　進行施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。工程承包人安全防護措施到位后，由于勞務分包人安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的費用，由勞務分包人承擔。　　

　　2、工程承包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。工程承包人不得要求勞務分包人違反安全管理的規定進行施工。　　

　　八、糾紛解決：　　在合同履約過程中發生糾紛，雙方友好協商，如協商不成時，可向人民法院提出訴訟。　　

　　九、其它：　　

　　1、由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方及時協商解決。　　

　　2、本合同未盡事宜，雙方友好協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。　　

　　3、雙方履行完合同全部義務，勞務報酬價款支付完畢，勞務分包人向工程承包人交付勞務作業成果，并經工程承包人驗收合格后，本合同即告終止。　　

　　4、本合同共三頁，合同一式叁份，甲方執貳份、乙方執壹份。　　工程承包人：勞務分包人：　　代表：代表：　　________年____月____日

建設工程可行性研究合同書 篇23

　　上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司，住所地__________

　　法定代表人：__________，職務經理。

　　被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

　　被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

　　上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現依法提起上訴。

　　上訴請求：

　　請求依法撤銷原判，發回重審，或查明事實后依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。

　　事實與理由：

　　原判認定事實不清，要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據。

　　首先，原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。

　　內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業，自公司成立以來，從未設立任何項目部，更未設立河南**項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為，內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關系，也無法律上的任何利害關系。

　　上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務，但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南**項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關，原判將河南**項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。

　　上訴人認為，本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定，查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下，僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。

　　其次，原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據。

　　原審原告張_______受雇于被上訴人王_______，張_______在受雇過程中受到傷害，應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南建設工程有限公司，河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質的王_______，對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任，河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任，現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。

　　總之，原判認定事實不清，要求上訴人承擔連帶責任于法無據。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。

　　此致

　　_______中級人民法院

　　上訴人：_______燃氣有限公司

　　_____年_____月_____日

建設工程可行性研究合同書 篇24

　　工程項目名稱：_________________________________

　　甲方(發包單位)：_____________________________

　　乙方(承包單位)：_____________________________

　　為了規范建設市場，在工程建設中防止各種不正當行為的發生，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________________有關要求，并經甲乙雙方同意，特訂立如下協議：

　　一、甲乙雙方應當共同自覺遵守國家和_________________關于廉政建設的各項規定和關于建設工程承發包的各項規定。

　　二、甲方及其工作人員應做到

　　(一)向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。

　　(二)對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，出給予當事人批評教育外，應視情節輕重，后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。

　　(三)甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意;在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并報告主管領導。

　　(四)甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并報告主管領導。

　　(五)甲方工作人員(含家屬、子女，下同)不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費。

　　(六)甲方工作人員應當保持與乙方的正常業務交往，不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，難以拒收的，必須按有關規定登記上交;不得向乙方索要(或接受)通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品，不得在乙方報銷任何應由單位或個人支付的費用。

　　(七)甲方工作人員不得參加可能影響公正執行公務的宴請和高消費的娛樂活動。

　　(八)甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排，以及出國出境提供方便。

　　(九)甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內外旅游活動。

　　(十)甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包等經濟活動。

　　三、乙方及其工作人員應當做到

　　(一)乙方應了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支持甲方執行有關規定和制度。

　　(二)乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定)，按時出席甲方召集的有關會議。

　　(三)乙方應當通過正常途徑開展相對業務工作，不得為獲取某些不正當利益而向甲方工作人員(含家屬、子女下同)贈送禮金、有價證券和貴重物品等。

　　(四)乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設備供應、工程量變動、工程驗收、工程質量問題處理等進行私下商談或者達成默契。

　　(五)乙方不得以洽談業務、簽訂合同等為借口，邀請甲方工作人員外出旅游或進入營業性高檔娛樂場所。

　　(六)乙方不得為甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。

　　工程項目名稱：_________________________________

　　甲方(發包單位)：_____________________________

　　乙方(承包單位)：_____________________________

　　為了規范建設市場，在工程建設中防止各種不正當行為的發生，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________________有關要求，并經甲乙雙方同意，特訂立如下協議：

　　一、甲乙雙方應當共同自覺遵守國家和_________________關于廉政建設的各項規定和關于建設工程承發包的各項規定。

　　二、甲方及其工作人員應做到

　　(一)向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。

　　(二)對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，出給予當事人批評教育外，應視情節輕重，后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。

　　(三)甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意;在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并報告主管領導。

　　(四)甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并報告主管領導。

　　(五)甲方工作人員(含家屬、子女，下同)不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費。

　　(六)甲方工作人員應當保持與乙方的正常業務交往，不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，難以拒收的，必須按有關規定登記上交;不得向乙方索要(或接受)通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品，不得在乙方報銷任何應由單位或個人支付的費用。

　　(七)甲方工作人員不得參加可能影響公正執行公務的宴請和高消費的娛樂活動。

　　(八)甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排，以及出國出境提供方便。

　　(九)甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內外旅游活動。

　　(十)甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包等經濟活動。

　　三、乙方及其工作人員應當做到

　　(一)乙方應了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支持甲方執行有關規定和制度。

　　(二)乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定)，按時出席甲方召集的有關會議。

　　(三)乙方應當通過正常途徑開展相對業務工作，不得為獲取某些不正當利益而向甲方工作人員(含家屬、子女下同)贈送禮金、有價證券和貴重物品等。

　　(四)乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設備供應、工程量變動、工程驗收、工程質量問題處理等進行私下商談或者達成默契。

　　(五)乙方不得以洽談業務、簽訂合同等為借口，邀請甲方工作人員外出旅游或進入營業性高檔娛樂場所。

　　(六)乙方不得為甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。

　　工程項目名稱：_________________________________

　　甲方(發包單位)：_____________________________

　　乙方(承包單位)：_____________________________

建設工程可行性研究合同書 篇25

　　年度編號:_________

　　項目級別：_________

　　立合同單位：

　　_________（簡稱借款方）

　　_________銀行_________行（簡稱貸款方）

　　借款方在_________年為進行基本建設所需資金，經貸款方審查，同意給予貸款。為明確雙方經濟責任，控制年度投資，雙方除遵守_________號臨時借款協議外，特簽訂本年度合同。

　　第一條借款方根據批準的年度基本建設計劃，向貸款方借款人民幣（大寫）_________元，用于_________建設工程，不得挪作他用。

　　預計分季用款：一季_________元；二季_________元；三季_________元；四季_________元。

　　第二條貸款利率為年息_________％，計算復利。

　　第三條年度中間，國家調整基建投資計劃和利率等，本合同應作相應修訂和補充。

　　第四條建設期間或項目竣工后，雙方應簽訂借款合同，借款合同總額包括本合同的借款額。借款合同生效后，本合同同時失效。

　　第五條本合同正本2份，簽字雙方各執1份，副本_________份，報主管部門，總分行各1份。

　　借款方（蓋章）：_________貸款方（蓋章）：_________

　　地址：_________地址：_________

　　法定代表（簽字）：_________法定代表（簽字）：_________

　　開戶銀行及帳戶：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

　　貸款種類：_________

　　編號：_________

　　申請單位：_________

　　企業性質：_________

　　申請時間：_________年_________月_________日

建設工程可行性研究合同書 篇26

　　深圳市建設工程合同書

　　工程名稱：__________________________________

　　工程地點：__________________________________

　　合同編號：__________________________________

　　由設計人編填)

　　設計證書等級：______________________________

　　發包人：____________________________________

　　設計人：____________________________________

　　簽訂日期：__________________________________

　　深圳市規劃與國土資源局監制

　　發包人：____________________________________

　　設計人：____________________________________

　　發包人委托勘察人承擔______________________________工程設計，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條本合同依據下列文件簽訂

　　1.1 《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》。

　　1.2《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建設工程勘察設計市場管理規定》。

　　1.3《深圳市城市規劃條例》、《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》。

　　1.4國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。

　　1.5建設工程批準文件。

　　第二條本合同設計項目的內容

　　2. 工程名稱：__________________________

　　2.2設計指標

　　建設用地面積

　　建筑總面積

　　規定建筑面積

　　建筑高度或層數

　　建筑覆蓋率

　　第三條發包人應向設計人提交的有關資料及文件：

　　序號，資料及文件名稱，文件編號，份數，提交日期，有關事宜。

　　《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》

　　第四條設計人應向發包人交付的設計資料及文件：

　　序號

　　資料及文件名稱

　　份數

　　提交日期

　　有關事宜

　　第五條本合同設計收費估算為____________元人民幣。設計費支付進度詳見下表。

　　付費次序

　　占總設計費%

　　付費額(元)

　　付費時間(由交付設計文件所決定)

　　第一次付費

　　xx年限為__________________年。

　　6.2.4設計人按本合同第二條和第四條規定的內容、進度及份數向發包人交付資料及文件。

　　6.2.5設計人交付設計資料及文件后，按規定參加有關的設計審查，并根據審查結論負責對不超出原定范圍的內容做必要調整補充。設計人按合同規定時限交付設計資料及文件，本年內項目開始施工，負責向發包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工，設計人仍負責上述工作，但應按所需工作量向發包人適當收取咨詢服務費，收費額由雙方商定。

　　6.2.6設計人應保護發包人的知識產權，不得向第三人泄露、轉讓發包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況并給發包人造成經濟損失，發包人有權向設計人索賠。

　　第七條違約責任

　　7.1 在合同履行期間，發包人要求終止或解除合同，設計人未開始設計工作的，不退還發包人己付的定金;已開始設計工作的，發包人應根據設計人已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。

　　7.2發包人應按本合同第五條規定的金額和時間向設計人支付設計費，每逾期支付一天，應承擔支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時，設計人有權暫停履行下階段工作，并書面通知發包人。發包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建，發包人均按7.l條規定支付設計費。

　　7.3設計人對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人員錯誤造成工程質量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應免收直接受損失部分的設計費。損失嚴重的根據損失的程度和設計人責任大小向發包人支付賠償金，賠償金由雙方商定為實際損失的____________%.

　　7.4由于設計人自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計資料及設計文件的交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的千分之二。

　　7.5合同生效后，設計人要求終止或解除合同，設計人應雙倍返還定金。

　　第八條其他

　　8. 1發包人要求設計人派專人留駐施工現場進行配合與解決有關問題時，雙方應另行簽訂補充協議或技術咨詢服務合同。

　　8.2設計人為本合同項目所采用的國家或地方標準圖，由發包人自費向有關出版部門購買。本合同第四條規定設計人交付的設計資料及文件份數超過《工程設計收費標準》規定的份數，設計人另收工本費。

　　8.3本工程設計資料及文件中，建筑材料、建筑構配件和設備，應當注明其規格、型號、性能等技術指標，設計人不得指定生產廠、供應商，發包人需要設計人的設計人員配合加工定貨時，所需要費用由發包人承擔。

　　8.4發包人委托設計配合引進項目的設計任務，從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各個階段，應吸收承擔有關設計任務的設計人參加。出國費用，除制裝費外，其它費用由發包人支付。

　　8.5發包人委托設計人承擔本合同內容之外的工作服務，另行支付費用。

　　8.6由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。

　　8.7本合同發生爭議，雙方當事人應及時協商解決。也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由_____仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，事后又未達成仲裁書面協議的，可向人民法院起訴。

　　8.8本合同一式____________份，發包人____________份，設計人____________份。

　　8.9本合同經雙方簽章并在發包人向設計人支付訂金后生效。

　　8. 10本合同生效后，按規定到深圳市規劃與國土資源局或其派出機構備案。雙方履行完合同規定的義務后，本合同即行終止。

　　8. 11本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　8. 12其它約定事項：_______________________________

　　發包人名稱：______________設計人名稱：_______________

　　(蓋章)(蓋章)

　　法定代表人：(簽字)______法定代表人：(簽字)_______

　　委托代理人：(簽字)______委托代理人：(簽字)_______

　　住所：____________________住所：_____________________

　　郵政編碼：________________郵政編碼：_________________

　　電話：____________________電話：_____________________

　　傳真：____________________傳真：_____________________

　　開戶銀行：________________開戶銀行：_________________

　　銀行帳號：________________銀行帳號：_________________

　　建設行政主管部門備案：____鑒證意見：_________________

　　備案號：__________________經辦人：___________________

　　備案日期：____年___月___日鑒證日期：_____年___月___日

建設工程可行性研究合同書 篇27

　　借款方：___________________________________

　　法定代表人：_______________________________

　　職務：_____________________________________

　　地址：_____________________________________

　　郵碼：_____________________________________

　　電話：_____________________________________

　　借貸方：___________________________________

　　法定代表人：_______________________________

　　職務：_____________________________________

　　地址：_____________________________________

　　郵碼：_____________________________________

　　電話：_____________________________________

　　根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需借貸，經借貸方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 借款用途

　　第二條 借款金額

　　借款方向借貸方借款人民幣____(大寫)元。預計用款為一年____元;________年____元;________年_______元;________ 年____ 元;________ 年____元;

　　第三條 借款利率

　　自支用借貸之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為____ %。借款方如果不按期歸還借貸，如逾期部分加收利率20%。

　　第四條 借款期限

　　借款方保證從________ 年____ 月起至________ 年_______月止，就國家規定的還款資金償還全部借貸。預定為____ 年____ 元;________ 年____ 元;________ 年____ 元;________年____元;____ 年____元。借貸逾期不還的部分，借貸方有權限期追回借貸，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條 借貸方保證按照本合同的`規定供應資金。因借貸方責任未按期提供借貸，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條 借貸方有權檢查、監督借貸的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用借貸，借貸方有權收回部分借貸，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國合同法》的有關規定辦理。

　　第九條 本合同經過簽章后生效，借貸本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。

　　借款方：(蓋章)______________代表人：______________________

　　________年________月________日

　　借貸方：(蓋章)______________代表人：______________________

　　________年________月________日

建設工程可行性研究合同書 篇28

　　建設工程借款合同

　　合同編號：____________

　　貸款方：_____________

　　借款方：_____________

　　根據國家規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放，為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 借款用途________________________________________________________________。

　　第二條 借款金額

　　借款方向貸款方借款人民幣(大寫)_____元，預計用款為_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元。

　　第三條 借款利率

　　自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利，在合同規定的借款期內，年息為___%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率 %。

　　第四條 借款期限

　　借款方保證從____年_____月起至____年_____月止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元，貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請代借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂下列合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條 貸款方保證按照合同規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條 凡因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議，由各方協商解決;協商不成的，應提交華南國際經濟貿易仲裁委員會按照金融爭議仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。

　　第九條本合同條款以外事項，雙方遵照《民法典》的有關規定辦理。本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式 份，雙方各執 份。

　　借款方：_____(蓋章)

　　授權簽字人：_____(蓋章)

　　地址：_________

　　貸款方：_____(蓋章)

　　授權簽字人：_____(簽章)

　　地址：_________

　　簽約日期：_______ 簽約地點：_______

建設工程可行性研究合同書 篇29

　　_________________________(以下簡稱甲方)

　　__________________________(以下簡稱乙方)

　　乙方承攬甲方________工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方協商，達成如下協議：

　　一、工程量：__________________________。

　　二、工程要求：_________________________。

　　三、甲方責任范圍：___________________________。

　　四、乙方責任范圍：___________________________。

　　五、技術要求：___________________________。

　　六、工期、驗收程序及質保期：

　　1、施工工期：自開工之日起________日內完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_____%。

　　2、每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發生項，結算時將從工程款直接扣除。

　　3、質保期：質保期_____年，驗收合格后付至工程款的_____%，留____%質保金：質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。

　　七、其它要求：

　　1、施工中乙方接受甲方項目負責人現場施工監督。

　　2、施工中乙方應遵守甲方安全規程，并簽訂安全、文明施工協議。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。

　　3、乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產設施、設備，如有損壞乙方必須無償進行修復。

　　4、未盡事宜雙方協商解決。

　　5、本協議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

　　甲方：___________________________

　　乙方：___________________________

　　日期：____年____月____日

建設工程可行性研究合同書 篇30

　　借款方：_______________________________________

　　法定代表人：____________________職務：_____________

　　地址：____________________郵碼：________電話：________

　　貸款方：_______________________________________

　　法定代表人：____________________職務：_____________

　　地址：____________________郵碼：________電話：________

　　根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。　

　　第一條借款用途：________________________________________

　　第二條借款金額：借款方向貸款方借款人民幣____(大寫)元。預計用款為一年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;

　　第三條借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為____%.借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%.

　　第四條借款期限：借款方保證從____年____月起至____年____月止，就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條代款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

　　借款方：______________貸款方：______________

建設工程可行性研究合同書 篇31

　　發包單位(甲方)： 有限公司

　　承包單位(乙方)：

　　為確保拆除工程在施工中人身、設備的安全，依據《中華人民共和國安全生產法》、《建筑法》等法律、法規、規定，明確發、承包方安全責任，確保施工安全，保證員工和其他所有職工在工程建設過程中人身健康安全，預防發生各類施工安全事故，經雙方協商，甲乙雙方自愿簽訂本協議。

　　工程項目名稱：天津

　　工程地址：天津市 區

　　工程范圍：天津 拆除專業工程

　　協議期限：至本工程完工

　　本協議與工程施工合同同步有效;發包方的安全責任：工程項目發包前，發包方必須對承包方資質和條件進行審查，合格后方可進行工程施工。對乙方的資質進行審查，確認其符合且具備下列條件：持有有相關部門頒發的營業執照和資質證書：持有法定代表人身份證明書、授權委托書。相關負責人、工程技術人員和特種作業人員的配置及持證符合安全生產要求。配備的機械、及安全防護設施、安全用具滿足安全生產需要。應有的安全管理制度齊全。保括各工種的安全操作規程、特種作業人員的審證考核制度、各級安全生產崗位責任制和定期安全檢查、安全教育等制度。具有兩級機構的承包單位設有專職安全管理機構：施工隊伍超過30人的配有專職安全員：30人以下者設有兼專職安全員。在有危險性的電力生產區域內作業，開工前發包方必須對承包方項目負責人等，進行全面的安全技術及文明施工交底，應有完整的交底資料和交底記錄，并經雙方交底人員簽字。并要求承包方事先制定施工方案，明確“三措”(組織措施、安全措施、技術措施)，經發包方工程項目主管機構、技術和安全部門審查合格后方可施工。

　　一、發包方安全責任：

　　不定期檢查承包方施工現場，對承包方人員在生產工作中違反有關安全生產規章制度的行為予以制止和糾正，并發出有存底聯的書面整改通知書;對嚴整違章的行為立即勒令停止其工作。所有發包工程在竣工移交前，必須按標準逐項嚴格驗收合格。圖紙資料、試驗報告、現場測試數據和試驗項目不全，不得驗收;驗收不合格的不準投入使用。

　　二、承包方的安全責任：

　　1、承包方對所承擔的施工項目，必須制訂施工方案，并結合工程實際制定好保證安全的“三大措施” (組織、技術、安全措施)，經發包方工程項目主管部門、技術、安全審查合格后監督實施。

　　2、承包方必須貫徹執行國家有關安全生產的方針、政策、法令、法規，遵守國家、行業及公司有關安全施工、文明施工的規定。遵守現場的各項規章制度。

　　3、工程開工前，承包方必須組織全體施工人員分工種進行安全教育、技能和安規考試，合格后方可進入現場施工。需調換工種、增補或調動人員者，在上崗前均必須進行安全教育和技能安規考試，并報給發包方安全部門備案。特種作業人員，必須持有有效的《特種作業證》。

　　4、承包方工作人員必須無妨礙工作的病癥，否則不得參與工作。凡已登記的工程施工人員不得隨意更換，不得冒名頂替。

　　5、工程開工前，必須向施工人員進行安全技術交底，讓全體施工人員掌握工程特點及施工安全措施。

　　6、承包方進行特殊作業、危險作業的項目施工時，必須事先編制安全施工措施，填寫安全施工作業票;從事電氣上的工作，一切施工活動都要辦理安全施工作業票(或工作票)，并派員監督。

　　7、承包方應自覺接受發包方安全部門的監督和指導。對發包方安監部門檢查提出的安全整改通知，必須及時整改。施工中一旦發生人身事故或危及生產運行的不安全情況，必須立即報告發包方安全監察部門。

　　8、承包方必須按國家有關規定，為施工人員配備合格的勞動防護用品及安全用具，并保證施工工具、器械使用安全。

　　9、開工前應對施工機械、工器具及安全防護設施進行一次檢查，確保符合安全規定并不超過檢驗周期。 承包方施工人員應對所在的施工區域、作業環境、操作設施、設備、工器具等進行認真檢查，發現隱患立即停止施工，并經落實整改后方準繼續施工。在施工期間所使用的各種設備及工用具等均應符合施工要求。對施工現場管網每天開工前須派專人進行檢查，發現隱患應及時整改。各類安全防護設施、遮欄、安全標志牌、警告牌和接地線等承包方不得擅自拆除、更改。

　　10、承包方承建的項目，禁止再行轉包，非主體工程需要分包的，必須報發包方工程項目主管部門、安全部門批準。發包方必須對承包方進行安全管理與監督。

　　11、承包方應按《中華人民共和國勞動法》等法律、法規、規定用工，嚴禁使用未成年工和有職業禁忌的人員進行施工作業。

　　12、承包方應對工作地段采取的安全技術措施、工作班人員狀態以及施工中的安全責任負責;如因承包方采取的安全措施不當、違反有關安全操作規程、規定及本協議所列安全事項而造成的一切事故或對第三方造成損失的，均由承包方承擔所造成的經濟損失及法律責任。

　　三、承包方必須嚴格控制工程項目的施工范圍。

　　四、承包方施工人員違反有關安全生產規程制度時，發包方安全部門有權予以糾正制止，有權通知承包方并給予經濟處罰，直至停止承包方的工作。

　　五、因承包方責任造成的發包方安全事故，由發包方按事故調查規程處理，承包方安全部門參與調查。根據《中華人民共和國建筑法》第四十五條的規定：“施工現場安全由建筑施工企業負責”，因承包方的責任造成的人身傷亡、設備損壞事故及其造成的經濟損失,一切責任由承包方承擔，并通知有關政府部門調查處理、統計上報。

　　發包單位(章)：　　　　　　　　　　　　　　　承包單位(章)：

　　法人代表: 　　　　　　　　　　　　　　　　　法人代表:

　　法人委托代理人 : 　　　　　　　　　　　　 　法人委托代理人:

　　簽定日期：　　　 年 　　月　　日

　　注：本責任書一式肆份,由發包方、承包方各執兩份。