服務承攬合同

服務承攬合同范文篇三

　　定作人： (填寫全稱) 承攬人： (填寫全稱)

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確定作人與承攬人的權利義務關系，經雙方協商一致，訂立本合同。

　　第一條 定作物情況(如有其它約定內容可另設合同附件，寫為見合同附件一)

　　1.1 品名：(應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替 )

　　1.2 規格：(應寫明定作物具體的規格型號)

　　1.3 數量：(具體寫明定作物的數量，并注明單位 )

　　1.4 備注：(如無內容，在空格處劃線)

　　第二條 合同價款

　　2.1 合同價款總額：(應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種)

　　2.2 付款方式：(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)

　　2.3 付款時間：(寫明年、月、日)

　　第三條 加工成品質量要求及技術標準：

　　3.1 質量要求：(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準，必須要寫全稱)

　　3.2 技術標準：(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)

　　3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

　　第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：

　　4.3 定作人于 年 月 日之前提供原材料。(注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化)

　　4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后 日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。

　　第五條 技術資料、圖紙的提供

　　5.1 定作人負責提供技術資料和圖紙。

　　5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。

　　5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。

　　第六條 驗收標準和方法

　　6.1 驗收標準：(寫明是以國家標準、行業標準或封樣進行驗收)

　　6.2 驗收方法：(寫明全部或抽樣驗收的方法)

　　6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：(寫明具體時間年、月、日)

　　6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：(寫明詳細地址)

　　6.5 驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后 日內發現質量缺陷，定作人有權要求退換，并視為質量不符合約定。

　　6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以 (寫明檢驗機構) 對定作物質量的認定為準。

　　第七條 交(提)定作物的時間和地點

　　7.1 雙方約定由定作人自提定作物

　　7.1.1 自提定作物的時間： (寫明年、月、日)

　　7.1.2 自提定作物的地點： (寫明詳細地址不可省略)

　　7.2 雙方約定由承攬人送交定作物

　　7.2.1 送交定作物的時間： (如選擇了7.1，則在空格處劃線)

　　7.2.2 送交定作物的地點： (如選擇了7.1，則在空格處劃線)

　　7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

　　7.4 交(提)定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。

　　第八條 包裝要求及費用負擔：

　　8.1 包裝要求：(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)

　　8.2 費用負擔：(寫明包裝費用由哪方承擔 )

　　第九條 運輸方式及費用負擔

　　9.1 定作物的運輸方式： (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)

　　9.2 運輸費用由 (如無內容，在空格處劃線)承擔。

　　第十條 定作物的保修

　　10.1 定作物保修期：(如保修期從何時起到何時止 )

　　10.2 在保修期內承攬人免費提供保修服務。

　　第十一條 定金及預付款

　　11.1 定作人向承攬人交付定金的數額：(大、小寫兩種形式填寫)

　　11.2 定作人向承攬人交付定金的時間：(寫明年、月、日)

　　11.3 定作人向承攬人交付預付款的數額：(大、小寫兩種形式填寫)

　　11.4 定作人向承攬人交付預付款的時間：(寫明年、月、日)

　　第十二條 承攬人的違約責任：

　　12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

　　12.2 交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

　　12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

　　12.4 逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的 (如未約定則在空格處劃線)%的違約金。

　　12.5 未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。

　　12.6 不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的 (如未約定則在空格處劃線)%的違約金。

　　12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。

　　12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。

　　12.9 擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。

　　12.10 承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金 元。

　　12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失，由承攬人承擔。

　　12.12 其它違約責任： (如無內容，在空格處劃線)

　　第十三條 定作人的違約責任：

　　13.1 中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。

　　13.2 在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的 %的違約金。

　　13.3 未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。

　　13.4 超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價 ‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。

　　13.5 超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之 向承攬人支付違約金，直至付清時止。

　　13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

　　13.7 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。

　　13.8 其它違約責任： (如無內容，在空格處劃線)

　　第十四條 不可抗力

　　14.1 在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失。

　　14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬人不承擔責任。

　　第十五條 爭議的解決方式

　　因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為(根據有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。

　　第十六條 本合同簽訂地點 (填寫到縣級)

　　第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第十八條 本合同一式 份，定作人執 份，承攬人執 份。

　　第十九條 合同未盡事宜雙方共同協商。

　　定作人： (公章) 承攬人： (公章) 住所： 住所： 法定代表人或 法定代表人或

　　委托代理人： 委托代理人： 電話： 電話： 傳真： 傳真： 開戶銀行： 開戶銀行： 賬號： 賬號 郵政編碼： 郵政編碼：

　　合同簽訂時間： 年 月 日