工程款擔保合同（通用30篇）

工程款擔保合同 篇1

　　工程擔保協議書

　　甲方：______________

　　乙方：_________________

　　丙方：______________

　　甲方承攬的，工程造價為萬元，乙方自愿單獨施工，丙方自愿為乙方施工全過程提供責任擔保。為了加強經營管理，保證履行職責，經甲丙雙方充分協商，達成共識，簽訂本協議，遵照執行。

　　一、丙方于年月日以全部工資收入及資產為乙方承建工程提供施工履約擔保。

　　二、丙方保證乙方按照有關規范和規定，建立質量管理組織體系，制訂質量管理規章制度和操作規程，并嚴格抓好落實。要按照工程設計要求、施工技術標準和甲方同業主簽定的合同約定對工程質量負責。如因質量給甲方造成的聲譽或經濟上的損失，丙方要與乙方一起承擔連帶責任。

　　三、丙方保證乙方按照有關規定建立安全管理組織體系，制訂安全管理規章制度和操作規程，并嚴格抓好落實。乙方在工程施工期間發生生產安全事故造成民工致傷、致殘或死亡的，由丙方負責配合與乙方積極處理，并承擔全部費用，甲方不負任何責任。

　　四、丙方保證乙方按時、足額發放農民工工資。因拖欠農民工工資或其他工程費用而發生的一切問題或經濟糾紛由丙方負責處理，甲方不負責任。

　　五、丙方保證乙方獨立承擔工程施工的經濟往來，任何情況下乙方不得以甲方名義與外界發生經濟交易，自本合同簽訂后發生的一切經濟糾紛和法律責任全部由乙方和丙方處理、承擔;甲方概不承擔任何責任和經濟損失。

　　六、甲方按照乙方分包工程投資額的%收取管理費，管理費由甲方在施工工程款到位(含供應材料款)50%后扣完。

　　七、工程自竣工驗收合格后，保修期兩年，保修及保修費由丙方和由乙方一起承擔連帶責任。

　　八、如因乙方的行為導致甲方承擔了墊付責任或其他損失，乙方和丙方自愿賠償甲方墊付和損失金額的兩倍。

　　九、本協議未盡事宜，各方協商解決，協商不成由甲方所在地法院裁決。

　　十、本協議一式三份，蓋章、簽字后生效，工程結算完成兩年后及保修期滿后協議失效。

　　甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)

　　~1/2~

　　身份證號碼：_________________

　　代表人：_________________(簽字)代表人：_________________(簽字)

　　年月日年月日

　　丙方：_________________(蓋章)

　　代表人：_________________(簽字)

　　身份證號碼：________________

　　________年____月____日

工程款擔保合同 篇2

　　甲方：__（以下簡稱甲方）

　　乙方：__（以下簡稱乙方）

　　丙方：__（以下簡稱丙方）

　　經甲、乙、丙三方充分協商，就用乙方資產抵頂丙方在甲方的貸款達成如下協議：

　　一、乙方用自己名下可支配的330萬元合法資產（詳見抵債清單及評估報告）抵頂丙方在甲方的貸款200萬元。

　　二、甲方同意接受乙方330萬元資產（詳見抵債清單及評估報告）該抵債資產直接用于抵頂丙方20__年2月份從甲方貸款200萬元。協議簽訂生效后，甲方須立即消除丙方__年2月份從甲方貸款200萬元貸款，并為丙方出具該項貸款的還清書面合法證明。

　　三、各方的權利、義務及責任：

　　1、乙方須保證提供的抵債資產合法完整，并保證在甲方接受前后的保管及維護，如抵債資產發生損失由乙方負責照價賠償或扣減相當于損失額的抵債金額。乙方在甲方接受前可以使用抵債資產但不可私自對外租賃轉讓更不可拆除變賣抵債資產。如遇國家政策規劃征用拆遷該抵債資產時應及時與甲方溝通，該抵債資產得到的相應賠償款應足額給予甲方不得以任何理由侵占拖欠。乙方對該資產享有變現優先購買權。

　　2、甲方有權利對乙方的抵債資產進行接受前后的復核、驗證權，享有協議簽訂接受后對該抵債資產的所有、使用、支配、轉讓、變現權，如遇國家政策規劃征用拆遷該抵債資產時應及時享有該抵債資產的全部補償權，甲方在接受該抵債資產后須立即消除丙方的貸款手續，并向丙方出具相關的書面消除貸款證明。（因乙方未說明的抵押物的缺陷造成甲方損失的）甲方有權要求乙方賠償，或者扣減相當于損失數額的抵債金額。

　　3、丙方有義務在乙方抵債資產不足以抵頂甲方債務時補足部分差額，并有義務督促協助甲、乙雙方完成以資抵債過程，丙方有權對該項抵債資產的優先購買權。對在甲方貸款手續消除后的確認權。

　　4、本協議一式三份，甲、乙、丙三方各持一份，三方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。以上協議內容條款，三方可共同到國家公證機構進行協議公證。

　　甲方：__

　　乙方：__

　　丙方：__

　　___年___月___日

　　___年___月___日

工程款擔保合同 篇3

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　應業主的申請，我方愿就業主履行主合同約定的工程款支付義務以保證的方式向貴方提供如下擔保：

　　一、保證的范圍及保證金額

　　我方的保證范圍是主合同約定的工程款。本保函所稱主合同約定的工程款是指主合同約定的除工程質量保修金以外的合同價款。我方保證的金額是主合同約定的工程款的_______%，數額最高不超過人民幣_______元。

　　二、保證的方式及保證期間

　　我方保證的方式為：連帶責任保證。我方保證的期間為：_______自本合同生效之日起至主合同約定的工程款支付之日后_______日內。貴方與業主協議變更工程款支付日期的，經我方書面同意后，保證期間按照變更后的支付日期做相應調整。

　　三、承擔保證責任的形式

　　我方承擔保證責任的形式是代為支付。業主未按主合同約定向貴方支付工程款的，由我方在保證金額內代為支付。

　　四、代償的安排

　　貴方要求我方承擔保證責任的，應向我方發出書面索賠通知及業主未支付主合同約定工程款的證明材料。索賠通知應寫明要求索賠的金額，支付款項應到達的帳號。在出現貴方與業主因工程質量發生爭議，業主拒絕向貴方支付工程款的情形時，貴方要求我方履行保證責任代為支付的，還需提供項目總監理工程師、監理單位或符合相應條件要求的工程質量檢測機構出具的質量說明材料。我方收到貴方的書面索賠通知及相應證明材料后，在_______工作日內進行核定后按照本保函的承諾承擔保證責任。

　　五、保證責任的解除

　　1、在本保函承諾的保證期間內，貴方未書面向我方主張保證責任的，自保證期間屆滿次日起，我方保證責任解除。

　　2、業主按主合同約定履行了工程款的全部支付義務的，自本保函承諾的保證期間屆滿次日起，我方保證責任解除。

　　3、我方按照本保函向貴方履行保證責任所支付金額達到本保函金額時，自我方向貴方支付之日起，保證責任即解除。

　　4、按照法律法規的規定或出現應解除我方保證責任的其它情形的，我方在本保函項下的保證責任亦解除。我方解除保證責任后，貴方應自我方保證責任解除之日起_______個工作日內，將本保函原件返還我方。

　　六、免責條款

　　1、因貴方違約致使業主不能履行義務的，我方不承擔保證責任。

　　2、依照法律法規的規定或貴方與業主的另行約定，免除業主部分或全部義務的，我方亦免除其相應的保證責任。

　　3、貴方與業主協議變更主合同的，如加重業主責任致使我方保證責任加重的，需征得我方書面同意，否則我方不再承擔因此而加重部分的保證責任。

　　4、因不可抗力造成業主不能履行義務的，我方不承擔保證責任。

　　七、爭議的解決

　　因本保函發生的糾紛，由貴我雙方協商解決，協商不成的，通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為_______法院。

　　八、保函的生效

　　本保函自我方法定代表人簽字或加蓋公章并交付貴方之日起生效。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　_________年____月____日

工程款擔保合同 篇4

　　(______)_____執字第30號

　　申請執行人：______________，男，_____年_____月_____日生，漢族，小學文化，農民，福建省長樂市人，住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼：__________________

　　被執行人：______________，男，_____年_____月_____日生，漢族，高中文化，__________市__________建筑工程有限責任公司項目部經理，重慶市江北縣人，住云南省保山市__________鎮_______________416號。

　　被執行人：_________________市__________建筑工程有限責任公司，所在地：云南省保山市_________________8號。法定代表人：_________________，系該公司董事長。

　　本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書，責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款___________元，但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關于人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定，裁定如下：_________________

　　凍結、劃撥被執行人__________市_______________建筑工程有限責任公司的存款____________元。

　　本裁定送達后即發生法律效力。

　　執行員：______________

　　執行員：______________

　　執行員：______________

　　_____年_____月_____日

　　書記員：______________

工程款擔保合同 篇5

　　甲方：___________

　　乙方：_____________

　　經雙方友好協商達成以下協議：

　　1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款_____________元，現乙方申請將該筆款項轉給甲方，由在購買住宅一套，該房屋戶名寫為______________，身份證號_______________，若產生一切責任由________方承擔。

　　2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續，請財務部門審核。

　　該筆費用轉為乙方住宅購房款后，甲方無需再行支付給乙方

　　3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與甲方無關。

　　甲方：____________

　　_______年______月____日

　　乙方：____________

　　_______年______月____日

工程款擔保合同 篇6

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲、乙雙方經友好協商，就以房抵工程款一事達成協議如下：

　　一、雙方確認，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

　　二、本協議書簽訂后，乙方有權立即辦理房屋產權登記手續，或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方，與第三人簽訂購房合同，辦理房屋產權登記手續。

　　三、物業管理費用：1.如乙方或業主是在本協議書簽訂后12個月內入伙的，則以實際入伙時間計交物業管理費用;2.如在本協議書簽訂后超過12個月入伙的，乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

　　四、稅費、交易費用等。1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續，包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》，開具發票，提供相關資料，辦理房地產權證及其他各項工作;2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。

　　五、房屋銷售1.乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;2.自本協議簽訂之日起，乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的，另行簽訂協議;3.自本協議簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋;4.不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求，辦理相應一切手續(包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等)。

　　六、違約責任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證，乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

　　七、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

　　八、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　九、本協議，自各方簽字蓋章后生效。協議一式四份，雙方各執兩份。

　　甲方(蓋章)：_________授權代表(簽字)：____________ ______年____月____日

　　乙方(蓋章)：_________授權代表(簽字)：____________ ______年____月____日

工程款擔保合同 篇7

　　委托保證人(以下稱甲方)：___________________

　　住所：____________________________________

　　法定代表人：______________________________

　　電話：________________傳真：______________

　　保證人(以下稱乙方)：______________________

　　住所：___________________________________

　　法定代表人：_____________________________

　　電話：________________傳真：_____________

　　鑒于甲方與(以下簡稱承包商)就項目于_________年______月______日簽訂編號為_________的《建設工程施工合同》(以下簡稱主合同)，乙方接受甲方的委托，同意為甲方以保證方式向承包商提供工程款支付擔保。雙方經協商一致，訂立本合同。

　　第一條定義

　　1.1本合同所稱業主支付擔保是指，乙方向承包商保證，當甲方未按照主合同的約定支付工程款時，由乙方代為支付的行為。

　　1.2本合同所稱主合同約定的工程款是指主合同約定的除工程質量保修金以外的合同價款。

　　第二條保證的范圍及保證金額

　　2.1乙方保證的范圍是主合同約定的工程款。

　　2.2乙方保證的金額是主合同約定的工程款的_________%，金額最高不超過人民幣_________元(大寫：_________________)。

　　第三條保證的方式及保證期間

　　3.1乙方保證的方式為：_________________連帶責任保證。

　　3.2乙方保證的期間為：_________________自本合同生效之日起至主合同約定的工程款支付之日后日內。

　　3.3甲方與承包商協議變更工程款支付日期的，經乙方書面同意后，保證期間按照變更后的支付日期做相應調整。

　　第四條承擔保證責任的形式

　　4.1乙方承擔保證責任的形式是代為支付。

　　4.2甲方未按主合同約定向承包商支付工程款的，由乙方在保證金額內代為支付。

　　第五條擔保費及支付方式

　　5.1擔保費率根據擔保額、擔保期限、風險等因素確定。

　　5.2雙方確定的擔保費率為：_________________。

　　5.3本合同生效后日內，甲方一次性支付乙方擔保費共計人民幣_________元(大寫：_________________)。

　　第六條反擔保

　　甲方應按照乙方的要求向乙方提供反擔保，由雙方另行簽訂反擔保合同。

　　第七條乙方的追償權

　　乙方按照本合同的約定承擔了保證責任后，即有權要求甲方立即歸還乙方代償的全部款項及乙方實現債權的費用，甲方另外應支付乙方代償之日起企業銀行同期貸款利息、罰息，并按上述代償款項的%一次性支付違約金。

　　第八條雙方的其他權利義務

　　8.1乙方在甲乙雙方簽訂本合同，并收到甲方支付的擔保費之日起日內，向承包商出具《業主支付保函》。

　　8.2甲方如需變更名稱、經營范圍、注冊資金、注冊地、主要營業機構所在地、法定代表人或發生合并、分立、重組等重大經營舉措應提前_________日通知乙方;發生虧損、訴訟等事項應立即通知乙方。

　　8.3甲方不得擅自將工程轉讓給第三人。甲方與承包商有關主合同的修改、變更，應告知乙方;如發生結構、規模、標準等重大設計變更，應經乙方書面同意。

　　8.4甲方保證對已經落實的工程款項實行專款專用，及時向乙方通報工程款項的支付和合同履行情況，積極配合乙方進行定期或隨時檢查和監督。必要時乙方可要求甲方將已落實的工程款項打入乙方指定的賬戶，實行專款專用監督。

　　第九條爭議的解決

　　本合同發生爭議或糾紛時，甲乙雙方當事人可以通過協商解決，協商不成的，通過第款約定的方式解決：_________________。

　　9.1向法院起訴;

　　9.2向提起仲裁。(寫明仲裁機構名稱)

　　第十條甲乙雙方約定的其它事項

　　____________________________________________________________。

　　第十一條合同的生效、變更和解除

　　11.1本合同由甲乙雙方法定代表人(或其授權代理人)簽字或加蓋公章生效。

　　11.2本合同生效后，任何有關本合同的補充、修改、變更、解除等均需由甲乙雙方協商一致并訂立書面協議。

　　第十二條附則

　　本合同一式_________份，甲乙雙方各執_________份。

　　甲方：_______________________乙方：_______________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：________________

　　(或授權代理人)_______________(或授權代理人)_______________

　　時間：________年_____月____日時間：________年_____月____日

工程款擔保合同 篇8

　　______(債務人，以下簡稱甲方)

　　_______(債權人，以下簡稱乙方)

　　債務，雙方經平等協商，達成下列條款。

　　第一條抵債財產甲方同意以下列財產抵償債務：

　　(一)____________;

　　(二)____________;

　　(三)____________;

　　第二條聲明和保證甲方聲明和保證如下：

　　(一)對于本協議第一條所列抵債財產，甲方享有所有權或者合法的處分權;

　　(二)在本協議第一條所列抵債財產上，沒有設立任何擔保物權(抵押權、質押權)或者用益物權等權利負擔;

　　(三)對于抵債財產的上述產權歸屬和權利負擔問題，甲方目前沒有卷入任何訴訟，也沒有任何第三人提出異議;

　　(四)基于抵債財產發生的各項稅收和費用，甲方已經繳納完畢，不存在任何拖欠;

　　(五)本項以物抵債已征得甲方董事會同意(按甲方章程無須征得甲方董事會同意的，本款可刪除);

　　(六)本項以物抵債已由甲方報請主管部門和有關政府機關批準;

　　(七)抵債財產的質量和性能狀況如下述，此外不存在任何缺陷：____、

　　第三條抵債金額本協議第一條所列抵債財產共折價人民幣__元，扣除其中10%的折價款作為日后變現費用后，其余90%的折價款作為抵債金額用于抵償銀行債權。

　　本協議第一條所列抵債財產折價用于抵償以下債務：

　　1、____________________________________

　　2、____________________________________

　　3、____________________________________

　　4、____________________________________

　　第四條財產交付甲方最遲必須在____年__月__日之前將本協議第一條約定的抵債財產以及相關的產權證書交付乙方。

　　抵債財產的交付方式為：_______________________________________、

　　第五條登記在財產交付后____日內，甲方須應乙方要求辦妥必要的登記手續。

　　第六條費用因抵債財產過戶和登記所需交納的各項費用由甲方承擔，甲方應當及時支付。

　　第七條違約責任

　　(一)甲方逾期交付抵債財產和相關證書的，乙方有權要求甲方按照逾期天數，每天支付相當于逾期交付財產的抵債金額的萬分之四的違約金，或者扣減相當于應付違約金數額的抵債金額。

　　(二)甲方逾期辦理登記手續的，乙方有權要求甲方按照逾期天數，每天支付相當于須辦理登記財產的抵債金額的萬分之四的違約金，或者扣減相當于應付違約金數額的抵債金額。

　　(三)抵債財產被第三人追訴的，乙方因此而支付的費用由甲方承擔;乙方有權要求甲方支付費用，或者扣減相當于該費用數額的抵債金額。

　　(四)甲方欠繳的基于抵債財產而發生的各種稅收和費用，應當由甲方承擔;乙方墊付的，有權向甲方追索，或者扣減相當于墊付金額的抵債金額。

　　(五)甲方應及時支付因抵債財產過戶和登記所需交納的各項費用;乙方墊付的，有權向甲方追索，或者扣減相當于墊付金額的抵債金額。

　　(六)因甲方未說明的抵債財產的缺陷造成乙方損失的，乙方有權要求甲方賠償，或者扣減相當于損失數額的抵債金額。

　　(七)出現上述違約事件時，乙方有權解除或者部分解除以物抵債協議。

　　第八條協議的生效

　　[選擇一(適用于須報上級行批準情形)]本協議由雙方簽字或蓋章并經乙方上級行正式批準同意后生效。

　　[選擇二(適用于不需報上級行批準情形)]本協議自雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　本協議一式______份。甲乙雙方各執______份。

　　甲方：

　　乙方：

　　___年___月___日

　　___年___月___日

工程款擔保合同 篇9

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲、乙雙方經友好協商，就以房抵工程款一事達成協議如下：

　　一、雙方確認，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

　　二、保證條款：

　　2.甲方保證在本協議簽訂后不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方權利無法實現；

　　3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議，現階段已能辦理房地產權證；

　　4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下，不得出售抵工程款的房屋。

　　5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

　　五、物業管理費用：

　　1.如乙方或業主是在本協議書簽訂后12個月內入伙的，則以實際入伙時間計交物業管理費用；

　　2.如在本協議書簽訂后超過12個月入伙的，乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

　　六、稅費、交易費用等。

　　1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續，包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》，開具發票，提供相關資料，辦理房地產權證及其他各項工作；

　　2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。

　　七、房屋銷售

　　1.乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下；

　　2.自本協議簽訂之日起，乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的，另行簽訂協議；

　　3.自本協議簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋；

　　4.不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求，辦理相應一切手續（包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等）。

　　八、違約責任

　　如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證，乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10％的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

　　九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

　　十、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　十一、本協議，自各方簽字蓋章后生效。協議一式四份，雙方各執兩份。

　　甲方（蓋章）：_____________?乙方（蓋章）：_____________

　　授權代表（簽字）：_________?授權代表（簽字）：_________

　　_________年____月____日?_________年____月____日

工程款擔保合同 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　由于甲方欠乙方工程款，以房產抵頂工程款一事達成如下協議：

　　一、甲方用以抵頂工程款的'房產為 建筑面積 平方米，價款 小區 元。 號樓 室， 元， 經甲乙雙方協商就甲方以房

　　二、抵頂的房產甲方不得對外出售，由此產生的一切責任由甲方自行 負擔，抵頂的房產乙方可以隨時出售，抵頂房產的售房款歸乙方 所有。該房暫由雙方簽訂預售合同，在正式辦理房屋產權證時， 其產權過戶手續由甲方與乙方指定的購房人辦理， 直接辦到乙方 指定的購房人名下。 甲方不因乙方將該房轉讓需辦理相關手續為 由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費用。 甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知后方可 與購房人辦理過戶手續。 辦理過戶手續所需要費用由購房人按國 家現行規定承擔。

　　三、抵頂房產的價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬帶)人口 關配套費用。 抵頂房產的配套設施應達到甲方對外銷售的同等標 準。

　　四、甲方于 年 月 日前將所抵頂的房屋交付乙方。

　　五、 如因非乙方原因導致該房產權歸屬不清或不能按期取得該房產權 等，乙方可以單方解除本協議，甲方應以現金支付所欠工程款 元。

　　六、本合同未盡事宜由甲、乙雙方協商解決，如協商不成可向威海市 仲裁委員會申請仲裁。

　　七、本協議一式四份，雙方各執二份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：

　　年 月 日

　　乙方：

　　年 月 日

工程款擔保合同 篇11

　　工程款結算三方協議

　　工程款結算三方協議

　　甲方：施工承包單位

　　乙方：項目經理

　　丙方：實際施工人   

　　就鄭州          項目（下稱該項目）的工程款的支付事宜，甲、乙、丙三方自愿達成以下協議：

　　1、三方認可，該項目所有工程款甲方已于簽訂本協議之前全部支付給乙方，乙方因自身原因，未按期向丙方支付。

　　2、乙方保證于     年   月   日前向丙方付清所欠款項共計                元整（￥     .00），丙方放棄向甲方主張權利；

　　3、此后，就該項目，乙方、丙方等無權向甲方主張權利，也不能授權其他單位或個人向甲方主張，因上述款項支付產生糾紛由乙丙雙方自行解決，與甲方無關。

　　4、本協議為不可撤銷之協議，自三方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方蓋章：              乙方簽名：             丙方簽名：         

　　年    月    日        年    月    日          年    月    日         

工程款擔保合同 篇12

　　甲方（原借款人）：

　　乙方（原貸款人）：

　　甲方做生意需要，向乙方借款 元整。 至今未償還，為解決甲、乙雙方的債權債務問題，現甲、乙雙方就有關還款事宜達成如下協議：

　　第一條 現鑒于甲方無法償還上述債務，甲方自愿將自有房產用于抵償所欠乙方的上述全部債務，抵債房產信息如下：

　　1.房屋坐落：_____；

　　2.房產證號： 登記面積： 平方米共____間，附屬房屋： 平方米共___間；

　　3.土地證號： 登記面積：___平方米，附屬其他土地證號： 面積：____平方米；

　　4.四至范圍：東至：_____ ，南至：_____ ，西至：_____ ，北至：_____ ；

　　5.同時包括：附屬于房屋和土地的其他全部建筑物、構筑物、設施、設備、樹木等地上物的所有權；與房屋和土地使用相關的現有水、電、電信等各項公共服務設施設備的使用權或所有權。

　　第二條 在本協議簽訂5日內，甲方將上述抵債房產的 房屋所有權證、集體土地使用權證 等證件原件交給乙方，房產交付乙方占有、使用，乙方取得該房產的所有權及土地使用權，雙方債權債務歸于消滅。

　　第三條 無論何時甲方有義務確保其抵債房產可以取得農村集體土地各種確權登記證。

　　第四條 甲方承諾：若該房產發生動遷情況，動遷收益包括但不限于房屋及附屬物拆遷補償費、土地補償金、安置補償費等歸乙方所有，甲方無條件協助乙方領取上述款項。

　　第五條 抵債金額為:上述抵債房產協商作價為 萬，大寫金額為 （含預期升值及動遷補償款收益）。

　　第六條 甲方必須保證該抵債房產來源合法、手續齊全，交清相關稅費。如因甲方隱瞞該抵債房產情況，致使乙方無法正常行使權利或使乙方合法權益受損的，甲方應承擔相應責任，雙倍賠償乙方因此所受的損失。

　　第七條 違約責任

　　1. 若甲方反悔或違反本協議第二條、第四條項下合同義務，甲方需清償 欠款，每日支付相當于抵債金額的百分之 的違約金；

　　2. 若該抵債房產因甲方自身原因而被有關部門查封、拍賣或甲方擅自轉讓或抵押給第三人的，甲方應向乙方支付違約金 萬元，并應立即返還所欠債務。

　　第八條 若本協議在履行過程中出現糾紛，雙方應先協商解決,如協商不成，向人民法院提起訴訟解決。

　　第九條 本協議書經甲、乙雙方簽字后即生效。本協議書一式兩份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方（簽字）：

　　乙方（簽字）：

　　___年___月___日

　　___年___月___日

工程款擔保合同 篇13

　　工程合約編號：__________

　　工程地點：____________

　　項目名稱：____________

　　工程名稱：____________工程

　　建設單位(甲方)：____________

　　承包單位(乙方)：____________

　　根據甲方與乙方簽訂的《工程合同》及補充協議、相關竣工資料，經甲方審核，并經雙方友好協商，達成竣工結算協議如下：

　　一、雙方一致同意乙方施工的上述合同范圍內以及甲方交由乙方施工的本工程合同范圍外新增項目的最終結算總造價合計為:人民幣______________整(￥______________元)，此結算金額為雙方認可的最終結算金額，該金額已包括但不限于上述工程范圍內的人工費、材料設備費、機械費、管理費、臨時設施費、安全文明施工措施費、其他施工措施費、各項規費、利潤、稅金等甲方應付乙方的所有本工程款項及費用。

　　二、上述工程結算總造價包括甲乙雙方于_______年____月______日簽訂的《工程合同》及補充協議以及所有工程現場簽證、設計變更等所有本工程施工費用;乙方承諾：本協議簽訂后不再以任何理由要求甲方增加支付任何費用。

　　三、上述工程結算總造價，甲方在扣除本協議簽訂前已付工程款、應扣其他款項(詳下述備注第2條)以及合同約定保修金(結算總造價的________%)的剩余工程款分次支付給乙方，但乙方須于付款前按施工合同及補充協議約定向甲方交清所有合格(包括但不限于符合市檔案館移交要求)的竣工資料(包括但不限于竣工圖、電子文檔等)，否則甲方有權不予支付此筆剩余工程款。

　　剩余工程款計算如下：

　　_______________-—(已付工程款___________+保修金_____________)=________________(元)

　　1、上述金額單位均為人民幣元。

　　2、甲方實際支付上筆款項時，除扣除上述計算式中費用外，還應扣除乙方施工用水電費用、建筑工程一切險等所有應扣未扣款項或代繳費用，但乙方開具的工程發票金額應包括所有應扣費用金額。

　　四、雙方結算后須履行本工程施工合同及補充協議中約定的各項責任義務，包括乙方根據甲方需要提供有關技術資料、乙方履行保修義務等。

　　如發生保修事宜，甲方書面或電話通知乙方，若乙方不能按要求履行保修義務，甲方可另行委托維修單位，所產生的所有維修費用按實際支出金額在乙方工程質量保修金中扣除，如保修金額不足以支付保修費用的，乙方承諾承擔全部保修責任及費用。

　　五、乙方保修金_____________元在全部工程竣工驗收合格之日起_____年后，即____年_____月______日后的_______個工作日內，甲方扣除乙方應付的維修維護等費用及質量損失賠償金等款項后將工程質量保修金余額(如有)無息一次性支付給乙方。

　　六、本協議一式陸份，甲方執肆份，乙方執貳份，雙方簽章后生效。

　　甲方：____________

　　日期：________年______月___日

　　乙方：_____________

　　日期：________年______月___日

工程款擔保合同 篇14

　　身份證號： (以下簡稱甲方)

　　身份證號： (以下簡稱乙方)

　　上述甲乙雙方就甲方以其房產抵償乙方債務一事現經協商，一致達成以下協議：

　　一、以房抵債：

　　因甲方長期從事_____，需一定資金周轉，故甲方于　　_________年_____月_____日向乙方借款人民幣 萬元，約定借款期為 _個月，利息按銀行同期存款利率計算。逾期甲方以其自己建造的位于___約__平方米的平瓦房(磚混結構)清償債務。現借款已逾期，甲方仍無力償還，無奈將其上述房產低償其債務及利息。

　　二、交房時間：甲乙雙方在簽訂好本協議的當日，由甲方無條件地將上述房產交付給乙方(包括該房的現有用水用電手續及所有大、小門鑰匙)。

　　三、其他條款：

　　1、甲方提供現有用水、用電條件，房屋交付后所產生的水、電費用由乙方自行承擔。

　　2、甲方提供該房屋現有通行條件，如遇相鄰之間因通行發生糾紛，則甲方有責任協助乙方調處好。

　　3、該房屋交付后，不論乙方自己使用或對外出租，所產生的經濟效益均歸乙方所有，與甲方無涉。

　　四、特別約定：如遇政府征地拆遷，乙方具有獨立簽約其補償協議的權利，其補償款等均歸乙方所有，與甲方無涉，必要時甲方無條件協助乙方辦理好拆遷補償事宜，即使拆遷房屋的安置及補償款項以甲方歸戶或以甲方辦理和領取，但甲方必須將其全部交付給乙方，甲方不得扣留和占用，更不屬甲方所有。否則甲方應承擔一切法律后果責任。

　　五、違約責任：

　　1、如甲方違約，則按其原借債務款項的三倍向乙方承擔違約責任(即承擔 萬元的違約責任)。其房屋歸甲方所有。

　　2、如乙方違約，除房屋退還給甲方外，乙方原借給甲方的___萬元人民幣及其利息，則乙方放棄其清償的權利。

　　3、本協議一經甲乙雙方簽字，則任何一方不得以任何理由及借口反悔，否則按上述違約責任承擔。

　　六、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。本協議自甲乙雙方簽字后生效。

　　甲方(蓋章)：___________

　　乙方(蓋章)：___________

　　___年___月___日

　　___年___月___日

工程款擔保合同 篇15

　　原告：_________________忻州市__________混凝土有限公司

　　法定代表人：_________________楊__________職務執行董事

　　地址：_________________忻州忻府區解原工業園區

　　被告：_________________中化_____建集團有限公司

　　法定代表人：_________________劉__________職務董事長

　　住址：_________________山西省太原市__________街__________號

　　郵政編碼：_________________0300

　　聯系電話：_________________0351-6_______________

　　被告：_________________中化_____建集團山西王家嶺煤業有限公司工程項目部

　　負責人：_________________王_____項目經理

　　住址：_________________縣孫家溝鄉

　　訴訟請求：_________________

　　......

　　事實及理由：_________________

　　......

　　此致

　　___________人民法院

　　具狀人： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

工程款擔保合同 篇16

　　甲方：(身份證號：)

　　乙方：(身份證號碼：)

　　甲方因施工取得開發商抵付工程款的房產，房產為______，面積 平方米，乙方因需要向甲方購買該房產，乙方知道該房屋是甲方從開發商處以工程款抵付方式取得。甲、乙雙方經友好協商，就該房屋產權辦理手續及房款支付等事項達成如下協議：

　　一、甲方與開發商之間費用已結算完畢，該房產已辦理備案，為方便辦理產權手續，減少乙方的相關費用，甲方與開發商協商，將《商品房銷售合同》的購房人更名為為乙方。

　　二、乙方向甲方支付 萬元購買該房產;

　　三、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業管理費。該房產辦理產權證過程中及交付過程中所涉及的一切稅費由乙方自行承擔。

　　四、乙方向甲方支付購房款的約定：

　　1、本合同簽訂后，開發商將房產交付乙方前，乙方向甲方支付元;

　　2、乙方房屋辦理產權證后，乙方以該房產辦理抵押貸款，支付甲方元;

　　3、剩余款項乙方每年支付元。

　　4、上述款項若乙方有任何一期未能按約定期限支付，則甲方有權要求乙方一次性支付剩余款項，并有權要求乙方以未付部分為基數按照四倍銀行同期貸款利率向甲方支付利息，同時乙方應承擔甲方在追討債務過程中所發生的一切費用(包括但不限于訴訟費、律師費等)。

　　五、本協議未盡事宜，雙方簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

　　六、本協議在履行過程中若產生爭議，由雙方協商解決，若協商不成，任何一方可向房產所在地人民法院提起訴訟解決。

　　七、本協議自雙方簽字生效。本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

工程款擔保合同 篇17

　　甲方：___________________________ 合同編號：___________________

　　法定代表人：_____________________ 簽訂地址：___________________

　　乙方：___________________________ 簽訂日期：______年____月___日

　　法定代表人：_____________________

　　甲乙根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，就房產抵工程款事宜，在協商一致的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。

　　第一條 房產地址

　　本合同項下的房產位于____市____路____號____花園第____幢、第____幢。

　　第二條 抵付金額

　　甲方將上述房產作為甲方欠乙方________工程款的抵付。

　　抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權面積為準)，折合人民幣人民幣_____元整（大寫：_____）。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結算數為準。兩者相抵，多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整（大寫：_____），由甲方另支付現金補齊差價；如甲方所欠款項少于人民幣_____元整（大寫：_____），由乙方支付現金補齊差價，或按成本計算相應面積房屋補回甲方。

　　第三條 雙方義務

　　1.由于____花園是由多方合作共同開發，為了照顧項目的整體性，便于統一管理，雙方商定，由甲方負責項目前期的三通一平、規劃、甘油、設計、報建、人防和質檢委托等工作；工程相關費用由乙方分攤。

　　2.甲方負責施工現場管理及協助乙方進行項目建設過程中的施工監理，乙方必須遵守甲方《施工現場管理守則》。

　　3.甲方協助乙方辦理竣工驗收、房產確權、房產銷售的有關手續，相關稅費由乙方支付。

　　第四條 債務結清

　　1.自甲乙雙方簽訂合同之日起，甲方所欠乙方和工程款即告結清（乙方必須開出工程款發票給甲方），不再存在甲方欠乙方________工程款問題。

　　2.今后甲方與其它單位發生有債務糾紛，也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押，以確保乙方對這兩幢樓的權屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正，公證費用由乙方負責。

　　3.自甲乙雙方簽訂合同之日起，乙方須在____天之內，一次性向甲方支付小區開發的各項費用人民幣_____元整（大寫：_____），具體構成（略）。

　　第五條 工程進度

　　1.為了保證____花園項目的整體形象，便于統一管理，乙方必須嚴格遵守甲方統一安排的施工進度。自簽訂合同之日起____個日歷天內保證工程全部竣工，并按規定進行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時，按其面積以____元/平方米交足質量保修金，否則，甲方有權不予簽訂臨時合同。保修期滿后，保修金余額退回給乙方。

　　2.若因乙方工程進度給甲方帶來管理不便或造成經濟損失時，甲方有權對乙方進行處罰，工期每拖延____天，處以萬分之____的罰金（按雙方核定的結算數計）。

　　第六條 工程質量

　　1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關規范施工，保證工程質量，以維護甲方的聲譽和____花園的整體形象。甲方工程部有權對乙方的工程質量進行監督檢查，對不良質量問題有權要求返工。工程議標由乙方負責辦理批準手續，甲方協助。

　　2.甲方協助乙方辦理竣工驗收工作，竣工驗收后，乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方，否則，甲方不協助乙方辦理銷售手續。

　　第七條 房產銷售

　　1.為維護____花園整體形象，所有房屋實行統一最低限價銷售，原則上由甲方售樓部統一代理，乙方也可在此原則上自行銷售。統一最低限價由甲乙雙方根據市場行情商定。

　　第八條 銷售服務

　　1.甲方協助乙方辦理房產銷售的有關手續，乙方預售房產時必須嚴格按照____市預售房政策辦理，售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂，由甲方統一開出銷售發票給乙方轉給購房客戶，所涉及的營業稅等稅收費用由乙方提前或當時付清，否則甲方不予協助辦理上述手續。乙方購房客戶對房屋質量的投訴由乙方負責處理。

　　2.為了促進整個樓盤的銷售，甲方愿意代理乙方銷售，廣告費及代理費另議。

　　第九條 物業管理

　　房屋建成竣工驗收，小區物業管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內乙方必須交物業管理維修基金____萬元給甲方。

　　第十條 違約責任

　　1.違反本合同約定，或無故終止合同視為違約，違約方應按合同法有關規定，承擔違約責任。

　　2.在合同有效期內，若無不可抗拒因素發生，甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同，終止合同方視為違約。

　　3.違約金的計算方法：________________。

　　第十一條 爭議的解決

　　本合同書適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

　　本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面合同，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第十二條 生效條件_____

　　本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。

　　本合同—式____份，各方當事人各執____份，具有相同法律效力。

　　甲方（蓋章）：____________________ 乙方（蓋章）：____________________

　　授權代理人：（簽字）______________ 授權代理人：（簽字）______________

　　住址：____________________________ 住址：____________________________

　　郵政編碼：________________________ 郵政編碼：________________________

　　聯系電話：________________________ 聯系電話：________________________

　　傳真：____________________________ 傳真：____________________________

　　日期：____________________________ 日期：____________________________

　　電子信箱：________________________ 電子信箱：________________________

　　開戶銀行：________________________ 開戶銀行：________________________

　　賬號：____________________________ 賬號：____________________________

工程款擔保合同 篇18

　　甲方：______________________

　　住址：______________________

　　身份證號碼：______________________

　　電話：______________________

　　乙方：______________________

　　住址：______________________

　　身份證號碼：______________________

　　電話：______________________

　　甲、乙雙方經友好協商，就甲方償還乙方借款事宜達成如下協議，共同遵照執行：

　　第一條：甲方曾于 年 月 日向乙方借款人民幣 元，該款到期甲方未能償還。

　　第二條：甲方同意自 年 月 日起，每月 日前向乙方償還人民幣 元，直至還清為止。

　　第三條：甲方任何一期未能按時足額還款的，乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項，同時有權要求甲方支付從 年 月 日起的借款利息，利率按每月 的標準執行;如果甲方未能在乙方要求一次性償還請求后履行義務，乙方有權自乙方向甲方提出請求時起增收罰息，增收罰息后的利率按每月 %的標準執行，直至付清為止。

　　第四條：本合同簽訂后，甲方不得有為逃避債務而實施有損乙方債權的行為，否則乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項，并按第三條約定的標準向甲方主張利息和罰息。

　　第五條：甲、乙雙方應當誠信履行本協議，任何一方未能履行或完全履行本協議的，另一方有權向合同簽訂地人民法院起訴。

　　第六條：本協議簽訂地為 。

　　第七條：本協議經雙方簽字后生效，本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。

　　甲方： ______________________乙方：______________________

　　年 月 日 年 月 日

工程款擔保合同 篇19

　　最新的多被告工程款訴訟狀范文

　　原告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,電話：________________

　　被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________

　　被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________

　　訴訟請求：

　　1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。

　　2、本案全部訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由：

　　被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔墻的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之后將剩余款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,并在一周內付清所欠的勞務費。被告________于當場支付醫療費________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費共計________元。雙方經過協商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏墻的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了雇傭關系。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。

　　此致

　　__________市__________區人民法院

　　具狀人：_________________

　　________年________月________日

工程款擔保合同 篇20

　　答辯狀答辯人(本案被告)：_________________市__________機械廠。住所：_________________市__________路__________號。法定代表人：______________，職務：_________________廠長。

　　被答辯人(本案原告)：_________________公司。住所：_________________市__________路__________號。法定代表人：______________，職務：_________________總經理。

　　答辯人現就本案原告訴本案被告加工承攬合同質量糾紛一案，答辯如下：______________年7月16日，被告與原告簽定了本案訴爭合同(見原告的證據一和被告的證據一)。合同規定，由原告提供鑄鋁毛坯5000件，由被告按約加工，原告收貨后即向被告支付加工款人民幣60萬元。_____________年8月1日，原告兩次向被告提供鑄鋁毛坯2800件，經被告加工后，于_____________年8月1日向原告交回成品2600件，其余毛坯已作廢品退回給原告。交貨時，原告辦理了驗收手續并收妥入庫(見被告的證據二)，但原告并無即時向被告支付加工款。20日后，原告卻口頭通知被告，說明發現被告加工的零件全部不合格，要求被告按協議賠償并以被告違約為由單方宣布解除訴爭合同。

　　被告本著友好協商的態度，曾要求原告提供不合格成品的檢驗數據和相應的分析報告(見被告的證據三)，如果確系被告過錯造成的，被告愿意按照合同規定進行賠償，但原告至今未有提供。據此，被告認為原告起訴要求被告賠償的理據不足，請求法院依法予以駁回其訴訟請求。

　　此致

　　__________市__________區人民法院

　　答辯人：_________________市__________機械廠

　　________年__________月__________日

工程款擔保合同 篇21

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關工程建設項目管理及費用決算管理的規定，按照《大方縣縣城城市道路工程建設協議書》的約定，遵照平等、自愿和誠實信用的原則，經甲、乙雙方協商一致，訂立本協議。

　　一、項目概況：

　　本次工程包含大方縣縣城內5條城市道路建設，分別為城區1、2、3、4、7號道路，暫定總合同價款約￥________萬元(大寫：萬元)人民幣，其中征地拆遷費用約￥________萬元(大寫：________元)人民幣。

　　道路全長約6500米，為城市Ⅱ級主干道瀝青混凝土路面，道路寬度及施工要求以設計施工圖為準。

　　二、項目建設完成時間：

　　本工程項目于年月日前完成，在年月日前竣工驗收。

　　三、工程價款決算原則：

　　本工程項目由大方縣縣城出讓土地獲得者按照所得土地量，價格折合80萬畝進行投資建設，其工程價款依據按照《貴州省建筑工程計價定額(________版)》及現行貴州省有關調整文件，由甲方按照經審查合格的施工圖及工程預算報縣審計局評審后作為結算價格。

　　工程竣工驗收合格后，乙方在2個月內完善有關工程結算資料，在所建城市道路范圍內的所有發生的工程費用經審計部門審計后，按照審計報告確認數予以認可。

　　四、工程費用支付方式：

　　所建道路范圍內征地拆遷費、設計費、監理費、項目管理費用由乙方先行支付給甲方，待工程完工后計入工程總造價。

　　實際建設投資部分，甲方將根據審計結果送縣財政局予以支付。

　　五、其他

　　本協議未盡事宜，甲、乙雙方另行協商解決。

　　六、協議生效

　　本協議經雙方簽字蓋章后生效。

　　協議訂立時間：年月日

　　協議訂立地點：

　　甲方：(公章)乙方：(公章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　或委托代理人：或委托代理人:

　　地址：地址：

　　聯系電話：聯系電話：

　　年月日年月日

工程款擔保合同 篇22

　　協   議   書

　　甲方：（公司）                                      

　　乙方：（承租人）                                    

　　丙方：（出租人）                                    

　　甲方經營裝修工程，長期與乙方合作，但因資金周轉困難，拖欠乙方工程款項一直不能及時償還。乙方長期在外租賃房屋，現急需資金購買住房一套。為此，乙方與甲、丙共同商討上述事宜，經甲、乙、丙三方經共同協商，達成如下協議：

　　1、丙方自愿將位于                   單元    層    號，建筑面積             平米，房屋一套出售給乙方，房屋價格為每平米         元，房屋總價人民幣（大寫）                元。

　　2、甲方拖欠乙方工程款共計人民幣                   元，有結算憑證為據。乙方自愿將甲方的工程欠款                 元的債權轉讓于丙方，用以折抵乙方購買丙方上述房屋的購房款，剩余購房款              元，由乙方于       年    月     日前支付給丙方。本合同簽訂后，甲、乙雙方上述工程債權、債務消滅，本合同簽訂后    日內丙方將該房屋過戶給乙方，過戶后乙方向丙方支付剩余購房款                元。

　　3、丙方保證上述房屋的產權只歸其本人所有，在乙、丙簽訂此合同    年內，乙方不得出售該房屋，若因急需要資金周轉需要出售該房屋，丙方享有優先購買權，本合同簽訂后兩年內，若丙方愿回購該房屋，須按本合同約定房屋總價一次性支付給乙方。若乙方己裝修該房屋，丙方還應向乙方支付相應的裝修款，待上述款項支付完成后，由丙方辦理過戶登記，乙方給予配合。若在上述條款規定兩年內，丙方未回購該房屋，乙方便可任意處分該房屋，丙方不得干涉。

　　4、本合同簽訂后，由丙方給乙方辦理房屋過戶手續，且不得向乙方索要其它任何款項，否則構成違約，須按本協議書第8條之約定向乙方承擔違約責任。辦理過戶手續后，乙方支付剩余房款，同時丙方須將此房屋的購房合同、水、電、煤氣卡、鑰匙等物品交付乙方，此時房屋完成交付。

　　5、甲方向丙方支付欠款的時間、方式等具體內容由甲、丙雙方另行約定，雙方合同履約與否并不影響乙方對上述房屋的所有權，丙方不得以任何理由解除、終止此房屋購買合同，或借故向乙方索要其它任何款項。

　　6、合同簽訂后，乙方為居住使用上述房屋，可對房屋進行裝修改造，但不得損害房屋承重部位。

　　7、合同簽訂后，由丙方向乙方出具乙方向丙方支付購買上述房屋購房款              元的收款憑證，甲方與乙方的欠據即失效（原結算憑證由乙方留存），甲方可不再向乙方返還上述款項，甲丙之間的還款、違約責任等事宜由甲、丙雙方另行商定，乙方不再參與，丙方也不得以此為由解除購買合同。

　　8、本合同簽訂后兩年內，丙方不得以任何理由無故解除購房合同，若丙方無故違反合同或終止解除合同需向乙方返還全部購房款及乙方的裝修款項等，并向乙支付房屋總價        %的違約金。

　　9、若遇不可抗力或政府拆遷等原因需解除或終止該購房合同，由雙方各自承擔相應的責任。

　　10、本合同一式三份，未盡事宜可協商補充，甲乙丙三方各執一份，簽訂之日起生效。

　　甲方：（蓋章）        

　　年   月   日    

　　乙方：（簽字）      

　　年   月   日  

　　丙方：（簽字）

　　年   月   日

工程款擔保合同 篇23

　　房屋抵償工程款協議書

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲、乙雙方經友好協商，就以房抵工程款一事達成協議如下：

　　一、雙方確認，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

　　二、保證條款：

　　1.甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;

　　2.甲方保證在本協議簽訂后不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方權利無法實現;

　　3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議，現階段已能辦理房地產權證;

　　4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下，不得出售抵工程款的房屋。

　　5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

　　三、本協議書簽訂后，乙方即擁有上述房屋的所有權(包括但不限于自用、出租、轉讓、抵押等)。

　　四、本協議書簽訂后，乙方有權立即辦理房屋產權登記手續，或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方，與第三人簽訂購房合同，辦理房屋產權登記手續。

　　五、物業管理費用：

　　1.如乙方或業主是在本協議書簽訂后12個月內入伙的，則以實際入伙時間計交物業管理費用;

　　2.如在本協議書簽訂后超過12個月入伙的，乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

　　六、稅費、交易費用等。

　　1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續，包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》，開具發票，提供相關資料，辦理房地產權證及其他各項工作;

　　2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。

　　七、房屋銷售

　　1.乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;

　　2.自本協議簽訂之日起，乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的，另行簽訂協議;

　　3.自本協議簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋;

　　4.不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求，辦理相應一切手續(包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等)。

　　八、違約責任

　　如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證，乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

　　九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

　　十、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　十一、本協議，自各方簽字蓋章后生效。協議一式四份，雙方各執兩份。

　　甲方(蓋章)：_________　　　　　　  　　乙方(蓋章)：_________

　　授權代表(簽字)：_________　　　　  　　授權代表(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

工程款擔保合同 篇24

　　委托保證人(總承包商，以下稱甲方)：______________

　　住所：____________________

　　法定代表人：______________

　　電話：____________________傳真：_______________

　　保證人(以下稱乙方)：____________________________

　　住所：____________________

　　法定代表人：______________

　　電話：_____________________傳真：______________

　　鑒于甲方與(以下簡稱供貨商)于_______年_____月_____日簽訂編號為《買賣合同》(以下簡稱主合同)，乙方接受甲方的委托，同意為甲方向供貨商提供付款保證，甲乙雙方經協商一致訂立本合同。

　　第一條定義

　　1.1本合同所稱總承包商付款保證是指，乙方向供貨商保證，當甲方未按照主合同的約定支付貨款時，由乙方按照本合同的約定代為支付的行為。

　　1.2本合同所稱貨款是指。

　　第二條保證的范圍及保證金額

　　2.1乙方保證的范圍是主合同約定的甲方應向供貨商支付的貨款。

　　2.2乙方保證的金額是甲方應支付貨款的_______%，數額最高不超過人民幣________元(大寫：______________)。

　　第三條保證的方式及保證期間

　　3.1乙方保證的方式為：連帶責任保證。

　　3.2乙方保證的期間為：自本合同生效之日起至主合同約定的甲方應履行付款義務期限屆滿之日后日。

　　3.3如甲方與供貨商協議變更主合同的付款時間，經乙方書面同意后，保證期間按變更后的時間做相應調整。

　　第四條承擔保證責任的形式

　　乙方承擔保證責任的形式是代為支付。當甲方未按照主合同的約定向供貨商支付貨款時，由乙方向供貨商支付。

　　第五條擔保費及支付方式

　　5.1擔保費率根據擔保額、擔保期限、風險等因素確定。

　　5.2雙方確定的.擔保費率為：____________________。

　　5.3本合同生效后日內，甲方一次性支付乙方擔保費共計人民幣______________元(大寫：______________)。

　　第六條反擔保

　　甲方應按照乙方的要求向乙方提供反擔保，由雙方另行簽訂反擔保合同。

　　第七條乙方的追償權

　　乙方按照合同的約定承擔了保證責任后，即有權要求甲方立即歸還乙方代償的全部款項及乙方實現債權的費用，甲方另外應支付乙方代償之日起企業銀行同期貸款利息、罰息，并按上述代償款項的%一次性支付違約金。

　　第八條雙方的其他權利義務

　　8.1乙方在甲乙雙方簽訂本合同，并收到甲方支付的擔保費之日起日內，向供貨商出具《總承包商付款(供貨)保函》。

　　甲方：_________________

　　_______年_____月_____日

　　乙方：________________

　　_______年_____月_____日

工程款擔保合同 篇25

　　原告：_________________市__________有限公司

　　法定代表人：_________________職務執行董事

　　地址：_________________市__________區

　　被告：______________有限公司

　　法定代表人：_________________職務董事長

　　住址：_________________省__________市__________街__________

　　郵政編碼：_________________

　　聯系電話：______________

　　被告：______________有限公司工程項目部

　　負責人：_________________項目經理

　　住址：_________________縣__________鄉

　　訴訟請求

　　1、判決被告支付工程欠款_____________元;

　　2、判決被告支付所欠款項從欠款之日至_____________年__________月__________日的違約金_____________元

　　3、判決被告支付從_____________年__________月__________日至付清所有欠款時的違約金;

　　4、訴訟費、律師費用由被告承擔。

　　事實及理由

　　由于被告拖欠巨額工程款不付導致原告經營極大困難，瀕臨絕境，靠借高利貸周轉，據此原告依據《民事訴訟法》第119條規定提起訴訟，請秉公辦理。

　　此致

　　__________市人民法院

　　原告：_________________市__________有限公司

　　時間：_________________

工程款擔保合同 篇26

　　甲方(債權人) ，身份證號碼：__________ ，住址所在地(通訊地址)：_______________________________，聯系方式：__________ 。

　　乙方(欠款人) ，身份證號碼：__________ ，住址所在地(通訊地址)：_______________________________，聯系方式：__________ 。

　　上述各方就乙方償還甲方欠款事宜，達成如下協議：

　　一、 欠款情況

　　經雙方結算，乙方共計欠付甲方____________國際工程款￥____________元(大寫____________元)，現已支付其中￥____________元的部分，尚有￥____________元(大寫____________元)未支付。

　　二、還款計劃

　　1.各方一致同意，乙方就剩余的工程款￥____________元部分，于______年______月______日前向甲方支付完畢。

　　2.乙方依前述還款計劃向甲方還款時，應向甲方指定收款賬戶支付欠款，否則視為甲方未收到欠款，甲方有權要求乙方依協議約定繼續履行當期及后續還款義務。

　　甲方指定收款賬戶：

　　收款賬號：__________

　　開 戶 行：__________

　　戶 名：__________

　　3.乙方按本協議約定履行全部義務后，雙方再無其它爭議，原合同約定的債權債務歸于消滅。

　　三、違約責任

　　乙方未按本協議約定履行還款義務的，甲方有權要求乙方立即支付全部欠款，并收取逾期付款利息(以________________元為本金，按月2%的利率支付自逾期之日起至付清全部款項之日止)

　　四、爭議解決

　　1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現的、或與本合同有關的糾紛之解決，受中華人民共和國現行有效的法律約束。

　　2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，依法向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。

　　3.雙方提供以下地址為法律文書送達地址：__________

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　六、附則

　　1.各方均充分知曉并理解本協議中全部條款的實質含義和其法律意義，并基于此種理解簽署本協議。

　　2.本協議經簽署后生效。

　　3.本協議一式三份，各方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方(簽字捺印)：__________

　　簽署時間：__________年 _____月 _____日

　　乙方(簽字捺印)：__________

　　簽署時間：__________年 _____月 _____日

　　見證人(簽字捺印)：__________

　　簽署時間：__________年 _____月 _____日

工程款擔保合同 篇27

　　房屋抵償工程款協議書

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲、乙雙方經友好協商，就以房抵工程款一事達成協議如下：

　　一、雙方確認，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

　　二、保證條款：

　　2.甲方保證在本協議簽訂后不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方權利無法實現；

　　3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議，現階段已能辦理房地產權證；

　　4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下，不得出售抵工程款的房屋。

　　5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

　　五、物業管理費用：

　　1.如乙方或業主是在本協議書簽訂后12個月內入伙的，則以實際入伙時間計交物業管理費用；

　　2.如在本協議書簽訂后超過12個月入伙的，乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

　　六、稅費、交易費用等。

　　1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續，包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》，開具發票，提供相關資料，辦理房地產權證及其他各項工作；

　　2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。

　　七、房屋銷售

　　1.乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下；

　　2.自本協議簽訂之日起，乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的，另行簽訂協議；

　　3.自本協議簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋；

　　4.不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求，辦理相應一切手續（包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等）。

　　八、違約責任

　　如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證，乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10％的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

　　九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

　　十、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　十一、本協議，自各方簽字蓋章后生效。協議一式四份，雙方各執兩份。

　　甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

　　授權代表（簽字）：_________授權代表（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程款擔保合同 篇28

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方就以物抵債事宜，經協商一致，達成本協議，共同遵守執行。

　　第一條由甲方施工的保利天然城市花園工程，乙方在工程施工過程中給該工程供應商品砼，現經雙方協商以房抵債，由甲方與乙方共同確認的截止20__年12月31日，甲方所欠乙方的商品砼款為元（大寫商品砼款：柒拾陸萬叁仟叁佰壹拾元整）

　　第二條甲方提供位于烏魯木齊市蘇州路天然城市花園11號樓1單元60

　　502兩套房產直接抵付所欠乙方商品砼款， 601室房產面積101.52㎡，單價3700元/㎡，502室房產面積125.72㎡，單價3850元/㎡。確定兩套房產總價款為859646元，清償所欠乙方763310元的商品砼款，差額96336元，由乙方向甲方出具96336元的欠據，此款如何清償甲方，由雙方另行協商。

　　第三條乙方自本協議簽訂起三日內，與甲方辦理完畢財務手續，甲方所欠乙方763310元的商品砼款清結，該項債權債務關系歸于消滅。

　　第四條本協議生效后二十日內，乙方自行到保利房產公司辦理房屋產權證書的有關手續，由該房產辦理入住手續產生的一切費用及房屋辦證所需稅費由乙方自行負擔。

　　第五條本協議各方當事人對本協議有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。協商不成的，選擇下列方式第

　　（二）種方式進行解決：

　　（一）提交_________仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向天山區人民法院提起訴訟。

　　第六條本協議自雙方授權代表簽署并加蓋公章之日起生效。

　　第七條本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。

　　甲方（蓋章）：___________

　　乙方（蓋章）：___________

　　___年___月___日

　　___年___月___日

工程款擔保合同 篇29

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　因乙方承包甲方

　　工程欠款,經甲乙雙方本著公平、公正、平等的原則,達成以下轉賬支票工程款合同：

　　一、甲乙雙方共同協議商定工程價款：

　　雙方共同委托第三方核定乙方承包的裝飾工程價款,達成最終認可價格為(￥：_________________)。

　　二、工程款付款方式：

　　甲方已支付乙方裝飾工程,下欠工程款。經雙方協商確定甲方于________年____月____日付給乙方工程款,剩余欠款待甲方試營業(擬定月日試營業)一個月后的十日內一次性付清。

　　三、工程款付款形式為現金支票或轉賬支票。

　　四、如到期甲方不能按時付款,甲方除承擔所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。

　　五、自本付款協議書簽訂之日起,乙方在甲方所承包的裝修、裝飾工程,一次性無條件的交付甲方,所有權歸屬甲方。

　　六、本協議在履行過程中如產生糾紛,雙方可協商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。

　　七、本協議一式二份,甲乙雙方各持一份。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　甲方代表簽字：_________________乙方代表簽字：_________________

　　________年____月____日

工程款擔保合同 篇30

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　甲方、乙方于**年**月**日簽訂了**項目工程施工合同(以下簡稱合同)，合同編號為，合同金額為**元，結算額**元;該合同工程內容已完成并投入使用，現甲方仍欠乙方工程款**元; 經甲、乙、丙三方友好協商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協議：

　　一、抵款、抵房手續辦理相關約定

　　1、乙方同意上述工程合同的部分工程款購買下述商品房，甲方與丙方同意乙方將此房屋轉讓給丙方，三方均同意在此合同基礎上由甲方與兩方簽署商品房買賣合同。

　　2、該商品房位于**市**區路號**室，建筑面積為**平方米，單價*元/平方米，房屋總額為**元人民幣。不論乙方轉讓給丙方單價是多少，丙方均同意按本協議的單價簽訂《商品房買賣合同》;

　　3、甲方同意《商品房買賣合同》中將購買人名稱直接寫成丙方。

　　4、丙方從乙方處購得此房，部分房款交于乙方，丙方除房屋結構問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。

　　5、本協議簽訂后，視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成;

　　二、以房抵款金額及方式：

　　1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款**萬元;

　　2、抵付方式：乙方給甲方開具工程款發票，甲方給丙方開具商品房收款收據(購房發票事宜在購房合同中約定)。

　　3、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款，其余房款，三方同意由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。

　　4、抵付工程款后的工程款余額，甲方同意按支付給乙方。

　　三、其它

　　1、本協議未盡事宜，由三方協商解決，若協商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　2、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份，甲乙丙方各執兩份。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人： 經辦人： 經辦人：

　　丙方：

　　身份證號碼：

　　住址：

　　年 月 日