建設(shè)施工合同代理詞（精選27篇）
建設(shè)施工合同代理詞 篇1
尊敬的審判長、審判員：
受某集團(tuán)有限公司的委托，經(jīng)廣東某律師事務(wù)所指派，我們擔(dān)任本案上訴人代理人，經(jīng)查閱案卷材料，參加庭審，現(xiàn)發(fā)表如下代理意見，供合議庭參考。
關(guān)于《支付款及扣除款項確認(rèn)表》的意見
一、《支付款及扣除款項確認(rèn)表》無效，不應(yīng)據(jù)此扣除上訴人工程款408991.2元。
第一、上訴人就收款事項專門向被上訴人出具了《收款委托書》，委托“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”“負(fù)責(zé)該工程款所有款項的收取”，因此，所有收款信息只有“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”才能確認(rèn)，被上訴人明知或應(yīng)知黃某并不是收款信息的知情人，黃某無權(quán)也沒有能力核對“支付款項”。被上訴人不與明確的受托收款的單位進(jìn)行支付款的確認(rèn)，顯然具有過錯。黃某明知自己無權(quán)收款也不知道收款信息，沒有能力核對“支付款”的信息，卻擅自進(jìn)行確認(rèn)，也具有過錯。黃某簽署確認(rèn)表的行為屬于超越代理權(quán)限的無權(quán)代理行為，且被上訴人明知屬于無權(quán)代理行為，上訴人對該確認(rèn)表從不知情，且從未追認(rèn)，因此，該確認(rèn)表應(yīng)認(rèn)定為無效。
第二、“扣除款項”對于上訴人而言，首先是“應(yīng)收工程款”，只有先確認(rèn)這些款項是上訴人應(yīng)收取的，被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委托書》中，上訴人已經(jīng)明確委托“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”負(fù)責(zé)“該工程所有款項的收取”，因此，該部分工程款是否應(yīng)收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某并非
深圳分公司的代理人，被上訴人未經(jīng)通知“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應(yīng)授權(quán)的黃某進(jìn)行確認(rèn)，直接影響了深圳分公司對工程款的收取，與上訴人的明確授權(quán)相悖。因此，同理，黃某的無權(quán)代理行為應(yīng)認(rèn)定為無效。
第三、黃某的代理權(quán)限是“以我單位名義在洽談業(yè)務(wù)過程中處理與之有關(guān)的事務(wù)，進(jìn)行合同的商談，以及代理本工程業(yè)務(wù)、施工管理等相關(guān)事宜。” 黃某簽署該《確認(rèn)表》的行為已經(jīng)超出了上訴人根據(jù)《授權(quán)委托書》對他的授權(quán)，同樣屬于無權(quán)代理行為。
1、黃某在行使代理權(quán)時必須以上訴人的名義，以個人名義不在授權(quán)范圍內(nèi)。而在確認(rèn)表中，黃某在“確認(rèn)人”處簽字時沒有標(biāo)明其上訴人代理人的身份，僅僅簽署了個人的名字，而打印的“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司”名稱并沒有在“確認(rèn)人”處。因此，黃某以其個人名義在“確認(rèn)人”處簽字，并不在授權(quán)委托書授權(quán)范圍內(nèi)，屬于其個人行為，不應(yīng)約束上訴人。
黃某行使代理權(quán)，在其他法律文書上簽字時，就嚴(yán)格遵照了《授權(quán)委托書》的要求，被上訴人也明知這一點。
例如在12月26日黃某以委托代理人名義和被上訴人簽訂《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》時，就嚴(yán)格遵守了《授權(quán)委托書》的要求。首先，黃某表明了委托代理人的身份，在“委托代理人”處簽字，其次，上訴人在《授權(quán)委托書》中已明確授予給黃某簽署合同的權(quán)限，黃某在合同上的簽署屬于有權(quán)代理行為。
但值得注意的是，黃某簽署《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》的行為是行使《授權(quán)委托書》權(quán)限的行為，《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》本
身并沒有授予黃某任何權(quán)利。一審認(rèn)為“在雙方簽訂的《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》中，確認(rèn)黃某為某公司在該合同履行中的委托代理人，故其行為應(yīng)視為代表某公司做出的”，顯然是錯誤的。
2、“支付款及扣除款項的確認(rèn)”既不屬于“洽談業(yè)務(wù)過程中的事務(wù)”，也不屬于“進(jìn)行合同的商談”，在已經(jīng)明確將所有工程款的收取授權(quán)給深圳分公司的情況下，更不屬于“本工程業(yè)務(wù)、施工管理等相關(guān)事項”。
綜上，黃某超越代理權(quán)限，擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認(rèn)表》，屬于無權(quán)代理行為，且被上訴人也明知黃某屬于無權(quán)代理，事后上訴人不知情，也從未追認(rèn)，因此，該《支付款及扣除款項確認(rèn)表》依法應(yīng)認(rèn)定為無效，不應(yīng)據(jù)此扣除工程款。
二、現(xiàn)場監(jiān)理員無權(quán)在《支付款及扣除款項確認(rèn)表》中簽署，其簽署行為無效，不能證明確認(rèn)表的真實性和合法性。
根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范 (GB50319-20xx )》3.2.6的規(guī)定，監(jiān)理員應(yīng)履行以下職責(zé)：“1 在專業(yè)監(jiān)理工程師的指導(dǎo)下開展現(xiàn)場監(jiān)理工作; 2 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設(shè)備及其使用、運行狀況，并做好檢查記錄; 3 復(fù)核或從施工現(xiàn)場直接獲取工程計量的有關(guān)數(shù)據(jù)并簽署原始憑證; 4 按設(shè)計圖及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對承包單位的工藝過程或施工工序進(jìn)行檢查和記錄，對加工制作及工序施工質(zhì)量檢查結(jié)果進(jìn)行記錄; 5 擔(dān)任旁站工作，發(fā)現(xiàn)問題及時指出并向?qū)I(yè)監(jiān)理工程師報告; 6 做好監(jiān)理日記和有關(guān)的監(jiān)理記錄。”上述職責(zé)中并沒有包括對工程款進(jìn)行核實和證明的內(nèi)容。更何況，項目監(jiān)理員應(yīng)當(dāng)在業(yè)主委托范圍內(nèi)開展工作，本案中，也沒有任何證據(jù)
證明該監(jiān)理員獲得了業(yè)主的相應(yīng)授權(quán)。
該監(jiān)理員的行為還違反了《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》5.5.9 條的規(guī)定，“未經(jīng)監(jiān)理人員質(zhì)量驗收合格的工程量，或不符合施工合同規(guī)定的工程量，監(jiān)理人員應(yīng)拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據(jù)施工合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應(yīng)搭建腳手架并承擔(dān)費用，根據(jù)合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬于上訴人的施工范圍。因此，“滿鋪施工平臺”的工程量不應(yīng)計入上訴人應(yīng)完成的工程量中，而“鋁塑板施工”的工程量應(yīng)只計量上訴人的施工量，而該監(jiān)理員卻不顧自己的職責(zé)，超越自己的權(quán)限，對不符合施工合同的工程量，隨意亂計，其行為因違法而無效。
三、僅根據(jù)《支付款及扣除款項確認(rèn)表》，并不能證明被上訴人有權(quán)扣除上訴人的哪些款項，且扣除這些款項明顯違背合同約定。
第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除，沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”這些項目的費用的統(tǒng)計數(shù)字，而不能證明這些項目費用是應(yīng)該扣除的款項。
第二、這個確認(rèn)表并沒有確認(rèn)這些費用是被上訴人支出的，因此不能證明被上訴人有權(quán)扣除，這個確認(rèn)表也沒有確認(rèn)上訴人是義務(wù)承擔(dān)主體，因此，不能證明應(yīng)該從上訴人處扣除。
第三、確認(rèn)表中的“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”共計408991.2元，金額巨大，但沒有任何原始憑證相佐證，就如被上訴人要求上訴人承擔(dān)的維修費，尚且還有結(jié)算單、發(fā)票相佐證，而此處卻單純幾個數(shù)字，其真實性顯然無法令人相信。
第四、根據(jù)合同第2.1條的約定，本合同是“包死價”，因此，雙方都無權(quán)變更合同的價款。依據(jù)合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應(yīng)搭建腳手架并承擔(dān)費用，根據(jù)《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》的要求，腳手架搭建必須“滿鋪”，就是所謂的“滿鋪施工平臺”。因此該費用應(yīng)該由被上訴人承擔(dān)，在沒有任何合同進(jìn)行變更的情況下，被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應(yīng)金額，顯然違背了“包死價”的約定。
同理，“鋁塑板施工”根據(jù)合同第一條第3款的約定屬于上訴人的工程范圍，包括在工程總價里，根據(jù)被上訴人自己提交的證據(jù)，被上訴人已確認(rèn)鋁塑板施工是由上訴人完成的，在被上訴人沒有證據(jù)證明自己進(jìn)行了鋁塑板施工的情況下，擅自扣取相應(yīng)費用不但與合同相悖，而且違背了公平原則。
關(guān)于維修義務(wù)及維修款的意見
一、本案訟爭的維修事項屬于合同第八條約定的“質(zhì)量保修”范圍。
根據(jù)一審查明的事實，上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工，被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規(guī)定：“建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，不予支持;但是承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。”因此從20xx年4月
8日開始，工程進(jìn)入保修期，即使認(rèn)可被上訴人在20xx年7月19日曾發(fā)函，上訴人也只應(yīng)承擔(dān)“質(zhì)量保修”的義務(wù)
二、上訴人積極履行了保修義務(wù)。
根據(jù)被上訴人提交的證據(jù)18，上訴人已經(jīng)明確答復(fù)被上訴人，上訴人于7月13日派人進(jìn)行屋面維修，在商討解決方案過程中，因陵水縣第一屆體育運動會于7月16日開幕(證據(jù)17的內(nèi)容)，因此，被上訴人通知暫停維修。并告知上訴人施工人員每日在現(xiàn)場巡邏，以便及時維修。被上訴人并未對上訴人的此一回復(fù)提出任何異議，應(yīng)認(rèn)定為被上訴人認(rèn)可了上訴人陳述的事實。
三、被上訴人不顧上訴人的反對，將維修工作承包給不具備資質(zhì)的施工隊進(jìn)行維修，屬于違法無效的行為，其支付的費用和由此導(dǎo)致的后果應(yīng)由被上訴人自行承擔(dān)。
被上訴人分包的工程是專業(yè)工程，屬于專業(yè)分包，在被上訴人提交的證據(jù)11、12里也進(jìn)行了確認(rèn)。這種專業(yè)工程必須由取得專業(yè)資質(zhì)的公司施工和維修，被上訴人根本沒有審核李某、楊某兩個班組的資質(zhì)，更沒有證據(jù)證明這兩個班組取得了網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)的施工資質(zhì)，就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工，根據(jù)解釋第一條“承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的”應(yīng)認(rèn)定合同無效的規(guī)定，這一承包行為顯屬無效。根據(jù)解釋第四條：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。”即使被上訴人已按證據(jù)20、21、22所顯示的支付了多達(dá)276600元費用，依法也應(yīng)當(dāng)被收繳，而不應(yīng)將該費用轉(zhuǎn)嫁到上訴人身上。
四、即使上訴人需承擔(dān)保修義務(wù)，需要支付因保修產(chǎn)生的費用，根據(jù)合同第8條的規(guī)定，也應(yīng)先從質(zhì)量保修金內(nèi)扣除，不足部分才由上訴人支付。
關(guān)于提供施工圖紙和竣工資料的意見
一、依據(jù)被上訴人提交的證據(jù)14及上訴人提交的證據(jù)3，均能證明上訴人已經(jīng)將施工圖紙移交給被上訴人。被上訴人提交的證據(jù)14第10點的內(nèi)容為：“屋頂彩鋼板鋪設(shè)與圖紙不符，施工工藝較差……。”從該內(nèi)容看，被上訴人是對照施工圖紙對上訴人的施工工程進(jìn)行檢查驗收的，足可證明被上訴人已經(jīng)拿到了施工圖紙。
上訴人提交的證據(jù)3，一審已經(jīng)認(rèn)可其真實性，上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。
爭議工程施工完畢并得到被上訴人認(rèn)可的事實，證明了圖紙已經(jīng)得到包括被上訴人在內(nèi)的各方的認(rèn)可。
二、組織審核施工圖紙的義務(wù)主體是被上訴人，被上訴人沒有對施工圖紙組織三方審核，上訴人從未拿到過經(jīng)審核的施工圖紙，也根本無法給付被上訴人經(jīng)審核的施工圖紙。
依據(jù)《合同》第五條雙方責(zé)任第(一)款第2項內(nèi)容，明確約定了被上訴人對圖紙的組織審核義務(wù)。《合同》第五條第(二)款第2項約定圖紙須經(jīng)原設(shè)計單位、建設(shè)方和海南省審圖中心三方審核通過。
在上訴人向被上訴人交付施工圖紙后，被上訴人依照合同約定，本應(yīng)組織三方對圖紙進(jìn)行審核，但直至今日，被上訴人從未告訴上訴人已經(jīng)組織三方審核施工圖紙，被上訴人也從來沒有將經(jīng)審核的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監(jiān)理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進(jìn)行施工，且工程已經(jīng)完工并由被上訴人投入實際使用，證明雙方在合同的實際履行已經(jīng)一致同意變更了合同的原約定。
如果被上訴人執(zhí)意要求上訴人交付經(jīng)審核的施工圖紙，則法院必須判令被上訴人先行組織三方對施工圖紙進(jìn)行審核，在被上訴人將審核通過后的施工圖紙交付給上訴人，上訴人才能履行這一義務(wù)，否則，這一義務(wù)就是無本之木。
綜上，一審判決扣除上訴人應(yīng)得的工程款408991.2元，判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元，判決上訴人向被上訴人提供經(jīng)審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據(jù)，請二審法院依法予以改判。
代理人：
建設(shè)施工合同代理詞 篇2
審判長、審判員;
受本案原告委托，經(jīng)人民法院同意，今天依法出庭，就訴寧夏建筑工程有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案，作為其代理人，依據(jù)法律規(guī)定，發(fā)表如下代理意見：
一、被告應(yīng)立即支付拖欠人工費，并承擔(dān)欠款利息。
被告承包寧夏X有限公司工業(yè)園區(qū)電石項目，為完成該項目的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作，20xx年原告組織人員開始工作，至同年5月30按照被告要求完成全部工作，6月20日經(jīng)被告結(jié)算共計拖欠原告人工費518600原，為明確拖欠事實原告同時出具了該項目原告人工費用的結(jié)算清單，明確了原告的具體工作項目及所產(chǎn)生的費用，但該款項被告卻一直沒有支付，代理人認(rèn)為，原被告之間權(quán)利義務(wù)明確，拖欠事實清楚，被告理應(yīng)按照其出具的人工費結(jié)算清單支付拖欠原告518600元人工費，另外依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條規(guī)定：“當(dāng)事人對欠付工程價款利息計付標(biāo)準(zhǔn)有約定的，按照約定處理;沒有約定的，按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計息”。“利息從應(yīng)付工程價款之日計付。當(dāng)事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應(yīng)付款時間：(一) 建設(shè)工程已實際交付的，為交付之日;(二) 建設(shè)工程沒有交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日;(三)建設(shè)工程未交付，工程價款也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日”。 根據(jù)以上規(guī)定，原告于20xx年5月30日實際己完成全部工作，被告應(yīng)從該日起承擔(dān)欠款利息。
二、被告托欠的款項，基本上都是農(nóng)民工的血汗錢，繼續(xù)拖欠下去勢必會給社會釀成不安定因素。原告在提起訴訟前，多次找到被告索要工程款，被告置之不理，一直拖欠至今。國務(wù)院和有關(guān)部門三令五申地通知和強(qiáng)調(diào)，從維護(hù)社會穩(wěn)定大局的高度，把解決拖欠農(nóng)民工工資問題作為當(dāng)前一項重要而緊迫的任務(wù)，切實維護(hù)農(nóng)民工的合法權(quán)益。原告為索要工程款，及時給付農(nóng)民工工資，多次向被告說明情況甚至乞求，被告卻麻木不仁，無動于衷，喪失起碼的同情心。原告在索要不得，求助無門的情況下，才舉債提起訴訟。代理人認(rèn)為，這起糾紛雖然是拖欠工程款，但在糾紛的背后涉及到幾十名農(nóng)民工的利益。因此，請法庭從穩(wěn)定社會的角度判決被告給付工程欠款。同時，也希望三被告從和諧社會的大局出發(fā)，及時給付工程欠款，妥善解決這起糾紛。
以上代理意見懇請法庭予以采納。
代理人：劉保平 20xx年1月23日
建設(shè)施工合同代理詞 篇3
尊敬的審判長、審判員，我依法接受原告杭州某工程公司的委托擔(dān)任其訴訟代理人，出庭參與訴訟活動，現(xiàn)就其與被告福州某公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案發(fā)表如下代理意見：
一、關(guān)于廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進(jìn)度款。3、因被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪椖吭O(shè)計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導(dǎo)致工期順延及原告窩工損失的責(zé)任應(yīng)當(dāng)全部由被告承擔(dān)。
1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項目工程合同書，20xx年12月14日被告支付預(yù)付款，工程正常開工建設(shè)。20xx年4月23日，被告以廈門市正對廈門某地港區(qū)重新規(guī)劃、為考慮不確定因素之風(fēng)險、減少可能造成的不必要損失為由，單方面通知原告暫緩施工，并同意將合同工期延長因延遲付款的相應(yīng)天數(shù)。【證據(jù)1、4、41】
2、【被告逾期支付工程進(jìn)度款】在20xx年2月7日樁基工程完工，3月12日，廈門市建筑工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告，原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進(jìn)度款，并且該第三筆進(jìn)度款逾期達(dá)302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據(jù)1、11】
3、【被告逾期支付工程進(jìn)度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，將工期約定為自該補(bǔ)充協(xié)議生效之日起算150個日歷日，付款方式按原合同約定付款。但被告在20xx年12月20日應(yīng)當(dāng)支付第5筆進(jìn)度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達(dá)126天。【證據(jù)11】
4、【被告逾期支付工程進(jìn)度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設(shè)備供應(yīng)商訂立合同并支付了相應(yīng)款項，由于被告未能按約支付第6筆工程進(jìn)度款，導(dǎo)致原告不能向各供貨商支付貨款，被告為避稅考慮，提出簽署三方協(xié)議，由各供貨商向其開具增值稅發(fā)票才解決主要設(shè)備的供貨。以原告與三供貨商合同約定20xx年2月10日發(fā)貨至20xx年7月20日訂立三份三方合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)移計算，被告付款逾期至少超過160日。由此導(dǎo)致工期順延及原告窩工損失的責(zé)任應(yīng)當(dāng)由被告承擔(dān)。【證據(jù)2、8、9、11、19】
5、【因被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪椖吭O(shè)計及工程變更】因被告方原因，被告在施工過程中多次要求對部分設(shè)計進(jìn)行變更，在20xx年1月20日將原設(shè)計的磚混結(jié)構(gòu)固定式的空壓機(jī)房變更為鋼結(jié)構(gòu)的機(jī)房，20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位，長度約15到20米。因此，因可歸責(zé)于被告的設(shè)計變更和等待設(shè)計方案必然導(dǎo)致工期順延和停工。【證據(jù)13、22】
6、【被告逾期供電】原被告在原合同中已約定由被告提供電源，20xx年4月22日，原被告與土建分包商簽訂會議紀(jì)要，再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供，系統(tǒng)調(diào)試在6月3日完成，但被告直到20xx年10月14日才供電，而原告早已于20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達(dá)137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產(chǎn)使用不可能早于20xx年10月14日。即便因原告原因?qū)е鹿こ逃馄冢膊粫䦟Ρ桓媸褂迷摴こ坍a(chǎn)生任何損失。【證據(jù)1、20、21、23、24、25，法院向翔安供電局調(diào)取的供電合同、現(xiàn)場施工單等證據(jù)。】
7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站最終在20xx年9月25日安裝完畢，由于被告逾期至20xx年10月14日才供電，導(dǎo)致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站工程竣工之日。【證據(jù)41】
8、【工程量增加】在20xx年3月13日，原被告雙方協(xié)議增加了散裝自控系統(tǒng)及控制柜增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設(shè)工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網(wǎng)絡(luò)電話監(jiān)控控制系統(tǒng)增設(shè)工程合同等5個補(bǔ)充合同總價為100萬元，工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉(zhuǎn)站工程工期完工。因被告未及時確認(rèn)新增工程導(dǎo)致停工和工程量增加必然導(dǎo)致工期順延。【證據(jù)14、15】
9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協(xié)商增加水泥中轉(zhuǎn)站庫下砌體工程，合同金額為115000元，工期約定30日并需配合生產(chǎn)線施工進(jìn)度施工，工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格并收到發(fā)票后10日內(nèi)支付百分之95，其余作為質(zhì)保金在一年質(zhì)保期滿后支付。而被告已按約支付了該合同金額百分之95等事實證明了被告認(rèn)可工程施工進(jìn)度及工程工期順延的責(zé)任在被告方的事實。【證據(jù)18】
10、【法律依據(jù)】中華人民共和國合同法第二百八十三條 【發(fā)包人的責(zé)任】發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。
二、 廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站工程質(zhì)量及性能完全符合合同約定。
1、廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站工程的設(shè)計是由原告按被告要求的性能委托國內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)某某某某設(shè)計研究院進(jìn)行，其所提供的設(shè)計方案及該工程所采購的全部設(shè)備和材料均是通過被告的認(rèn)可后進(jìn)行的，所以，工程的性能在理論上完全符合合同要求。【證據(jù)1、11對賬明細(xì)】
2、該工程已于20xx年10月31日通過重車測試后即投入使用至今達(dá)19個余月，被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求，且相關(guān)設(shè)備及工程按約定已超過一年的保修期，因此，完全可以確定該中轉(zhuǎn)站的質(zhì)量及性能符合合同約定。【證據(jù)28、29、30、34、37、41】
3、該工程的卸船、中轉(zhuǎn)輸送及出庫能力主要由負(fù)壓抽吸機(jī)、螺桿式壓縮機(jī)和汽車衡等設(shè)備的性能決定，實際運行能力還受水位環(huán)境及操作人員的影響，在被告已對上述設(shè)備進(jìn)行驗收，在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下，已有足夠的理由認(rèn)定該中轉(zhuǎn)站的性能達(dá)到了合同要求。【證據(jù)26、45、48】
4、退一步分析，如果該工程相關(guān)設(shè)備性能沒有達(dá)到合同約定，或者質(zhì)量不合格，則被告肯定要進(jìn)行維修整改，但是，被告從未有要求原告就工程相關(guān)性能進(jìn)行整改或維修的行為，也沒有在通知原告并在原告拒修的情況下自行進(jìn)行維修或委托第三方維修的事實，并且在20xx年11月3日確認(rèn)尚有質(zhì)保金506942.25元待保修期結(jié)束后支付原告，根據(jù)被告確認(rèn)該工程在20xx年10月31日通過測試后投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期，由此可以認(rèn)定該工程的性能完全符合合同約定并且運行良好。【證據(jù)41、44、】
5、根據(jù)20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協(xié)議約定，原告在與三供貨商簽訂的合同中的債權(quán)與債務(wù)全部轉(zhuǎn)由被告履行，那么，即使該工程的相關(guān)性能沒有達(dá)到原被告合同的約定，那么，有關(guān)卸船能力沒有達(dá)到合同約定，則被告應(yīng)當(dāng)首先與杭州某某有限公司聯(lián)系或要求整改或退貨;有關(guān)輸送方面沒有達(dá)到合同約定的性能，則被告應(yīng)當(dāng)首先與南京某某有限公司聯(lián)系，要求整改或退貨;有關(guān)卸料出庫的性能沒有達(dá)到約定，則被告應(yīng)當(dāng)與福建某某有限公司聯(lián)系，要求整改或退貨;但是，在此之前，被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求，亦未向原告提出對工程中轉(zhuǎn)輸送方面性能進(jìn)行維修或整改的要求，由此可以確認(rèn)，該工程的性能和質(zhì)量是符合原被告合同約定的。【證據(jù)19、48】
6、被告在該工程通過測試后，原告即先后五次發(fā)函要求辦理驗收手續(xù)，被告對原告要求驗收的函告均未予回復(fù)。原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書后，被告已于20xx年3月17日出具對賬明細(xì)及證明，確認(rèn)主體工程總金額為9014845元，后期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩余工程款的要求時，被告以原告需提供增值稅發(fā)票方可付款來搪塞，在原告闡明合同約定為提供工程發(fā)票時，被告才以性能未達(dá)標(biāo)為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉(zhuǎn)站的質(zhì)量和性能完全符合約定。被告關(guān)于性能未達(dá)標(biāo)及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、克扣工程款。否則，被告也不會在通過測試、投入使用并辦理結(jié)算后又提出未經(jīng)驗收及性能未達(dá)標(biāo)。【證據(jù)11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】
7、20xx年3月13日，原被告雙方協(xié)議增加了散裝自控系統(tǒng)及控制柜增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設(shè)工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網(wǎng)絡(luò)電話監(jiān)控控制系統(tǒng)增設(shè)工程合同等5個補(bǔ)充合同總價為100萬元，20xx年4月28日原被告雙方協(xié)商增加水泥中轉(zhuǎn)站庫下砌體工程施工發(fā)包合同金額為115000元，上述6個合同增加的工程款共計1150000元，被告對此部分工程的質(zhì)量和性能從未提出過異議或維修要求，但被告也拒絕支付此部分工程剩余的371050元，說明被告關(guān)于工程性能未達(dá)標(biāo)或質(zhì)量不合格只是被告為達(dá)到拖延、克扣工程款的一個借口。【證據(jù)11、15、18】
8、【法律依據(jù)】依據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規(guī)定，即使該工程未經(jīng)竣工驗收或性能有問題，由于被告已投入使用，則被告不得以使用部分質(zhì)量不符合約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規(guī)定，工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工之日，本工程已在20xx年10月31日通過測試并由被告占有和投入了使用，被告提出所謂工程性能未達(dá)標(biāo)及未通過驗收只是其想達(dá)到拖延、拒付、克扣工程款的目的而找到一個借口，被告依法應(yīng)當(dāng)支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元并承擔(dān)其他損失。
三、關(guān)于拖欠工程款的數(shù)額。
原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書后，被告已于20xx年3月17日出具對賬明細(xì)及證明，確認(rèn)主體工程總金額為9014845元，后期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元，原告決算書關(guān)于主體工程總額9014845元及后期增加1150000元與被告一致，關(guān)于具體每筆款項的支付時間和數(shù)額也與被告一致，原告決算書和被告明細(xì)賬也完全一致，即被告已支付8704899.5元，尚欠1424945.5元，扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經(jīng)廈門某地法院調(diào)解由被告代付建安的20xx37元，被告實際還拖欠原告質(zhì)保金和工程款共計1174655.25元。【證據(jù)11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調(diào)解書】
四、被告提出根據(jù)合同約定應(yīng)當(dāng)先由原告提供發(fā)票才能付款、工程未經(jīng)驗收、性能未達(dá)標(biāo)等答辯意見是沒有法律依據(jù)的。
1、原告此前已就開具發(fā)票一事與被告協(xié)商，但被告要求原告開具增值稅發(fā)票方同意付款并拒絕接受原告的工程發(fā)票，原告為此于20xx年6月8日前往被告所在地交涉，但被告不但以要求開具增值稅發(fā)票為由拒付工程款，其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發(fā)票，而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據(jù)證明】
2、由于原告沒有建筑施工企業(yè)資質(zhì)，故根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規(guī)定，原被告雙方簽訂的某某合同(廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項目工程合同書)無效，被告所依據(jù)的原告必需先提供發(fā)票才支付工程款的約定也是無效的。根據(jù)中華人民共和國合同法第56條、57條、58條的規(guī)定及最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規(guī)定，依法確認(rèn)該工程質(zhì)量合格并由被告按雙方結(jié)算確認(rèn)的工程款數(shù)額支付拖欠的1174655.25元。至于開具發(fā)票是原告的法定義務(wù)，依法屬于國家稅務(wù)機(jī)關(guān)管轄范圍，人民法院不能就發(fā)票事宜進(jìn)行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規(guī)定出具工程發(fā)票。【證據(jù)1、41，法律依據(jù)中華人民共和國合同法第57條、58條的規(guī)定及最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規(guī)定】
綜上，由于被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進(jìn)度款、被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪椖吭O(shè)計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導(dǎo)致工期順延和原告窩工損失，在工程整體通過測試并運轉(zhuǎn)良好及原告五次要求辦理竣工驗收后拒絕辦理驗收手續(xù)并連續(xù)運行生產(chǎn)達(dá)一年之久后，以未經(jīng)竣工驗收和性能不符合合同約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益，請求法院根據(jù)上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決，支持原告的全部訴訟請求。
此致
長樂市人民法院
杭州某工程公司代理人：曾省明
建設(shè)施工合同代理詞 篇4
甲方：
乙方：
為明確施工中甲乙雙方的安全責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本安全協(xié)議。
乙方自愿參加甲方的工民建工程施工，變電站的新建、擴(kuò)建、改造工程的施工等。
一、甲方的安全責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)：
1、向工程派出甲方代表，在變電站內(nèi)施工，即為：工作負(fù)責(zé)人;
2、監(jiān)督乙方進(jìn)行安全生產(chǎn)規(guī)程制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并檢查安全培訓(xùn)的結(jié)果;
3、工作前對乙方進(jìn)行全面的安全技術(shù)交底;
4、在有危險的電力設(shè)施區(qū)域內(nèi)作業(yè)，要求乙方制定安全措施，并配合做好相關(guān)的安全措施;
5、在開工前要向乙方收取安全施工保證金，按工程規(guī)模的大小收三千至一萬元。
6、有權(quán)制止任何影響安全生產(chǎn)的行為，開展查禁違章工作，罰金從安全施工保證金中扣除;
7、有義務(wù)給乙方提供滿足安全生產(chǎn)需要的工作環(huán)境。
8、做好安全措施，設(shè)監(jiān)護(hù)人(工作負(fù)責(zé)人)，辦理工作許可手續(xù)。
二、乙方的安全責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)：
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行《電力安全工作規(guī)程》和有關(guān)規(guī)定，必須組織嚴(yán)格的統(tǒng)一考試，考試內(nèi)容須經(jīng)甲方認(rèn)可，合格后方能持證上崗工作，并建立健全施工人員相應(yīng)的檔案。
2、開工前必須向全體施工人員進(jìn)行安全技術(shù)較底，讓施工人員掌握工程特點及施工安全措施;
3、嚴(yán)格遵守《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》、《安全生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定》和《電力安全工作規(guī)程》及《建筑業(yè)安全規(guī)定》等的有關(guān)規(guī)定和甲方安全生產(chǎn)的規(guī)定;
4、自覺接受甲方單位的監(jiān)督和指導(dǎo)，對甲方單位安監(jiān)部門提出的意見，必須及時整改。發(fā)生人身事故或危機(jī)生產(chǎn)運行的不安全情況，必須報告甲方單位。
5、有權(quán)拒絕違章指揮或違章作業(yè);有權(quán)拒絕能對本人身心造成嚴(yán)重傷害潛在危險的作業(yè);
6、施工中要做到“遵章守法反三違‘違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律’”。努力追求“零傷害、零損失、零事故”
7、有義務(wù)通過自己的工作努力確保甲方的安全生產(chǎn);
8、自身的條件不滿足安全生產(chǎn)的需要時，向甲方書面說明。
三、違約責(zé)任：
1、執(zhí)行合同中有關(guān)違約處理的規(guī)定;
2、拒絕無潛在危險作業(yè)的行為視為違約;
3、發(fā)生違章事件，執(zhí)行甲方規(guī)定，進(jìn)行相應(yīng)處罰;
4、對違章施工造成的各種事故負(fù)完全責(zé)任，并承擔(dān)全部損失。
四、執(zhí)行規(guī)程：
1、雙方在履行合同時執(zhí)行《電力安全工作規(guī)程》和《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》及省集團(tuán)公司、龍南供電公司的安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定。
2、本安全協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)
代表人簽字：代表人簽字：
建設(shè)施工合同代理詞 篇5
甲方：____________________
乙方：項目承包責(zé)任人 (身份證 ____________________，手機(jī)____________________ ，項目經(jīng)理部名稱：
丙方： ____________________(身份證 ____________________，手機(jī)____________________ )
為建設(shè) 工程，甲方委派丙方到乙方任職(擔(dān)任 崗位工作)。根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》等法律法規(guī)和《關(guān)于印發(fā)〈湖南省建筑工程集團(tuán)總公司項目承包合同管理辦法 〉的通知》(湘建總審字【_______________】_______________號)等集團(tuán)總公司有關(guān)規(guī)章制度，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商一致，簽訂本用工協(xié)議。
一、用工期限：從_______________ 年_______________ 月_______________ 日起至本項目建設(shè)工程施工合同實施完畢。
二、費 用：
1、 _______________年_______________ 月 _______________日起至_______________ 年 _______________月_______________ 日，乙方按月承擔(dān)丙方的工資和單位部分的社保、住房公積金、企業(yè)年金繳費等費用，共計人民幣_______________元/月;
2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方按月承擔(dān)丙方的工資和單位部分的社保、住房公積金、企業(yè)年金繳費等費用，共計人民幣_______________元/月。
(一)、工資標(biāo)準(zhǔn)
1、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月承擔(dān)丙方稅后工資_______________元。
2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月承擔(dān)丙方稅后工資_______________元。_______________年_______________月_______________日起以后
乙方仍需要聘用丙方，每年工資調(diào)整額在前一年度“議定工資標(biāo)準(zhǔn)”的基礎(chǔ)上增長不少于_______________元/月。
(二)、工資支付方式
1、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月直接支付丙方崗位工資_______________元，另_______________元由乙方按月?lián)芨兜郊追?或由甲方從工程款中抵扣)，用于甲方代付丙方的檔案工資;
2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月直接支付丙方崗位工資_______________元，另_______________元由乙方按月?lián)芨兜郊追?或由甲方從工程款中抵扣)，用于甲方代付丙方的檔案工資。
(三)、單位部分的社保、住房公積金和企業(yè)年金繳費
1、繳費標(biāo)準(zhǔn)：乙方從_______________年_______________月_______________日起每月承擔(dān)丙方社保單位繳費_______________元、住房公積金單位繳費_______________元，企業(yè)年金單位部分_______________元，三項費用合計_______________元/月(該三項繳費隨總公司人力資源部每周期核定的標(biāo)準(zhǔn)而調(diào)整)。
2、繳費方式：乙方按月?lián)芨兜郊追?或由甲方從工程款中抵扣)_______________元，用于甲方向主管部門代交丙方的社保、住房公積金和企業(yè)年金繳費。
三、甲方職責(zé)：
1、應(yīng)向乙方真實反映丙方的個人資信、履職能力等情況;
2、監(jiān)督乙方按時足額支付丙方費用;
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙、丙雙方關(guān)系;
4、聽取乙方關(guān)于丙方履職情況的意見，對丙方履職情況進(jìn)行定期考核。
四、乙方職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)提供丙方辦公場所和食宿(丙方伙食費按乙方管理規(guī)定交納費用);
2、按月足額支付丙方的費用，履行國家現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)定的責(zé)任和義務(wù),承擔(dān)丙方在用工期間工傷事故的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任;
3、負(fù)責(zé)丙方為本工程服務(wù)所必需的辦公用品、交通費、差旅費、通訊費(通訊費按_______________元/月包干，未包括在工資費用中，由乙方向丙方按月直接支付)等;
4、負(fù)責(zé)按_______________元/月標(biāo)準(zhǔn)承擔(dān)丙方教育培訓(xùn)費(該費用未包括在工資費用中)，從_______________年_______________月_______________日至施工合同實施完畢按月?lián)芨兜郊追?或由甲方從工程款中抵扣);
5、負(fù)責(zé)對丙方進(jìn)行工作考勤，《考勤表》(可以是傳真件或掃描電子文檔)于每月30日之前報甲方綜合辦公室(聯(lián)系人蔣新宇，電話_______________，傳真_______________)。如乙方未按時報送《考勤表》，視同丙方本月正常出勤，應(yīng)當(dāng)足額支付本月費用。
五、丙方職責(zé)：
1、認(rèn)真履行崗位職責(zé);
2、自覺遵守甲方、乙方制定的各項規(guī)章制度;
3、及時向甲方繳納個人或單位部分的社保、住房公積金和企業(yè)年金繳費(在總公司辦理了社保、住房公積金和企業(yè)年金的);
4、協(xié)助乙方按期向甲方報送月度《考勤表》。
六、其他：
1、本用工協(xié)議實施過程中甲方或乙方要求調(diào)動丙方，應(yīng)提前30天書面通知對方，乙、丙方接到甲方發(fā)出的《調(diào)令》且辦理完相關(guān)手續(xù)后丙方方可離開項目部。
2、本用工協(xié)議書未盡事宜，按甲、乙雙方簽訂的《項目承包合同》相關(guān)約定執(zhí)行。
3、本用工協(xié)議書一式壹份，經(jīng)甲、乙、丙三方簽字后生效。
甲方(蓋章)：____________________ 乙方(簽字)： ____________________丙方(簽字)：____________________
代表(簽字)： ____________________委托代理人(簽字)：____________________
簽訂日期
建設(shè)施工合同代理詞 篇6
甲方：________________
乙方：________________
地點：
1、 甲方工地材料到位，提供工具，斗車等工具由甲方負(fù)責(zé)。
2 、一切小工具(燈泡、 電線、 安全帽等)由乙方負(fù)責(zé)。
3 、乙方要保質(zhì)保量，在工地不準(zhǔn)打架、 賭博，如有違反，罰款________元。
4、 施工安全：發(fā)生工傷事故由施工隊自己負(fù)責(zé)。
5 、本工程工期為天，乙方按施工實際量計算總平方數(shù)，衛(wèi)生間墻面________/平方米，地面：________/平方米，此價不含稅金。
6 、人員進(jìn)場按每人發(fā)飯票，不包吃，包住宿、 包水電，飯票費按每月計算扣除。 7 、十天以內(nèi)可以借資，借資款不超過進(jìn)度款。
8、 結(jié)算方式：按每月工程進(jìn)度的80%結(jié)算工程款，余款的20%在驗收合格10天之內(nèi)，全部付清。
9、乙方在本合同期間不得中途撒離工人，如因此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方負(fù)責(zé)。
10、乙方施工人員進(jìn)場后先試用兩天時間，確實質(zhì)量無問題后再繼續(xù)施工(質(zhì)量要求是水平、四角直、盡量無空心)，如在兩天施工過程過存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，本合同則自動失效，雙方不追究責(zé)任。
11、 本協(xié)議書一式兩份，甲、 乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字后生效，至工程驗收結(jié)清余款后失效。
注：完成總工程后，補(bǔ)鋸片款________元整(￥________)。
本合同如有未盡事宜，雙方可協(xié)商后簽訂補(bǔ)充協(xié)議，此補(bǔ)充協(xié)議也視同合不可分割部分，與合同具有同等法律效力。
甲方簽名：________________ 乙方簽名：________________
日期：________________日期：________________
建設(shè)施工合同代理詞 篇7
甲方： 乙方： 根據(jù)《民法典》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、條例、規(guī)章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本協(xié)議并共同遵照執(zhí)行。
一、由于乙方在工程施工中，發(fā)生合同外項目。
二、承包內(nèi)容：
1、改移水管
2、水溝
3、硬路肩
4、臨時網(wǎng)片的拆除
三、承包數(shù)量：見附件1。
四、承包總價：231235元。(大寫：貳拾叁萬壹仟貳佰叁拾伍元整)
五、支付方式：執(zhí)行原合同條款。 本協(xié)議一式四份，甲方三份乙方一份，雙方簽字蓋章后協(xié)議生效，工程竣工驗收合格后協(xié)議自行失效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________ ________年____月____日 ________年____月____日
建設(shè)施工合同代理詞 篇8
甲方(姓名)： 電話：
乙方(姓名)： 電話：
甲方將位于 鎮(zhèn) 村 組的農(nóng)村自住用房建設(shè)施工主體工程承包給乙方，經(jīng)村民自主協(xié)商招標(biāo)，雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜簽訂如下合同：
一、承包方式：甲方房屋地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程以包工包料的形式承包給乙方。
二、工程內(nèi)容：每戶修建三層樓房，總建筑面積 平方米：一層高 米，240MM墻;二、三層高 米，180MM墻。預(yù)計工程款 元。共 戶總工程額約 萬元。
三、施工安全：乙方負(fù)責(zé)施工期間的安全生產(chǎn)責(zé)任。從工程開工到工程竣工驗收合格為止，因施工原因?qū)е率┕と藛T及施工人員以外的第三人人身及財產(chǎn)損害的，均由乙方負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)責(zé)任。乙方必須為參加建筑施工人員購買建筑工程意外保險。
四、工程質(zhì)量要求：
1、乙方按甲方提供的 建筑設(shè)計院設(shè)計的《 新農(nóng)村民居工程施工圖》及《 新農(nóng)村工程招標(biāo)控制價》的工程量預(yù)算范圍施工。未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自更改施工要求。
2、乙方完成基礎(chǔ)以及每層的梁、柱、板面布筋后，由甲方組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和驗收，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后才能進(jìn)行下一步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等費用由乙方負(fù)責(zé)。
3、梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。
4、工程竣工后，由甲方組織相關(guān)人員按施工技術(shù)要求進(jìn)行檢查驗收。如出現(xiàn)建筑質(zhì)量問題，由乙方重新修繕直到符合質(zhì)量要求為止，并賠償因建筑質(zhì)量問題給甲方造成的全部損失。重新修繕的費用(包括修繕工時費用和材料費用)，全部由乙方自行承擔(dān)。
5、上條所說的建筑質(zhì)量問題，包括以下方面：
(1)主體墻面與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;
(2)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;
(3)橫梁、圈梁斷裂、露筋、明顯扭曲：
(4)天花板或地板開裂、塌陷、露筋、不與水平面垂直;
(5)梁、柱、板面中空;(6)板面養(yǎng)護(hù)期間不滲漏。
五、工程費用的計算：
1、工程承包方式為包工包料，價格按人民幣 元/㎡計(不含稅費價)計算，最后工程款按實際施工面積計算。
2、施工工程中的水費、電費、建筑材料費及運費由乙方承擔(dān)。
3、施工人員的食宿費用自理，施工所用的機(jī)具費用由乙方承擔(dān)。
六、付款方式：
1、履約保證金的返還：乙方在簽訂合同前繳納人民幣 萬元整履約保證金。訂立施工合同后第二天返還 萬元整，每棟基礎(chǔ)±0完成返還 萬元整，每棟第一層澆搗完成退還 萬元整，全部棟數(shù)完成一層澆搗退清余下履約保證金 萬元整。
2、在乙方建好第一層時，甲方預(yù)付建房費 萬元;房屋建完第二層時，甲方預(yù)付 萬元;主體完工后30天內(nèi)付完余款。
3、工程質(zhì)量維修金為總工程款3%，在主體完工后付余款時扣除。
4、工程質(zhì)保期為一年，時間從驗收交房時開始計算。一年后若無質(zhì)量問題則甲方付清其他全部余款。
七、建房日期：總工期為240天，工期計算從鎮(zhèn)政府“一平”完成時起( 年 月 日至 年 月 日)。如無特殊原因(人力不可抗拒)，乙方不得拖延工期。
八、未盡事宜，由甲乙雙方共同協(xié)商解決。
九、本合同自甲乙雙方在該協(xié)議文本上簽字(或蓋章)之日起生效。本協(xié)議一式三份，甲方、乙方各一份， 鎮(zhèn)人民政府存檔一份。
甲方簽字(簽章)： 乙方簽字(簽章)：
年月日：
建設(shè)施工合同代理詞 篇9
市區(qū)建設(shè)施工合同書
發(fā)包方：_______________________________________________
承包方：_______________________________________________
工程名稱：_______________________________________________
工程地點：_______________________________________________
建筑面積：_________________平方米;層數(shù)：_______________
結(jié)構(gòu)類型：________________;檐高/跨度：________________米
批準(zhǔn)文號：(有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)工程立項的文號)_________________
工程性質(zhì)：(指基建、技改、合資等)：_____________________
承包范圍：_______________________________________________
承包方式：_______________________________________________
質(zhì)量等級(優(yōu)良或合格)：_________________________________
工程承包造價(金額大寫)：_______________________________￥：_____________________________元建設(shè)工程施工合同(小型工程本)是依據(jù)擬定的，適用于建筑面積在平方米以內(nèi)或承包造價在-元以內(nèi)的建筑工程。建設(shè)工程施工合同協(xié)議條款依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，就本項工程建設(shè)有關(guān)事項，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
第1條工期
1·1本合同工程定于____年____月____日開工;于____年____月____日竣工。合同工期日歷天數(shù)為____天。工期如需提前，按約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數(shù)為_____天。
1·2承包方為提前工期采取的相應(yīng)措施及因此增加的經(jīng)濟(jì)支出：_______
1·3工期提前或延誤的獎罰，由雙方協(xié)商后在合同中約定：
第2條圖紙發(fā)包方于_____年_____月_____日，向承包方提供_____套圖紙。
第3條發(fā)包方、承包方駐工地代表。發(fā)包方工程師姓名：___________;項日經(jīng)理姓名：_______________。
第4條發(fā)包人工作
開工前辦理完畢土地征用，青苗、樹木賠償，墳地遷移，房屋、構(gòu)筑物拆遷，地上及架空、地下障礙物清除，將施工所需水、電線路、道路接通至施工現(xiàn)場，并保證施工期間的需要，向承包方提供施工現(xiàn)場工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料，提交辦理有關(guān)證件、批件的合法手續(xù)，將水準(zhǔn)點與座標(biāo)控制點位置以書面形式提交給承包方，并于現(xiàn)場交驗，協(xié)調(diào)、處理施工現(xiàn)場周圍建筑物、構(gòu)筑物(含文物保護(hù)建筑)、古樹名木和地下管線的保護(hù)及施工擾民問題，合同簽訂后______天內(nèi)組織會審圖紙和設(shè)計交底，在收到承包方提供的施工組織設(shè)計(或施工方案)和進(jìn)度計劃后_______天內(nèi)予以確認(rèn)。凡在有毒有害環(huán)境中施工時，發(fā)包方按有關(guān)規(guī)定提供相應(yīng)的防護(hù)措施，并承擔(dān)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)支出。
建設(shè)施工合同代理詞 篇10
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方__________與乙方__________原于______年______月______日簽訂的建設(shè)合同，現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商同意，合同于______年______月______日予以解除，乙方提前撤出施工現(xiàn)場，乙方提前撤出施工現(xiàn)場，本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則，雙方協(xié)商一致達(dá)成如下結(jié)算、撤場協(xié)議：_________________
一、經(jīng)雙方核實，截止目前乙方共完成工程總價款萬元，詳見附表1完成工程量清單。
二、經(jīng)雙方對上述費用進(jìn)行核算統(tǒng)計，截止_____年_____月_____日甲方應(yīng)付乙方款項共計______萬元，該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設(shè)、工程變更、誤工損失、違約補(bǔ)償?shù)雀鞣N費用，對此乙方無任何異議，乙方不再提出其他費用要求。
三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元(含代付工程料款萬元)，詳見附表2已支付費用清單。現(xiàn)甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協(xié)議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款______萬元，至此欠款全部付清，雙方再無任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系，甲方不承擔(dān)一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
四、合同解除后免除乙方對已施工部分的工程質(zhì)量責(zé)任。
五、合同解除后，乙方應(yīng)于3日內(nèi)退出工程現(xiàn)場并移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滯留，否則應(yīng)承擔(dān)拖延費10000元/日。
六、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效，協(xié)議協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)
建設(shè)施工合同代理詞 篇11
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
為了明確甲.乙方雙方在工程建設(shè)過程中的權(quán)利，義務(wù)和責(zé)任，維護(hù)雙方的合法利益，達(dá)到保證期，保證工程質(zhì)量，保證安全文明施工的目的，雙方在遵守法律，行政法規(guī)，自愿、公平的基礎(chǔ)上,結(jié)合本工程具體實際,經(jīng)雙方協(xié)商同意,簽訂本工程合同,以便共同遵守。
第一條工程概括
一﹑工程名稱﹑地點和內(nèi)容
1﹑ 街道路亮化照明工程
2﹑工程地點:
3﹑工程內(nèi)容:基礎(chǔ)澆筑﹑電器﹑燈桿﹑燈具制作﹑安裝和調(diào)試.
二﹑開﹑竣工時間
1﹑開工日期:20xx年7月20日
2﹑交工日期:20xx年8月30日
三﹑質(zhì)量等級:優(yōu)良
四﹑合同條款
工程采用中標(biāo)價款承包:施工承包合同總價款為人民幣
五﹑工程承包范圍及承包方式
1﹑承包范圍:所有工程(燈具﹑燈桿﹑電器﹑控制箱等)的施工，安裝和調(diào)試。
2﹑本工程價款為優(yōu)良工程條款,當(dāng)工程竣工驗收達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,在竣工結(jié)算中甲方扣留乙方合同價款的3%作為經(jīng)濟(jì)處罰。
3﹑甲、乙雙方在履行合同是發(fā)生爭議,應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決,如未能達(dá)成一致,可提交有關(guān)部門協(xié)商,如仍未能達(dá)成一致時,可提交仲裁機(jī)構(gòu)或向合同簽訂地人民法院起訴。
4﹑全合同不得轉(zhuǎn)讓,未盡事宜,由雙方另作協(xié)商并簽訂書面協(xié)議,協(xié)商內(nèi)容經(jīng)雙方簽字﹑蓋章后,與本合同有同等法律效力。
5﹑本合同一式六份(正本兩份﹑副本四份),甲﹑乙雙方簽字，蓋章之日起合同生效,分送有關(guān)部門。
6﹑本合同簽定時間:20xx年七月二十日
7﹑本合同簽定地點:
建設(shè)單位(蓋章) 施工單位(蓋章) 電話: 電話:
法定代表人(蓋章) 法定代表人或其授權(quán)人(蓋章)
建設(shè)施工合同代理詞 篇12
甲方：__________負(fù)責(zé)人：__________
乙方：__________負(fù)責(zé)人：__________
依照《民法典》及國家建設(shè)部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱：網(wǎng)吧室內(nèi)裝修工程。
2、 工程地點：中心小學(xué)附近
3、 工程承包方式：包工包料
4、 工程概況：建筑面積1700.00平方米。
二、 工程裝修內(nèi)容 室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。
三、 工程造價 工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù); 工程造價為：X元。(以甲方認(rèn)定的單價為準(zhǔn)，工程量竣工后以審計為準(zhǔn))
四、 工程期限 工程開工日期：________年____月____日 工程竣工日期：________年____月____日
五、 質(zhì)量要求 按國家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)G73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程質(zhì)量達(dá)到市優(yōu)。工程竣工后如出 現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問題除外)，屬于乙方責(zé)任的，乙方無償保修，保修期為________年，終身維修。
六、 付款方式
1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。
2、工程進(jìn)展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。
3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的40%。
七、雙方責(zé)任
1、 甲方：負(fù)責(zé)提供整個工程的使用、設(shè)計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明;施工場地要平整。
2、 乙方：向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。
八、其它事宜 經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔(dān)。
2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，需甲方認(rèn)定綜合單價后，以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn)，并列入竣工決算追加當(dāng)中。( 如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，甲方已認(rèn)可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。)
3、 工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準(zhǔn)。
4、 如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機(jī)構(gòu)申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、 合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。
甲方：__________乙方：__________
日期：______________日期：__________
建設(shè)施工合同代理詞 篇13
甲方：乙方：
為在施工合同的實施過程中創(chuàng)造安全、高效的施工環(huán)境，切實搞好本項目的安全管理工作，本項目業(yè)主(以下簡稱“甲方”)與承包人(以下簡稱“乙方”)特此簽訂安全生產(chǎn)合同：
一、甲方職責(zé)
1.嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行工程承包合同中的有關(guān)安全要求。
2.按照“安全第一、預(yù)防為主”和堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則進(jìn)行安全生產(chǎn)管理，做到生產(chǎn)與安全工作同時計劃、布置、檢查、總結(jié)和評比。
3.重要的安全設(shè)施必須堅持與主體工程“三同時”的原則，即：同時設(shè)計、審批，同時施工，同時驗收，投入使用。
4.定期召開安全生產(chǎn)調(diào)度會，及時傳達(dá)中央及地方有關(guān)安全生產(chǎn)的精神。
5.組織對乙方施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查，監(jiān)督乙方及時處理發(fā)現(xiàn)的各項安全隱患。
二、乙方職責(zé)
1.嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行工程承包合現(xiàn)中的有安全要求。
2.堅持“安全第一、預(yù)防為主”和“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳教育，增強(qiáng)全員安全生產(chǎn)意識，建立健全各項安全生產(chǎn)的管理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理制度，配備專職及兼職安全檢查人員，有組織有領(lǐng)導(dǎo)地開展安全生產(chǎn)活動。各級領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員、生產(chǎn)管理人員和具體操作人員，必須熟悉和遵守本條款的各項規(guī)定，做到生產(chǎn)與安全工作同時計劃、布置、檢查、總結(jié)和評比。
3.建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。從派往項目實施的項目經(jīng)理到生產(chǎn)工人(包括臨時雇請的民工)的安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)必須做到縱向到底，一環(huán)不漏;各職能部門、人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制做到橫向到邊，人人有責(zé)。項目經(jīng)理是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人。現(xiàn)場設(shè)置的安全機(jī)構(gòu)，應(yīng)按施工人員的1%～3%配備安全員，專職負(fù)責(zé)所有員工的安全和治安保衛(wèi)工作及預(yù)防事故的發(fā)生。安全機(jī)構(gòu)人員，有權(quán)按有關(guān)規(guī)定發(fā)布指令，并采取保護(hù)性措施防止事故發(fā)生。
4.乙方在任何時候都應(yīng)采取各種合理的預(yù)防措施，防止其員工發(fā)生任何違法、違禁、暴力或妨礙治安的行為。
5.乙方必須具有勞動安全管理部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)證書，參加施工的人員，必須接受安全技術(shù)教育，熟知和遵守本工種的各項安全技術(shù)操作規(guī)程，定期進(jìn)行安全技術(shù)考核，合格者方準(zhǔn)上崗操作。對于從事電氣、起重、建筑登高架設(shè)作業(yè)、鍋爐、壓力容器、焊接、機(jī)動車船駕駛、爆破、潛水、瓦斯檢驗等特殊工種的人員。經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得《安全操作合格證》后，方準(zhǔn)持證上崗。施工現(xiàn)場如出現(xiàn)特種作業(yè)無證操作現(xiàn)象時，項目經(jīng)理必須承擔(dān)管理責(zé)任。
6.對于易燃易爆的材料除應(yīng)專門妥善保管之外，還應(yīng)配備有足夠的消防設(shè)施，所有施工人員都應(yīng)熟悉消防設(shè)備的性能和使用方法;乙方不得將任何種類的爆炸物給予、易貨或以其他方式轉(zhuǎn)讓給任何其他人，或允許、容忍上述同樣行為。
7.操作人員上崗，必須按規(guī)定穿戴防護(hù)用品。施工負(fù)責(zé)人和安全檢查員應(yīng)隨時檢查勞動防護(hù)用品的穿戴情況，不按規(guī)定穿戴防護(hù)用品的人員不得上崗。
8.所有施工機(jī)具設(shè)備和高空作業(yè)的設(shè)備均應(yīng)定期檢查，并有安全員的簽字記錄，保證其經(jīng)常處于完好狀態(tài);不合格的機(jī)具、設(shè)備和勞動保護(hù)用品嚴(yán)禁使用。
9.施工中采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時，必須制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施，施工現(xiàn)場必須具有相關(guān)的安全標(biāo)志牌。
10.乙方必須按照本工程項目特點，組織制定本工程實施中的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案;如果發(fā)生安全事故，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，及時上報有關(guān)部門，并堅持“三不放過”的原則，嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人。
三、違約責(zé)任
如因甲方或乙方違約造成安全事故，將依法追究責(zé)任。
本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份。由雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署與加蓋公章后生效，全部工程竣工驗收后失效。
甲方：乙方：
法定代表人或法定代表人或
其授權(quán)的代理人：(職務(wù))其授權(quán)的代理人：
(職務(wù))
(姓名)(姓名)
(簽字)(簽字)
建設(shè)施工合同代理詞 篇14
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《天津市公路管理局合同管理辦法》及有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、誠信的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同:
第1條:工程概況
1.1 工程名稱:
工程地點: 工程內(nèi)容:
1.2 承包范圍:
1.3 開工日期: 20xx 年 月 日竣工日期: 20xx 年 月 日
第2條:建設(shè)規(guī)模、主要工程量 :工程造價 元,大寫
第3條:工程款結(jié)算方式：
第4條:合同生效及終止:
本合同自簽訂之日起生效,在雙方完成相互約定內(nèi)容 后即告終止。
第5條:合同份數(shù)
5.1本合同正本二份,具有同等效力,甲方持一份,乙方持一份;
5.2甲乙雙方如發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛,可以通過向薊縣人民法院起訴解決。
合同簽訂時間:
合同簽訂地點: 備注：
發(fā)包方(章) 承包方(章)
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
電話: 電話:
建設(shè)施工合同代理詞 篇15
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應(yīng)計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護(hù)自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
建設(shè)施工合同代理詞 篇16
施工單位(甲方)：______________________承建方(乙方)：___________________________________
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建設(shè)工程施工合同管理辦法》、《建設(shè)施工規(guī)范》、《質(zhì)量驗收評定標(biāo)準(zhǔn)》、《國家安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》和自治區(qū)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議，并共同遵守。
一、工程概況：
工程名稱：____________________________工程地點：___________________________________建筑面積：______________________________________工程結(jié)構(gòu)：______________________________________工程內(nèi)容：______________________________________
二、工程質(zhì)量：按國家驗收規(guī)范達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)、
工程造價包工包料一次包死。
三、施工工期：全部工程自___年___月___日開工，至___年___月____日竣工交付使用、
四、雙方責(zé)任
甲方責(zé)任：
1、對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，并組織工程竣工驗收。
2、組織每月施工進(jìn)度，工程質(zhì)量、安全、生產(chǎn)會議，安排施工有關(guān)事項
3、對施工生產(chǎn)中有關(guān)技術(shù)及質(zhì)量問題提出處理意見。
4、按上級有關(guān)規(guī)定填報有關(guān)報表。
5、根據(jù)建設(shè)單位支付工程進(jìn)度款的具體情況向乙方按第六條2、3款規(guī)定提供施工用資金。
五、乙方責(zé)任：
1、項目施工過程嚴(yán)格執(zhí)行ISO 9002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、
2、按照施工合同條款，安排好施工進(jìn)度(包括每月施工進(jìn)度)，保證合同工期按時完成，并參加甲方召開的有關(guān)會議。
3、嚴(yán)格按照施工圖紙，施工規(guī)范和操作規(guī)程施工，確保工程質(zhì)量，施工中的圖紙變更須經(jīng)甲方同意并辦理簽證手續(xù)。
4、嚴(yán)格遵守建筑工程安全操作規(guī)程組織安全施工，對發(fā)生的安全事故由乙方全部負(fù)責(zé)(同時由安全部辦理單項工程安全施工責(zé)任書，工程部辦理工程管理目標(biāo)書，并嚴(yán)格執(zhí)行)。
5、對工程的隱蔽部分，應(yīng)先由乙方自檢，然后通知甲方工程部和建設(shè)單位。監(jiān)理共同進(jìn)行驗收，符合設(shè)計要求及施工規(guī)范后，方可進(jìn)行下道工序的施工。
6、對工程施工的有關(guān)技術(shù)資料，應(yīng)按國家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行紀(jì)錄，整理、編制、歸檔。
7、遵守甲方的有關(guān)管理制度及規(guī)定，并接受因違反有關(guān)制度和規(guī)定的處罰。
8、凡從建設(shè)單位收取的工程款，方規(guī)定辦理有關(guān)合法手續(xù)，撥付后再使用。
9、凡乙方與其他單位的一切經(jīng)濟(jì)、財務(wù)、材料等有關(guān)手續(xù)往來，均由乙方自行負(fù)責(zé)處理，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，如發(fā)上經(jīng)濟(jì)糾紛，項目承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
10、乙方負(fù)責(zé)歸集真實的工程票據(jù)，如經(jīng)有關(guān)部門檢查，出現(xiàn)成本歸集不真實而進(jìn)行的稅務(wù)懲罰或罰款，責(zé)任由乙方承擔(dān)。
六、付款方式及付款標(biāo)準(zhǔn)：
1、所有甲方支付給乙方的工程款，均以支票支付。
2、工程款在收回建設(shè)單位工程進(jìn)度款后按進(jìn)度支付乙方，如因工程急需，超支必須經(jīng)部隊領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可支付。
3、本工程基礎(chǔ)完工后，甲方應(yīng)付乙方全額工程款的50%，做為程材料費。
4、主體工程全部完工后，甲方應(yīng)付乙方工程款35%。
5、裝飾工程，全部完工后經(jīng)甲方驗收合格，經(jīng)甲乙雙方?jīng)Q算厚，甲方應(yīng)付乙方工程款10%。
6、剩余工程款5%做為工程保修費，乙方無條件保修，如果乙不按時保修，甲方有權(quán)另請施工人員保修，費用由乙方負(fù)責(zé)，保修為一年。.
甲方負(fù)責(zé)人簽字：甲方蓋章：簽訂日期：
建設(shè)施工合同代理詞 篇17
甲方： 乙方： 依據(jù)民法典、中華人民共和國建筑法及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本建設(shè)工程地下室防水施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。
一、工程概況
1)、工程地點：
2)、工程名稱：
3)、工程內(nèi)容：在原有基礎(chǔ)上新做一層b改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3厚，-15176;)，包含細(xì)部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關(guān)的零星工程。
二、承包范圍及方式：包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包進(jìn)度、包文明施工。
三、主材選用及工程價款等：
1、選用材質(zhì)：“聚酯胎3厚，-15176;防水卷材，乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經(jīng)檢測中心檢測合格后方可進(jìn)場開工
2、本合同價格包括材料現(xiàn)場轉(zhuǎn)運、垃圾的清運、清除(運離施工現(xiàn)場)
3、施工厚度要求：采用外厚防水卷材
4、全部包工包料，單價為元平方。
6、面積：按甲方確認(rèn)的實做面積結(jié)算，此價格為含稅人民幣價格。
四、工期：按甲方項目部所安排的進(jìn)度施工。
五、工程質(zhì)量：
1)、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2)、承包人施工質(zhì)量必須達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集和設(shè)計圖紙的規(guī)定。并符合發(fā)包人的要求。工程施工質(zhì)量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb50208-)，防水施工所用的材料必須有產(chǎn)品合格證書和性能檢測報告。并經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理、承包人共同見證取樣，送法定檢測部門檢測合格，材料的品種、規(guī)格、性能符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求。不合格的嚴(yán)禁使用。工程質(zhì)量保修期從竣工驗收通過之日起計為________年。
六、合同價款與支付方式 按承包人實際完成的、且達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程量，每平方米鋪貼面積元，該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積，其它如細(xì)部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和后澆帶的處理等均不再計算工程量，不再另計任何費用。 在承包人承包的防水工程范圍內(nèi)的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔(dān)，不再另計任何費用。 達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時，由承包人返工，因返工給發(fā)包人造成損失的，應(yīng)賠償發(fā)包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴(yán)重滯后時，由發(fā)包人另外組織施工單位進(jìn)行施工，承包人已經(jīng)施工的工程量，發(fā)包人可拒付任何費用，承包人對此無任何異議。
七、工程款支付辦法：
1、當(dāng)?shù)叵率业装寮巴鈮Π逋鈧?cè)防水層全部施工完畢，經(jīng)質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理單位、發(fā)包人、承包人共同驗收達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并在主體施工單位施工完回填土方后，____日內(nèi)發(fā)包人支付給承包人外墻防水已完工程量的60%;土方回填施工時，承包人應(yīng)派專人在現(xiàn)場跟班作業(yè)，以防泥工施工時破壞防水層;
2、在土方回填后____日內(nèi)的適當(dāng)時間，發(fā)包人組織承包人、監(jiān)理單位不少于兩次的地下室防水效果初驗;在此期間，承包人整理施工資料提交給發(fā)包人;初驗中沒有發(fā)現(xiàn)問題，資料提交齊全有效，發(fā)包人支付承包人所施工的底板防水和外墻防水已完工程量的25%;若在初驗中發(fā)現(xiàn)滲漏或超過規(guī)范規(guī)定的濕漬等質(zhì)量問題、或資料有缺陷時，順延本次工程款的支付時間，直至承包人解決好所發(fā)現(xiàn)的問題;
3、在地下室底板和外墻后澆帶等主體結(jié)構(gòu)施工前后，承包人應(yīng)及時配合，完成后澆帶部位的防水層施工;在后澆帶等部位的防水層施工完畢后的____日內(nèi)，經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理單位、承包人共同初驗合格后，發(fā)包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;
4、承包人剩余5%的工程款轉(zhuǎn)作保修金，在保修期滿后的____日內(nèi)，由發(fā)包人無息退還給承包人。保修期間出現(xiàn)保修事件時，保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。自行解決民工食宿。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
十、隱蔽工程和中間驗收 所有分部分項工程、工序的施工，必須經(jīng)發(fā)包人代表、監(jiān)理工程師檢查驗收并簽字認(rèn)可后，方可進(jìn)入下道工序的施工。 十
一、安全施工文明施工 安全生產(chǎn)，文明施工由承包人負(fù)責(zé)并承擔(dān)其費用;施工開始前，發(fā)包人為施工場地內(nèi)的自有人員及
第三人人員辦理人身意外傷害保險，承包人施工人員發(fā)生工傷事故者，醫(yī)療費用由保險公司理賠，由發(fā)包人和承包人共同負(fù)責(zé)聯(lián)系保險公司，由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔(dān)。一旦發(fā)生重傷事故或傷亡事故者，發(fā)包人最終一次性賠付當(dāng)事人的最高賠償金以保險公司理賠的數(shù)額為最高封頂數(shù)額，其余由承包人承擔(dān)。 十
二、工程變更 施工過程中，承包人無權(quán)擅自變更;承包人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計單位或發(fā)包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的， 雙方另行協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 十
三、工程轉(zhuǎn)包和分包 本工程嚴(yán)禁分包和轉(zhuǎn)包;一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，發(fā)包人可立即與承包人解除合同，工程款不予支付。 十
四、不可抗力 雙方關(guān)于不可抗力的約定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災(zāi)害;發(fā)生不可抗力，雙方的損失分別由各自承擔(dān)自身的損失。 十
五、保險 承包人應(yīng)為其工地所有施工人員以及進(jìn)入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。 十
六、關(guān)于意外停工的約定 因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環(huán)境因素的影響致使工程停工的，承包人的窩工工時費和生活費、機(jī)械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出，發(fā)包人一概不予補(bǔ)償;卻因特殊原因，停工時間可能相對較長時，經(jīng)承發(fā)包雙方協(xié)商同意并在確定再次復(fù)工的時間后，承包人可采取人員、機(jī)械退場的措施、并保護(hù)好已完工程，此費用均由承包人承擔(dān)。 十
七、工程質(zhì)量保修 本防水工程的保修期為________年; 承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔(dān)本工程質(zhì)量保修責(zé)任;屬于保修范圍、內(nèi)容的項目，承包人應(yīng)當(dāng)在接到保修通知之日起3天內(nèi)派人保修。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的，發(fā)包人可以委托他人修理;發(fā)生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場搶修;質(zhì)量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收。 十
八、違約責(zé)任：
1、在施工過程中，乙方必須做好做足一切安全措失，如發(fā)生任何安全事故均由乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
2、乙方所提供的產(chǎn)品必須符合合同所規(guī)定且必須達(dá)到國家規(guī)范要求，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)所造成的損失由乙方承擔(dān)，甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必須向甲方支付合同總款20%的違約金。
3、乙方必須按照合同的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴(yán)格施工，不得偷工減料。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方可拒付乙方工程款并可單方面解除合同，且乙方必須向甲方支付合同總價款2倍的違約金。
4、合同一經(jīng)簽訂，乙方不得單方面解除合同或中途停工，否則必須向甲方支付合同總款20%的違約金。
5、在乙方施工期間，乙方工人必須服從甲方項目部的管理，不得有任何偷盜行為或損壞現(xiàn)場成品行為，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，所造成的損失由乙方承擔(dān)，所損失的金額以甲方確認(rèn)的為準(zhǔn)，且此款甲方有權(quán)直接在乙方工程款中扣除。
6、乙方必須按照合同所規(guī)定的時間完工，否則每延誤一天，乙方必須向甲方支付合同總款1%的違約金，如超過三天仍未滿足施工要求的，甲方可單方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的損失由乙方自行承擔(dān)。
7、在保修期間(保修期為________年)，如發(fā)生任何質(zhì)量問題，乙方必須在接甲方電話通知24小時進(jìn)行維修。否則甲方有權(quán)自行修復(fù)，所發(fā)生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認(rèn)的為準(zhǔn))甲方有權(quán)直接在乙方工程質(zhì)保金中扣除，不足部份可向乙方追索。
8、在全部完工后，乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料，否則甲方有權(quán)不予驗收，所造成的損失由乙方自行負(fù)責(zé)。
9、工程全部完工后，乙方必須做到場地干凈整潔、無任何垃圾，否則甲方有權(quán)不予驗收并有權(quán)自行處理，所造成的損失由乙方自行承擔(dān)，所發(fā)生的費用甲方有權(quán)直接在乙方工程款中扣除，所損失的金額以甲方確認(rèn)的為準(zhǔn)。 十
九、廉潔條款
1、嚴(yán)禁甲方人員以任何方、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、嚴(yán)禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進(jìn)行非正常商務(wù)宴請，如果出現(xiàn)乙方在履約過程進(jìn)行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經(jīng)濟(jì)活動，一經(jīng)查實，甲方有權(quán)單方面終止合同，且乙方必須承擔(dān)由此造成的工期延誤、退場等一切經(jīng)濟(jì)損失，所損失的金額以甲方確認(rèn)的為準(zhǔn)，并且甲方有權(quán)從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據(jù)顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為，則乙方可保留合同的權(quán)利和義務(wù)。 二
十、其他事項：
1、在執(zhí)行合同中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、本合同一式貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。 甲方(蓋章)：乙方(蓋章)： 甲方負(fù)責(zé)人簽字：乙方負(fù)責(zé)人簽字： 簽約日期：________年____月____日簽約日期：________年月施工合同 篇10 建設(shè)單位（甲方）：_________施工單位（乙方）：_________根據(jù)_________市建委有關(guān)規(guī)定，甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工，根據(jù)該工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。
一、工程名稱：_________。
二、施工地點及范圍：本工程位于_________，綠地總面積為_________平方米。
三、工程內(nèi)容
1.乙方根據(jù)甲方所提供的設(shè)計圖紙按圖施工，甲方按圖驗收；
2.綠地深翻_________厘米，加工_________厘米（包括土地平整、造地形等）；
3.工程竣工后，乙方必須養(yǎng)護(hù)________年（落葉樹今冬明春種植，按具體樹種種植起算）；
4.施工過程中，由于甲方原因需要返工的，則須經(jīng)甲方簽證認(rèn)可后按實結(jié)算；養(yǎng)護(hù)期間由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同規(guī)格要求補(bǔ)植；
5.種植質(zhì)量應(yīng)根據(jù)_________市有關(guān)部門對綠化工程的要求進(jìn)行驗收。草坪應(yīng)按地形鋪設(shè)，要求平整度高，整體性強(qiáng)，自然泛水，鋪設(shè)間隙不得超過一指寬。
四、工程造價：工程總造價為人民幣_________元整，一次性包干。
五、付款方式
1.
第一次付款，在合同簽訂生效后，甲方支付總造價的50％；
2.
第二次付款，在草皮鋪設(shè)過半后，甲方支付總造價的25％；
3.
第三次付款，在工程驗收后，甲方支付總造價的20％；
4.余款待________年養(yǎng)護(hù)期滿、合格后一次性付清。
六、施工期限：本工程自________年____月____日至________年____月____日竣工。
七、甲方委托_________，乙方指派_________負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的管理協(xié)調(diào)工。
八、其他約定_________。
九、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份，圖紙預(yù)算各_________份。 甲方（蓋章）：_________
乙方（蓋章）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________ ________年____月____日
________年____月____日 簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
建設(shè)施工合同代理詞 篇18
發(fā)包人：(全稱)天津市置業(yè)有限公司
承包人：(全稱)天津電子有限公公司
依照《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱： 小區(qū)4-8號樓智能家居工程項目
工程地點：
工程內(nèi)容： 小區(qū)4-8號樓共 平米、 戶智能家居設(shè)備及安裝
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
資金來源：自籌
二、工程承包范圍
承包范圍：智能家居設(shè)備、安裝、綜合弱電布線等全部包工包料
三、合同工期
開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：國家驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)
五、合同價款
金額(大寫)： 元整(人民幣)
￥： (每平方米總價 元)元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、本合同通用條款
3、本合同專用條款
4、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
5、工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付工程款。
十、合同生效
合同訂立時間： 年 月 日
合同訂立地點：
本合同雙方約定 簽字蓋章 后生效。
發(fā) 包 人：(公章) 市 有限公司 承 包 人：(公章)天津眾和*電子有限公司
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳 號： 帳 號：
郵政編碼： 郵政編碼：
建設(shè)施工合同代理詞 篇19
甲方：________代表人：________
乙方：________代表人：________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方原村內(nèi)瀝青路面由乙方進(jìn)行施工硬化，乙方施工隊以每平方米60元承包，現(xiàn)將涉及施工承包的有關(guān)事宜簽定合同如下：
一、修路要求
1. 工期要求：從____月11號開工，____月11號完工，工期為60天。
2. 尺寸要求：路面寬5米，厚度18公分。
3. 材料要求：水泥需用國標(biāo)425，石子為2——4厘米的青石，沙子堅固耐用、潔凈的天然砂。配水清潔，比例合理。
4. 質(zhì)量要求：水泥路面外觀要求平整密實不積水，不得有蜂窩、麻面、裂縫、起殼、蛻皮、石子外露和缺邊掉角的現(xiàn)象。
5. 混凝土抹平后，用刻紋設(shè)備在初凝的路面上刻2——3毫米的橫槽。
6. 實時切縫：每隔4——5米切一道，深度3——4厘米，寬3——8毫米。
7. 工程量以路中線實測實量延長米為準(zhǔn)。
二、甲方責(zé)任
1.監(jiān)督檢查全過程、技術(shù)規(guī)格與質(zhì)量。
2.提供一個料場。
3.對違規(guī)和影響質(zhì)量的行為，采取果斷的處理手段。
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)道路兩旁農(nóng)戶的工作。
5.提供水源及電源。
三、乙方責(zé)任
1.負(fù)責(zé)備料，并組織施工設(shè)備，自行配齊施工所需機(jī)械及其它所有用品(包括生活，保養(yǎng)，防雨等所需品)。
2.自己負(fù)責(zé)接通電源、水源并負(fù)責(zé)支付施工所用的電費。
3.負(fù)責(zé)操作規(guī)程，把握質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
4.負(fù)責(zé)安全施工(施工期間與施工有聯(lián)系的一切事故乙方自己負(fù)責(zé)，包括機(jī)械，車輛，人身等)。
5.接受甲方監(jiān)督檢查和處置決定。
6.修路期間負(fù)責(zé)道路養(yǎng)護(hù)。
四、付款方式 工程竣工后甲方付給乙方90%的施工費，其余10%的施工費在半年后工程不出現(xiàn)質(zhì)量問題則一次性付清。 以上協(xié)議雙方共同協(xié)定，簽字生效，任何一方無權(quán)隨意變更。本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方(簽章)：________乙方(簽章)：________
法定代表人(簽字)：________授權(quán)委托人(簽字)：________
________年____月____日
建設(shè)施工合同代理詞 篇20
甲方: 身份證號碼: (以下簡稱“甲方”) 乙方: 身份證號碼: (以下簡稱“乙方”) 依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本工程施工有關(guān)事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況: 工程名稱:
自家住宅 工程地點: _______區(qū)鎮(zhèn)村
二、工程承包范圍: 承包范圍:按甲方提供的圖紙建造地基與主體工程從零開始以至
第六層天面封頂工程，包含兩個化糞池與地面環(huán)繞主體渠道的建造。以上工程乙方自帶施工工具(如模板、頂木、機(jī)械、鐵鏟、斗車、吊籠、搭建雙排柵含紗網(wǎng)等)。
三、合同工期: 開工日期:___________日。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求: 工程質(zhì)量要求符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300-20合格標(biāo)準(zhǔn)。 需要注意的事項:
1、土方回填過程中，要求夯實緊密，不準(zhǔn)未夯實就擅自進(jìn)行隱蔽。
2、砌筑墻體過程中，乙方必須保證灰漿飽滿，組砌方法正確，軸線偏移不得大于規(guī)范要求，砌筑磚體不得出現(xiàn)上下通縫現(xiàn)象。
3、構(gòu)造柱、梁關(guān)模前，應(yīng)再次檢查鋼筋安裝位置、數(shù)量、間距、是否與施工圖紙一致，不得少筋漏筋，保護(hù)層留置是否正確，待合格后方可進(jìn)行關(guān)模。模板支撐應(yīng)牢固可靠，混凝土澆筑過程中，應(yīng)充分振搗，不得漏振，以保證混凝土成型質(zhì)量。混凝土澆筑完畢后，必須進(jìn)行充分的養(yǎng)護(hù)。
4、工程投入使用的鋼材、水泥等所有材料，不得在施工中浪費，每次砌筑時的落地灰及時收用。同時嚴(yán)禁偷工減料，必須保質(zhì)保量地施工。節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
五、合同價款: 承包金額:據(jù)實按建筑面積每平方米 元(大寫:人民幣 整)進(jìn)行人工結(jié)算。
六、工程質(zhì)量:
6.1乙方嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙進(jìn)行施工。
6.2工程質(zhì)量以國家建筑工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
6.3因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，并且無法整改的，乙方承擔(dān)全部違約責(zé)任。
6.4經(jīng)甲方項目負(fù)責(zé)人認(rèn)定施工過程中不符合施工規(guī)范及質(zhì)量要求的，甲方有權(quán)要求拆除和重新施工。經(jīng)過整改，符合質(zhì)量要求的，由乙方承擔(dān)拆除和重新施工的費用。
七、雙方責(zé)權(quán):
7.1甲方供應(yīng)該工程所需建筑材料。由于施工地點的環(huán)境問題等，施工材料存放的地點與施工現(xiàn)場所產(chǎn)生的距離，乙方不得以此理由加收甲方任何費用。
7.2甲方應(yīng)及時對工程進(jìn)度進(jìn)行審核，對工程進(jìn)度款應(yīng)按照協(xié)議約定及時撥付。
7.3甲方提供現(xiàn)場施工用水、施工用電。
7.
4、乙方必須保證工程質(zhì)量并按設(shè)計圖紙和甲方要求施工(天面平滑、墻面平整、順直、水平、砌磚密實、樓梯步級均等)服從甲方指導(dǎo)、檢查、檢驗，確保工程質(zhì)量好。 7.
5、施工安全由乙方全權(quán)負(fù)責(zé)。 7.
6、乙方不得任意浪費甲方材料，不準(zhǔn)有盜竊甲方材料行為。 7.
7、主體工程完成后，乙方負(fù)責(zé)清理施工現(xiàn)場內(nèi)所有雜物,搭的建雙排柵需等甲方完成外墻裝修后才能拆除。 7.
8、乙方負(fù)責(zé)找工人、組織、管理、指揮工人施工，乙方施工人員的生活由乙方自理，乙方及其工人與甲方不存在雇傭關(guān)系，乙方施工人員就餐飲水等均由乙方負(fù)責(zé)。 7.
9、施工過程中使用到水泥泵車所產(chǎn)生費用由乙方負(fù)責(zé)。
八、安全施工:
8.1工程安全要求達(dá)到《G59-99建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》合格標(biāo)準(zhǔn)，無重大安全事故，因乙方責(zé)任達(dá)不到此標(biāo)準(zhǔn)且出現(xiàn)重大安全事故的，由乙方承擔(dān)事故所產(chǎn)生的全部責(zé)任。
8.2乙方應(yīng)遵守建設(shè)工程安全生產(chǎn)、文明施工的有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全、文明標(biāo)準(zhǔn)組織施工。
8.3乙方必須遵守國家和當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)職工健康安全、環(huán)境管理及保護(hù)的法律法規(guī)，保證施工場地的清潔和交工前施工現(xiàn)場的清理。
8.4乙方必須遵守甲方安全管理的相關(guān)制度，服從甲方統(tǒng)一管理，隨時接受甲方安全檢查人員實施的監(jiān)督檢查。
8.5乙方采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患，因乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此起發(fā)生的費用，由乙方全部承擔(dān)。
8.6乙方不允許與施工無關(guān)的人員進(jìn)入施工現(xiàn)場，由此造成的大小安全事故由乙方負(fù)責(zé)。
九、工程款支付:
1、自本協(xié)議簽訂后，工程施工至
第一層主體工程完工(
第一層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第二層主體工程完工(
第二層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第三層主體工程完工(
第三層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第四層主體工程完工(
第四層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第五層主體工程完工(
第五層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第六層主體工程完工(
第六層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );主體工程整體完工后經(jīng)甲方驗收合格后即以實際測量面積為準(zhǔn)，雙方結(jié)算，由甲方一次性付清工程余款。
2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式，不到付款時間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。
3、在合同期內(nèi)，乙方不得故意長期停工或要求追加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。
十、本合同自簽訂之日起生效，一經(jīng)簽字即具有法律效力，甲乙雙方如發(fā)生糾紛先自協(xié)商解決，如協(xié)商無效將按照《民法典》交由司法部門處理。 十
一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，另附圖紙一份。 甲方(手印):身份證號碼:聯(lián)系電話:____日 乙方(手印): 身份證號碼: 聯(lián)系電話:___________日
建設(shè)施工合同代理詞 篇21
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
1.工程概況
1.1.工程名稱:
1.2.報建編號：
1.3.工程建設(shè)地點：
1.4.總建筑面積：
1.5.建筑類型：□住宅
1.6.工程總投資：
1.7.勘察單位：
1.8.設(shè)計單位：□公建平方米。□工業(yè)□其它。萬元。。。萬元，其中，建安費：
2.審查對象
3.審查內(nèi)容
3.1.是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。
3.2.地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)的安全性。
3.3.勘察設(shè)計企業(yè)和注冊執(zhí)業(yè)人員以及相關(guān)人員是否按規(guī)定在施工圖上加蓋相應(yīng)圖章和簽字。
3.4.其他法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定必須審查的內(nèi)容。
4.審查依據(jù)
4.1.國家和項目所在地有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及工程建設(shè)強(qiáng)制性條文和標(biāo)準(zhǔn)。
4.2.項目相關(guān)的審批文件，征詢、咨詢意見。
4.3.有關(guān)專項審查、專項技術(shù)評審等評估報告。
5.審查時限
5.1.根據(jù)甲方的建設(shè)計劃，本工程按以下方式進(jìn)行審查：
□整體□分階段□其他。
5.2.甲方應(yīng)提供審查所需的全部資料。乙方在收到資料或設(shè)計文件審查通知后，應(yīng)在___個工作日內(nèi)完成相應(yīng)的審查工作，向甲方出具審查合格書等有關(guān)材料。
5.3.審查工作期限不包括勘察設(shè)計單位的修改時間。
6.審查結(jié)果
6.1.審查合格的：
6.1.1.乙方應(yīng)及時編制審查報告。
6.1.2.乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節(jié)能登記表。
6.1.3.甲方收到審查合格書后的個工作日內(nèi)向乙方提供套審查合格的施工圖，經(jīng)乙方審核無誤后在施工圖上加蓋審查專用章。
6.2.審查不合格的：
6.2.1.乙方向甲方出具施工圖審查整改意見，并報有關(guān)部門備案。
6.2.2.甲方負(fù)責(zé)對施工圖設(shè)計文件進(jìn)行修改，并及時將修改的施工圖設(shè)計文件交由乙方重新進(jìn)行審查。
7.審查費用及支付方式
7.1.審查總費用為：
7.2.甲方收到乙方加蓋公章的《建設(shè)工程施工圖設(shè)計文件審查合格書》后，付清審查總費用。
7.3.施工圖經(jīng)設(shè)計單位修改后重新送乙方審查的，不另計費用。
8.甲方權(quán)利和義務(wù)
8.1.及時向乙方提供建設(shè)項目施工圖審查的全套資料，并對其完整性、真實性負(fù)責(zé)。
8.2.提出建設(shè)工程項目施工圖送審進(jìn)度計劃。
8.3.安排專人與乙方聯(lián)系，協(xié)調(diào)處理與施工圖審查工作有關(guān)事宜。
8.4.按照乙方的審查意見及時進(jìn)行修改。
8.5.甲方對審查意見有疑義的，可報有關(guān)部門申請復(fù)審。
9.乙方權(quán)利和義務(wù)
9.1.安排符合項目所在地建設(shè)工程施工圖設(shè)計文件審查人員要求的專業(yè)技術(shù)人員從事審查工作。
9.2.保證審查質(zhì)量，確保相關(guān)部門的規(guī)定、專項評估意見等在施工圖審查中落實。
9.3.審查工作完成后，除上報、送審和應(yīng)存檔的圖紙資料外，乙方應(yīng)將甲方提供的其他資料歸還甲方，并負(fù)保密義務(wù)。
9.4.乙方應(yīng)具備審查送審施工圖設(shè)計文件所要求的資格、能力及條件。否則，甲方可解除本合同，乙方應(yīng)向甲方返還其已收到的審查費用。
10.違約責(zé)任
10.1甲方違反本合同約定，應(yīng)向乙方承擔(dān)違約責(zé)任。乙方延誤完成審查工作的，每延誤一天，應(yīng)按審查總費用的1‰向甲方支付延遲履行違約金。
10.2工圖設(shè)計文件經(jīng)乙方審查合格后、仍因違反法律、法規(guī)或工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)等原因給甲方造成損失的，乙方應(yīng)予賠償。
11.其他
11.1.未經(jīng)相對方書面同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本合同項下的全部或部分權(quán)利和義務(wù)。
11.2.因本合同所生爭議，由甲方所在地法院管轄。本合同附件與正文具有同等效力。本合同如與甲乙雙方之前簽訂的協(xié)議約定不一致的，以本合同為準(zhǔn)。本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等效力。本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設(shè)施工合同代理詞 篇22
發(fā)包人： (以下簡稱甲方)
承包人： (以下簡稱乙方)
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定、遵循平等、自愿、公平和誠信原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內(nèi)容：建筑面積約 960 平方米
資金來源：自籌、集資建戶
二、工程承包范圍
承包范圍：設(shè)計圖紙范圍內(nèi)(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外墻普通涂料裝飾、內(nèi)墻粉刷粗到、室內(nèi)排污排水系統(tǒng)、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。
三、合同工期
開工日期：
竣工日期：
合同工期總?cè)諝v天數(shù)： 天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格，并保證房頂不滲水。
五、合同價款
金額(大寫)：約 壹佰肆拾貳萬零捌佰元整 (￥：1420800元)，按 1480 元/㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方，即不再支付任何補(bǔ)助費用。
六、合同付款方式：乙方第貳層封頂后(含基礎(chǔ))，甲方按造價70%支付前兩層工程款，以后每現(xiàn)澆一層按造價80%付款。
七、承包人向發(fā)包人承諾：按合同約定進(jìn)行施工，竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
八、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和支付方式支付合同價款。
九、相關(guān)合同條款(未用條款)：
(一)甲方將水、電在開工前接入施工現(xiàn)場，包括路道，施工過程中，所耗用的水電費用由乙方負(fù)責(zé)。
(二)甲方提代承擔(dān)人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地，積極配合內(nèi)助分理施工過程中出現(xiàn)的有關(guān)問題。
(三)甲方負(fù)責(zé)處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建筑物、建筑物的保護(hù)工作，乙方不承擔(dān)一切稅費。
(四)乙方承擔(dān)所有施工使用的水、電費用。
(五)工程所需繳納的建筑營業(yè)稅及其他各種稅費由甲方負(fù)責(zé)，乙方不負(fù)責(zé)任。其他的所有報建費用由甲方負(fù)責(zé)。
(六)乙方負(fù)責(zé)施工過程中的所有保衛(wèi)、安全工作責(zé)任，并對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負(fù)全部責(zé)任，甲方不需承擔(dān)任何責(zé)任。
(七)工程如中途因甲方報建等原因停工，甲方應(yīng)按完成進(jìn)度進(jìn)行結(jié)算，并承擔(dān)與工程直接相關(guān)的經(jīng)濟(jì)損失。
(八)相關(guān)施工要求及計算方法、違約責(zé)任：
l、出檐、走廊、陽臺折半計算面積，屋頂如有斜屋面折半計算。
2、工程所需的所有用材必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，甲方須提前通知乙方，如因材料不合格造成的問題由乙方負(fù)全責(zé)，甲方還可要求返工。
3、排污排水系統(tǒng)必須布局合理，總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。
4、甲方必須按期按要求竣工，若延期按每天伍佰元處罰。
十、1、如果甲方按進(jìn)度無法支付工程款，按3%月息計算。
2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼，水泥標(biāo)號325#。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設(shè)施工合同代理詞 篇23
甲方： （以下簡稱甲方） 乙方： （以下簡稱乙方） 根據(jù)《中華人民共和國民法典 》、《物業(yè)管理條例》等有關(guān)法律 、法規(guī) 和政策，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方所服務(wù)小區(qū)公共綠化養(yǎng)護(hù)事宜訂立本合同。
第一條 服務(wù)場所基本情況 座落位置： 項目：
第二條 綠化養(yǎng)護(hù)范圍
第三條 綠化養(yǎng)護(hù)內(nèi)容 上述
第二條范圍的喬木、灌木、花卉、草坪、盆栽等綠化的日常綠化清潔、除草、澆水、施肥、病蟲防治、修剪、補(bǔ)苗移植、中耕松土、做保水圈、防風(fēng)防寒等工作。
第五條 綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)質(zhì)量要求及扣分（支付違約金）標(biāo)準(zhǔn)、檢查方式見附件
第六條 承包方式 采用由乙方包工、包料（即養(yǎng)護(hù)肥料、養(yǎng)護(hù)水電、藥物、待補(bǔ)苗木、綠化垃圾清運）、包工具、包設(shè)備、包質(zhì)量、包安全、包風(fēng)險的方式。
第七條 合同期限 本合同期限自年____月____日起至________年____月____日止。
第八條 甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方有權(quán)對乙方綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)質(zhì)量、計劃落實進(jìn)行監(jiān)督檢查；
2、批準(zhǔn)乙方依據(jù)季節(jié)和植物生長特征編制的年度養(yǎng)護(hù)計劃；
3、甲方為乙方無償提供存放養(yǎng)護(hù)工具的場所；
4、甲方應(yīng)按時、足額（扣除違約金后）支付乙方綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)費用；
5、不得干涉乙方內(nèi)部員工工作分配、日常的綠化養(yǎng)護(hù)保潔安排、正常的經(jīng)營活動。
第九條 乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、有權(quán)依照本合同約定獲取提供綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)的報酬；
2、有權(quán)制定各項綠化養(yǎng)護(hù)工作管理辦法、規(guī)章制度，自主開展各項管理經(jīng)營活動，不受甲方干涉；
3、因政府、行業(yè)組織、同行等參觀檢查或甲方臨時開展各項活動的，甲方不再另行支付費用，乙方應(yīng)全力配合；
4、未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將本合約議定項目直接或者間接方式轉(zhuǎn)包或者分包給
第三方及其他個人；
5、乙方應(yīng)按照甲方的要求向甲方提交年度綠化養(yǎng)護(hù)方案，于上月____日提交下月工作計劃，當(dāng)未按計劃實施時應(yīng)告知甲方并說明原因；
6、乙方應(yīng)按照本合同及附件約定的工作范圍和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、工作時限，保質(zhì)保量履行合同義務(wù)；
7、乙方應(yīng)做好以下工作，確保住戶、甲方員工、行人及他人人身及財產(chǎn)安全：
（1）暴雨、颶風(fēng)來臨前大型喬木加固；
（2）增加可能影響到行人、游人安全的樹木加固設(shè)施；
（3）及時拆除固定樹木的支架、鐵線；
（4）加強(qiáng)帶刺樹木對人身安全的防護(hù)；
（5）路邊、停車位（場）邊等公共場所樹木、花草定期修剪；
（6）綠化垃圾及時清理；
（7）噴施農(nóng)藥前、中的安全通告與警示；
（8）修剪、更換樹木、花草時現(xiàn)場的安全防護(hù)；
（9）養(yǎng)護(hù)工具的安全使用、管理與使用時現(xiàn)場安全管理；
（10）使用安全、達(dá)標(biāo)的養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施、病蟲害防止藥品； （1
1）采用安全、合理、有效的工作方式、方法； （1
2）其他可能發(fā)生危及人身、財產(chǎn)安全的工作。
8、乙方有義務(wù)接受甲方的工作監(jiān)督和檢查。乙方所有員工禁止在工作范圍內(nèi)、留宿、爭吵，進(jìn)入住戶室內(nèi)；
9、乙方工作人員應(yīng)穿著統(tǒng)一服裝，形象端正；
10、乙方應(yīng)定期自行組織員工進(jìn)行職場技能、緊急狀況處置技能、災(zāi)害事故救護(hù)、設(shè)備設(shè)施安全操作、藥物安全噴灑和自身安全防護(hù)等培訓(xùn)。乙方有責(zé)任對員工進(jìn)行法制、衛(wèi)生社會公德宣傳和崗前及崗中培訓(xùn)，并進(jìn)行有效的考核檢查； 1
1、乙方需按照法律法規(guī) 、政策為員工辦理有關(guān)勞動雇傭、勞動保障手續(xù)及相關(guān)勞動保險； 1
2、乙方在養(yǎng)護(hù)期間應(yīng)對生長不良、已老化的花卉及時進(jìn)行更換；應(yīng)保持草坪平整，經(jīng)常性積水的低洼處，應(yīng)逐步用河沙或黃泥填高；保持工程環(huán)境干凈整潔；可修剪類的灌木、草坪修建整齊；自然造型類花草長勢良好；向外移植花苗，必須經(jīng)甲方書面同意；乙方不得私自改變小區(qū)綠化設(shè)計、配置。
第十條 綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)費用 （注：含稅，未扣違約金）
1、 綠化養(yǎng)護(hù)費用按月計取，每月甲方應(yīng)付費用為B： 元（大寫人民幣： 元），年度總費用為B： 元（大寫人民幣： 元）。
2、綠化養(yǎng)護(hù)費在每月____日前支付，如支付日為節(jié)假日、公休日，則支付日順延至上班后的
第一個工作日。
第十一條 違約責(zé)任
1、乙方因工作疏忽導(dǎo)致甲方、住戶、他人人身及財產(chǎn)損失的，應(yīng)依法承擔(dān)責(zé)任，當(dāng)該疏忽導(dǎo)致甲方承擔(dān)連帶賠償責(zé)任的，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方承擔(dān)的全部責(zé)任；乙方員工故意偷竊、破壞甲方及住戶財產(chǎn)的，甲方有權(quán)要求乙方賠償損失，扣除兩倍偷竊或破壞物品價值的違約金，并要求乙方更換肇事員工；乙方員工辱罵、毆打甲方工作人員、住戶的，甲方有權(quán)單方面終止合同，要求乙方支付1個月服務(wù)費的違約金；乙方員工侵犯住戶、甲方員工其他合法權(quán)益的，除應(yīng)依法承擔(dān)責(zé)任外，根據(jù)性質(zhì)乙方向甲方支付相當(dāng)于兩倍經(jīng)濟(jì)責(zé)任的違約金。
2、合同有效期內(nèi)，非因苗木老化、他人故意破壞造成喬木、灌木、花草死亡的，乙方承擔(dān)更換或賠償責(zé)任，更換的苗木應(yīng)基本與死亡苗木的品種、規(guī)格、長勢相當(dāng)，否則應(yīng)得到甲方的書面許可。
3、乙方提供的綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)不符合約定要求，甲方可責(zé)令乙方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人隨時整改。若整改不及時或多次違反同一質(zhì)量要求，可按合同附件扣分（支付違約金）標(biāo)準(zhǔn)扣除違約金；嚴(yán)重違反質(zhì)量要求、特定質(zhì)量要求的，不經(jīng)事先通知可直接扣除違約金。違約金從下月支付上月的服務(wù)費中扣除。
4、違反
第九條第5款規(guī)定，乙方未按時向甲方提交年度方案、月計劃的，應(yīng)按每日30元向甲方支付違約金；乙方未按方案、計劃實施且沒有合理理由的，每次應(yīng)向甲方支付違約金50——300元，且甲方保留要求乙方彌補(bǔ)未實施措施的權(quán)利。
5、違反
第九條第
3、
6、
7、
8、
9、
10、12規(guī)定的，根據(jù)性質(zhì)每次每處乙方應(yīng)向甲方支付違約金20——200元，嚴(yán)重的應(yīng)支付違約金200——600元。
6、因甲方原因每推遲一天支付綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)費用，甲方應(yīng)每天向乙方按延期支付總額款3‰的滯納金。
第十二條 合同解除
1、若雙方之一方宣布或者被地方法院判定破產(chǎn)，本合同自動終止，雙方之間的債權(quán)債務(wù)仍需清算。
2、乙方每年違約金累計超過20元，甲方有權(quán)單方面終止合同。
3、違反
第九條第4款規(guī)定，未經(jīng)甲方書面同意，乙方將本合約議定項目直接或者間接方式轉(zhuǎn)包或者分包給
第三方及其他個人的，甲方有權(quán)終止本合同，乙方應(yīng)向甲方支付違約金20元。
第十三條 其他事項
1、乙方更換現(xiàn)場管理人員應(yīng)在____日前以書面形式告知甲方，并確認(rèn)相關(guān)管理人員緊急聯(lián)絡(luò)方式。
2、甲、乙雙方工作銜接均以書面形式進(jìn)行，并由雙方現(xiàn)場主管人員簽署意見。
3、乙方需向甲方提供企業(yè)經(jīng)營許可執(zhí)照等相關(guān)法定證照正本供甲方驗證，復(fù)印副本交由甲方存檔備案。
4、雙方可對本合同的條款進(jìn)行修訂更改或補(bǔ)充，以書面簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。
5、合同規(guī)定的管理期滿，本合同自然終止，雙方如續(xù)訂合同，應(yīng)在該合同期滿____日前向?qū)Ψ教岢鰰嬉庖姟！ ?/p>
6、本合同執(zhí)行期間，如遇不可抗力，致使合同無法履行時，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任并及時協(xié)商處理。
7、本合同在履行中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可提交合同簽定地人民法 院依法裁判。
8、本合同之附件均為合同有效組成部分，本合同及其附件內(nèi)，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同附件和補(bǔ)充協(xié)議中未規(guī)定的事項，均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
9、本合同正本連同附件共 頁，一式 份，甲、乙雙方及 各執(zhí)一份。
10、 本合同自簽訂之日起生效。 甲方： 乙方： 授權(quán)代表： 授權(quán)代表：____日期：____日期：
建設(shè)施工合同代理詞 篇24
甲方：
乙方：
根據(jù)建筑法和《中華人民共和國民法典》以及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，雙方經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合，共同遵守：
第一條、承包方以包工及包石料形式承包建造。
一、大壩(按圖紙施工)：
1、乙方包石料及人工，圍水、圍堰、絕水墻開挖筑建等，單價以整體方量計算，每立方110.00元。
2、甲方提供一臺拌和機(jī)，電費甲、乙雙方各一半。
3、水泥、沙及監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)由甲方負(fù)責(zé)，但乙方必須按監(jiān)管部門要求施工，必須保證質(zhì)量。
二、機(jī)房、宿舍：
1、機(jī)房按圖紙施工，附設(shè)吊機(jī)梁包支架、模板、人工每平方米270.00元，包貼兩面外墻瓷片，包含基礎(chǔ)及機(jī)組基礎(chǔ)。
2、宿舍：按3.2米高，重力墻結(jié)構(gòu)筑建，兩房一廳一廚房一衛(wèi)生間結(jié)構(gòu)，包貼一面外墻瓷片，包支架、模板、人工每平方180.00元。
3、機(jī)房尾水檔土墻，包石料、人工，每立方105.00元。
4、壓力管鎮(zhèn)墩，包石料、人工，每立方105.00元。
5、變壓器臺，包石料、人工每立方105.00元。
三、渠道、前池：
1、按圖紙施工，平臺開挖乙方派一人專職指揮平臺開挖，石方段乙方取石爆破人工及工料不另計，如乙方取完石后，另爆破開挖打炮人工按每工120.00元。
2、石方徹筑包石料人工每立方105.00元，(無抽勾段外墻要批石口)。
3、水渠底鋪蓋10厘米砼，包平整地面、壓光人工每立方70.00元。
4、水渠墻面批擋人工每平方6.00元。
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及保質(zhì)、保修條件，期限
以上項目乙方保證質(zhì)量，發(fā)電站發(fā)電3個月內(nèi)保證不出現(xiàn)滲漏，崩塌(山體塌方除外)如質(zhì)量問題出現(xiàn)滲漏、崩塌，由乙方負(fù)責(zé)免費修復(fù)或重建。
五、付款方式：
1、乙方進(jìn)場后一個星期內(nèi)，開始按工程進(jìn)度，由甲方支付85%工程進(jìn)度款。
2、工程驗收合格后，甲方五天內(nèi)支付10%工程款給乙方。
3、余款待工程確保沒有質(zhì)量問題時，發(fā)電3個月余款5%保質(zhì)金，6個月內(nèi)付清。
六、施工期：
_________年_________月進(jìn)場施工，_________年_________月底必須全面完工。由于甲方造成中途停工的工期。按誤工期順延。
七、甲方派出駐工地代表，對工程進(jìn)度，工程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，檢查驗收隱蔽工程。乙方要保證質(zhì)量，注意安全，如乙方在施工過程中發(fā)生一切事故，由乙方自行負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
八、雙方義務(wù)：
乙方進(jìn)退場費用，生活生產(chǎn)設(shè)備。甲方負(fù)責(zé)提供生活用地，用電由乙方支付電費，在施工工期間，由甲方處理好村民關(guān)系，甲方不按期支付工程款，超過3個工作日起，乙方有權(quán)停止施工，停工期間的窩工及其他損失實甲方承擔(dān)，工期順延。乙方不能按期完工，按每天100元對乙方進(jìn)行罰款。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本合同簽字后生效，雙方不得違約，有不盡事宜另行協(xié)商。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設(shè)施工合同代理詞 篇25
甲方： 乙方： 根據(jù)《民法典》和建設(shè)承包合同條例及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本建筑分包工程外墻瓦施工事項協(xié)商一致訂立本合同。(注：進(jìn)場時間聽甲方通知)。
一、 工程名稱：
二、 工程地點：
三、 技術(shù)要求：依據(jù)甲方對乙方技術(shù)交底進(jìn)行施工，外墻采用
西瓦，甲方應(yīng)安排質(zhì)檢人員進(jìn)行質(zhì)量抽查，達(dá)到驗收合格，乙方可繼續(xù)施工，對出現(xiàn)問題，乙方應(yīng)及時進(jìn)行整改。施工驗收合格為：《建設(shè)工程質(zhì)量檢驗規(guī)定》及《建筑裝飾工程驗收規(guī)范》。
四、 承包方式合同價格： 本工程由甲方提供材料及外墻瓦，乙方專業(yè)人員負(fù)責(zé)鋪貼工作。本工程外墻瓦人工費按實際鋪貼面積計算，計 元平方米。
四、承包范圍：
1、甲方提供主材料，攪拌機(jī)、提升機(jī)、主電箱。其它的`小型機(jī)具由乙方負(fù)責(zé)：(如：切割機(jī)、切割片、插板線、電燈、電線、灰桶、鐵鏟、施工所用的膠線、墨斗、墨汁等等小型材料和工具)。
2、如乙方在途中找借口退場，工程款按已完成工程量的50%計算。
3、在乙方施工過程中要保質(zhì)，保量、保安全，要服從甲方管理人員的安排。
4、材料搬運由乙方負(fù)責(zé)。
五、付款方式： 乙方施工完成一棟外墻瓦后，鋪
第二棟時，待甲方、施工員，驗收
第一棟瓦面合格后，付
第一棟瓦面的總面積造價80%，待公司全部工程完工后，全部工程驗收合格后____日之內(nèi)，將剩余的工程款全部付清給乙方。
六、工期要求：每棟鋪貼時間 天。如果完不成超期按每天1000元罰款處理。
七、雙方遵守責(zé)任：
(一)甲方責(zé)任：
1、甲方提供主材料，攪拌機(jī)、提升機(jī)、手推車。
2、按合同約定支付分包工程款。
3、甲方給乙方提供住宿及水電。
(二)乙方責(zé)任：
1、乙方提供工人的安全用具，如安全帶、安全帽等。乙方施工需按甲方的技術(shù)交底進(jìn)行施工。乙方施工的工藝必須達(dá)到甲方的驗收標(biāo)準(zhǔn)，確保驗收達(dá)到合格工程。
2、乙方在施工工期必須按甲方的施工進(jìn)度進(jìn)行。如因乙方自身原因耽誤工期，產(chǎn)生的后果由乙方負(fù)責(zé)。
3、乙方現(xiàn)場工作人員禁止穿拖鞋、喝酒進(jìn)入工作現(xiàn)場，若喝酒后上班，被公司項目部發(fā)現(xiàn)，發(fā)款從工程款里直接開單扣除。
4、乙方必須安全生產(chǎn)，服從項目部的指揮及安排去施工，乙方在施工工程中，出現(xiàn)返工事件由乙方自付。
八、違約責(zé)任： 甲、乙雙方必須覆約雙方的責(zé)任，并按合同約定的相關(guān)條款進(jìn)行施工。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，簽字或蓋章生效。
十、如乙方質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，人力跟不上，管理跟不上，甲方有權(quán)單方解除合同，結(jié)算方式按合同《
四、2》條執(zhí)行。 甲方簽字： 乙方簽字： 簽訂日期：________年____月____日
建設(shè)施工合同代理詞 篇26
甲方：
乙方：
甲、乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，甲方將蔚藍(lán)印象環(huán)境景觀工程委托給乙方進(jìn)行深化及施工，為了進(jìn)一步明確雙方的責(zé)任，根據(jù)相關(guān)法律之規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，達(dá)成如下合同條款，雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條 工程名稱：
第二條 工程范圍和內(nèi)容
工程范圍：按甲方批準(zhǔn)的施工圖為準(zhǔn)。
工程內(nèi)容包括：硬景(硬質(zhì)鋪地、園林小品等)、軟景(喬木、灌木及草坪等)、水體、景觀照明等。
第三條 設(shè)計周期
本合同簽訂以后于20__年2月20日前完成對擴(kuò)初圖的深化設(shè)計，其中包括總平方案調(diào)整、硬景部分施工圖深化、材料替換、植物配置及水電安裝設(shè)計、，以求達(dá)到施工圖紙要求。設(shè)計內(nèi)容需另行補(bǔ)簽設(shè)計合同。
第四條 設(shè)計價款及支付方式
該項目乙方按3萬元(大寫：叁萬元正)人民幣包干進(jìn)行設(shè)計取費。合同簽訂后三日內(nèi)甲方支付乙方1.5萬元(大寫：壹萬五千元正)人民幣的設(shè)計定金，乙方完成全部施工圖設(shè)計并經(jīng)甲方認(rèn)可后，甲方支付乙方剩余設(shè)計尾款即1.5元(大寫：壹萬五千元正)人民幣。
第五條 施工工期
開工日期：以甲方批準(zhǔn)的施工報告為準(zhǔn)(開工時間最遲不超過20__年4月1日)。
竣工日期：在有施工場地的條件下，工期為70天。
因甲方原因、重大設(shè)計變更及特殊天氣原因(如下大雨等)所耽誤的時間應(yīng)不計工期，并作相應(yīng)順延 .
第六條 取費原則
1、 本工程執(zhí)行四川省建設(shè)工程造價管理總站發(fā)行的20__定額：SGD1-20__至SGD7-20__，收費級別按四類工程二級Ⅱ檔。
2、 苗木部分由甲、乙雙方對苗木品質(zhì)共同進(jìn)行認(rèn)定，乙方按苗木送到工地價的30%收取栽植、養(yǎng)護(hù)及包成活費用。乙方報送甲方的苗木報價表必須注明品種、規(guī)格、高度、冠幅、胸徑及數(shù)量等，大型喬木及價格高的植物在起挖栽植前須經(jīng)甲方工程人員確認(rèn)效果，并經(jīng)價格確認(rèn)。甲方對照驗收，數(shù)量按實收方結(jié)算。
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工圖進(jìn)行施工，如甲方要求須增加預(yù)算范圍以外的工程量應(yīng)另行辦理簽證。
3、 施工期間發(fā)生國家認(rèn)可不可抗拒的自然災(zāi)害所造成的損失，經(jīng)雙方核實后協(xié)商解決。
第七條 工程施工價款及支付方式
1、 本工程總造價暫定為 萬元(大寫： )人民幣，實際造價以甲、乙雙方共同審定的決算為準(zhǔn)。
2、 本合同備料款為合同總價的20%，其中5%為乙方施工人員、相關(guān)機(jī)械、設(shè)備等進(jìn)場三日后，甲方在三天時間內(nèi)將該款項支付到乙方帳戶上。剩余15%作為在成都采購材料及苗木的材料款。由甲方匯同乙方直接支付給材料及苗木供應(yīng)商，不足部分亦由甲方增補(bǔ)。
3、 乙方每月25號上報已完成的工程產(chǎn)值，甲方5日內(nèi)審核并撥付乙方完成量的80%的工程進(jìn)度款。
4、 工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后，雙方于30日內(nèi)辦理完成決算，甲方扣除工程總價的10%的質(zhì)保金，將剩余工程款支付給乙方。
5、 本工程質(zhì)保金為工程總造價的10%，在相應(yīng)項目質(zhì)保期滿后，如未出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方于2日內(nèi)付清全部尾款，質(zhì)保金不計利息。
第八條 材料供應(yīng)
該工程所有材料原則上由乙方采購，甲方認(rèn)質(zhì)認(rèn)價。乙方采購的材料必須先報甲方，按設(shè)計要求雙方進(jìn)行封樣，作為乙方采購和甲方驗收標(biāo)準(zhǔn)。如甲方核定價格后，認(rèn)為個別材料、設(shè)備或植物高于市場價，可提出要求，如乙方認(rèn)為所認(rèn)定的價格不能將材料、設(shè)備、植物購回，可書面通知甲方組織供應(yīng)。
第九條 工程質(zhì)量及質(zhì)保期
1、由于景觀工程的特殊性，為確保美觀、經(jīng)濟(jì)和適用，經(jīng)甲方認(rèn)可后，乙方在施工中可根據(jù)實際情況進(jìn)行局部調(diào)整，所發(fā)生的費用按本合同第六條第一、二款執(zhí)行。
2、乙方在施工中應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量管理，建立有效的質(zhì)量控制和檢查制度，積極配合甲方、監(jiān)理人員進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)督，若由于乙方施工原因造成部分工程質(zhì)量不合格，乙方應(yīng)在期限內(nèi)進(jìn)行修補(bǔ)或返工，其損失由乙方自行負(fù)擔(dān)。
3、質(zhì)保期：質(zhì)保范圍為乙方施工的全部工程，土建、裝飾、水電安裝一年、草坪養(yǎng)護(hù)三個月、灌木養(yǎng)護(hù)半年、喬木保活一年。
4、苗木在質(zhì)保期內(nèi)由乙方保活，若出現(xiàn)死亡，乙方無條件更換。乙方在接到甲方書面通知一星期內(nèi)到現(xiàn)場向甲方以書面形式提出整改或更換時間，逾期甲方有權(quán)另行安排，費用在質(zhì)保金中扣除。
第十條雙方協(xié)作事項
1、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工圖進(jìn)行施工，適用國家現(xiàn)行的該行業(yè)各項施工驗收規(guī)范，若施工中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與甲方協(xié)商，雙方及時處理。
2、甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人 ，乙方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人 ，負(fù)責(zé)處理施工中可能出現(xiàn)的問題及協(xié)調(diào)相關(guān)單位關(guān)系。
第十一條 甲方職責(zé)及義務(wù)
1、在施工期間甲方及時將設(shè)計變更、變更通知等以書面形式通知乙方，并做好現(xiàn)場簽證工作。
2、對乙方報送的材料樣品，48小時之內(nèi)進(jìn)行認(rèn)質(zhì)認(rèn)價。
3、 對隱蔽工程24小時之內(nèi)進(jìn)行驗收。
4、 甲方負(fù)責(zé)提供與環(huán)境工程設(shè)計、施工相關(guān)的技術(shù)資料，指定臨設(shè)位置及負(fù)責(zé)現(xiàn)場三通一平工作。提供施工用的水源和電源，乙方按規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)費用。
5、 接到乙方交工驗收通知后，甲方應(yīng)于兩日內(nèi)組織有關(guān)部門進(jìn)行交工驗收工作，驗收合格后，辦好驗收手續(xù)。
乙方職責(zé)及義務(wù)：
1、乙方應(yīng)認(rèn)真保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時完成工程。
2、乙方應(yīng)對工程進(jìn)度采取措施，發(fā)現(xiàn)影響工程進(jìn)度因素在24小時內(nèi)報甲方。
3、對已完工程在甲方驗收前，應(yīng)做好保護(hù)工作。
4、乙方不得將工程轉(zhuǎn)包其他施工單位，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)要求乙方整改，乙方經(jīng)整改仍達(dá)不到要求，甲方有權(quán)解除合同，并由乙方承擔(dān)責(zé)任。
5、在施工過程中乙方應(yīng)文明施工，做好安全防范，因乙方原因造成安全事故由乙方負(fù)責(zé)，若因乙方質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明等乙方自身因素達(dá)不到合同和規(guī)范要求，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改，若整改后仍達(dá)不到要求，甲方有權(quán)解除合同。
6、交工前乙方產(chǎn)生的垃圾清運工作由乙方負(fù)責(zé)。
竣工驗收：
工程具備竣工條件后，乙方向甲方提交竣工報告;竣工驗收合格后20日內(nèi)乙方應(yīng)向甲方提交工程技術(shù)資料、竣工圖紙一式兩套。
結(jié)算辦法：
1、本合同價款為暫定價。
2、結(jié)算范圍包含施工圖及設(shè)計變更所列的硬景、軟景、小品、水電等全部內(nèi)容以及甲、乙雙方認(rèn)可的圖紙會審紀(jì)要、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、隱蔽紀(jì)錄等。
第十二條 違約責(zé)任
1、如果甲方未按期撥付工程進(jìn)度款超過3日，乙方有權(quán)暫緩施工，施工工期順延。甲方每逾期一天付款按合同總造價支付乙方同期銀行利率的違約金。
2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工，每逾期一天，按合同總造價支付甲方同期銀行利率的違約金。
第十三條 本合同未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。
第十四條 本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，工程竣工并結(jié)清工程款后，本合同自行失效。
第十五條 本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
發(fā)包人：(章) 承包人：(章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
地址： 地址：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
郵政編碼： 郵政編碼：
簽訂合同地點：
簽訂合同日期： 年 月 日
建設(shè)施工合同代理詞 篇27
甲方：
乙方：
受 (以下簡稱甲方)的委派， (以下簡稱乙方)全面負(fù)責(zé)該項目的施工組織和經(jīng)營管理工作，為明確甲、乙雙方的責(zé)、權(quán)、利關(guān)系，經(jīng)甲、乙雙方充協(xié)商，特制訂以下條款，供雙方共同遵守履行。
一、項目經(jīng)理部主要負(fù)責(zé)人：
二、經(jīng)營承包主要內(nèi)容
1、乙方上繳公司綜合管理費為項目總造價的%(不含稅)。
2、各項流轉(zhuǎn)稅及附加包括：印花稅、營業(yè)稅等稅金乙方有義務(wù)按稅務(wù)部門和有關(guān)部門的規(guī)定依法(規(guī))繳納。
3、管理費繳納方法：綜合管理費在項目批復(fù)的首期工程款中(款到賬后一周內(nèi))按項目中標(biāo)價的 %由甲方扣繳，待業(yè)主最后一筆結(jié)算款到賬后再作內(nèi)部結(jié)算。
4、本項目履約擔(dān)保中的現(xiàn)金部分由乙方支付。履約保函(中標(biāo)合同價的5%)由甲方辦理，乙方須向甲方支付保函總額20%的銀行現(xiàn)金質(zhì)押金和承擔(dān)1%的銀行手續(xù)費，保函返還后無息退還保函質(zhì)押金。 如需甲方辦理預(yù)付款保函，乙方需支付保函總額的20%的銀行質(zhì)押金(現(xiàn)金)和1%的銀行手續(xù)費，預(yù)付款到項目賬戶后由甲方根據(jù)乙方完成項目施工實物工作量(現(xiàn)場評估)控制支付。保函返還后無息退還預(yù)付款保函質(zhì)押金。
5、項目部應(yīng)嚴(yán)肅印章、賬號的管理(甲方派駐人員管理)，在使用項目章時應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方印章管理的規(guī)定，簽訂本項目有關(guān)的材料采購或?qū)I(yè)分包合同時須甲方經(jīng)營部備案。項目部公章不允許辦理本項目部以外的經(jīng)營性合同，否則視為違約并追究相關(guān)責(zé)任。
三、甲、乙雙方責(zé)任
(一)甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)不定期對乙方項目施工管理和經(jīng)營性活動進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)，協(xié)助乙方解決管理中人、財、物的需求和其他實際問題。
2、甲方應(yīng)對乙方的人事管理、資金使用、財務(wù)賬目、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、施工進(jìn)度等方面進(jìn)行全面監(jiān)督管理，定期或不定期對項目各方面管理進(jìn)行全面檢查，以使工程順利完成。
3、甲方應(yīng)盡可能對乙方提供人、財、物等方面的便利。乙方所需材料、設(shè)備應(yīng)按公司《設(shè)備、材料管理辦法》和公司裝備部簽訂租賃合同。
(二)乙方責(zé)任
1、乙方應(yīng)全面履行甲方與建設(shè)單位簽訂的工程施工合同書、承諾書及其他合同相關(guān)文件的全部條款，并對其安全、質(zhì)量、工期、環(huán)保及其風(fēng)險全面承擔(dān)責(zé)任，按業(yè)主最終確定的完工期限完成全部工程內(nèi)容(項目部承包責(zé)_____為全部工程款及工程質(zhì)保金到賬、項目內(nèi)外部往來賬清算完成后止)。
2、乙方必須服從甲方的管理，積極配合甲方各職能部門認(rèn)真做好工程施工管理工作;乙方在施工中應(yīng)遵守甲方制定的各項管理規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行甲方制訂的《安全管理責(zé)任制和安全管理細(xì)則》，確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)，做到文明施工。
在本項目施工期間有義務(wù)配合甲方對執(zhí)行制度情況所進(jìn)行的不定期的常規(guī)檢查和不少于兩次的安全生產(chǎn)大檢查。為強(qiáng)化施工資料管理，甲方在工程款支付過程中將逐步預(yù)留資料歸檔保證金累計至伍萬元，待工程竣工驗收資料遞交合格后歸還乙方。
3、乙方有義務(wù)維護(hù)甲方的社會信譽(yù)，如因工程進(jìn)度、質(zhì)量或其它問題在用戶造成惡劣影響，或發(fā)生召甲方法人代表訓(xùn)話受罰等情況，除賠償用戶的損失外，甲方可視影響程度對乙方處以每次伍萬元以內(nèi)的罰款并在當(dāng)期工程款中扣除。
4、乙方在施工中應(yīng)全面執(zhí)行國家的《環(huán)境保護(hù)法》、《水污染防治法》、《水利保護(hù)條例》、《礦產(chǎn)資源法》等法律和法規(guī)，做好環(huán)境保護(hù)工作，避免由于施工引起的水利、農(nóng)田、通訊等管線的破壞，避免由于施工引起不良后果。
5、凡工程驗收核實為不合格的工程或分項工程，上級管理部門罰款由乙方承擔(dān)，甲方將再增加10000元/次的罰款。乙方應(yīng)無條件返工、重建、維修直至工程合格并交付建設(shè)單位使用為止。
四、工程款項的使用和管理
項目結(jié)束后應(yīng)將項目財務(wù)賬簿交公司歸檔，經(jīng)公司財務(wù)對項目財務(wù)檢查驗收后方能簽訂支付本項目的質(zhì)量保證金。
3、項目部應(yīng)按國家對農(nóng)民工工資管理的有關(guān)規(guī)定按月造表并由農(nóng)民工本人簽領(lǐng)(附領(lǐng)取本人身份證)發(fā)放民工工資，如甲方檢查無發(fā)放資料，則項目戶頭的資金應(yīng)優(yōu)先發(fā)放民工工資并處壹萬元以內(nèi)數(shù)額的罰金。
4、乙方必須嚴(yán)格遵守甲方資金的管理和使用規(guī)定，對擅自挪用工程款應(yīng)視為_____行為，甲方有權(quán)追究其_____責(zé)任。
五、項目經(jīng)理部甲方委派人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)
1、甲方委派技術(shù)、管理人員人，基本工資按人均/月(含有關(guān)規(guī)費如社保金、住房公積金、醫(yī)療_____費、職工待崗生活保證金等)有項目部承擔(dān)(乙方支付委派人員工資采取季度預(yù)交公司財務(wù)方式)，工資由公司人事部門造表發(fā)放;委派人員的差旅、通訊等辦公費用根據(jù)工作崗位需要由乙方按實報銷。以上費用從宣布開工人員進(jìn)場起計算，至工程結(jié)束甲方人員離開工地不再返回為止。
2、項目部如需公司其他人員到工地處理有關(guān)事務(wù)，所發(fā)生的費用由項目部承擔(dān)。
六、對項目經(jīng)理部及項目責(zé)任人的獎罰和違約處理。
1、實現(xiàn)上繳部分達(dá)到承包指標(biāo)并且上繳款交清后，項目結(jié)余部分(稅后)由項目承包責(zé)任人處置，但項目財務(wù)應(yīng)明晰。
2、項目部第一責(zé)任人實行風(fēng)險承包，第一責(zé)任人應(yīng)提供風(fēng)險承包的擔(dān)保承諾書，如第一責(zé)任人不能履約所造成的經(jīng)濟(jì)損失，其擔(dān)保人負(fù)連帶賠償責(zé)任，擔(dān)保有效期為項目保修期結(jié)束為止。
七、其他事項
1、如有未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充條款。
2、如發(fā)生爭議，雙方不能協(xié)調(diào)解決，可向甲方工商注冊地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
3、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力，經(jīng)雙方簽字后生效，至項目承包期結(jié)束、項目缺陷期后自行終止。
甲方代表： 乙方代表：
(附身份證及項目經(jīng)理證等復(fù)印件)
年 月 日 年 月 日