企業建設工程合同書(通用27篇)
企業建設工程合同書 篇1
甲方:_____________________(以下簡稱甲方)
乙方:_____________________(以下簡稱乙方)
根據有關法律、法規、條例、規章等,雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本項目協商一致,訂立協議并共同遵照執行。
第一條:工程名稱:
第三條:工程范圍:見附件.
第四條:工程總價:
人民幣(此項為投標價,支付以實際工程量為依據,此為稅后價),乙方包工包料。
第五條:
5.1竣工日期:(竣工報告為準)交付日
5.2合同總工期:元。
5.3甲方付款不以乙方向其提供發票為前提。
第六條:本工程質量標準
按設計文件及相關規范規定的標準施工且符合國家相關驗收標準。
第七條:代表
甲方應指定一到兩名人員作為甲方的代表,有他親筆簽名的文件即認為是甲方的正式文件,此項人員的授權委托書作為本合同的一部分。
如發生變更,甲方應當自變更后即日書面通知乙方,因甲方遲延通知而造成的損失由甲方承擔。
第八條:工地管理
8.1乙方必須加強施工人員的安全及職業技能教育,在施工過程中,必須保證安全,清除隱患,杜絕一切事故的發生。
8.2嚴格執行工地上的各項管理制度,施工現場必須做到文明施工,做到工完場清,垃圾歸堆并運送指定地點。
8.3乙方進入施工現場后,不得打架斗毆、酗灑鬧事。
情節嚴重移交司法部門處理。
第九條:設備、材料、通行及配套
9.1甲方提供乙方臨時用房,以及為了履行完成、養護分包工程所需的暫時或永久性質的設備。
9.2本工程使用的材料:見附件。
9.3乙方堆置器材設備之場所,應在甲方許可之范圍內,不得妨礙工程之進行與街道之暢通。
甲方為使乙方能按分包合約順利施工,應向乙方提供使其設備足夠能進入其工地的一部分或幾個部分的便利措施。
9.4本工程施工期間工地及相關場所臨時水電設施由甲方負責提供,甲方應隨時注意保持交通、電力、通訊、給水、瓦斯或其它設施之安全正常營運。
第十條:工程保險
10.1乙方應對其員工購買保險
10.2由甲方辦理的保險單以履行總包合同通則,如果涉及乙方應當享有保險單內利益,甲方應當將乙方享有的利益注明或特別載列于保險單上和附表本部份之上。
10.3雙方必須維持其有效期直至本分包工程全部完成止。
10.4除能證明因不可抗力或乙方故意或重大過失外,工期延長,應由甲方支付續保費用。
第十一條:變更設計
11.1雙方得以按照下列情況改變其分包合同的工程:
11.2經由本合同雙方協商一致減少的事項。
11.3為了甲方利益,由乙方可以書面提前10天通知甲方,變更或增加或減少的事項。
11.4所增加或變更之費用,乙方可以按照簽訂到變更期間的相對高價定價。
11.5減少之工程,甲方除承擔乙方已購材料之損失外,還應支付乙方為此支付合理的費用。
第十二條:工程延期
12.1須延長完工日期時,乙方可于原因發生后3日內據實將工程延期通知單書面通知甲方,但能夠證明是乙方故意造成延期的除外。
12.2本工程施工期間,甲方得通知乙方將本工程全部或局部停工。
第十三條:驗收
13.1工程具有覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位時,甲方應在接到乙方通知之時起24小時內進行驗收。
13.2本工程進度于符合完工或階段性驗收標準時,乙方應以書面報請完工驗收。
經監理工程師認可后,由甲方驗收。
13.3乙方在驗收前3日,將驗收日期以書面通知甲方,如甲方不能按時參加,須提前2日書面通知乙方,因此造成的延期參照本合同十三條停工損失賠償。
13.4甲方在收到乙方通知后3天內未進行驗收、也未提出延期的,乙方提交的已驗收通知中開列的工程量即視為被認可,通知的驗收日期即視為驗收合格之日,作為支付合同價款的依據。
13.5本工程竣工并經甲方驗收合格后,乙方應在10天內移交予甲方。
驗收合格之日即視為所有權及相關權利義務發生轉移。
第十四條:違約及損害賠償責任
14.1一方如有下列情事之一者,另一方可終止或解除本合約,一方應給付另一方按工程總價10%計算之違約金。
14.2一方要求減少工程金額達原合約金額之百分之二十。
14.3一方要求停工達15日,除能證明是不可抗力或另一方之故意或重大過失除外。
14.4一方有停業、倒閉、破產或財務發生困難情事之虞,或一方顯無能力支付工程款。
14.5本合約依上述原因而終止或解除時,或因其它原因致使合同但發生其它賠償事件,一方仍得依法向另一方求償。
14.6除能夠證明是乙方故意不按時進場施工的,甲方應賠償乙方違約金15萬元。
14.7除能證明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期,甲方應按每人100元/天對乙方承擔賠償金,并支付乙方因停工或延期而發生之費用包括但不限于施工機具折舊費、工地費用及管理費用等。
甲方應于通知停工之十日內主動賠償乙方。
14.8甲方不按照合同約定準時支付工程款、違約金、賠償金等,每遲延一天按照工程總價的百分之三支付違約金。
第十五條:糾紛處理
甲乙雙方如對本合約條款發生爭議,雙方應平等協商,協商不成,由人民法院管轄。
第十六條:其它
16.1合約時效:本合同經雙方蓋章后生效,自付清尾款后終止。
16.2合同份數:本合同一式四份,甲乙雙方各執貳份。
16.3本合約正本之印花由雙方各自貼銷。
16.4一方提供之地址為可送達之地址,如果變更應及時通知,否則按照合同約定地址投遞即視為送達。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
企業建設工程合同書 篇2
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方因建設_________________需要占用土地,在_________________鎮人民政府監督協調下,根據《合同法》和《土地法》相關規定,經甲乙雙方友好協商,本著自愿及平等互利、共同發展的原則,達成以下協議:
(一)甲方用地范圍為建設沙圪堵急調峰加氣站所需土地。
(二)協議達成后,乙方及其村民不得干擾阻擋甲方在土地范圍內施工、經營等合法行為。
(三)甲方根據用地的數量對乙方進行土地占用補償,補償方法如下:
1、甲方一次性補償乙方:人民幣(大寫)_________________(小寫:_________________整)
(此補償費用包括土地補償、退耕還林補償、地上附著物補償、土壩補償、等所有和土地相關的全部費用)
甲方補償只對乙方村委會,不直接對村民,具體分配由乙方村委會負責。
2、如村民阻攔施工由村委會出面協調并解決,并不得影響甲方正常施工。
(四)違約責任
協議生效后,雙方嚴格遵守共同履約,如果有一方違約,違約的一方應當向未違約方支付補償金額_________________%的違約金。
(五)爭議的解決
1、本協議在正常的履行過程中,乙方村民不得以任何理由阻攔甲方施工及正常經營活動,否則所造成的一切損失由乙方承擔。
2、本協議在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,依法向人民法院起訴。但在協商或調解期間不得影響甲方正常施工及經營活動。
(六)其它事項
1、甲方應當在雙方簽訂協議后三日內,將補償款打入乙方村委會指定賬戶,否則按逾期付款處理。
2、本協議由沙圪堵鎮人民政府監督執行。
3、本協議由甲、乙雙方法定代表人簽字并加蓋單位公章之日起生效,協議有效期內,除非經過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除協議。
4、本協議于雙方簽訂之日起生效。本協議一式七份,甲方三份,乙方三份,沙圪堵鎮人民政府一份,具有同等法律效力,甲乙雙方共同遵守執行。
甲方(章):_________________ 乙方(章):_________________
地 址:_________________ 地 址:_________________
法定代表人: _________________村委會代表人:_________________
委托代理人:_________________ 委托代理人:_________________
電 話: _________________電 話:_________________
開戶行: _________________開戶行:_________________
賬 號:_________________ 賬 號:_________________
___________年___________月_________日___________年___________月_________日
企業建設工程合同書 篇3
網簽版建設工程合同范本
甲方:
乙方:
經甲乙雙方協商, 由乙方承擔
探礦工程, 為保障工程順利進行明確雙方責任和義務達成如下協議:
一、工程項目:
單孔孔深<200(如果超過200應由甲乙雙方協議再定)
二、鉆孔直徑:
鉆孔Φ75,如果遇到特殊情況不得<Φ60
三、單價:
(不含稅)。
四、總工程量
五、甲方責任和義務:
1、甲方責任鉆孔設計,孔位定點、鉆孔編錄、取樣及鉆孔驗收。
2、甲方責任負責三通一平(電、水、路)場地平整及外部協調。
3、甲方負責乙方解決施工過程中出現的問題,如搬家人力不夠由甲方給予協調。
4、甲方提供乙方人員住宿(伙食、日常生活等自理)。
5、甲方需承擔乙方無故停工造成的損失,由甲方賠償乙方的誤工費(按實際標準計算),如當地百姓阻撓施工等,不可抗拒力除外。
六、乙方責任和義務
1、乙方負責按設計要求施工并提供合格的鉆孔。
2、乙方負責鉆孔質量,嚴格按照六大指標執行。
七、工程驗收及付款方式:
1、工程驗收:單孔完工后,由甲方進行驗收, 驗收合格后,以實際進尺計算工程費。
2、付款方式:用現金支付,甲方預付給乙方材料、運輸費等相關的
費用元 , 乙方來回往返車費由甲方承擔(
元
)。 全部工程結束后, 甲方扣除乙方進場費用, 一周內結算清。
3、甲方支付給乙方工程費用(單孔結算),不得超過一周。
八、鉆孔在實際進尺中如孔內出現坍塌、粉化、溶洞、出水等突_____況下, 甲方應向乙方提供所需的材料等一切費用。在鉆孔打不進去的情況下按實際進尺計算工程費用。九、其它:
本協議未及事宜, 由甲乙雙方協商解決。
十、本合同一式四份, 甲乙雙方各執兩份, 本合同由雙方代表簽字之日起生效。甲方(簽字): 乙方(簽字):________年____月____日________年____月____日
企業建設工程合同書 篇4
甲方:(以下簡稱甲方) 乙方:(以下簡稱乙方)裝修公司 依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定合同如下:
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 工程承包方式:包工包料
4、 工程概況:建筑面積平方米。
二、 工程裝修內容 綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、 工程造價 工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據; 工程造價為: 元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)
四、 工程期限 工程開工日期:________年____月____日 工程竣工日期:________年____月____日
五、 質量要求 按國家建設部行業標準G7391《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為________年,終身維修。
六、 付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的
4、乙方剩余工程款作為質保金 內付清。
七、雙方責任
1、 甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、 乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜 經甲乙雙方商定做出如下協議:
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時,需甲方認定綜合單價后,以現場簽證形式由甲方現場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。)
3、 工程量發生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、 如甲方或乙方違約,而沒有按合同執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、 合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。 甲方單位名稱: 乙方單位名稱 (蓋) (蓋) 法人代表: 法人代表: 委托代理人: 委托代理人:________年____月____日
企業建設工程合同書 篇5
甲方:_________________身份證號:_________________乙方:_________________身份證號:_________________
鑒于甲、乙多年互信關系,現合作經營樹木種植和養殖農場。為更長久保持雙方關系,合作共贏,雙方達成如下協議,以期共同遵守:_________________
一、雙方一致確認:_________________農場經營管理模式,由雙方共同經營、共擔風險、共享收益。未經雙方同意,任何一方不得擅自處理合作經營項目范圍內的任何資產(包括買賣、轉讓、抵押、贈與)。
二、雙方合作模式為甲方提供坡地和承包魚塘,乙方提供經營資金。具體如下:_________________
1、甲方提供位于________________坡地約50畝,每畝每年租金_______________元,合共總值約人民幣22500元。
2、甲方提供舊平房(3間房)一棟,舊的豬舍150平方。
3、甲方負責承包_____________小水庫約30畝,使用期限10年,合共租金為人民幣_______________元,租金由乙方負責承擔。
4、乙方負責提供投資資金人民幣50萬元。
三、盈余分配與債務承擔:_________________扣除生產運營成本和土地租金后,剩余利潤的50%作為下一期投入資金,余下的50%利潤,甲乙雙方各占50%。如農場虧損,形成債務,則雙方對外負擔連帶賠償責任,對內按各自50%的比例分擔賠償責任。
甲方每月以工資形式領取薪酬,其工資屬農場生產運營開支的一
部分。農場純利潤在_______________元至_______________元之間,甲方領取_______________元工資;純利潤在_______________元—_______________元之間,甲方方領取_______________元工資;純利潤在_______________元—_______________元之間,甲方領取_______________元工資(封頂)。
四、合作經營期間,如果政府或企業征用農場土地、魚塘,所得的賠償款雙方各占50%。
五、雙方在共同經營管理中,應當互相信任,遇到問題應共同協商解決。
六、本協議,雙方應共同遵守,任何一方違約給其他方造成損失的,應當進行賠償。
七、合作期限為年,自_____________年__________月__________日起,至_____________年_____________日止。
八、本協議一式兩份,雙方各執一份,對雙方具有同等法律效力。
甲方:_________________乙方:_________________
簽約日期:_________________
企業建設工程合同書 篇6
建設工程合同范文
根據本保證書,我們(單位名稱)注冊地址為(詳細地址)(以下稱承包人),和(保證人姓名)注冊地址為(詳細地址)(以下稱保證人)在此以擔保全額為(貨幣名稱、數額)共同格守對(業主名稱)(以下稱為業主)的義務。
根據本保證書,承包人與保證人應保證自己,以及其繼承人和受讓人承擔共同的及各自的對該項支付的義務。
根據以業主為一方,承包人為另一方所達成的協議,承包人已承擔了合同義務(以下稱為所簽合同)去實施并完成某項工程,并在工程出現任何缺陷時,按上述合同中有關條款規定進行修補。
茲將上述書面保證的條件表述如下:如果承包人正確地履行和遵守所簽合同中規定的承包人一方按合向的真實主旨、意向和含義應履行和遵守的所有條款、條件及規定,或者如果承包人違約則保證人就賠償業主因此而蒙受的損失,直到達到上述保證金總額,屆時,本保證書所承擔之義務即告終止和失效。
否則仍保持完全有效。
但所簽合同條款,或對工程的實施。
完成及修補其缺陷的性質和范圍的任何變更,以及業主或監理工程師根據所簽合同給予的時間寬限或業主或上述監理工程師方面對所簽合同有關事宜所做的任何容忍或寬恕均不解除保證人所承擔之上述保證書規定的義務。
但只在下述情況下保證人才承擔清償業主蒙受損失之義務:
收到業主與承包人雙方書面通知,說明業主與承包人已一致同意應向業主支付這一筆損失賠償費;或者保證人收到一份與所簽合同條款規定相一致的、按仲裁程序簽發的、并在法律上證明的裁決書副本,說明應向業主支付這一筆損失賠償費。
代表(承包人名稱)代表(保證人姓名)由(簽字人姓名)由(簽字人姓名)
以_____的資格以_____的資格
在(證明人)證明下在(證明人)證明下
簽于一九九_年_月_日簽于一九九_年_月_日
企業建設工程合同書 篇7
建設單位: (甲方)
施工單位: (乙方)
監理單位: (丙方)
為保護從業人員的人身安全、健康和企業財產,加強安全生產管理,落實安全生產職責,保障施工的順利進行。依照《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》及其它有關法律,建設單位、施工單位、監理單位就工程安全管理的責任和義務協商達成一致,訂立本協議。
一、工程基本情況
工程名稱:
建筑面積:
工程地點:
二、工期
開工日期: 年 月 日結束日期:年 月 日
三、協議內容:
(一)施工單位責任(乙方):
1、嚴格執行北京市職業健康安全管理的各項法律法規、安全操作規程,并嚴格遵守協議中所規定的條款。
2、施工人員必須經過安全教育培訓、考試合格后上崗作業。進入現場必須按標準正確穿戴和使用勞動保護用品。
3、因安全措施不落實,安全防護未達到標準,違章指揮、違章作業、違反勞動紀律和違反協議條款,造成的生產安全事故,由肇事單位承擔事故責任和一切經濟損失。
4、對施工現場的安全生產實施統一管理。施工現場設專業安全生產管理人員,并對施工現場進行安全檢查,發現隱患及時整改,全面貫徹“安全第一,預防為主”的方針。
5、及時向施工人員傳達國家、北京市有關職業健康安全的法律、法規和標準,經常組織開展安全宣傳活動。
6、負責施工人員入場前的安全教育培訓,告知崗位安全操作規程和違章作業的危害,考試合格后方能上崗作業。
7、組織安全技術交底,并嚴格履行簽字手續,對措施的執行情況進行監督檢查,并督促、檢查隱患的整改落實。
8、對特種作業人員進行培訓,并對持證操作情況進行檢查,將證件復印件備案,嚴禁無證作業。
9、糾正施工人員的違章、違規、違紀行為,對違反規章制度的人員,按照安全生產獎罰規定的相關條款進行處罰
10、嚴禁使用不合格的施工機械設備和電器設備,在使用前進行檢查確認。安全防護、保護裝置必須齊全、有效。
11、定期組織事故應急救援預案的演練,積極參與安全宣傳活動。
12、施工單位應積極配合建設單位的安全監督、檢查,落實隱患整改。
13、嚴禁雇傭未成年和年齡超過60周歲的勞務人員,必須保證從業人員身體和心理健康,因違反本條規定,造成的生產安全事故和其它事故,承擔事故的責任和因此發生的全部費用。
15、因安全措施不落實,安全防護未達到標準,安全隱患未整改或未進行有效控制,以及個人違章導致的生產安全事故,施工單位承擔事故的責任和因此發生的費用。
16、發生傷亡事故,優先搶救受傷人員,及時通知建設單位,積極進行事故調查,承擔事故責任和損失。
17、施工人員有權拒絕甲方以及其他有關方的違章指揮和強令冒險作業,施工中發生危及人身安全的情況時,有權立即停止作業及時撤離。
(二)、監理單位責任(丙方)
1、認真學習貫徹執行國家安全技術勞動保護方針、政策、法令、規程制度和上級相關規定。
2、對工程項目的安全生產監理控制全面負責,監理項目部在開工前應認真檢查施工現場的安全生產條件。
3、工程開工前監理部門必須審查施工組織設計并經施工單位技術負責人簽字。
4、審查達到一定規模的危險性較大的分部、分項工程、專項施工方案,并附具安全驗算結果,施工單位負責人必須簽字。
5、施工現場管理人員每天對施工現場安全情況進行巡視,配合安全生產主管部門做好監督管理工作,對監理過程中發現的安全隱患部位,及時書面要求施工單位整改,情況嚴重的,責令施工單位停止施工,并呈報建設單位,施工單位拒不整改或拒不停止施工,及時向有關主管部門報告。
6、監理部門在做好監理規劃和工作實施細則時,應把監理對安全生產的控制實施,作為一項必要的內容列入工作規劃中,規范安全控制程序。
7、做好每次監理例會,把安全管理工作,作為一次重要的議事內容,加強對施工單位安全管理工作的協調,對現場安全技術存在的問題進行分析總結,制定有效對策。
8、對每日施工運行過程中安全技術、安全管理措施落實情況,在監理日志中做好專項記錄,月報中列出專項對每月的安全運行情況進行分析,總結控制方法。
9、實行安全生產逐級檢查制度,監理部應實行周檢、月檢檢查制度。
四、協議的生效與終止
1、本協議經三方安全負責人簽字蓋章后生效。
2、本協議在完成工作內容、所有施工人員撤離施工現場后,即宣告終止。
十一、 本協議書一式三份,三方各執一份,具有同等效力。
建設單位:(蓋章) 負責人:(簽字)
施工單位:(蓋章) 負責人:(簽字)
監理單位:(簽字) 負責人:(簽字)
年 月 日
企業建設工程合同書 篇8
承租人(甲方):(公司全稱)
出租人(乙方):(公司全稱)
行業確認證書編號:
許可證頒發機構
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規,遵循平等自愿、誠實信用的原則,經雙方協商一致,就租賃工程機械的有關事宜達成協議如下:
第一條:租賃機械及租金的計算和支付(如不夠,可另附表格)
1、租金計算方法:選擇以下方法之一填寫上表&ldquo租金計算方法&rdquo圓柱
A、按月計算。不足一個月的尾數日租金是用月租金除以30天再乘以實際使用天數計算出來的。
B、按日計算。
C、按機隊計算(適用于租賃期限和工作量不確定,不方便按工作量計算租金的場合,如履帶式或輪胎式起重機):機器每天工作小時數,一天工作時間按一個機隊計算。每月日前,雙方應確認上月工作臺實際班次數。
D、按工作量(每立方米或平方米)計算(適用于工程運輸機械,如混凝土泵、運輸車、挖掘機、瀝青路面攤鋪機等。)、上月實際工作量由雙方在每月日前確認。
E、其他方法:2、租金總額:元/資本3、支付方式:4、付款期限:
第二條:使用地點、項目名稱和工作內容
使用地點:
項目名稱:
工作內容:
第三條:租賃期限
每臺機器的租賃期限詳見本合同第一條中的表格。因工程需要延長租賃期限的,雙方應在合同期滿前天內續簽合同。租賃期滿后,甲方繼續使用機器。如乙方未提出異議,原租賃合同繼續有效,但租賃期限不定。
第4條:進入成本
租賃機械的動員費用共計人民幣元,包括:□運輸費、□吊裝費、□安裝費、□拆卸費、□甲方承擔:合計人民幣元:乙方承擔:合計人民幣元第五條:機械移交及驗收
1、乙方向甲方移交機械時,雙方應共同對交付機械的型號、規格、附件、數量和質量進行驗收,并盡快在《交接清單》和《進場檢驗單》上簽字。法律、法規規定必須經過安裝、調試、測試才能投入使用的機械,或者合同約定必須經過乙方現場安裝、調試或第三方測試才能投入使用的機械,視為乙方向甲方移交機械之日、法律法規規定安裝必須由具有相應資質的安裝施工企業承擔,但乙方不具備上述資質,或規定需要第三方進行檢測的,乙方應自費委托具有相應資質的第三方進行安裝或檢測。
2、甲方應按合同約定的時間和地點將機械返還給乙方,雙方共同驗收機械的型號、規格、附件、數量和質量,并簽署《交接清單》。第六條:保證金乙方□是□否,向甲方收取保證金人民幣作為履行本合同的擔保。如果雙方同意由乙方收取保證金,甲方應在機械進場前支付。租賃期滿后,余額在扣除機器損壞和損失的賠償后,無息退還給甲方。第7條:操作、維護和修理
1、雙方同意由一方負責機器的操作和維護。本合同約定的運維方根據機械運行操作規程配備符合國家或地方法律法規規定的崗位要求的運行、指揮、維護人員,也可以委托具有相應資質的專業公司承擔機械的運行維護,受托方的行為視為委托方的行為。
2、如果機器因故障不能正常工作,乙方應在接到通知后的小時內到達現場進行維修。如果乙方在接到維修通知后的小時/天內未進行維修,租金從機器恢復正常運行之日起免除。但是,如果機械故障是由于甲方的非法指揮和操作造成的,甲方仍應支付停工期間的租金。
3、雙方同意每月的小時數為機械的正常保養時間,具體時間安排如下:
第八條:雙方權利和義務甲方的權利和義務
1、甲方有權根據合同要求乙方提供合格的機械。
2、甲方有權要求乙方提供合同約定的機械維修服務。如因乙方原因造成機器損壞、丟失或無法使用,甲方有權解除合同或要求乙方更換相同型號和性能的機器,并要求乙方賠償損失。
3、甲方應按合同約定的時間、方式和金額支付租金及其他費用。
4、甲方應為乙方提供機械進出操作和其他維修操作的`協助和便利,并按時接收乙方交付的機械。
5、甲方應為機械提供安全的工作環境,愛護施工現場的機械設備,保護設備安全。如因甲方原因造成機械損壞或損失,乙方應予以賠償。
6、甲方應按操作規程或機械使用規定或合同管理和使用機械,不得違章或超負荷作業。甲方指定的操作人員必須持有相關證書。
7、未經乙方書面同意,甲方不得轉租機器、改進機器或添加其他物品。乙方的權利和義務
1、乙方有權根據合同收取租金。
2、如因甲方原因造成機械損壞或損失,乙方有權向甲方索賠
3、乙方應在約定的時間和地點向甲方提供約定的機械,不得提供過時或報廢的機械。
4、法律法規規定需提供生產廠家生產許可證或產品合格證,或需向相關部門備案的,由乙方提供或辦理備案手續。
5、乙方應向甲方提供必要的技術資料或技術說明,如機器的使用環境、安全使用要求和操作維護注意事項等。
6、乙方應在租賃期內提供技術支持并承擔維護義務。
7、如果合同約定乙方派隨機操作人員,被派隨機操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方規章制度,拒絕甲方違章指揮。第九條:違約責任甲方的違約責任:
1、如甲方不履行合同,應向乙方支付人民幣違約金、
2、如甲方未按合同約定支付租金,每延遲一天,甲方應按人民幣/天的標準向乙方支付遲延履行違約金。逾期期滿,乙方有權解除合同,并要求甲方支付違約金。
3、如甲方未按有關法律法規或合同約定的方式使用機器,給租賃機器造成損失,乙方有權解除合同,要求甲方賠償損失。
4、如果甲方未經乙方書面許可轉租機器,乙方有權終止合同并要求甲方賠償損失。
5、未經乙方書面許可,甲方改進或增加其他內容的,乙方有權要求甲方及時恢復原狀或賠償損失。
6、乙方的其他違約責任:
1、如乙方未能提供合同約定的機械,或提供的機械型號、規格與合同不符,經甲方書面催交后仍未按時履行,或提供的更換機械不符合甲方要求,導致合同無法履行,甲方有權解除合同,并要求乙方支付人民幣違約金。
2、如果乙方未能在合同約定的日期提供機械,乙方應按每逾期一天人民幣/天的標準向甲方支付延期履行違約金。逾期期滿,甲方有權解除合同,并要求乙方支付違約金。但如甲方未能提前支付出入境費用或保證金,則無權要求乙方支付逾期交房違約金。
3、合同期內,如因乙方原因(包括乙方指定的運維人員的行為,除乙方按合同規定對機器進行維修和保養的時間外)導致機器停運,甲方除扣除停運每一天的相應租金外,還可要求乙方支付相當于機器日租金%的違約金。停工超過天的,甲方有權解除合同,并向乙方追償損失、
4、其他第十條:不可抗力
一方因不可抗力不能按約定履行本合同的,可根據不可抗力的影響部分或全部免除責任,但應及時通知另一方,并在不可抗力結束后15日內向另一方提供證明。
第11條:爭議解決
本合同項下發生的任何爭議應由雙方協商解決,或由行業主管部門解決。協商或者調解不成的,按照下列方式解決(只能選擇一種)。
(一)向人民法院提起訴訟;
(二)向仲裁委員會申請裁決。
第12條:其他條款
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同及附件一式兩份,具有同等法律效力,甲乙雙方各執一份。
2、本合同附件及合同履行過程中形成的各種書面文件,經雙方簽字確認后,成為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。除非另有規定,解釋的順序以后來的文件生成時間為準。
3、本合同未盡事宜,雙方可協商簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
4、簽約地點:
5、其他協議:。
承租人:(甲方簽字)
出租人:(乙方簽字)
地址:
法定代表人:
法定代表人:
授權代理人:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
開戶行:
賬號:
郵政編碼:
____年___月____日
企業建設工程合同書 篇9
基本建設工程設備貸款合同范本
借款方:_________?貸款方:_________
借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款,經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任,恪守信用,根據有關規定,特簽訂本合同。
第一條?本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款人民幣(大寫)_________元,用于_________.本貸款期從開始支用之日起,至還清全部貸款本息止,貸款期為_________年。
第二條?本貸款是為建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款,實行專款專用。不得用于擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。
第三條?自支用貸款之日起,貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內,月利率為_________。借款方不按期歸還貸款,逾期部分加收利息_________%,對超儲積壓設備(材料)占用的貸款加收利息_________%.
第四條?借款方保證在_________年_________月_________日之前,用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還,貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。
第五條?貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款,如未按期提供貸款,應承擔由此造成的經濟損失。
第六條?貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況,了解借款方的經營管理、計劃執行、設備采購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款,貸款方有權扣回貸款本息,并對違約使用部分加收罰息_________%.
第七條?本合同條款以外的其他事項,雙方遵照《_____》的有關規定辦理。
第八條?本合同經雙方簽章后生效,貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份,借貸雙方簽章后各執一份,報送_________各一份。
借款方(公章)_________?貸款方(公章)_________
負責人(簽字)_________?負責人(簽字)_________
地址:_________?地址:_________
_________年____月____日?_________年____月____日
企業建設工程合同書 篇10
甲方:(建筑單位)
法定代表人:
職務:
地址:
電話:
乙方:(承建單位)
法定代表人:
職務:
地址:
電話:
根據《中華人民共和國合同法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
第一條工程概況
(1)廠房A—5層,總高度24.15M,建筑層水平投影面積15160.6㎡;
(2)廠房B—5層,總高度24.15M,建筑層水平投影面積8851.82㎡;
(3)舊宿舍在原有樓層上加二層;
暫定廠房A、B,宿舍加層建筑層水平投影面積約25000㎡,合總價2100萬,(每平方米以850元計價,如與報建合同不符以本合同為準)工程完成建筑層水平面積大于25000㎡的面積按每平方米850元計價。
工程名稱:東莞市佳達包裝材料有限公司建設工程
工程項目:廠房A、B、宿舍加層(不包括原有宿舍裝修)
工程地點:東莞市鳳崗鎮天堂圍西旺工業區佳達工業園
開工期限:自開工日起300個晴天,不包括節假日,工程在期限內未能完工,如未超出一個月不獎不罰。
第二條付款方式
1、廠房A、B、宿舍加層,甲方在工程開工前后至工程完工支付工程款1600萬到乙方賬戶,余款500萬元在工程完成日起后36個月內每月平分支付(即按每月付款138800元不等給乙方,每月15日前至少支付138800元)。
乙方指定賬戶,開戶名:鄧康強,開戶行:東莞農村商業銀行鳳崗支行,賬戶:
2、1600萬工程款在開工前甲方需要支付乙方訂購鋼材費用360萬元、商品混凝土費用200萬元(開工三天前)、工程其他材料費用100萬元。開工后完工前按照進度支付宿舍建筑費用85萬元、門窗工程費用100萬元(分兩期,其中窗框工程50萬元,窗肉工程50萬)、外墻裝飾工程費用50萬元、工程完工代支工人工資65萬元。剩余工程款640萬元按照每層梁板混凝土澆搗完,按進度比例付款乙方(即廠房A每層梁板混凝土澆搗完付80萬元,廠房B每層梁板混凝土澆搗完付48萬元)
第三條建筑材料標準:
1、廠房A、B內地臺澆搗C20混凝土10CM厚。
2、廠房A、B首層地面分格原色水泥水磨石,樓面分格原色水泥金剛砂。
3、宿舍加層樓面水泥砂漿鋪貼500-500陶瓷地磚。
4、衛生間樓地面水泥砂漿鋪貼陶瓷防滑地磚。
5、廠房A、B樓梯休息臺平面及樓梯踏步級水泥沙漿,鋪貼每平方米100元以內的大理石決料。
6、廠房A、B、宿舍加層樓地面的踢腳線用600-600的地板磚割成5塊,120MM長條磚粘貼。
7、廠房A、B衛生間墻面用250-400每塊約1.5元的瓷片粘貼2.2M高,加層宿舍衛生間粘貼至板底。
8、廠房A、B、宿舍加層所有內墻抹灰找平壓干刮膩子。
9、廠房A、B、宿舍加層所有天柵底梁柱面不可抹灰,只用刮膩子。
10、廠房A、B、宿舍加層外墻水泥沙漿抹底灰,面粘貼每平方米16元的紙皮磚。
11、廠房A、B樓梯扶手用304型厚1.0的不銹鋼材料制安。
12、廠房衛生間門用鋁材料制安。
13、鋁窗用雄業牌白鋁白玻,玻璃5MM材料制安。
14、層面防水按二布三油鋪貼。
第四條其他事項
1、甲方責任
(1)、天然基礎檢測費由甲方支付。
(2)、10萬元以上的城建押金由甲方支付。
(3)、城建基礎設施費,建筑監督部門放線費由甲方支付。
(4)、靜壓樁檢測費由甲方支付。
2、乙方責任
(1)、10萬元以下城建押金由乙方支付。
(2)、工程公司管理費、建筑工程稅金,工人社保,費用,工地工程用水用電費由乙方支付。
(3)、靜壓樁工程費由乙方支付。
(4)、乙方包括廠房A、B化糞池建造,樓層內排污、排水安裝,但是不包廠區內排污、排水管道及設施,不包防雷設施工程,不包水電安裝工程。
(5)、工程完成竣工后期如樓板產生裂痕,由乙方負責補修及費用,但甲方不可扣減工程款。
第五條違約責任
1、由于甲方的原因導致工程款不按時支付或停工,甲方應賠償乙方因停工所造成的損失。(按照每名工人150元一天、材料漲價所造成的損失計算)
2、甲方未按照約定在工程完成日起后36個月內每月平分支付500萬元余款,若有拖欠則按照應付款的千分之五每天加收滯納金。
3、甲乙雙方違反本協議的規定履行自己的義務,視為違約,守約方有權要求違約方賠償損失并解除合同或者要求繼續履行合同。
第六條爭議解決
本合同在履行過程中發生的爭議由雙方協商解決,如協商不成,有權依法向人民法院起訴。
第七條未盡事宜
工程建設過程中,發生的不可預算的其他事項,由甲乙雙方協商另簽補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。
本合同經雙方認可,本合同一式兩份,甲乙雙方各執壹份,自簽訂之日起發生法律效力。
甲方:(簽章)乙方:(簽章)
法定代表人:法定代表人:
年 月 日 年 月 日
企業建設工程合同書 篇11
工程名稱:____________
工程地點:____________
合同編號:____________
(由設計人編填)
設計證書等級:__________
發包人:_____________
設計人:_____________
簽訂日期:____________
深圳市規劃與國土資源局監制
發包人:___________________________
設計人:___________________________
發包人委托勘察人承擔__________________工程設計,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條 本合同依據下列文件簽訂:
1.1 《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》。
1.2 《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建設工程勘察設計市場管理規定》。
1.3 《深圳市城市規劃條例》、《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》。
1.4 國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。
1.5 建設工程批準文件。
第二條 本合同設計項目的內容:
2.1 工程名稱:_______________________。
2.2 設計指標
┌──────┬─────┬──────┬───────┬─────┐
│建設用地面積│建筑總面積│規定建筑面積│建筑高度或層數│建筑覆蓋率│
├──────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
└──────┴─────┴──────┴───────┴─────┘
第三條 發包人應向設計人提交的有關資料及文件:
┌──┬────────────┬────┬──┬────┬────┐
│序號│資料及文件名稱 │文件編號│份數│提交日期│有關事宜│
├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤
│1 │用地方案圖 │ │ │ │ │
├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤
│2 │《建設用地規劃許可證》或│ │ │ │ │
│ │《土地使用權出讓合同書》│ │ │ │ │
├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤
│3 │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤
│4 │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤
│5 │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤
│6 │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
└──┴────────────┴────┴──┴────┴────┘
第四條 設計人應向發包人交付的設計資料及文件:
┌──┬───────┬──┬────┬────┐
│序號│資料及文件名稱│份數│提交日期│有關事宜│
├──┼───────┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
└──┴───────┴──┴────┴────┘
第五條 本合同設計收費估算為____元人民幣。設計費支付進度詳見下表。
┌─────┬──────┬──────┬────────────────┐
│付費次序 │占總設計費%│付費額(元)│付費時間(由交付設計文件所決定)│
├─────┼──────┼──────┼────────────────┤
│第一次付費│20%定金 │ │20%定金 │
├─────┼──────┼──────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
└─────┴──────┴──────┴────────────────┘
說明:
1.提交各階段設計文件的同時支付各階段設計費。
2.在提交最后一部分施工圖的同時結清全部設計費,不留尾款。
3.實際設計費按初步設計概算(施工圖設計概算)核定,多退少補。實際設計費與估算設計費出現差額時,雙方另行簽訂補充協議。
4.本合同履行后,定金抵作設計費。
第六條 雙方責任
6.1 發包人責任:
6.1.1 發包人按本合同第三條規定的內容,在規定的時間內向設計人提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負責,發包人不得要求設計人違反《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定及國家有關標準進行設計。
6.1.2 發包人提交上述資料及文件超過規定期限15天以內,設計人按合同第四條規定交付設計文件時間順延;超過規定期限15天以上時,設計人員有權重新確定提交設計文件的時間。
6.1.3 發包人變更委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料作較大修改,以致造成設計人設計需返工時,雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)、重新明確有關條款外,發包人應按設計人所耗工作量向設計人增付設計費。
在未簽合同前發包人已同意,設計人為發包人所做的各項設計工作,應按收費標準,相應支付設計費。
6.1.4 發包人要求設計人比合同規定時間提前交付設計資料及文件時,如果設計人能夠做到,發包人應根據設計人提前投入的工作量,向設計人支付趕工費。
6.1.5 發包人應為派赴現場處理有關設計問題的工作人員,提供必要的工作生活及交通等方便條件。
6.1.6 發包人應保護設計人的投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利技術。未經設計人同意,發包人對設計人交付的設計資料及文件不得擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同外的項目,如發生以上情況,發包人應負法律責任,設計人有權向發包人提出索賠。
6.2 設計人責任:
6.2.1 設計人應嚴格按照《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定,有關工程強制性標準,國家和地方技術規范、標準、規程及發包人提出的設計要求,進行工程設計,技術經濟指標符合《深圳市建筑技術經濟指標計算規定》,按合同規定的進度要求提交質量合格的設計資料,并對其負責。
6.2.2 設計人采用的主要技術標準是:______
6.2.3 設計合理使用年限為______年。
6.2.4 設計人按本合同第二條和第四條規定的內容、進度及份數向發包人交付資料及文件。
6.2.5 設計人交付設計資料及文件后,按規定參加有關的設計審查,并根據審查結論負責對不超出原定范圍的內容做必要調整補充。設計人按合同規定時限交付設計資料及文件,本年內項目開始施工,負責向發包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工,設計人仍負責上述工作,但應按所需工作量向發包人適當收取咨詢服務費,收費額由雙方商定。
6.2.6 設計人應保護發包人的知識產權,不得向第三人泄露、轉讓發包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況并給發包人造成經濟損失,發包人有權向設計人索賠。
第七條 違約責任:
7.1 在合同履行期間,發包人要求終止或解除合同,設計人未開始設計工作的,不退還發包人己付的定金;已開始設計工作的,發包人應根據設計人已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設計費的一半支付;超過一半時,按該階段設計費的全部支付。
7.2 發包人應按本合同第五條規定的金額和時間向設計diyifanwen.com人支付設計費,每逾期支付一天,應承擔支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時,設計人有權暫停履行下階段工作,并書面通知發包人。發包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建,發包人均按7.l條規定支付設計費。
7.3 設計人對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人員錯誤造成工程質量事故損失,設計人除負責采取補救措施外,應免收直接受損失部分的設計費。損失嚴重的根據損失的程度和設計人責任大小向發包人支付賠償金,賠償金由雙方商定為實際損失的____%。
7.4 由于設計人自身原因,延誤了按本合同第四條規定的設計資料及設計文件的交付時間,每延誤一天,應減收該項目應收設計費的千分之二。
7.5 合同生效后,設計人要求終止或解除合同,設計人應雙倍返還定金。
第八條 其他
8.1 發包人要求設計人派專人留駐施工現場進行配合與解決有關問題時,雙方應另行簽訂補充協議或技術咨詢服務合同。
8.2 設計人為本合同項目所采用的國家或地方標準圖,由發包人自費向有關出版部門購買。本合同第四條規定設計人交付的設計資料及文件份數超過《工程設計收費標準》規定的份數,設計人另收工本費。
8.3 本工程設計資料及文件中,建筑材料、建筑構配件和設備,應當注明其規格、型號、性能等技術指標,設計人不得指定生產廠、供應商,發包人需要設計人的設計人員配合加工定貨時,所需要費用由發包人承擔。
8.4 發包人委托設計配合引進項目的設計任務,從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各個階段,應吸收承擔有關設計任務的設計人參加。出國費用,除制裝費外,其它費用由發包人支付。
8.5 發包人委托設計人承擔本合同內容之外的工作服務,另行支付費用。
8.6 由于不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應及時協商解決。
8.7 本合同發生爭議,雙方當事人應及時協商解決。也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由____仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構,事后又未達成仲裁書面協議的,可向人民法院起訴。
8.8 本合同一式____份,發包人____份,設計人____份。
8.9 本合同經雙方簽章并在發包人向設計人支付訂金后生效。
8.10 本合同生效后,按規定到深圳市規劃與國土資源局或其派出機構備案。雙方履行完合同規定的義務后,本合同即行終止。
8.11 本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議,有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等,均為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
8.12 其它約定事項:_____________________
發包人名稱: 設計人名稱:
(蓋章) (蓋章)
法定代表人:(簽字) 法定代表人:(簽字)
委托代理人:(簽字) 委托代理人:(簽字)
住 所: 住 所:
郵政編碼: 郵政編碼:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開戶銀行: 開戶銀行:
銀行帳號: 銀行帳號:
建設行政主管部門備案: 鑒證意見:
備案號: 經辦人:
備案日期: 年 月 日 鑒證日期: 年 月 日
企業建設工程合同書 篇12
借 款 方:
法定代表人:
地 址:
貸 款 方:
法定代表人:
地 址:
根據國家法律規定,借款方為進行基本建設所需貸款,經貸款方審查發放。為明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。
第一條 借款用途:________________________________________
第二條 借款金額:借款方向貸款方借款人民幣 (大寫)元。預計用款為一年 元; 年 元; 年 元; 年 元; 年 元;
第三條 借款利率:自支用貸款之日起,按實際支用數計算利息,并計算復利。在合同規定的借款期內,年息為____ %.借款方如果不按期歸還貸款,如逾期部分加收利率20%.
第四條 借款期限:借款方保證從 年 月起至 年 月止,就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為 年 元; 年 元; 年 元; 年 元; 年 元;。貸款逾期不還的部分,貸款方有權限期追回貸款,或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。
第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率,以及修正概算等原因,需要變更合同條款時,由雙方簽訂變更合同的文件,作為本合同的組成部分。
第六條 代款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款,應按違約數額和延期天數,付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況,了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規定使用貸款,貸款方有權收回部分貸款,并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的,應按規定減收利息。
第八條 本合同條款以外的其他事項,雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。
第九條 本合同經過簽章后生效,貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份,簽章各方各執一份,報送主管部門、總行、分行各一份。
借款方:____________(蓋章) 貸款方:____________(蓋章)
代表人:____________ 代表人:____________
年 月 日 年 月 日
企業建設工程合同書 篇13
建設工程租賃協議書
承租人:
出租人:
甲方因工程建設需要,根據相關法律之規定,雙方就租賃乙方下列物資設備,簽訂本合同。
第一條租賃物的名稱、規格、數量、單價
注:空格如不夠用,可另列租賃物清單
第二條租賃期限
2.1計劃租賃期限:自________年____月____日至________年____月____日止,租賃期限屆滿工程尚未完工,租賃期限最長續展至時止。
第三條租賃物的交付及退還
3.1乙方應按合同約定將租賃物運送至租賃物交付地點,裝卸及運輸費用由乙方承擔。甲方應對租賃物的數量、型號、規格、質量及設備經安裝、調試完畢具備使用性能等情況進行驗收,辦理驗收手續,并以此作為開始計算租金的依據,租賃物交付地點。
3.2退還租賃物時,甲方應提前3____日通知乙方停用日期。乙方接到通知后,應在通知確定的停止使用之日起___來甲方施工現場辦理退還驗收手續。乙方逾期未辦理,則以甲方通知中確認的停用日期為準終止計算租金。退還的租賃物由乙方自行負責從甲方工地現場運走,退還租賃物裝卸及運費承擔租賃物退還地點。
第四條租賃物質量要求
4.1乙方應當保證租賃物資具備施工要求的使用功能,符合相應的國家標準或行業標準,不存在安全隱患。
4.2從外觀上可以發現的缺損或其他質量問題,甲方應于租賃物交付時向乙方提出,并在接收清單或出庫單中載明,當該質量問題影響使用功能或存在安全隱患的,甲方有權拒收。
4.3甲方在使用過程中發現租賃物存在質量問題,應當通知乙方,乙方有義務調換成符合合同約定的租賃物。
4.4根據本合同所涉及租賃物已經使用年限和具體保養情況,甲乙雙方一致認定本租賃物的成新率為%。
第五條租賃物的維修、保養和丟失賠償
5.1租賃物是施工機械的,租賃期間的維修保養由乙方負責。使用過程中,機械出現故障或存在安全隱患的,乙方應當及時維修或更換成符合約定的機械,小故障不得超過8小時,大故障不得超過24小時。
5.2租賃物為鋼化料具的,租賃期間的維修保養由甲方負責。租賃物資退還時,如有損壞、保養不善等,甲方負責維修或向乙方支付維修費用。
5.3租賃物丟失的,在雙方辦理租賃物退還手續時一并折價賠償,賠償價格由雙方協商確定。賠償費用納入乙方應收租金總額,自該部分租賃物折價之日起,不再計算租金。
雙方約定維修單價為:。
雙方約定的賠償辦法為:。
第六條租金的結算和支付
6.1鋼化料具類租金計取期間:甲方接收租賃物之日起至歸還之日止,最長租賃期限不得超過該項目竣工之日。機械設備類租金記取期間:調試安裝驗收合格之日起,至甲方通知乙方機械設備停用之日止。
6.2租賃期間,每月結算一次租金,租金結算單由甲方授權的兩人共同簽字并經乙方授權的人員簽字確認后方可作為支付當期租金的依據。
6.3租賃期滿,甲方應當歸還租賃物,并通知乙方進行結算。結算后的租金、維修費、賠償金和違約金按約定支付。
6.4租金支付:
月租金支付:甲方向監理、建設方提交當月已完工程量報告并經審定,建設單位將該項工程款撥付甲方后,甲方____日內按當月租金額的%向乙方支付。
期末租金支付:甲方承建的工程竣工結算經發包方審核、審計完畢,建設方向甲方支付工程結算尾款后____日內一次性支付剩余租金。
乙方每次申請付款前,應按雙方確認的當期結算金額,向甲方提供足額稅務發票及銀行賬戶。乙方未提供合法有效的發票的,甲方有權拒付該批次款項。
第七條租金減免和優惠
因不可抗力的自燃災害致使施工現場停工,租賃物停止使用,乙方不計收租金。施工期間遇到春節及夏收、秋播忙季時,乙方給甲方減免租金,具體約定如下:。
第八條違約責任、合同的解除
8.1甲方未能按時交納租金,應當就欠付租金部分按照每日萬分之二的標準向乙方支付違約金。
8.2乙方未按約定或甲方要求的時間、數量和質量向甲方及時提供租賃物,或者租賃物出現故障、安全隱患無法正常使用,乙方未能及時維修或更換的,每日按照該部分租賃物或設備日租金的四倍向甲方承擔違約責任,直至乙方提供符合約定要求的租賃物為止。逾期超過____日或嚴重影響甲方施工的,甲方有權單方面解除合同,并可從其他出租方租賃相應物資,由乙方承擔因此而給甲方造成的損失。
8.3乙方提供的租賃物存在質量問題,或者有重大安全隱患未提前申明給甲方造成損失的,由乙方承擔賠償責任。
8.4甲方通知乙方收回租賃物,乙方無正當理由不接受租賃物的,甲方可代為保管租賃物,并有權要求乙方按照當時市場租賃價格的兩倍承擔保管費用,租賃物在此期間滅失、損壞等風險由乙方擔。
8.5租賃物是施工機械的,乙方配備的操作工不具備相應資質,或者不聽取甲方工作安排和指揮,視為乙方提供的租賃物不具備使用功能,乙方應及時更換操作工,并按照本條第4款的約定內容承擔違約責任。
8.6因租賃物權屬不清而致使不能正常使用,影響到甲方正常施工的,甲方有權不予支付租金,并有權要求乙方承擔因此而給甲方造成的經濟損失
企業建設工程合同書 篇14
發包方(甲方): 承包方(乙方): 依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定,結合室內裝飾裝修工程施工的特點,雙方在協商一致的基礎上,就發包方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:______________________________________。
1.2 工程內容及做法(室內裝飾裝修工程施工項目預算表)。
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包方包工、包料;
(2)承包方包工、部分包料(承包方提供裝飾裝修材料表),發包方提供部分材料(發包方提供裝飾裝修材料表);
(3)承包方包工、發包方包料(發包方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限________個工作日,開工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。
1.5 合同價款:本合同工程造價為(大寫):________________________元,小寫:______________元(室內裝飾裝修工程報價單)。
第二條 工程監理 若本工程實行工程監理,發包方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的.職責等通知承包方。
第三條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:
(1)發包方自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包方、承包方各一份(詳見裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)發包方委托承包方設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包方、承包方各一份(詳見裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)____________元,由發包方支付(此費用不在工程價款內)。
第四條 發包方義務
4.1 開工前________天,為承包方入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3 負責協調施工隊與周邊鄰居之間的關系;
4.4 不拆室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
4.5 施工期間發包方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
4.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
第五條 承包方義務
5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.3 保護好原室內的家具和陳設,保證室內上、下水管道的暢通;
5.4 保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
5.5 施工期間現場施工人員安全責任由乙方負責。
第六條 工程變更 工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議(或變更項目預算表),同時調整相關工程費用及工期。
第七條 材料的提供
7.1 由發包方提供的材料、設備。發包方應在材料運到施工現場前通知承包方,雙方共同驗收并辦理交接手續;
7.2 由承包方提供的材料、設備(承包方提供裝飾裝修材料表),承包方應在材料運到施工現場前通知發包方,并接受發包方檢驗。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經發包方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)發包方同意工期順延的其他情況。
8.2 因發包方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延; 因發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包方承擔,工期順延。
8.3 發包方未按期支付工程款,工期相應順延。
8.4 因承包方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延; 因承包方原因造成工程質量存在問題的,在____日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包方承擔,工期協商順延, 同一質量問題
第二次整改工期不順延。
第九條 質量標準: 雙方約定本工程施工質量標準:,施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由____省裝飾協會主管部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包方承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包方承擔。
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1)水電施工改造完工, 開關插座定位驗收; 防水層經48小時試水不漏;
(2)泥工粉砌新墻完畢, 墻、地磚鋪貼完工;
(3)木工吊頂,木制品完工;
(4)油漆工程完工;
(5)全部工程完工。 承包方應提前兩天通知發包方進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)。
10.2 工程竣工后,承包方應通知發包方驗收,發包方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續。
10.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為12個月,12個月后收費保修。保修內容為本公司施工過的項目,因外力引起的損壞和其它單位提供的設備,工程項目收費維修。
第十一條 工程款支付方式 1
1.1 雙方約定按以下__2_方式支付工程款:
(1)合同簽定后,發包方按約定直接向承包方支付工程款的35%預付款,即_________元;水電改造完工后,發包方按約定直接向承包方支付工程款的45%進度款,即___________元;木作工程工程完工后發包方按約定直接向承包方支付工程款20%余額款加(減)增減項,即_________元(-增減項)。全部工程竣工驗收合格后三天內支付余款5%,即_________元. ( 2 )其他支付方式: 1
1.2 工程驗收合格后,承包方應向發包方提出工程結算,并將有關資料送交發包方。發包方接到資料后____日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)并簽字,發包方應在簽字后三天內向承包方結清每期工程進度款。 1
1.3 工程款全部結清后,承包方應向發包方開具正式統一發票(稅金另計)。
第十二條 違約責任 1
2.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。 1
2.2 未辦理驗收手續,發包方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包方負責。 1
2.3 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。 1
2.4 發包方未按期支付每次工程進度款的(驗收簽字____日內),每延誤一天向對方支付違約金發包價2‰元,七天后乙方可中止合約。 1
2.5 由于承包方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金發包價2‰元。
第十三條 合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交____省裝飾協會或_________________________________________________仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十四條 幾項具體規定 1
4.1 工程施工中產生的垃圾,由承包方負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點,發包方負責支付垃圾清運費用 (此費用含在工程價款內)。有關單位向發包方收取的各項收費和押金由發包方支付(此費用不在工程價款內)。 1
4.2 施工期間,承包方每天的工作時間為:上午________點______分至______點______分;下午______點______分至______點______分。
第十五條 其他約定事項: 1
6.1 本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。 1
6.2 本合同簽訂后工程不得轉包。 1
6.3 本合同一式________份,雙方各執________份。 1
6.4 合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。 承包方(乙方) (簽字、蓋章): 發包方(甲方)(簽字、蓋章): 法定代表人(簽字): 委托代理人(簽字): 委托代理人(簽字): 身份證號: 聯系方式: 聯系方式:________年____月____日
企業建設工程合同書 篇15
____________公司(以下簡稱甲方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
____________公司(以下簡稱乙方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
鑒于:______年______月______日,甲方與乙方就______(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:______),建設工程總價款為:____________萬元整人民幣。該項目已于______年______月______日竣工,已經甲方、乙方及______方驗收,并于______年______月______日甲、乙雙方進行了工程結算,并簽訂了《______工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計____________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款____________萬元整,尚未支付的建設工程款____________萬元整。雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付____________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認,并無異議。
基于以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:
第一條
甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計____________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款____________萬元整,尚未支付的建設工程款____________萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條
甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設工程款____________萬元整。(見本協議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,并分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯系地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關于還款的展期協議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務并提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委托書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承諾愿以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限于以下所列內容:____________________________________。
第四條雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向后即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。
2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯系地址及北京市公證處指定聯系地址:
甲方聯系地址、電話及傳真如下:______________________________;受件人:____________。
乙方聯系地址、電話及傳真如下:______________________________;受件人:____________。
北京市公證處聯系地址:
地址:__________________________________________
郵編:__________________電話:________________________
承辦公證員:____________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯系地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯系的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。
第五條不可抗力
1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務,該方應盡快通知其他方并須在不可抗力發生后____日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。
3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度,協商確定是否終止本協議,或是繼續履行本協議。
第六條保密
第七條其他
1、本協議自北京市公證處公證后生效,并賦予強制執行效力。
2、本協議未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協議,并經公證處公證。
3、本協議正本一式______份,每份均具有同等法律效力,雙方各持______份,一份留存于北京市公證處備案。
甲方:__________________公司(印章)乙方:__________________公司(印章)
法定代表人或授權代表:(簽字)________________法定代表人或授權代表:(簽字)________________
________年________月________日
企業建設工程合同書 篇16
工程名稱:
工程地點:
甲方合同編號:
乙方合同編號:
勘察證書等級:
發包人(甲方):
勘察人(乙方):
簽訂日期:
發包人(甲方):
勘察人(乙方):
發包人委托勘察人承擔 巖土工程勘察工作。
根據國家有關法規規定,結合本工程的具體情況,為明確責任,協作配合,確保工程勘察質量,經發包人、勘察人協商一致,簽訂本合同,共同遵守。
第一條:工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程建設地點:
1.3工程規模、特征:
1.4工程勘察任務委托文號、日期:
1.5工程勘察任務(內容)與技術要求:
1)根據有關工程測量規程規范進行線路施工圖平斷面測量、根據設計的塔基位置,逐基測繪塔基平斷面,對線路經過的交叉跨越、林木、障礙物等進行實地測繪,并完成滿足要求的平斷面圖。
2)根據有關工程地質勘察規程規范對塔基穩定性及地質構造進行論證,根據地質結構情況提供滿足設計需要的地質數據,并對線路沿線地質進行調查,嚴格執行巖土工程勘測技術相關規程;
3)工地工代服務,根據工程需要到現場進行服務。
1.6承接方式
1 勘測主要技術要求
2 基礎資料和外部協議
甲方負責向乙方提供滿足開展勘測工作的基礎資料。
3 勘測階段及進度
本工程的終勘定位工作定于 年 月 日開工,外業結束7天后提交滿足要求的施工圖資料,由于發包人或勘察人的原因未能按期開工或提交成果資料時,按本合同第7條規定辦理。
4 勘測文件份數
4.1 提交甲方勘測文件數:
1)、技術報告書;
2)、電子文檔的平斷面資料及數據;
3)、電子文檔的塔基斷面圖及數據;
4)、地質報告、土壤電阻率;藍圖:按乙方校審程序提供以上資料藍圖。
5 勘測費及支付規定
5.1 經雙方友好協商,勘測費及支付規定如下:
a、線路施工圖勘測費單價為: 元/km;工程終勘線路長度為 ,勘測費為¥ 元;ADSS光纜長度 ,勘測費單價為 元/km;勘測費為¥ 元;本合同為最終價(含稅)為:¥ (人民幣大寫: )。
b、根據審查意見有零星的改線仍由勘察方完成不再計列費用。 根據審查意見有重大調整改線的仍由勘察方完成,費用單獨簽訂補充協議。
5.2 支付方式
a.合同簽訂后乙方出具增值稅專用發票,甲方支付乙方合同款項,支付比例與業主支付比例相同。
d.合同價款的10%作為工程的質量保證金,工程施工完畢,線路通過驗收投產一年后,沒有出現因勘測、地質原因而發生工程質量問題,一次結清勘測費尾款。
6 雙方責任
6.1委托單位
a) 按時提供勘測設計基礎資料。
b) 負責對外協議的辦理。
c) 在勘測工作中,派出設計人員配合勘測工作。
d) 按時支付勘測費用。
e) 維護勘察方的勘測成果,不得擅自修改。
f) 負責協調勘察單位與其他設計專業的關系及外部協調。
g) 對勘察單位的工期、質量進行監督,必要時進行現場檢查。
h) 對勘察單位提交的資料進行審核。
i) 對勘測過程中所發生的青苗賠償進行核實。
6.2勘測單位
a) 根據合同及雙方議定內容,派出能夠勝任工作的專業技術人員,地質人員應具備相應的資質和能力。按中華人民共和國電力行業標準《220kV及以下架空送電線路勘測技術規程》DL/T 5076-20__開展勘測工作。
b) 對每天所勘測的數據應當晚內完成內業處理,對勘測工作的質量和安全負責。
c) 現場工作服從委托方的統一指揮和安排,并嚴格按委托方要求配合工作。委托方提出針對性的勘測要求時,勘測單位應積極給予支持、配合。
d) 勘測單位指派專人為該工程勘察方負責人,在勘測過程中不得離開該工程現場。
e) 勘察方必須保證在該項目上的人員、儀器的配備,現場至少應配備相應的作業組。
f) 在勘測過程中勘察方負責勘測人員及勘測民工的一切費用,且由勘察方負責勘測民工車輛,并對其車輛、交通、人員的安全負完全責任。
7違約規定
7.1委托單位
a、由于計劃變更或其它原因而不履行合同時,無權請求返還預付款,并再支付勘察方已完成部分的費用后,合同相應失效。
b、由于設計變更引起勘測返工或需重做勘測時,除結清原勘測費外,應根據返工多少,增付相應的勘測費。
C、委托單位未按合同規定時間(日期)撥付勘測費,每超過一日歷天,應償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。
7.2勘測單位
a、勘察人應按國家技術規范、標準、規程和委托方的任務委托書及技術要求進行工程勘測,按本合同規定的時間提交質量合格的勘測成果資料,并對其負責。規定日期30天未提交階段勘測資料,應償付逾期違約金。違約金額以該階段勘測費的5%計算,按月累加。
b、由于勘察人提供的勘測成果資料質量不合格,勘測人應負責無償給予補充完善使其達到質量合格;若勘測人無力補充完善,需另委托其他單位時,勘測人應承擔全部勘測費用。由于勘測錯誤,造成重大質量事故,而使施工返工或延誤工期時,除應免收與該部分相應的勘測費外,還應支付因本次勘測失誤給委托方造成的一切損失,并承擔由此引起的相關責任。
c、由于勘察方原因造成勘測成果質量低劣,不能滿足設計施工技術要求時,造成的返工費由勘察方承擔。
d、勘察方在勘測過程中應采取嚴密的安全措施,確保勘測安全,并對派出車輛、人員及聘用民工的人身安全負責。
e、由于勘測單位原因未按合同規定時間(日期)提交勘測成果資料,每超過一日歷天,應承擔勘察費千分之一的違約金。
7.3上述未盡事項以及發生爭議等問題的處理均遵循《中華人民共和國民法典》的規定執行,本著友好協商的原則解決。協商不成可向委托方所在地人民法院起訴。
7 知識產權約定
勘測成果所有權歸甲方所有;乙方不得轉讓給第三方使用。
8 合同有效期
a) 合同經雙方簽字蓋章后生效。
b) 合同規定的雙方責任的義務履行完成后,自動失效。
9 合同份數
本合同正本 份;甲方 份;乙方 份。
發包人: 勘察人:
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
地址: 地址:
郵政編碼: 郵政編碼:
聯系人: 聯系人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
銀行帳號: 銀行帳號:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
企業建設工程合同書 篇17
上訴人(一審被告):_________________甲公司(原達州__________公司)
住所地:_________________成都市__________路_____號_____樓
法定代表人:_________________黃__________執行董事
被上訴人(一審原告):_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生
身份證號:_____________
住所地:_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號
被上訴人(一審被告):_________________乙公司
住所地:_________________成都市__________巷__________號
法定代表人:_________________劉__________總經理
上訴請求:_________________
1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。
2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。
3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。
上訴人于年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》,上訴人對該判決不服,現提起上訴。
上訴人“甲公司“認為:_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工,亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》,更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相,錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程,并交由被上訴人萬__________組織施工,實屬事實不清,證據不足,認定錯誤。其理由有三:_________________
一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴,不講事實。
年月日,上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關于__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定:_________________乙方以甲方名義進行承包施工,工程名稱為__________街整治工程。后來,由于沒能中標,該合同自然終止,沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》,并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為,“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交,__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事,同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然,一審法院的認定牽強附會,缺乏根據,不能成立。
二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先,萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議,又沒有結算書依據,哪來的工程結算呢?其次,庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》復印件,卻稱拿不出原件,僅說原件在建設局。為什么施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且,這只是張封面沒有具體的結算內容。同時,既沒有發包建設單位建設局蓋章,也沒有承包單位“乙公司”蓋章,僅僅在“施工(編制)單位”一欄,有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章,該欄的旁邊有“達州__________公司”公章,而萬__________在上面僅是技術負責人,并非項目經理或承包人。眾所周知,工程竣工造價結算,是發生在建設發包單位同施工承包單位之間,而這份結算書卻不是。如果是轉包結算,那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內部分包結算,那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結算,而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子,那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則,工程造價一欄為865666元,而一審認定工程總結算價為752700元,稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上,標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造,均不涉及拆遷,哪來扣拆遷費呢?凡此種種,疑點重重。怎么能采信成為有效證據呢?毫無疑問,這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查,主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關于__________橋亮化、美化工程的結算,因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程,這種做法于法無據。
三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建,“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。
根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定:_________________“訴訟過程中,當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據,人民法院應當予以確認,但當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外。”顯然,“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述,但第二次又否認。同時,本案有其他證據足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據外,還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關系,那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款,“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而,一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。
綜上所述,一審判決無視本案事實真相,將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上,并以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關于__________橋亮化、美化工程約定的依據,同時,在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據復印件的真實性存在極大異議的情況下,冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法,實屬認定事實錯誤,沒有任何法律依據,應予改判。請二審法院查明本案事實,依法作出公正判決,以維護上訴人之合法權益。
此致
成都市中級人民法院
上訴人:_________________甲公司
年_____月_____日
企業建設工程合同書 篇18
上訴人(一審被告、反訴原告):_______________________環保工程有限公司
法定代表人:_________________
被上訴人(一審原告、反訴被告):______________________
法定代表人:_________________
上訴人因__________一案,不服_________人民法院_____年_____月_____日(_________)豐民初字第_____號民事判決。現依法提起上訴。上訴的請求和事實理由如下。
上訴請求
1、請求撤銷一審判決,依法改判;
2、請求依法判令被上訴人承擔一、二審訴訟費用。
事實和理由
_____________
綜上所述,一審判決認定事實不清,適用法律錯誤。據此,上訴人依法提出上訴,請求上級人民法院依法查明事實,正確適用法律,撤銷一審錯誤判決,依法駁回原告的訴訟請求,支持反訴原告的反訴請求。
此致
__________市中級人民法院
上訴人:______________
20__________年__________月__________日
企業建設工程合同書 篇19
委托方:______
受委托方: ______
經雙方協商,由委托方委托受委托方承擔__工程的可行性研究,特訂立本合同。
第一條 委托方在合同簽訂之日起__天以內,向受委托方提供所有與研究工程有關的數據和資料,并對資料的準確性負責。
1.提供數據、資料的內容如下:__(略)。
2.在合同期內,委托方進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料,應及時提供給受委托方,必要時可吸收受委托方參加本工程可行性研究的人員參加。
第二條 受委托方應在__年__月__日以前,向委托方提交本合同工程的可行性報告,并對此承擔責任,可行性報告內容應包括:
1.經營評價指標:
(1)投資內部收益率:____。
(2)投資回收期:____。
2.貸款償還能力分析:____。
3.外匯償還能力分析:____。
4.盈虧平衡、靈敏度分析與風險評價:__。
5.結論:____。
受委托方應向委托方提交可行性報告__份。
委托方如在合同期間對____工程提出重大變更,甚至原始資料、數據有重大變動,有可能導致受委托方對可行性報告作修改甚至返工時,須經雙方協商,對本合同進行修改,或增加任務變更附件,或另訂合同。
第三條 費用支付條款
1.本工程的可行性研究費為人民幣___元整。于合同生效之日,委托方應向受委托方付給上述金額的百分之二十。下余金額于合同期滿時全部付清。
2.委托方中止合同時,無權要求受委托方退還定金。
3.受委托方不履行本合同規定的責任與義務時,應雙倍償還定金。
第四條 違約罰金
1.受委托方不按合同規定的日期提交可行性研究報告時,每拖期一天,應扣除其所應得費用的千分之五,作為違約罰金。
2.受委托方提供的可行性研究報告中出現錯誤,且此等錯誤純屬受委托方造成者,應扣除其所應得費用的10-30%,視錯誤性質嚴重程度而定。
3.因委托方責任造成的可行性研究重大修改,或返工重作,應另行增加費用,其數額由雙方商定。
4.委托方超過合同規定日期付費時,應償付給受委托方以逾期違約罰金,以每逾期一天按合同規定費用的5‰計算。
第五條 本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出修改或補充規定。修改或補充規定與本合同具有同等效力。
第六條 本合同正本一式__份,雙方各執一份。合同副本一式__份,送__各一份備案。
委托方:____(蓋章)
地址:____
負責人:____(簽名)
聯系人:____(簽名)
開戶銀行:____
帳號:____
電話號碼:____
受委托方:____(蓋章)
地址:____
負責人:____(簽名)
聯系人:____(簽名)
開戶銀行:____
帳號:____
電話號碼:____
__年__月__日訂立
企業建設工程合同書 篇20
甲方:郴州XX公司 乙方: 甲、乙雙方經協商就小區項目配電工程達成如下協議:甲方將該小區項目配電工程設計、設備采購、安裝調試承包給乙方,現就雙方的責任、權利、義務作如下規定,以茲雙方共同信守執行。
第一條 工程名稱及地點
1、工程名稱:配電工程
2、地點:
第二條 承包方式 乙方按照甲方提供的經過圖審的配電施工圖紙(低壓配電房等必須有經過電力等有關部門審核合格的圖紙)承包施工,負責工程范圍和工程量內所有配電設備及主材、輔料的采購、成套、安裝、配電設備調試及負責協助辦理用電相關手續。
第三條 乙方的施工范圍和主要工程量
1、根據工程設計圖紙負責該配電工程,從高壓變壓器的低壓出線一側起到各業主用戶表廂的(含用戶表廂及電能卡表)所有供配電設備的采購和安裝調試驗收合格;所有供配電設備必須有合格證,電表必須取得當地供電及計量部門的檢驗認可。
2、負責該配電工程的規劃方案、查勘,取得通過管轄電業部門等相關職能部門的施工組織設計方案及配電施工設計圖紙的審核。
3、負責協助甲方與電業部門辦理相關用電手續;
4、該工程雙電源外部電源引入工程由乙方協助甲方到電業部門辦理。
第四條 工程價款結算及付款方式
1、該工程采用總價包干的方式,即整個工程總包干價合計人民幣:元整(含稅價)。
2、付款方式
2.1本工程不撥付預付款,待材料、設備全部到達施工工地,經甲方代表、監理驗收后 10 個工作日內支付整個工程款的 (即;設備安裝施工完畢經管轄電力主管部門驗收合格后10個工作日內支付整個工程的 40 %(即 元整);剩余 10 %作為質量保修期內質量保證金(即 元整),待合格送電滿________年時一次性支付。
2.2工程的結算價格以簽訂合同價格為準,合同價格即為最終結算價格,在工程承包范圍如遇政策性調整及材料價格漲跌,均不變更包干總造價結算。
第五條 雙方的權利義務
1、合同簽訂后,甲方積極配合乙方辦理用電相關手續,及時提供相關資料。
2、甲方負責對工程質量、進度進行監督,協調現場工作,對施工不合要求的,甲方有權要求整改、停工、返工直至清退。
3、乙方嚴格按施工規范和質量要求組織施工,接受甲方施工人員的監督,做到安全、文明施工。
4、乙方負責現場施工環境的協調,甲方應積極配合。
第六條 工程期限驗收方式
1、工程期限:乙方應當按甲方要求保證在________年____月____日前完成施工調式合格并達到交付使用條件,在辦理有關手續及合同實施過程中,如遇國家政策或電業局規范發生變動、調整以及遇到不可抗力,工程期限由雙方另行協商確定順延。
2、驗收方式:設備安裝完畢后,甲方組織部門對配電工程進行驗收,以電力部門審核的施工圖紙為驗收標準進行驗收(憑電力部門驗收合格后的相關文件送電,視為驗收合格),在驗收前甲方不啟用任何設備。
第七條 乙方質量承諾
1、由乙方組織施工設計方案及配電工程設計圖紙的審核,經報電力部門審查合格蓋章后報送甲方認可備案,并作為驗收及合同結算依據,作為同合附件一并使用。乙方保證:所有由其采購的配電設備及相關材料符合國家、行業標準(如通過國家用電認證等),并保證質量可靠、使用率廣、售后服務體系完善的國內知名品牌;所有電線、電纜全部使用銅芯質材;乙方提供的控制設備是采用先進工藝制作的優質鋼板及標準型鋼,并嚴格按國家標準設計圖紙。
2、乙方保證所交付的技術資料是完整、清楚的,并能夠滿足國家標準要求的設備安裝、調試運行操作和維修的要求。
3、乙方對由其提供的所有配電設備和相關材料進行質量三包。質量保修期為________年(除人為事故和不可抗力外,質保期從工程竣工電力局等有關部門驗收合格送電之日起計算)。在質保期內,如出現質量問題,乙方在甲方通知4小時內到場,否則,甲方有權請人維修,維修費由甲方從質保金中直接扣除。
第八條 違約責任
1、在工程施工過程中,乙方應根據合同工期以及施工進度,及時保質保量的完成施工。如因乙原因影響施工進度和施工工期,延誤工期 10 天以內時,乙方按 元天承擔違約責任;延誤工期超過 20 天,甲方有權解除本合同,同時有權要求乙方承擔相當于本工程總價款 10 %的違約責任。
2、乙方必須保證由其提供的所有配電設備及相關材料符合法定和本合同約定的要求,否則,甲方除有權按《產品質量法》等法律法規追究乙方產品質量責任外,還有權要求乙方承擔相當于本合同總價款 10 %的違約責任。
3、甲方應按合同約定時間和金額及時向乙方支付工程款,如果逾期支付,則應當按照所拖欠金額的日 1000 分之三向乙方支付違約金。
第九條 其他事項
1、本合同未盡事宜,雙方另行協商解決,協商不成,雙方一致同意由甲方所在地人民法院裁決。
2、本合同正本、附件一式四份,甲方持二份,乙方持二份;雙方簽字蓋章后生效,具有同等法律效應。
3、施工圖紙由乙方根據祥現狀按照國家標準進行設計,設計圖紙經電力局審查合格 甲方(簽章): 乙方簽字:________年____月____日
企業建設工程合同書 篇21
發包人(全稱):____________
承包人(全稱):___________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:___________
工程地點:___________
工程內容:_____________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號:________
資金來源:__________________
二、工程承包范圍
承包范圍:_____________________
三、合同工期:
開工日期:_______________________
竣工日期:_________________________
合同工期總日歷天數_________________天
四、質量標準
工程質量標準:___________________
五、合同價款
金額(大寫):_______________元(人民幣)
¥:_____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:________年__________月__________日
合同訂立地點:___________________________
本合同雙方約定____________________________后生效。
發包人:(公章)__________承包人:(公章)____________
住所:______________住所:_______________
法定代表人:___________法定代表人:______________
委托代表人:_____________委托代表人:______________
電話:__________________電話:___________________
傳真:__________________傳真:________________
開戶銀行:_______________開戶銀行:______________
賬號:___________________賬號:__________________
郵政編碼:_____________郵政編碼:______________。
企業建設工程合同書 篇22
安裝使用單位(甲方):_________ 設備施工單位(乙方):_________ 為約束甲乙雙方有效執行相互協商并達成的節電工程施工合同。特簽定如下條款:
第一條 設備安裝使用的條件、經濟效益
1.甲方提供整體用電費用、用電負荷情況的準確資料,并協助乙方對以上各項資料測試核準。
2.乙方依據甲方提供并經測試核準后的資料,給甲方做節電工程的方案和預算。
3.經濟目的:按照乙方的改造工程方案將使甲方的總體節電率達到_________%。
第二條 所安裝節電設備名稱、型號、質量、單價、數量、金額 名稱 型號 規格 質量標準單價 備注 合計
第三條 使用、維護、保修責任 本公司的產品保修期________年,________年維修。使用年限在________年以上。
第四條 安裝條件和結算條件
1.甲乙雙方共同確定節電設備安裝前后同一負載,同一時段用電量情況進行測試。測試結果甲乙雙方簽字作為合同附件,如果測試結果達到
第一條
第三款節電率后。甲乙雙方則按改造方案實施全部改造工程內容。該節電設備計入總工程款中;如果甲方因故不能實施進一步改造工程,則需要將乙方已安裝節電設備款在甲乙雙方共同認定的測試結果簽字后即付給乙方。
2.甲方認可乙方的測試結果,同意進行總體工程實施安裝前,甲方應向乙方支付總工程款的30%。乙方將節電設備運到安裝現場安裝施工前,甲方應向再次乙方支付總工程款的30%。安裝結束并遠行正常后十個工作日內結算所有工程款。否則視為違約。
3.甲方可以按照乙方開戶銀行的要求進行節能貸款。專款專用,貸款將全部付給施工單位。施工單位保證工程質量和用電設備的正常運行。甲方要用節電費用負責按規定時間分期還貸。
第五條 雙方責任及義務
1.甲方須提供準確用電量及負載等情況和提供必要的條件及幫助。
2.甲方在節電設備安裝后,須嚴格按照產品說明書要求對設備進行操作和維護,如未能按照規程操作,造成設備損壞,則乙方不負責任。
3.甲方保證在節電設備安裝后的測試期內,不增減該條線路的用電設備數量和負載。否則因此未達到約定的節電效果,乙方不承擔責任。
4.乙方須按本合同規定的質量標準和保證提供合格的產品,并達到本合同約定的效果指針。
5.在以上前提下,如乙方設備達不到本合同約定的節電率,則無條件撤回設備。并將試用部位恢復原狀,如造成經濟損失,則如數給予賠償。
第六條 違約責任 如雙方任何一方違反本合同項下條款規定,造成本合同無法執行,則須給對方賠償不少于本合同標的額5%的經濟損失。并在合同簽定地的經濟仲裁委員會裁決后一個月內付給對方。
第七條 本合同如有未盡事宜,雙方協商解決,以補充文件為準。
第八條 本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。如需公正雙方另行協商。
第九條 本合同自簽字蓋章日起生效,雙方自覺遵守。 甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________ 法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________ 委托方(甲方): 姓 名____ 身份證號碼____ 住所地址____ 編碼____ 聯系電話____ 被委托方(乙方): 企業名稱____ 法人代表____ 企業所在地址____ 證書編號____ 編碼____ 聯系電話
企業建設工程合同書 篇23
工程承包人: (簡稱甲方)
勞務分包人: (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,鑒于 大瀏公司 (以下簡稱為“發包人”)與甲方已經簽訂施工總承包合同(以下稱為“總包合同”),雙方就勞務分包事項協商達成一致,訂立本合同。
甲乙雙方均同意在本合同簽訂過程中,雙方將本著誠實信用的原則如實告知對方與合同直接相關的基本情況,甲方將在本合同中如實告知乙方相關情況。乙方保證在簽署本合同后,已了解相關情況并無其他想要了解的情況。同時,乙方保證向甲方提供的所有信息及資料均為真實有效。
1、 勞務分包人情況
營業執照注冊號: 法定代表人:
發證機關:經營范圍:
復審時間及有效期:
2、勞務分包工作對象及提供勞務內容
工程名稱:施工工程
工程地點:
分包范圍:提供分包勞務內容: 箱梁橋施工的準備工作、場地的硬化(包括支架的基座砼)、支架、模板、鋼筋加工制作就位、砼工程、預應力張拉以及與該橋箱梁施工有關的本協議中一切明示或暗示的工作。
3、分包工作期限及進度控制
分包工作期限:開始工作日期: 20xx年 7 月 30 日,結束工作日期:20xx年11月30日。 總工期為4個月,甲方根據工期要求,兩橋箱梁同步進行施工,支架、模板一次性搭設、安裝。如不能滿足進度要求,甲方有權要求乙方增加人員等投入以補滯后工期,確保總工期內完成所需工程。
4、質量標準
工程質量:按總包合同有關質量的約定、國家現行的《公路工程工程施工及驗收規范》和《公路工程工程質量評定標準》,本工作必須達到質量評定 優良 等級。
5、圖紙
5.1 工程承包人應在勞務分包工作開工前,向勞務分包人提供與勞務分包人的勞務分包任務相關的圖紙 1 套。
6、項目經理
6.1 工程承包人委派的擔任駐工地履行本合同的項目經理為。
6.2 勞務分包人委派的擔任駐工地履行本合同的項目負責人為 唐貴軍 。
7、工程承包人義務
7.1、組建與工程相適應的項目管理班子,全面履行總包合同,組織實施施工管理的各項工作,對工程的工期和質量向發包人負責;
7.2、可以協助乙方解決在施工過程中的住房、用水、用電問題及其他方面的協調工作,費用由乙方自理。其中項目部已把低壓電送至橋的附近。
7.3、負責編制施工組織設計,統一制定各項管理目標,組織編制年、季、月施工計劃、物資需用量計劃表,實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工,計量析測、實驗化驗的控制、監督、檢查和驗收;
7.4、負責工程測量定位、沉降觀測、技術交底,組織圖紙會審,統一安排技術檔案資料的收集整理及交工驗收;
7.5、負責提供鋼筋、鋼絞線、砼與大型設備(吊車、泵車);
7.6、按本合同約定,向勞務分包人支付勞動報酬。
8、勞務分包人義務
8.1、對本合同勞務分包范圍內的工程質量向工程承包人負責,組織具有相應資格證書的熟練工人投入工作;未經工程承包人授權或允許,不得擅自與發包人及有關部門建立工作聯系;自覺遵守法律法規及有關規章制度。
8.2、勞務分包人根據施工組織設計總進度計劃的要求,按工程承包人的階段、月、旬、周施工計劃,完成上述階段、時段施工計劃相應的勞動力安排計劃,保證按時完成任務。
8.3、勞務分包人全權委托本項目負責人負責工程實施結算等一切與本工程相關的活動。
8.4、按工程承包人統一規劃堆放材料、機具,按工程承包人標準化工地要求設置標牌,搞好生活區的管理,做好自身責任區的治安保衛工作。
8.5、勞務分包人須服從工程承包人轉發的發包人及工程師的指令。
8.6、勞務分包人所施工工程,如因質量不合格而產生的返工費,由勞務分包人自負。
8.7、在施工期內,如勞務分包人不能按質按量完成計劃工程,經工程承包人勸告后仍無明顯改進,工程承包人有權調整其承擔的工程任務,如仍然不能完成計劃工程,工程承包人有權終止本合同的繼續履行。由此造成的費用增加由勞務分包人承擔。
8.8、勞務分包人在履行本合同過程中,不得轉包他人,否則,工程承包人有權無條件終止本合同,已完工程驗收合格后按本合同單價結算,并應按工程承包人規定的期限退場。
8.9、勞務分包人在施工過程中必須服從甲方施工人員的安排,不得向工程承包人施工人員行賄同時不得有欺詐行為,一經發現將清退出場。
8.10、勞務分包人不得拖欠勞務分包人自己及施工關聯方的人工工資,機械臺班費用,材料費等。
8.11、勞務分包人不得與當地發生任何經濟糾紛和任何勞務往來。
9、安全施工與檢查
9.1、按照國家、地方的相關法律法規執行,并遵守甲方對安全施工提出的各項要求。
9.2、乙方應按甲方安全管理作業,遵守國家安全法律、法規和甲方的安全管理辦法,如有違反,甲方有權對乙方進行罰款,若引發安全生產事故,乙方承擔全部責任及所有費用。
9.3、鑒于該施工的箱梁橋與正在施工的長瀏高速相交,分包人必須采取有效的防護措施(如設密閉的安全通道)確保橋下行車安全,若引發事故和矛盾由乙方承擔全部責任以及所有費用。
10、安全防護
按照國家、地方的相關法律法規執行,并按甲方對乙方安全施工技術交底和相關要求進行各種安全防護。
11、事故處理
按照國家、地方的相關法律法規執行。
12、保險
按照國家、地方的相關法律法規執行。
13、承包工作內容
按照本協議工程業主技術規范和圖紙要求完成本橋梁箱梁施工工程的所有工作,包括:
13.1、箱梁橋施工的準備工作、用水、用電、施工工棚、鋼筋加工棚、場地的硬化(包括支架的基座砼為20cm其他區域為10cm)的所需人工以及機具。
13.2、支架工程:提供支架所需材料,并架設拆除,按要求預壓,確保滿足支架的承重要求
13.3、模板工程:乙方提供模板,箱梁外露面必須用經大瀏公司、監理處確認的優質的模板,且有足夠的剛度確保不會形變。模板安拆、涂脫模劑等。
13.4、鋼筋工程:鋼筋加工制作,安裝就位、包括綁扎,焊接,所需的機具和耗材,電焊機不少于8臺。鋼筋不考慮損耗。
13.5、砼工程:澆注砼;振搗砼;砼養生。
13.6、預應力工程:預應力鋼絞線的安裝、張拉、壓漿等所有工作。
13.7、以及與該橋箱梁施工有關的一切明示或暗示的工作(如保衛等)。、
14、勞務報酬
14.1 本工程的勞務報酬采用:不同工作成果的計件單價(含管理費),按確認的工程量計算。 14.2 采用上述方式計價的,不同工作成果的計件單價分別為:
14.3.1甲方僅進行質檢、試驗、測量及施工過程控制等工程管理,單價中包括乙方設備、人員的進退場、施工場地清理、工程施工的人工費、設備費、耗材、施工人員的保險費以及意外事故風險金、安全保衛以及協助甲方測量、質檢和試驗等一切與此相關的作業的費用;甲方僅供所需設計鋼筋、鋼絞線、砼的材料。同時甲方負責吊車事宜。若乙方不能按期完工,甲方有權部分或全部扣除工期質量獎。
14.3.2除非本協議另有約定,否則與本協議工程范圍內鋼筋安裝、砼澆注(前臺)有關的任何分項工程細目如果未列入上述結算細目中,則是乙方為完成本協議工程內容所必須完成的附屬工程義務,其費用已包含在上述有關承包細目單價中,不再另行結算和支付。
14.3.3本合同單價已包含因天氣、環境等方面的影響而造成的誤工費用。
15、工時及工程量的確認
15.1、采用按確定的工時計算勞務報酬的,由甲方施工員每日將提供勞務人數報甲方負責人,由甲方現場負責人復核并由甲方項目副經理確認。
15.2、 采用按確認的工程量計算勞務報酬的,由甲方施工員和乙方按月或約定時間將實際完成但不超過設計數量的工程量報甲方工程科審核,經甲方主管副經理認可,項目經理批準方可給予結算。對乙方未經甲方主管副經理認可,超出設計圖紙范圍和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予計量。
16、勞務報酬的支付
16.1乙方與甲方雙方約定支付方法按以下方案進行。
16.1.1、在結算時,應扣除甲方為乙方完成的實際工程數量和協助乙方完成工程量的費用。 16.1.2、工程完工后,乙方施工的工程經過監理驗收合格,攜相關資料到工程科結算。結算后須出具工程款項已結清的書面證明。
16.1.3、本工程甲方不預付款,乙方開工后,甲方按乙方每月工程進度付款,付至約總價款的50%~70%(含價撥款),每月付款一次,剩余工程款待工程中間交工驗收后90日內付至95%,總價款的5%作為保證金,待總體工程(指整個14標)竣工驗收后退還乙方。
16.1.4、如乙方對其所做工程的質量問題不維修或乙方未作答復,甲方可直接維修,其費用從乙方工程款中直接扣除。甲方接到因乙方原因造成的監理、業主書面批評指令,甲方將酌情扣除部分或全部保證金。
16.1.5、甲方以轉帳支票形式或雙方認可的方式支付乙方款項。
17、施工變更
17.1 施工中如發生對原工作內容進行變更,甲方以書面形式向乙方發出變更通知,并提供變更的相應圖紙和說明。乙方按照甲方(項目經理)發出的變更通知及有關要求,按照變更進行施工: 17.2 因變更導致勞務報酬的增加,由工程承包人承擔;因變更減少工程量,乙方勞務報酬應相應減少。
17.3 施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失,由乙方承擔。
17.4 因勞務分包人自身原因導致的工程變更,勞務分包人無權要求追加勞務報酬。
17.5 變更的計價:本合同中有規定的相同或相似的合同單價,直接套用;合同中無規定的,可以套用甲方與其他乙方簽訂的相同或相似的合同單價;均無套用的,雙方協商確定。
18、施工驗收
乙方應確保所完成施工的質量,應符合本合同約定的質量標準。乙方施工完畢,應向甲方提交完工報告,通知甲方驗收;甲方應當在收到乙方的上述報告后14天內對乙方施工成果進行驗收。
19、爭議
19.1 工程承包人和勞務分包人在履行合同時發生爭議,可以自行和解或要求有關主管部門調解,
(1)雙方達成仲裁協議,向 長沙市 仲裁委員會申請仲裁;
(2)向甲方所在地的人民法院起訴。
20、禁止轉包或再分包
20.1 勞務分包人不得將本合同項下的勞務作業轉包或再分包給他人。否則,甲方有權進行處置,勞務分包人將依法承擔責任。
21、不可抗力
本合同中不可抗力的定義與總包合同中的定義相同。按照國家、地方的相關法律法規執行。
22、文物和地下障礙物
23、違約
23.1、甲、乙雙方在履行本合同過程中,如出現合同條款以外的問題,由雙方協商解決,并簽訂補充協議,甲、乙雙方所簽補充協議與本協議具有同等的法律效力。
23.2、本合同簽訂后,雙方應共同遵守,若單方面違約,違約方應賠償另一方違約金,違約金數量不超過本合同金額的10%。
24、合同終止
24.1 雙方履行完合同全部義務,勞務分包人向工程承包人交付勞務作業成果,并經工程承包人及發包人驗收合格后,本合同即告終止。
25、合同份數
25.1本合同壹式兩份,具有同等效力,由甲方和乙方各執一份。
26、補充條款
26.1 雙方約定:遵守甲方的勞務結算管理的規定。
26.3 雙方約定:遵守甲方的與勞務分包相關的其他規定。
27、合同生效
合同訂立時間:月日
合同訂立地點:
本合同雙方約定 后生效。
工程承包人:(公章) 勞務分包人:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
企業建設工程合同書 篇24
合伙人: 215;(以下簡稱甲方),居住地:215; 身份證號:; 215;(以下簡稱乙方),居住地:215; 身份證號:; 甲、乙雙方經平等協商,就合伙承包河南焦作南水北調工程事宜,達成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨 在合法合理的前提下,搞好工程建設,進而實現各方利潤最大化。
二、合伙經營項目和范圍 合伙項目以福建215;公司中標合同確認的項目內容及范圍為準; 甲、乙雙方合伙承包的項目,對外以福建215;公司名義出現。
三、合伙期限 合伙期限至合伙施工的項目完工,各方結算完畢為止。
四、出資額、方式及比例
1.甲方以現金出資,出資額為人民幣 萬元。該款為起動項目的前期費用,占全部出資比例 %。
2.乙方以設備出資(含當地協調社會關系),占 %。
五、盈余分配與債務承擔
1.盈余分配,以出資為依據,按比例分配;
2.合伙如產生債務,先由合伙財產償還;合伙財產不足清償時,以各合伙人的出資為依據,按比例承擔。
六、退伙 合伙期間,一方退伙將嚴重影響合伙項目建設進行的,不得退伙; 退伙需經對方同意,方可實行; 未經合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的,應進行賠償。
七、權利與義務
1.甲方為合伙期間的財務負責人,合伙項目的一切財務收入、支出均需經甲方同意方可支出與進帳;同時,甲方參與合伙項目的日常管理;
2.乙方負責項目的工程管理、設備維護及當地社會關系的協調,并參與日常管理;
3.甲、乙雙方共同決定合伙重大事項。
八、禁止行為
1.未經全體合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名義進行業務活動;
2.禁止合伙人在合伙不利時退伙。
九、合伙期滿 合伙期滿,雙方按合伙協議進行結算,盈虧均按比例承擔、分配。
十、糾紛解決 若雙方有糾紛則協商解決,簽訂的補充協議與此協議具有同樣法律效力。若協商不成,則215;所在地法院解決 ------
第一條 合伙宗旨:___________________________________________________
第二條 合伙名稱 、主要經營地:______________________________________
第三條 合伙經營項目和范圍:_________________________________________
第四條 合伙期限,自________年____月____日起,至________年____月____日止,共________年。
第五條 出資金額、 方式、期限
(一)合伙人_________(姓名)以_________方式出資,計人民幣_________元;______________(其他合伙人同上順序列出)
(二)各合伙人的出資,于________年____月____日以前交齊。
(三)本合伙出資共計人民幣_________元。合伙期間各合伙人的出資為共有財產,不得隨意請求分割。合伙終止后,各合伙人的出資仍為個人所有,屆時予以返還。
第六條 盈余分配與債務承擔 合伙各方共同經營、共同勞動,共擔風險,共負盈虧
企業建設工程合同書 篇25
發包方(甲方):
承包方(乙方):
裝飾工程施工責任合同書發包方(以下簡稱甲方):
委托代理人:(姓名)聯系電話:承包方(以下簡稱乙方):承包負責人:(姓名)聯系電話:經考察,甲方同意乙方承包甲方裝飾工程任務。為明確雙方在施工過程中的權利、責任和義務,經雙方共同協商,簽訂如下條例:
一、工程地址:商丘--
二、工程概況:玻璃雨棚及其它部位的型材
三、人工費項目及價格:材料及人工費單價為每個雨棚20元,具體數量以現場項目經理審核為準。
四、材料:雨棚玻璃為55鋼化加膠玻璃,管材為10215;10加厚鍍鋅管,連接為不銹鋼駁接爪,收口為中性結構膠。
五、承包方式:包工包料,施工工具乙方自備,必須齊全有效。
六、付款方式:簽訂合同后支付訂金20元。竣工合格后支付全款。
七、工程驗收與保修雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
1、材料進場后的材料驗收;
2、基層驗收;
3、飾面驗收;
4、細節驗收及修補
八、本合同一式兩份,自雙方簽訂之日起生效,根據合同約定的施工期限,乙方承包的工程自驗收合格之日起,視為甲乙雙方解除承包關系,本合同自動失效。
甲方簽字:乙方簽字:代表:責任人:________年____月 日________年____月____日
企業建設工程合同書 篇26
基本建設工程儲備借款合同
借款方:_________貸款方:_________
借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款,經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任,恪守信用,根據有關規定,特簽訂本合同。
第一條本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款人民幣(大寫)_________元,用于_________。本貸款期從開始支用之日起,至還清全部貸款本息止,貸款期為_________年。
第二條本貸款是為建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款,實行專款專用。不得用于擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。
第三條自支用貸款之日起,貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內,月利率為_________‰。借款方不按期歸還貸款,逾期部分加收利息_________%,對超儲積壓設備(材料)占用的貸款加收利息_________%。
第四條借款方保證在_________年_________月_________日之前,用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還,貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。
第五條貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款,如未按期提供貸款,應承擔由此造成的經濟損失。
第六條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況,了解借款方的經營管理、計劃執行、設備采購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款,貸款方有權扣回貸款本息,并對違約使用部分加收罰息_________%。
第七條本合同條款以外的其他事項,雙方遵照《_____》的有關規定辦理。
第八條本合同經雙方簽章后生效,貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份,借貸雙方簽章后各執一份,報送_________各一份。
借款方(公章):_________貸款方(公章):_________
負責人(簽字):_________負責人(簽字):_________
地址:_________地址:_________
_________年____月____日_________年____月____日
企業建設工程合同書 篇27
建設工程保持廉潔協議書
工程項目名稱:_________
發包單位(甲方):_________
承包單位(乙方):_________
承包單位所在地址:_________
為了規范建設市場,確保建設工程高效,優質,按時竣工投產,遵照國家建設部,監察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神,根據_________有關要求,并經甲乙雙方同意,特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。
1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。
2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定,如發現有違反規定的,除給予當事人批評教育外,應視情節輕重,后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。
3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監督,定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。
4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動,須經主管領導同意,甲方人員不得接受乙方贈送的禮品,禮金和有價證券,難以拒收的,必須按有關規定登記上交。
5.甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為,應及時采取措施,終止其不廉潔行為的繼續發生,并報告主管領導。
6.乙方有權了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定,支持甲方執行有關規定和制度。
7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定),按時出席甲方召集的有關會議。
8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品,禮金及各種有價證券,如乙方違反,根據具體情況和造成的后果,甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰,直至終止工程合同,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。
9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員,被檢察機關立案查處的,甲方有權取消或終止工程項目施工合同,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔,并向甲方單位承擔經濟賠償責任。
10.乙方在工程項目建設中發現甲方人員有不廉潔的行為,應及時采取措施,終止其不廉潔行為的繼續發生,并及時告知甲方單位主管領導;情節嚴重的可向區有關部門投訴或舉報。
11.本協議使用時間:本工程發包,建設,竣工驗收全過程及協議前后甲乙雙方發生的有違反本協議的行為。
12.本協議的甲方指工程建設單位,分包工程的總包方和建設工程受托監理單位。
13.甲乙雙方愿意接受建設主管部門,紀檢監察部門,檢察部門對本協議執行情況的監督檢查直到處罰。
14.本協議一式六份,甲乙雙方各執一份,甲乙雙方主管部門各備案一份,抄報建筑管理所一份,送甲方紀檢(監察),檢察室備案一份。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
法人代表(簽字):_________
法人代表(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日