定做合同范本(通用13篇)
定做合同范本 篇1
承攬人:
定作人:
定作人委托承攬人制作——————,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條定作成品
1.定作成品名稱為:
2.定作成品規格為:
3.定作成品數量為:——,單位為:————
第二條定作成品質量要求
定作成品的質量要求為:——,
(定作物品,需封存樣品的,應寫明要由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收依據。)
第三條原材料的提供辦法、規格、數量、質量、期限
1.承攬人提供原材料的數量為:——消耗定額為:——規格為:——
2.定作人對原材料檢驗期限是:——,承攬人隱瞞原材料缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響定作物質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款數或退貨。
3.原材料交付或提取日期的計算,參照合同第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙的提供辦法、期限
1.技術資料、圖紙由——一方提供。
2.提供方提供技術資料、圖紙的期限為:——————
3.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應及時通知定作人;定作人應在日/月內回復,提出修改意見。承攬人在規定時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。
4.保密要求:————————(注意,承攬人對于承攬的工作,定作人是否要求保密,要明確約定。如果定作人要求保密,承攬人應嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。)
第五條報酬
承攬人按合同有關要求交付全部定作物時,定作人付給承攬人價款(或酬金)——元。(若有國家或主管部門規定,則應按該規定執行。)
第六條驗收標準和方法
1.驗收標準為本合同規定的質量要求、圖紙、樣品。
2.驗收期限為:_________
、俣ㄗ魅藨春贤幎ǖ钠谙掾炇粘袛埲怂瓿傻墓ぷ。
、隍炇涨,承攬人應向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
3.保證期限為:_____________
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,由雙方協商保證期限。保證期內發生問題,除定作人使用、保管不當原因而造成質量問題以外,定作物成品由承攬人負責修復或退換。
4.雙方當事人對承攬的定作物和項目質量,在檢驗中發生爭議時,可由________質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨時間和地點
1.交(提)定作物期限為:_____________。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應在事先與對方達成協議。承攬人自備運輸工具交送定作物的,以定作人接收的戳記日期為準。委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準。(雙方當事人不同意以上計算方法,可以另行約定。)
2.交貨地點:______
第八條包裝
1.包裝定作物的材料:
2.包裝定作物的方式:
3.包裝定作物的標準與要求:
4.包裝定作物的費用由________一方負擔。
第九條運輸
1.本次定作承攬中,采用_____運輸方式。
2.本次定作承攬中的運輸費用由——————一方承擔。
第十條結算
1.定作人應在承攬人交付符合要求定作物的——日/月內,與承攬人結算。
2.定作人采用(寫明是現金結算,還是轉賬結算,還是銀行匯款結算)作為結算方式。
第十一條定金與預付款
1.承攬人要求定作人交付——元定金;定作人不履行合同,無權請求返還定金,承攬人不履行合同的,應雙倍返還定金。
2.定作人可向承攬人給付——元預付款。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款;定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余額的,定作人可以請求返還。
第十二條承攬人的違約責任
1.承攬人未按合同規定的質量交付定作物,定作人同意利用的,應按質論價;定作人不同意利用的,承攬人應負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經修整或調換后,定作物仍不符合合同規定的,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
2.交貨時間到期,承攬人交付定作物數量少于合同規定,定作人仍然需要的,承攬人應照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不需要的,定作人有權解除合同,由此造成的損失由承攬人賠償。
3.承攬人未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應向定作人支付該不合格包裝物低于合格包裝物的階值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
4.承攬人逾期交付定作物,應向定作人償付違約金——元;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的——‰償付違約金。未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權暫不接收。
5.承攬人不能交付定作物,應向定作人償付不能交付定作物的價款總值的——%(一般為10%~30%)或酬金總額的______%(一般為20%~60%)的違約金。
6.異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作人代保管時,承攬人應支付定作人實際支付的保管費、保養費等。
7.實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收入時,承攬人除按合同規定負責運到正確指定地點或接收人處,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8.由保管不善致使定作人提供的包裝、設備及其他物品毀損滅失的,承攬人應向定作人償付定作人因此造成的損失。
9.承攬人隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響定作物質量的,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
第十三條定作人違約責任
1.定作人中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應賠償承攬人因此造成的損失。
2.定作人中途終止合同,定作人償付承攬人未履行部分價款總值的——%(一般為10%~30%)的違約金。
3.定作人未按合同規定的時間和要求向承攬人提供技術資料或包裝物的,沒有作好必要的準備工作致使承攬人無法開始工作的,承攬人有權解除合同,定作人應賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應償付承攬人停工待料的損失。
4.定作人逾期領取定作物,應支付違約金——元,應向承攬人支付保管費、保養費等。定作人逾期6個月不領取定作物的,承攬人有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管費、保養費后,退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬、保管費、保養費時,定作人還應補償不足的部分;如定作物不能變賣,定作人應賠償承攬人的損失。
5.定作人逾期付款,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的——一‰償付違約金。
6.定作人無故拒收定作物的,應賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7.定作人變更交付定作物地點或接收人時,要承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
1.在合同履行期內,由于不可抗力,致使原材料毀損、滅失的,定作人不對承攬人負賠償責任。
2.在合同履行期內,由于不可抗力,致使定作物毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應采取積極措施,盡量減少損失。
3.在合同履行期之后,由于不可抗力,致使定作物毀損、滅失的,承攬人不能免除違約責任,除非是定作人遲延接受或無故拒收,此時,定作人應向承攬人承擔損害賠償責任。
第十五條爭議解決方式
履行本合同時,若當事人發生爭議,雙方應協商解決;協商不成,可向_______仲裁委員會申請仲裁。(如果不同意仲裁的,只能向人民法院起訴。)
第十六條合同的變更或解除
經雙方當事人協商一致,本合同可以變更或解除。第十七條雙方約定的其他事項本合同一式二份,定作人和承攬人各持一份。
定作人:(簽章)
定作人地址:
承攬人:(簽章)
承攬人地址:
簽訂日期:——年——月——日
定做合同范本 篇2
甲方:
住所:
電話:
乙方:
住所:
代表人:
電話:
甲方向乙方,定作下列木器家具,經雙方協商訂立本合同,共同信守。
1.原料供應及檢驗:甲方供應,乙方完成定作的家具后,如有余料應退還給甲方,乙方應于甲方供料之日起 天內完成檢驗工作,發現所供原料不符合要求應及時通知甲方更換。
2.規格標準:按圖紙式樣規格制作。
┏━━┯━━━━┯━━━━━┯━━┯━━┯━━┯━━━━┯━━━━┓
┃圖號│家具名稱│單位(個)│數量│單價│總價│油漆顏色│交貨日期┃
┠──┼────┼─────┼──┼──┼──┼────┼────┨
┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼─────┼──┼──┼──┼────┼────┨
┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼─────┼──┼──┼──┼────┼────┨
┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼─────┼──┼──┼──┼────┼────┨
┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼─────┼──┼──┼──┼────┼────┨
┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┴────┴─────┴──┴──┴──┴────┴────┨
┃以上共計加工費人民幣(大寫) ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
3.質量及技術標準:乙方應采用不低于其同行業的技術標準完成合同約定的工作任務。
4.交貨方式及檢驗方式:在乙方廠內交貨,由甲方自提,甲方應于提貨當時進行檢驗,自收貨之日起 天內未提出異議視為貨物符合合同約定的質量標準。
5.付款辦法:甲方應于交提貨的同時向乙方支付貨款。
6.任何一方不履行本合同致使對方受到損失時,應由違約者負賠償責任。
本合同一式四份,雙方各執兩份。
甲方:(蓋章) 代表人:
乙方:(蓋章) 代表人:
定做合同范本 篇3
定作方:
承攬方:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
材料名稱規格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協商的其它條款
定作方承攬方
單位名稱(章)單位名稱(章)
單位地址:單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
年月日 年月日
有效期限: 年月日至年月日
定做合同范本 篇4
定作人 (甲方):
承攬人 (乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定,甲乙雙方遵循平等自愿、協商一致和誠實信用的原則,現就電瓶產品委托乙方加工制作的相關事宜,特簽訂本合同:
第一條 合作內容
加工定作內容:就乙方目前生產的20多個品種的電瓶 ,甲方暫定在合同期限內向乙方定做30萬支。
第二條 合同期限
自本合同生效之日起至 20xx 年 12 月 30 日止。
第三條 加工定作方式
1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為:由甲方提供原材料,乙方進行加工制作,生產出成品后,向甲方交付產品,乙方收取加工勞務費。
2、在本合同期限內,生產原材料和成品的所有權均系甲方所有,乙方只具有收取勞務費的權利和義務。
3、關于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協商確定。
第四條 加工勞務費
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。
第五條 雙方的權利與義務
1、本合同期限內,甲方負責向乙方供應生產電瓶產品所需的一切原材料,乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產品堆放,甲方對原材料享有所有權,甲方派專人就原材料簽收登記、保管,并按生產進度的需要發放原材料。
2、甲方有權監督乙方進行加工制作,如發現存在不合格產品的,甲方可拒絕接收成品,并有權要求乙方承擔成本損失。
3、乙方應對生產的成品,分批次向甲方移交。
4、未經甲方同意,乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉移、出售、贈與、擔保等) 。
5、合同期間,非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產。
6、合同履行期間,乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方認為有需要對生產的產品辦理質押等手續的,乙方應全面配合。
第六條 驗收標準
乙方生產的產品質量應嚴格按照國家標準或行業標準執行乙方下線的成品每天向甲方辦理移交。
第七條 違約責任
1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產線上的半成品及未交付的成品,在此期間,如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。
2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產品的,則由乙方承擔損失賠償責任。
第八條 其他
1、本合同未盡事宜,可由雙方簽訂補充協議,補充協議與本合同相沖突的,以補充協議為準。
2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效,在履行合同的過程中發生爭議的,可向合同履行地人民法院訴訟解決。
3、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
定做合同范本 篇5
定作方(甲方):___________________
承攬方(乙方):___________________
簽約地點:
簽訂日期:年月日
加工定作承攬合同
定作方(下稱“甲方”):
承攬方(下稱“乙方”):____________________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方在自愿、平等、協商一致的基礎上,就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協議,以資共同信守。
第一條定作物品名、規格型號、數量:
第二條加工成品質量要求:。
第三條原材料的提供:原材料由方提供。原材料品牌及質量要求:
第四條技術資料、設計方案及圖紙提供辦法:由乙方設計,經甲方書面確認后,作為制作的依據。
第五條合同價款:
第六條付款方式:乙方將定作物運到甲方指定地點,經甲方初步驗收合格后,按實際驗收合格的數量支付該批次全部價款的%,剩余%為質保金,質保期滿無質量問題的,甲方一次性付清。每次付款前,乙方應當提供等額正規發票,否則甲方有權拒絕付款。
第七條交貨時間、地點及方式
1.簽訂本合同后日內,乙方交付本次定作的全部產品;甲方分批定作的,乙方按照甲方書面通知的數量和時間供貨;
2.乙方負責將定作的產品運到甲方辦公地點或施工現場;如果定作的產品需要現場制作或安裝的,乙方應當派專人進行現場作業。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中,甲方不另行支付。
第八條驗收標準和方式
1.定作產品運至現場后,甲方應當及時組織人員進行驗收,對不合格的產品,應當在2日內向乙方提出;對使用后才能夠檢測產品是否合格的,質保期為年,在質保期內發生質量問題的,乙方應當在甲方通知后24小時內予以修復或更換。2.甲方應當按照國家標準、地方標準、相關產品的行業標準及甲方要求的標準進行驗收。
第九條甲方的權利和義務
1.有權檢查乙方提供的定作產品原材料,有權要求乙方更換對不合格的原材料;
2.有權審核乙方提供的產品設計方案或圖紙;
3.有權要求乙方按時交付合格的定作產品;
4.應當按時向乙方支付價款。
第十條乙方的權利和義務
1.有權要求甲方支付價款;
2.保證提供符合約定的定作產品,原材料符合約定的質量要求;
3.應當按時交付定作產品;
4.負責產品的運輸和安裝,并承擔相應費用;
5.在制作、運輸、安裝過程中發生的安全責任事故,由乙方承擔全部責任,因此給甲方造成損害的,乙方應當予以賠償;
6.由于乙方產品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產損害的,乙方應當負責賠償,因此給甲方造成損害的,乙方應當予以賠償。
第十一條違約責任
一、甲方的違約責任
1.甲方中途變更定作物的規格、質量或設計等,應承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。
2.甲方無正當理由拒絕接收定作物的,仍應當向乙方支付相應價款。
3、甲方遲延付款的,每遲延一日,應當向乙方支付應付款0.3‰的違約金。
二、乙方的違約責任
1.乙方未按合同規定的質量標準交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收并終止合同,由此造成的損失由乙方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),逾期一日應當向甲方償付遲延貨物總價0.3‰的違約金;未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的,應退還甲方已付的全部貨款并承擔由此給甲方造成的全部損失。
第十二條其他
1.本合同壹式叁份,甲方持貳份,乙方持壹份,自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執行。
2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達,任何一項通知送達下面地址的視為送達,盡到通知義務。如任何一方地址變更的應當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應當配合送達方簽字確認,否則送達方有權申請公證送達,由此產生的費用由接收方承擔。
第十三條其它約定
甲方(蓋章):乙方(蓋章):法定代表人法定代表人
(或授權簽約人):(或授權簽約人):
甲方地址:電子郵箱:
郵編:傳真:聯系電話:聯系人:
乙方地址:電子郵箱:
郵編:傳真:聯系電話:聯系人:
合同簽訂時間:年月日
合同簽訂地點:
定做合同范本 篇6
定作人(甲方):
承攬人(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定,甲乙雙方遵循平等自愿、協商一致和誠實信用的原則,現就電瓶產品委托乙方加工制作的相關事宜,特簽訂本合同:
第一條合作內容
加工定作內容:就乙方目前生產的20多個品種的電瓶,甲方暫定在合同期限內向乙方定做30萬支。
第二條合同期限
自本合同生效之日起至20xx年12月30日止。
第三條加工定作方式
1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為:由甲方提供原材料,乙方進行加工制作,生產出成品后,向甲方交付產品,乙方收取加工勞務費。
2、在本合同期限內,生產原材料和成品的所有權均系甲方所有,乙方只具有收取勞務費的權利和義務。
3、關于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協商確定。
第四條加工勞務費
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。
第五條雙方的權利與義務
1、本合同期限內,甲方負責向乙方供應生產電瓶產品所
需的一切原材料,乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產品堆放,甲方對原材料享有所有權,甲方派專人就原材料簽收登記、保管,并按生產進度的需要發放原材料。
2、甲方有權監督乙方進行加工制作,如發現存在不合格產品的,甲方可拒絕接收成品,并有權要求乙方承擔成本損失。
3、乙方應對生產的成品,分批次向甲方移交。
4、未經甲方同意,乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉移、出售、贈與、擔保等)。
5、合同期間,非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產。
6、合同履行期間,乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方認為有需要對生產的產品辦理質押等手續的,乙方應全面配合。
第六條驗收標準
乙方生產的產品質量應嚴格按照國家標準或行業標準執行乙方
下線的成品每天向甲方辦理移交。
第七條違約責任
1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產線上的半成品及未交付的成品,在此期間,如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。
2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產品的,則由乙方承擔損失賠償責任。
第八條其他
1、本合同未盡事宜,可由雙方簽訂補充協議,補充協議與本合同相沖突的,以補充協議為準。
2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效,在履行合同的過程中發生爭議的,可向合同履行地人民法院訴訟解決。
3、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
時間:
定做合同范本 篇7
供貨單位全稱: (以下簡稱甲方)
需方單位全稱:(以下簡稱乙方)
根據《經濟合同法》及有關條例規定,經雙方協商一致簽訂本合同,并嚴格信守以下條款:
1、供貨日期:自合同簽訂日內供貨。
2、產品質量標準:
3、交貨地點:
4、合同有效期:自合同簽訂日起至付清全部工程款為止
5、結算方式:據實結算
6、付款單位名稱:付款方式: 期限:
7違約現任:
1、供方不能交貨,向需方償付未交貨部分貨款總值%的違約金;
2、需方中途退貨,向供方償付付退貨部分總%的違約金;
3、其余違約責任,按有關條例執行。
8、其他補充事項:
9、梧合一式份,雙方各執一份,副本一份,副本份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
定做合同范本 篇8
合同編號:_________
定作人(甲方):_________
承攬人(乙方):_________
為維護甲、乙雙方當事人的合法權益,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國產品質量法》等法律、法規及有關規定,經雙方協商一致,訂立本合同。
一、品名、用材、規格、數量、價款
(一)家具名稱:_________(由型號、基材、類別三部分組成)。
(二)甲方自定規格的家具,于_________年_________月_________日前將家具圖紙、樣品、技術資料等材料一式兩份,由雙方簽名或蓋章確認后作為合同附件。
二、支付方式
(一)定金:甲方于_________年_________月_________日向乙方支付人民幣_________元,作為定金。
(二)預付款:甲方于_________年_________月_________日向乙方支付人民幣_________元,作為預付款。
(三)第一次付款:_________年_________月_________日付款人民幣_________元。
第二次付款:_________年_________月_________日付款人民幣_________元。
補充約定:_________。
(四)支付方式:『□支票』 『□轉帳』 『□現金』 『□其他』
三、家具交付期限、地點和方式、運費結算、運輸風險承擔及安裝
本合同所訂家具按以下第_________種方式交(提)貨:
(一)乙方于_________年_________月_________日將家具送到甲方指定地點_________區(縣)_________路_________弄_________號_________室。
(二)甲方于_________年_________月_________日到乙方指定地點_________自提家具。
(三)如無特別約定,由乙方負責安裝家具。
乙方送貨的,運費及運輸途中風險由乙方承擔;甲方自提的,運費及運輸途中風險由甲方承擔。但甲乙雙方有特別約定的除外。
四、甲方權利及義務
(一)甲方對乙方使用的材料具有檢驗權。
(二)甲方按照合同約定提供家具圖紙、樣品、技術要求等材料。
(三)甲方應協助乙方完成工作。
(四)甲方應及時接收家具,并進行檢驗。
(五)甲方應按照合同約定的時間、方式支付價款。
(六)在履行合同過程中,甲方有權對家具的質量、數量等進行監督檢驗,但不得妨礙乙方的正常工作。
五、乙方權利及義務
(一)乙方應及時對甲方提供的圖紙、樣品、技術資料等的合理性進行確認。
(二)乙方應妥善保管甲方提供的圖紙、樣品、技術資料等,并按照甲方的要求保守秘密,未經甲方許可,不得留存復制品及技術資料。
(三)乙方交付家具時,應提供產品質量合格證明、使用說明書、“三包”憑證及發票等。
(四)如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的家具享有留置權。
(五)乙方應按照合同約定交付家具。
(六)未經甲方同意,乙方不得將家具定作的主要工作交由第三人完成。
六、驗收
甲方應對家具的用材、數量、商標、規格、色澤等進行驗收,如有異議,及時提出。
七、家具的質量要求、技術標準
(一)質量標準:執行 □國家/□地方/□企業 家具產品標準。
(二)安全標準:執行gb18584-木家具中有害物質限量標準。
(三)售后責任保證:執行《上海家具行業產品“三包”責任規則》。
八、違約責任
(一)因乙方原因造成家具未達質量標準,甲方有權要求乙方無償返工或更換,并承擔相應的違約責任;經乙方返工或更換后,仍未達質量標準的,甲方有權解除合同,乙方應賠償甲方相應損失。
(二)乙方交付家具數量不足,甲方有權要求乙方補齊并承擔相應的違約責任。
(三)乙方未經甲方同意逾期交付家具的,應向甲方支付違約金,_________。
(四)甲方未經乙方同意逾期付款的,應向乙方支付違約金,_________。
(五)_________。
(六)_________。
九、變更與解除
甲方中途變更或解除合同,應書面通知乙方。如給乙方造成損失的,應賠償相應損失。
十、不可抗力
(一)任何一方因不可抗力造成全部或部分不能履行合同的,可免除相應責任。但遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
(二)遇有不可抗力的一方,應及時書面通知對方。
十一、爭議解決
發生的爭議,由雙方協商解決;也可請求調解;或選擇下列方式第_________種方式解決:
1.提請上海仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院提請起訴。
十二、其他事項
十三、本合同一式_________份,甲、乙雙方各執_________份。
定作人(甲方):_________
簽訂時間:_________年___月___日
承攬人(乙方):_________
簽訂時間:_________年___月___日
定做合同范本 篇9
供方:_________(以下簡稱甲方)
需方:_________(以下簡稱乙方)
經雙方洽談,根據《中華人民共和國合同法》有關規定,特簽訂以下合同:
一、合同內容:
1、辦公桌臺:規格140×70×76cm,附柜:120×42cm,用_________制作。
2、書柜:規格140×40×200h(cm)。_________為主材制作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板制作。
二、數量、單價及金額:
制作辦公桌椅共_________套,桌臺為_________元/套(含附柜),椅子為_________元/張,_________個 _________書柜,為_________元/個?偨痤~:_________元。(備注按已有的規格、款式、尺寸、質量現場量取后制作)。
以上價格為不變價,含稅費、安裝及運費等,需方不再承擔其它任何費用。
三、質量要求:
甲方按乙方要求制作樣板,樣板須經乙方認可并封板,甲方按樣板生產、交貨,如有制作問題由甲方負責修改。(注:用料、材質、尺寸必須按乙方樣板,如果末按乙方樣板生產,而導致教職工無法使用由甲方負責更換,并承擔相應的經濟責任。)
四、加工、售后服務方式:
甲方負責全包工包料,應嚴格按照依照合同規定選用原材料,并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響辦公家具的質量時,乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_________年,在保修期內,家具出現質量問題,甲方應免費修理(包括材料費和工時費)。
在保修期內,因同一嚴重質量問題,修理兩次仍達不到標準要求的,憑修理記錄和有關證明,甲方應為乙方免費調換同規格型號、同樣式的產品。
五、交貨時間及地點:
在_________年_________月_________日前交貨,交貨地點在_________。
產品自交貨之日起90日內,發生嚴重質量問題,乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時,應當按原定購價格一次退清貨款。
六、驗收標準及方式:
甲方交貨給乙方進行驗收,驗收以所封樣板為標準。驗收合格,雙方辦理交接手續。如不合標準,甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補,甲方應按原價和乙方提出的交貨時間,保質保量地按時完成。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用:
包裝必須按廠家原包裝標準,裝載必須與運輸方式相符,期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
八、付款方式及期限:
即貨到驗收合格后付總貨款的90%,扣留10%貨款為一年期質量保證金。保證金到期無質量問題付清。
九、違約責任:
1、甲方違約責任:
(1)甲方如中途變更訂做,應賠償乙方因此而造成的損失。
(2)甲方如中途廢止合同,應賠償乙方因此造成的全部經濟損失。
(3)甲方未按合同規定的質量交付家具或完成工作,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
(4)甲方未按合同規定包裝家具,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成家具的毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
(5)甲方逾期交付標的物,應當按照合同規定,向乙方償付違約金;合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
(6)甲方實行代運或送貨的標的物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任:
(1)乙方中途變更標的物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
(2)乙方中途廢止合同,屬甲方提供原材料的,償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。
(3)乙方如無故超過合同規定期限付款,每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
(4)超過合同規定期限領取標的物的,除償付違約金外,還應當承擔甲方實際支付的保管、保養費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的,甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給乙方;變賣標的物所得少于報酬、保管、保養費時,乙方還應補償不足部分;如標的物不能變賣,應當賠償甲方的損失。
(5)無故拒絕接收標的物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
(6)變更交付標的物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同,如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同,經雙方協商或有關機關證明,可免予承擔經濟責任。
十一、合同雙方在合同履行過程中發生糾紛的,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十二、本合同如有未盡事宜,須經雙方協商修訂,協商不成按合同法有關規定執行。
本合同一式貳份,雙方各執一份,自簽字之日起生效。
甲方:_________ 乙方:_________
地址:_________ 地址:_________
甲方代表:_________ 乙方代表:_________
電話號碼:_________ 電話號碼:_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
銀行帳號:_________ 銀行帳號:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
定做合同范本 篇10
定 作 方(下稱“甲方”):
承 攬 方(下稱“乙方”):____________________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方在自愿、平等、協商一致的基礎上,就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協議,以資共同信守。
第一條 定作物品名、規格型號、數量:
第二條 加工成品質量要求: 。
第三條 原材料的提供:原材料由 方提供。原材料品牌及質量要求:
第四條 技術資料、設計方案及圖紙提供辦法:由乙方設計,經甲方書面確認后,作為制作的依據。
第五條 合同價款:
第六條 付款方式:乙方將定作物運到甲方指定地點,經甲方初步驗收合格后,按實際驗收合格的數量支付該批次全部價款的 %,剩余 %為質保金,質保期滿無質量問題的,甲方一次性付清。每次付款前,乙方應當提供等額正規發票,否則甲方有權拒絕付款。
第七條 交貨時間、地點及方式
1.簽訂本合同后 日內,乙方交付本次定作的全部產品;甲方分批定作的,乙方按照甲方書面通知的數量和時間供貨;
2.乙方負責將定作的產品運到甲方辦公地點或施工現場;如果定作的產品需要現場制作或安裝的,乙方應當派專人進行現場作業。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中,甲方不另行支付。
第八條 驗收標準和方式
1.定作產品運至現場后,甲方應當及時組織人員進行驗收,對不合格的產品,應當在2日內向乙方提出;對使用后才能夠檢測產品是否合格的,質保期為 年,在質保期內發生質量問題的,乙方應當在甲方通知后24小時內予以修復或更換。
2.甲方應當按照國家標準、地方標準、相關產品的行業標準及甲方要求的標準進行驗收。
第九條 甲方的權利和義務
1.有權檢查乙方提供的定作產品原材料,有權要求乙方更換對不合格的原材料;
2.有權審核乙方提供的產品設計方案或圖紙;
3.有權要求乙方按時交付合格的定作產品;
4.應當按時向乙方支付價款。
第十條 乙方的權利和義務
1.有權要求甲方支付價款;
2.保證提供符合約定的定作產品,原材料符合約定的質量要求;
3.應當按時交付定作產品;
4.負責產品的運輸和安裝,并承擔相應費用;
5.在制作、運輸、安裝過程中發生的安全責任事故,由乙方承擔全部責任,因此給甲方造成損害的,乙方應當予以賠償;
6.由于乙方產品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產損害的,乙方應當負責賠償,因此給甲方造成損害的,乙方應當予以賠償。
第十一條 違約責任
一、甲方的違約責任
1.甲方中途變更定作物的規格、質量或設計等,應承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。
2. 甲方無正當理由拒絕接收定作物的,仍應當向乙方支付相應價款。
3、甲方遲延付款的,每遲延一日,應當向乙方支付應付款0.3‰的違約金。
二、乙方的違約責任
1.乙方未按合同規定的質量標準交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收并終止合同,由此造成的損失由乙方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),逾期一日應當向甲方償付遲延貨物總價0.3 ‰的違約金;未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的,應退還甲方已付的全部貨款并承擔由此給甲方造成的全部損失。
第十二條 其 他
1.本合同壹式 叁 份,甲方持 貳 份,乙方持 壹 份,自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執行。
2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達,任何一項通知送達下面地址的視為送達,盡到通知義務。如任何一方地址變更的應當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應當配合送達方簽字確認,否則送達方有權申請公證送達,由此產生的費用由接收方承擔。
第十三條 其它約定
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
定做合同范本 篇11
甲方(采購方):
乙方(供貨方):
經甲、乙雙方共同協商,甲方要求乙方為其訂制尚藍雅品牌服裝,達成以下協議:
(一)內容:
1. 款式
2. 數量:____________________ 價格:__________________合計:________________
3. 規格:__________________________________________
4. 面料:__________________________________________
5. 做工:__________________________________________
(二)交貨期限 天,由甲方先行交付貨物預付款50%,計人民幣 ,乙方收到預付款及確認小樣后開始計算工期,其余款項生產完成甲方驗收后支付50%,如有拖欠,則按1‰每天給付滯納金。同時,乙方應按時交貨,如有拖延,按滯納金1‰每天扣抵貨款。
(三)乙方嚴格按甲方所注明的內容制作(參照樣衣標準),如有質量問題,甲方可要求乙方返修或重做,所有費用由乙方承擔。(注:①在返工期內乙方不再承擔滯納金;②返工期不得超過原交貨期限天數),但如果甲方中途要求更改制作內容,需書面通知乙方,并承擔由此發生的相關費用及工期延誤所造成的損失。
(四)乙方有義務為甲方選擇正規布行的面料進行生產,但因布匹廠家每批次顏色上的缸差而導致的顏色偏差不承擔責任。如果甲方對乙方所生產的貨品面料質量存在爭議,可要求乙方提供合同所約定的布廠的發貨清單。如果甲方仍有置疑,可申請有關部門進行質量鑒定。確有問題的,乙方承擔此責任以及由此產生的相關費用并保留向第三方(布料生產企業)追究責任的權利。否則甲方無權對外觀無顯著差異的布料自行論定,或以此為借口拒付貨款。
(五)乙方正常提供四個尺碼(S、M、L、XL ),一個尺碼少于20件的,每件加收10%的裁剪費。若有個別需要特別量身的,則每件價格加收20%。
(六)合同所簽金額均為不含稅價格
1)甲方如需開具17%增值稅發票需加收必須加收17%的合同金額作為增值稅上繳國庫,同時請轉賬至:
開戶名:
開戶行:
公司帳號:
2)甲方如需開具普通稅務發票,需加收4%合同金額作為稅金上交國庫,同時請轉賬至:
開戶名:
開戶行:
公司帳號:
3)不開發票轉賬至:
法人戶名:
開 戶 行:
卡 號:
(七)特別約定:_____________________________________________________________________
(八)本協議一式二份,簽字或蓋章即生效。
甲方(蓋章):_________________________
聯系人:_________________________
乙方(蓋章):___________________________
聯系人:_________________________
定做合同范本 篇12
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就 服制作業務共同商定,簽訂以下合同,共同遵守。
【一】產品名稱、價格、數量。
詳見附件——價格、數量、名稱。此“附件”經雙方認可后,作為本合同的附件。
【二】交貨地點及時間:
1、交貨地點:
2、交貨時間:自本合同簽訂且乙方收到預付款后 日內。
【三】加工形式:
1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品,經雙方確認后,
再進行批量生產。
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式。
3、貨物到達甲方指定地點后,甲乙雙方依據訂貨清單進行清點驗收,
并辦理交接簽字手續。
【四】甲方責任:
1、甲方通過服裝款式及面料后,在合同生效及執行過程中不得擅自更改。
2、甲方定好量體時間,保證人員齊全。
3、按此合同付款日期,按時付款。
【五】乙方責任:
1、乙方須保證產品質量,如有制作問題,乙方須負責修改。
2、按此合同交貨日期,按時交貨。如未按時交貨,
甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
【六】結算方式:
1、現金結算。此合同簽訂后三日內,甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結付款額,依據實際制衣件數,經雙方認可后的款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后,須在 日內付清乙方全部貨款。
如有延誤,每日須加付2%的滯納金。
【七】本合同有效期自簽訂之日起生效,到全部貨款結清之日為止。
【八】此合同經雙方簽字蓋章后生效。如有一方在有效期內欲終止合同,需賠償對方50%的《合同》貨款作為違約金。附件與本《合同》同樣具有法律效力。本《合同》一式兩份,雙方各執一份。
甲方業務代表: 乙方業務代表:
甲 方 蓋 章: 乙 方 蓋 章:
定做合同范本 篇13
需方(甲方):_______________________________
供方(乙方):_______________________________合同編號:1010004
甲乙雙方經友好協商,愿著公平,公正,公開互信的原則,共同遵守如下條款:
一.乙方結合甲方的現場條件,按其技術要求出具方案和圖樣,雙方確認后,作為合同附件,簽定本合同
二.甲方訂購乙方以下產品:
備注:___________________________________________________
三.付款方式:簽訂合同后,甲方應付給乙方總合同款的____%(即:__________元)作為預付款,乙方開始生產并運作(包括進入現場做預買件),在全部工程安裝施工完畢,把產品完全交付給甲方后;甲方應在三天內對其產品進行驗收,驗收合格后,一個工作日內再付給乙方總款的____%作為尾款(即__________元
四.工期自簽定合同之日起,止于_________年____月____日,安裝竣工自然災害,地震,不可抗力等因素耽誤工期除外
五.安裝詳細地址:_________________________________________
六.安裝前甲方提前提供如下準備工作:
1.提供產品安放位置和清除障礙物,不得影響工程進度
2.組織安裝所需的220V(800W)電源和即到即裝的現場條件;
3.負責產品到場后的安全保護工作七.甲方未付清全款前,產品的所有權歸屬乙方,如甲方無故拖辭付款,乙
方有權從安裝地點收回本產品,相關損失由甲方負責
八.違約責任:乙方未按照甲方示意或合同,造成產品不合格,甲方有權要求更換或退訂;由于質量原因未及時維修,給甲方造成的損失由乙方承擔
九.解決爭議:雙方在履行合同期間,產生的爭議可協商解決,協商不成的到合同簽發地仲裁委員會解決或訴諸海淀區人民法院解決
十.補充條款:______________________________________________
_____________________________________________________.
十一.本合同一式,甲方執,乙方執份,雙方簽字蓋章后即可生效.
甲方(簽章):乙方(簽章):
簽約(代理人):簽約(代理人):
聯系電話:聯系電話:
簽字日期:簽字日期: