房屋加工承攬合同（通用28篇）
房屋加工承攬合同 篇1
甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)
乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)
甲方擬將位于___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經協商自愿簽訂本合同。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并根據甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應合理、節約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場清料凈，并按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費，甲方有權責令整改并罰款，在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、工程質量及施工要求
1、乙方應當本著保質保量的原則，按照甲方的要求施工并加強質量監督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收后方能進行下一工序。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。
5、基礎：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。
6、墻體：外墻高 米，內墻高 米，砌筑時內外錯縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過 mm。
墻體經水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈梁：過梁高度不低于 公分，鋼筋直徑不宜小于 毫米，剛箍直徑不低于 毫米，最大距不宜超過 毫米，圈梁高度不低于 毫米上下圈梁。
8、屋頂：現澆厚度為 公分，表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道：。。。。
三、工程款結算及支付
1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時間：地基完工經甲方驗收合格后___天內給付地基工程款 ;主體工程完工經甲方驗收合格后___天付款___，在房屋峻工(包括內外墻清光且水泥地坪完工)并經甲方檢驗合格后____天內給付余款 。
四、違約責任
1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。
如果一年內現澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。
因乙方原因致使合同無法履行的，乙方應承擔本合同總價款25%的違約金，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實現上述違約金產生的合理費用)。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本合同履行過程中發生的一切爭議時，雙方應友好協商解決;協商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關系。
3、因合同履行過程中的未盡事宜，經雙方協商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
簽訂時間： 年 月 日
房屋加工承攬合同 篇2
承 攬 方：__________________________
法定代表人：________________________
通訊地址：__________________________
聯系方式：__________________________
定 作 方：__________________________
法定代表人：________________________
通訊地址：__________________________
聯系方式：__________________________
風險告知：在訂立加工承攬合同之前，應當要了解對方履行合同的能力。尤其是對承攬方能否完成委托項目，其設計能力、設備條件、技術力量、工藝水平以及其曾經完成過何類水平的項目，都要了解清楚。即使全部符合要求，并已經承攬多年業務，也應查詢清楚，以避免因承攬方無實際完成能力而引起的合同糾紛。
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：_____________
第二條 加工成品質量要求：__________________________________________________
風險告知：當事人在訂立合同時應當具體準確地寫明定作物的名稱或項目，不能模糊使人產生歧義。特別應該注意的是，合同注明的加工物必須是合法物，在合同訂立過程中應當審查加工物是否是法律禁止物，是否需經有關部門批準才允許加工，以避免因加工物違法或者欠缺法律程序批準而出現不必要的法律糾紛。
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1。(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2。(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3。交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方：定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2。承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3。定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1。按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2。定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3。當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
風險告知：關于定作物的檢查驗收，承攬方在工作期間，應當接受定作方必要的檢查，但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。當事人雙方對定作物和項目的質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明：定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的，定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生的質量問題，除定作方使用，保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
第七條 交貨的時間和地點
1。交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2。交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準：委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準：自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間：雙方另有約定的，按約定的方法計算。
風險告知：關于驗收標準、方法及提出異議的期限，有標準的按照標準，沒有標準的按雙方約定的要求檢驗。對于檢驗的方式、方法和期限雙方認為有必要時協商，最好注明提出異議的期限，對任何期限的約定都一定要注明期限終止的時間點，以此來避免不必要的糾紛。
第八條 包裝要求及費用負擔：
__________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔：
__________________________________________
第十條 結算方式及期限：
___________________________________________
第十一條 其他約定：
____________________________________________
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款：不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任：經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理：少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元：(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
風險告知：關于違約金的事項，如有約定要分別注明違約事項所適用的違約金數額或計算方法。另外，《加工承攬合同條例》對違約責任、違約金結付定出了比例幅度：合同當事人應注意確定違約金的具體百分數。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金：不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失：承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方：變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分：如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金：以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決：協商不成按_____項處理：
1。向仲裁機關申請仲裁：
2。向______人民法院起訴。
本合同自_____年___月___日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份：合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(公章)：____________________ 承攬方(公章)：____________________
法定代表人(簽章)：_____________ 法定代表人(簽章)：_____________
________年______月______日 ________年______月______日
房屋加工承攬合同 篇3
甲方（定作方）：_____________代理人：___________地址：_________聯系電話：__________
乙方（承攬方）：_____________代理人：___________地址：_________聯系電話：__________
甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則，依據《民法典》和其他相關法規的規定，就___________玻璃供需問題，經雙方友好協商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：
一、品種、規格、數量、單價：
玻璃品種：___________，規格：___________，數量：___________，單價：___________。
交貨地點：______________________
運輸方式、費用：
1）由乙方負責送貨，運輸費用由乙方承擔。玻璃卸車前破片由乙方負責，落地驗收后出現破損由甲方負責。
2）產品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規格、品種、樓號樓層等識別編碼，標簽編統一貼在白玻面，以便區分。
二、交貨期：
合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內供貨，補片玻璃應在七日內完成。
三、驗收方式：
1）玻璃送達甲方工地后應當場驗收當批玻璃，發現有不符合下單尺寸的.產品應以及時予以檢驗，若有異議應在三日內以書面形式通知乙方，否則視為驗收產品合格。
2）_________玻璃制作按國家標準執行，相關規定以行業標準為準。
四、結算及付款方式：
甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票，乙方發車后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發票給甲方。
五、違約責任：
1）雙方應按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應向甲方支付3%作為違約金。
2）如產品質量達不到設計要求，乙方應承擔一切責任和經濟損失。
六、其他：
本合同未盡事宜，由雙方協商解決，合同爭議雙方均有權提起訴訟。
七、本合同一式兩份
雙方各執一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。
八、保質期及保修
1、保質期為二年（驗收之日起）
2、執行本項目保修期，在保修期內發現玻璃質量問題，乙方無償更換，執行保修內產品所附有的責任。
甲方：__________乙方：___________
代表：__________代表：___________
賬號：__________賬號：___________
戶行：__________戶行：___________
___________年___月___日___________年___月___日
房屋加工承攬合同 篇4
甲方：______________
乙方：______________
甲方因_______需求，租用乙方演出器材設備，根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，為明確甲乙雙方的權利與義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條 承攬甲方活動的項目
1、舞臺搭建和舞美設計布置；
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場操作；
3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸；
4、活動現場的錄像。
第二條 租賃設備概況
1、設備的名稱：__________。
2、租賃用途：____________。
3、使用時間：_____年____月____日。
4、安裝時間：_____年____月____日____時。
5、安裝地點：___________________。
6、拆卸時間：_____年____月____日____時。
第三條 租賃設備的運輸與操作
租賃設備的進退場調試安裝、操作由乙方承擔。
第四條租賃設備的使用及規定
1、合同期內，乙方設備由甲方統一管理使用，甲方下達合理、合法的演出設備使用任務，乙方應聽從指揮調遣，按甲方規定的時間，合同的標準保質保量完成。
2、乙方應根據演出的作息時間，合理安排設備的維修、保養（費用自負），確保演出正常使用。
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方自負。
4、甲方應該積極配合乙方整理場地，提供電源，演出期間確保電路暢通，如發生事故，由甲方負責。
第五條安全與治安
1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛工作、因打架、斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責（由乙方造成的原因除外）。
2、夜間值班，甲方須派數名保安人員協同乙方人員守好演出設備。
第六條合同金額及付款方式
1、合同總價款為人民幣_______元（大寫：人民幣：________整）。
2、合同簽訂當日，甲方支付乙方定金合同總額_________％，即人民幣_______元（大寫：人民幣：_________整）。余額演出_______個工作日結清。
第七條雙方責任
1、乙方不能執行甲方規定的演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工，甲方有權解除租賃合同乙方并承擔相應的'費用。
2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設備損壞乙方有權解除租賃合同甲方并承擔相應的損失費用。
3、本著高度負責，長期合作的精神，乙方保證按合同約定的器材明細表及節目單進行演出并保證舞臺堅固安全、音響演出效果。
4、乙方如有器材變動，應提前三天通知甲方并征得甲方同意。
第八條其他
1、對本合同內容的任何修改、補充或變更須采用書面形式，經雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。
2、本合同履行中，雙方如有爭議，可協商解決，協商不成可提交____仲裁委員會仲裁。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
4、合同未盡事宜由雙方協商解決。
甲方：______________
乙方：______________
日期：______________
房屋加工承攬合同 篇5
合同編號：__________
定作人：____________ 簽訂地點：______________
承攬人：____________ 簽訂時間：______________
第一條 加工物(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人提供的材料(注：空格如不夠用，可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：____________________________。
第四條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：____________________________。
第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第六條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：___________________________。
第七條 定作人協助承攬人的事項與要求：______________________________。
第八條 加工物的技術標準、質量要求：______________________________。
第九條 加工物的包裝要求及費用負擔：______________________________。
第十條 加工物的交付方式、期限及地點：______________________________。
第十一條 加工物的驗收標準、方法、期限及地點：______________________________。
第十二條 承攬人對加工物質量負責的期限及條件：______________________________。
第十三條 定作人應在年月日前向承攬人交付定金(大寫)______________________________元。
第十四條 結算方式及期限：______________________________。
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 本合同解除的條件：
(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
(二)___________________
第十七條 定作人違約責任：__________________
承攬人違約責任：__________________
第十八條 合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的，按下列第___種方式解決：(只能選擇一種)
(一)提交_____________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向__________人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項：__________________
年 月 日
鑒(公)證實行自愿原則)
北京市工商行政管理局制定
房屋加工承攬合同 篇6
定作方：_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼：_____________________
根據《條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行協議，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協議，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的'
償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。 其余違約行為按《條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
九、本協議執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向協議管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本協議一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協議有效期限：從雙方簽章之
日起到________年________月________日止。
十二、本協議簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
房屋加工承攬合同 篇7
加承合字第號
定作方：_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼：_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的.違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
房屋加工承攬合同 篇8
承 攬 方：____________________________________
法定代表人：____________ 職務：____________
定 作 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
承攬方：日期：
定作方：日期：
房屋加工承攬合同 篇9
甲方(定作方)：______
乙方(承攬方)：______
根據《_____》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內容
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_______。
2、制作內容
(1)主鋼構：由定作方提供鋼板材質：_______;系列：_______;噸位：_______;單價約_______元(大寫：_______);
(2)次鋼構材質：_______;系列：_______;噸位：_______;單價約_______元(大寫：_______);
(3)其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、合同價款及結算方式
1、合同總價暫定為______元，(大寫______)(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付______元，(大寫______)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。
3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質量要求
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)檢測內容：抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
(2)其他檢測項目：______。
(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間：_______年_______月_______日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《_____》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份，雙方各執份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
3、未盡事宜，雙方協商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章)：______乙方(蓋章)：______
法定代表人：______法定代表人：______
委托代理人：______委托代理人：______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
房屋加工承攬合同 篇10
定作人：________簽訂地點：___________
承攬人：________簽訂時間：____年__月__日
第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限
1、計量單位
2、數量
3、工作量（工時）
4、報酬
5、交付期限
6、單價
7、總金額┃
第二條技術標準、質量要求：________________________________________________________
第三條承攬人對質量負責的期限及條件：___________________________________________________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____________________________________________________________________________
第五條承攬人使用的材料由________人提供。材料的檢驗方法：____________________________________________
第六條定作人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的'工作是：________________________________________________________________________________________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：___________________________________________________
第八條結算方法及期限：__________________________________________________________
第九條定作人在____年____月____日前交定金（大寫）________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
第十二條違約責任：________________________________________________________________________________________________
第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：
（一）提交________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項：__________________________________________________________________________________________________________________________________
定作人：承攬人：
法定代表人：法定代表人：
房屋加工承攬合同 篇11
甲方(定作方)：
法定代表人：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
鑒于甲方擁有 資源，乙方擁有 資源，根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自愿的原則，經友好協商，就甲方委托乙方加工事宜達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。
第1條 定義
除了本合同另有約定，本合同的相關用語以如下定義為準：
1.1 “合同產品”是指由承攬方根據本合同以及本合同的附件的規定(如有)為定作方所生產的產成品及其配件和包裝等，在本合同中也稱定作物。
1.2 “規格”是指由本合同雙方以書面形式確認每一個產品的各自規格。產品規格可以由雙方通過一致同意進行更改。
1.3 “機密信息”是本合同一方向另一方披露的，以任何形式表明其具有機密性以及雖未表明但實際具有機密性的書面或口頭信息。機密信息包括但不限于有關披露方的技術、研究、發展、產品、價格、服務、員工、合約商、市場計劃、財務、合同、法務或商務信息。
1.4 “知識產權”是指所有知識產權，包括但不限于著作權、商標權、專利權，以及所有上述權利的注冊申請權，還包括根據任何可適用的法律與上述權利擁有同等效果的其他權利。
1.5 “生產檔案”是指包含所有根據本合同制造、裝配和測試產品所必需的資料、說明、數據和指引的全面性生產指南，以及其他涉及生產、加工或裝配產品的任何文件、指引及資料，不論該指引或資料等是來源于合同雙方或任何其他第三方。
第2條 定作物規格、數量及質量要求
定作物規格計量單位數量單價總價質量要求技術標準其他
合計人民幣金額：人民幣(大寫) (￥ 元)
第3條 原材料的規格、數量、質量及提供辦法
3.1原材料規格及標準：
材料名稱規格、型號單位數量單價總價質量要求消耗定額其他
合計人民幣金額：人民幣(大寫) (￥ 元)
3.2原材料提供方及辦法：(以下材料提供方式二選一)
□定作方
定作方應于 年 月 日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢，不符合要求的，應在收到原材料后 日內通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件，否則定作方有權解除本合同，承攬方承擔相應的賠償責任。
□承攬方
承攬方應于 年 月 日之前通知定作方對原材料進行檢驗。定作方如對原材料有異議，應于檢驗完畢后 日內通知承攬方調換。承攬方應當對有異議的原材料調換，否則定作方有權解除本合同，承攬方承擔相應的賠償責任。
3.3 未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換、補齊的，由乙方對工作質量、數量承擔責任。
第4條 技術資料和圖紙提供
4.1加工定作物的技術資料和圖紙由 于 年 月 日前提供。
4.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
4.3承攬方對于承攬的工作應當嚴格保密，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
第5條 轉包
5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成：
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括： 。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
5.2承攬方未經定作方同意將其他工作交由第三人的，定作方有權解除合同，要求承攬方承擔賠償責任。
第6條 定作方協助承攬方的事項和要求
1.圖紙和技術問題的說明： 。
2.現場的檢驗： 。
3.其他： 。
第7條 交(提)樣品的方法和驗收
7.1樣品提交
合同產品規格單位數量質量要求技術標準
7.2雙方約定由□定作方自提樣品 □承攬方送交樣品 (方式二選一)
□定作方自提樣品
自提樣品的時間： 年 月 日。
自提樣品的地點： 。
□承攬方送交樣品
送交樣品的時間： 年 月 日。
送交樣品的地點： 。
送交樣品的方式： (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔方： 。
7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品，應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
7.4以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
7.5交(提)樣品日期的計算：承攬方自備運輸工具送交樣品的，以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運樣品時承運部門簽發戳記日期為準;自提樣品的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取樣品的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間。
7.6定作方在收到樣品后的 天內對樣品進行檢測，并于收到樣品后的 天內提供反饋并通知承攬方。如定作方對樣品無異議，則承攬方繼續履行本合同。
如定作方對樣品提出異議，承攬方應按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工，定作方有權解除合同，并要求承攬方承擔賠償責任。
第8條 交(提)定作物的方法
8.1雙方約定由□定作方自提定作物 □承攬方送交定作物 (方式二選一)
□定作方自提定作物
自提定作物的時間： 年 月 日。
自提定作物的地點： 。
□承攬方送交定作物
送交定作物的時間： 年 月 日。
送交定作物的地點： 。
送交定作物的方式： (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔方： 。
8.2定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)時，定作方承擔因此多支出的費用。
8.3驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明，包括 。
8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
8.5交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間。
8.6如定作方提供材料進行加工，如承攬方在完成加工后，材料仍有剩余，應及時返還。
8.6.1返還時間： 。
8.6.2返還方式： 。
8.6.3費用承擔方： 。
第9條 交(提)定作物的驗收標準
9.1雙方按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2定作方應當在收貨后 日內驗收承攬方交付的定作物，并提出異議。如在 日內未提出異議，則視為驗收合格。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，雙方可約定質量保證期，參見12.2條款。
9.3如當事人雙方對定作物質量存在爭議：
雙方如果對產品的質量是否合格或者原材料的成分等有分歧的，雙方應當委托具有鑒定資質的第三方對爭議事項進行鑒定。如果一方拒絕委托鑒定的，另一方可以自行委托鑒定。鑒定費用由鑒定結果對其不利的一方承擔。
第10條 包裝要求及費用負擔
10.1定作方對承攬方的包裝要求： (應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)。
10.2費用負擔方： 。
第11條 風險負擔
11.1定作物風險負擔
雙方約定定作物所有權自交付定作方之日起轉移，并由定作方承擔定作物毀損、滅失的責任。交(提)定作物日期的規定，參見合同8.4條款。
11.2原材料風險負擔
定作方提供原材料的，交付承攬方后所有權不發生轉移。在合同履行期內，如因不可抗力致使原材料破損或滅失，不利后果由定作方承擔。
11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此遭受的損失。
第12條 承攬方的保證及瑕疵擔保責任
12.1承攬方保證：
12.1.1交付給定作方的所有產品符合本合同約定的質量要求、技術標準。
12.1.2交付給定作方的所有產品未設置任何的留置權、抵押權、擔保權和其他債權;
12.1.3交付給定作方的所有產品未侵犯第三人知識產權或商業秘密。
12.2雙方確定質量保證期，自定作物交付之日起算，期限為 個月。
12.2.1保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，承攬方負責修復或退換，承擔由此產生的一切費用，(包括定作方已墊付的運輸費用和因其他原因退回維修品或者更換品而產生的費用。)并承擔定作方的實際損失。
12.2.2承攬方應當在收到該通知之日起 個工作日內對瑕疵產品及不符合要求的產品進行更換、維修或退款。
12.3產品存在質量問題，定作方決定對產品進行召回的，如果該質量問題是由于承攬方原因導致，則承攬方應當按照定作方要求就所有召回產品進行退換或者維修，并承擔因此給定作方造成的全部損失。
如果非因承攬方原因導致產品質量問題的，承攬方仍應當為召回作提供全方位的支持，并收取成本費用和適當的服務費用。
第13條 報酬的結算
13.1合同價款總額：人民幣(大寫) (￥ 元)。
(本合同價款已包括稅款、人工、材料、機械、運雜費、包裝、安裝、調試、檢測、探傷、現場的試拼、試壓等所有費用，定作方不再另行支付其它費用。)
13.2支付方式：
(1)首筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，作為預付款，于本合同簽訂后的 個工作日內支付;
(2)第二筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，于 年 月 日前支付;
(3)第三筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，于 后的五個工作日內支付;
(4)第四筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，于 甲方驗收通過后的 五個工作日內支付。
(5)尾款：￥ 元(合同總金額的 %)，于 質保期滿后的 五 個工作日內支付。
13.3指定收款賬號：
指定收款賬號：
開戶行：
戶名：
房屋加工承攬合同 篇12
簽定日期：__________年__________月__________日
定作方(甲方)：___
電話：______
承攬方(乙方)：___
電話：______
經雙方協商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。
品名
規格單位數量加工費單價金額
定作方供應原材料：原材料
規格單位數量日期成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙提供辦法：_________。
2.產品檢驗標準和方法：____________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：______。
4.貨款及費用結算辦法及期限：____________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章)：___
乙方(蓋章)：___
時間：__________
房屋加工承攬合同 篇13
合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
定作人：＿＿＿＿＿＿簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承攬人：＿＿＿＿＿＿簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物｜規格｜計量｜｜報酬｜交貨期限及數量
數量
名稱｜型號｜單位｜｜單價｜金額｜合計
合計人民幣金額（大寫）：
（注：空格如不夠用，可以另接）
第二條定作人提供的材料
材料｜規格｜計量
數量｜質量｜提供日期｜消耗定額
名稱｜型號｜單位
（注：空格如不夠用，可以另接）
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條加工物的技術標準、質量要求：
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在＿＿＿＿日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的＿＿＿＿日內答復。
第九條定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條報酬的結算方式及期限：
第十三條定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。
第十四條本合同解除的條件：
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條違約責任：
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：
（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿_____委員會_____；
（二）依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項：
定作人｜承攬人｜鑒（公）證意見：
定作人（章）：承攬人（章）：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
居民身份證號碼：居民身份證號碼：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：鑒（公）證機關（章）
賬號：賬號：經辦人：
編碼：編碼：_______年_______月_______日
監制部門：印制單位：
房屋加工承攬合同 篇14
合同編號：____________________
定作人：____________________
簽訂地點：____________________
承攬人：____________________
簽訂時間：_______年______月______日
第一條承攬項目、數量、報酬及交貨期限____________________
計量：____________________
工作量：____________________
報酬：____________________
項目名稱及內容：____________________
數量：____________________
交付期限：____________________
單位：____________________
工時：____________________
單價：____________________
金額：____________________
合計人民幣金額（大寫）：____________________（注：空格如不夠用，可以另接）
第二條技術標準、質量要求：____________________
第三條承攬人對質量負責的期限及條件：____________________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：____________________
第五條承攬人使用的`材料由____________________人提供。材料的檢驗方法：____________________
第六條定作人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：____________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：____________________
第八條結算方式及期限：____________________
第九條定作人在______年______月_____日前交定金（大寫）____________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
房屋加工承攬合同 篇15
定作方： 合同編號：
承攬方： 簽訂地點：
一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注 簽訂時間： 年 月 日
項目名稱
任務量(工時)
酬 金
完成期限
備注
包 干
工資/小時
合計人民幣金額(大寫)
(注：空格如不夠用，可以另接。)
二、項目的內容及質量技術要求
三、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
四、驗收標準、方法和期限
五、結算方式及期限
六、違約責任
七、解決合同糾紛的方式
八、雙方協商的其它條款
定 作 方 承 攬 方
單位名稱(章) 單位名稱(章) 鑒(公)證意見：
單位地址： 單位地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人： 經辦人：
電 話： 電 話：
鑒(公)證機關(章)
開戶銀行： 開戶銀行： 年 月 日
帳 號： 帳 號： (注：除國家另有規定外，
郵政編碼： 郵政編碼： 鑒(公)證實行自愿原則)
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
監制部門： 印制單位：
房屋加工承攬合同 篇16
合同編號：______________
甲方：___________________（承攬方）
乙方：___________________（定做方）
為了明確甲、乙雙方的權利和義務，根據《民法典》的有關規定，經協商一致，就乙方委托甲方加工____事宜達成如下協議，共同遵守。
第一條 加工成品
品名：_________________________________________
規格：_________________________________________
數量：_________________________________________
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法
1.甲方必須依照合同規定選用原材料，并接受乙方檢驗。出現質量問題乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.乙方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，甲方對乙方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。
3.交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1.甲方在進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知乙方；乙方應該在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知乙方，因此造成的損失，由乙方賠償。
2.甲方對于承攬的工作，如果乙方要求保密，應當嚴格遵守，未經乙方許可不得留存技術資料的復制品。
第五條 價教或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方協商解決。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.乙方應當按合同規定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術資料和有關質量證明。在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除乙方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由甲方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交貨地點和付款辦法：在乙方廠內交貨，由甲方自提；在交貨日期前乙方可陸續交貨，甲方可陸續驗收付款。
2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以甲方通知的提取日期為準，但甲方在發出提取定作物通知中，必須留給乙方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
___________________________________________________________________
第九條運輸方式及費用負擔
_____________________________________________________________________
第十條 結算方法及期限
_____________________________________________________________________
第十一條 其他約定
_____________________________________________________________________
第十二條 甲方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期違約責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、交付定作物的數量少于合同規定，乙方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分乙方不再需要的，甲方應賠償乙方因此造成的損失。
三、未按合同約定包裝定作物，須返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔應此而支付的費用。符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由甲方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），皮當向乙方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。
五、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由乙方代為保管時，應當償付乙方實際支付的保管、保養費。
七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付乙方因此造成的損失。
八、未按合同規定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知乙方調換、補齊的，由甲方對工作質量、數量承擔責任。
九、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件，乙方有權拒收，甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理，應當按乙方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 乙方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、_合同簽訂后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方沒有約定訂金的，乙方向甲方賠償已付工程價款的______%，人民幣____元，并歸還甲方預付的全部工程款。
三、未按合同規定的時間和要求向甲方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，甲方有權解除合同，乙方應當賠償甲方因此而造成的損失；甲方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方停工待料的損失。
四、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向甲方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的_______%償付違約金。
五、無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
六、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
由于戰爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故，致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應盡快將事故情況通告對方，并與對方協商延長履行合同的期限。由此發生的損失，對方不得提出賠償要求。
第十五條 糾紛的處理
甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，由雙方協商解決；協商不成的，按本合同約定的下列方法之一進行解決：
1.由________仲裁委員會仲裁；
2.向________人民法院起訴。
第十六條 其他事項
1.本合同經甲、乙雙方簽字后生效。合同生效后，甲、乙雙方應嚴格履行。
2.遇有本合同未盡事宜，由甲、己雙方通過協商另訂補充條款，作為本合同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等效力。
3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止，為期____________年。
甲方：_____________（簽章） 乙方：_________________（簽章）
法定代表人：_______（簽章） 法定代表人：___________（簽章）
電話：____________________ 電話：_________________________
簽約日期：____年___月___日
簽約地點：________________
房屋加工承攬合同 篇17
甲 方：
乙 方：
(以下簡稱乙方) 根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的`有關法律、法規，雙方議定書柜制作、油漆的加工與安裝，此項合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：書柜尺寸
長180cm，高170cm，寬45cm，層數7層。
第二條：材料要求
站腳60×30扁管厚度3cm，每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度：2cm。25×25角鐵厚度：2cm。
第三條：層板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求噴清面漆。
第四條：書柜漆要求，紅丹打底，再上藍氨基漆。
第五條：每個書柜大寫壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元)，共16個，總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(￥20xx0.00元)
第六條：必須運到校園內，運費由乙方負責。
第七條：交貨時間：乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨。
第八條：甲方驗收合格后，乙方需提供正式發票，甲方方可付款。
第八條：稅費由乙方承擔。
第九條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：
乙方：
年 月 日
房屋加工承攬合同 篇18
委托方(甲方)：_____________
承接方(乙方)：_____________
第一條 甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業設計，經雙方協商一致，簽訂本協議。
第二條 乙方設計標準為：______________________________________________，乙方在設計完成后，需經甲方書面確認，方可認為成果交付，如未得到甲方書面確認的，均不視為成果交付。
第三條 甲方向乙方交付的資料
第四條 乙方應向甲方交付的設計成果
第五條 設計費用及支付方法
5.1甲方應支付本合同項目的設計費為________元人民幣(大寫)。
5.2支付方法為：
簽訂本合同后，甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內支付給乙方本合同總價的20%首付款，即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項目設計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣(大寫)。
第六條雙方責任
6.1 甲方責任
6.1.1 甲方在規定的時間內向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責。
6.2 乙方責任
6.2.1 乙方按本合同第四條規定的內容、時間及份數向甲方交付設計文件。
6.2.2 乙方對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設計費金額相等。
6.2.3 由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的百分之一。
6.2.4 合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應雙倍返還定金，還應當按照有關規定賠償甲方損失。
6.2.5 乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況，甲方有權索賠。
第七條 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議作為附件，補充協議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議，雙方協商解決，如雙方無法解決，雙方有權向甲方所在地法院起訴。
第八條 本合同經甲、乙雙方蓋章簽字后自 年 月日生效。本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方簽字：_____________
乙方簽字： _____________
時間：_____________
房屋加工承攬合同 篇19
合同編號：________
定作方：_________(甲方)
承攬方：________(乙方)
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點：__________
經充分協商，簽訂本合同，共同信守。
1.品名(或項目)、數量及價款：
┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐
│加工定作物品│型號、規格│計量單位│數量│價款或酬金│交(提)定作物│
│名稱或項目 │ │ │ ├──┬──┤或完成工作日期│
│ │ │ │ │單價│金額│ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤
│合計金額(人民幣： )佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 │
└──────────────────────────────────┘
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規定：
(1)甲方向乙方提供部分：
┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐
│品名│型號、規格│計量單位│數量│單價│金額│ 提供日期 │消耗定額 │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘
質量要求：
檢驗及提供方法：_________
價款處理方法：__________
(2)乙方提供部分：
┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐
│品名及產地│型號、規格│質量要求│允許使用代用品名稱及規定 │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
└─────┴─────┴────┴─────────────────┘
3.加工方法及質量、技術標準和負責期限：___________
4.包裝要求及費用負擔：_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點：_____
6.驗收標準、方法和期限：________
7.給付定金數額、時間、方法：________
8.結算方式和期限：___________
9.違約責任：____________
10.其他：_____________
未盡事宜由雙方另行協商。
┌────────────┬─────────┬───────────┐
│ │ 定作方 │ 承攬方 │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 單位名稱 │ (蓋章)│ (蓋章)│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 法定代表人 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 簽約代表 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 地址 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 電話 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 電掛 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 開戶銀行及帳號 │ │ │
├────────────┴─────────┴───────────┤
│保證單位 │
│ │
│ (蓋章) (蓋章) │
└──────────────────────────────────┘
房屋加工承攬合同 篇20
甲方：________________________
乙方：________________________
現有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經雙方友好協商，本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自_____________至___________完工，共計_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底，甲方應在一個工作日內答復。不能答復的技術問題乙方有權停止施工。(所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備民法典律效應)
三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產品交付地點________________________________。
五、加工產品(工程)總價人民幣____________________元整，大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價 _______________%。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產品質量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，服從甲方安
全管理人員及監理人員的管理，嚴格遵守安全操作規程，施工中如因違反操作規程而發生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收：
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收，七日內不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行合同后續責任，甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任：合同簽訂后，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同，應向對方賠償對方損失。
乙方必須按照合同規定的時間內按照合同質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜，雙方協商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共___頁，附件共____頁，一式_____份，雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效，至工程結束、工程款付清后自行失效。
(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方：(章)
乙方：(章)
電話：
電話：
電子郵箱：
電子郵箱：
開戶行：
開戶行：
________年______月_____日
房屋加工承攬合同 篇21
乙方：_________
甲方：_________
甲方委托乙方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
第二條加工成品質量要求：________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
1.用乙方原料完成工作的，乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，甲方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2.用甲方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料，圖紙提供辦法：
1.乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。
2.乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。
3.甲方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。
第五條價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法：
1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點：
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2.交(提)定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的，以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發出提取定作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________
第十條結算方式及期限：_________________________________________
第十一條其他：
1.根據國家有關規定，甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協商確定。甲方不履行合同的，無權請求返還定金。乙方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條乙方的違約責任：
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金_________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的`酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管，保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。
10、擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條甲方的違約責任：
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的_________%(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的_________%(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限六個月不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲方和乙方各執一份;合同副本一式_________份，交_________(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
_________年____月____日
房屋加工承攬合同 篇22
定作人：______________________ 合同編號：______________________
承攬人：______________________ 簽訂地點：______________________
第一條：合同將包括項目細節、數量、報酬金額以及交付期限。簽訂合同的具體時間將在雙方商定后確定。
項目名稱及內 容計量單位數量工作量(工時)報酬交付期限
單價總金額
合計人民幣金額(大寫)： ￥：
(注：空格如不夠用，可以另接。)
第二條 技術標準、質量要求：
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件：
第四條抱歉，我無法提供關于定制技木資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求。如果您需要幫助，請告訴我您的具體需求，我會盡力提供幫助。
第五條承攬人使用的材料由供應商提供。材料的檢驗方法如下：
第六條定制人是否允許將項目中的主要工作交由第三方完成取決于具體情況。通常情況下，定制人會希望直接與主要工作的承攬方合作，確保項目的.質量和進度。如果定制人同意由第三方完成主要工作，通常是因為第三方具有更專業的技能或資源，能夠更好地完成任務。需要注意的是，無論工作由誰完成，定制人都應該對項目的整體進展負責，并確保最終結果符合預期。
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限：
第八條 結算方式及期限：
第九條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫)： 元。
第十條 定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條如果定作人未向承攬人支付報酬或材料費，根據相關法律規定，承攬人通常是可以依法留置工作成果的。
第十二條 違約責任：
第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；如協商不成，可以尋求當地工商行政管理部門的調解；若調解仍無法達成一致意見，雙方同意提交廣州仲裁委員會進行仲裁。
第十四條 其他約定事項：
廣州市工商行政管理局監印
定作人(章)：______________________
住所：______________________
法定代表人：______________________
居民身份證號碼：______________________
委托代理人：______________________
電話：______________________
開戶銀行：______________________
賬號：______________________
郵政編碼： ______________________承攬人(章)：______________________
住所：______________________
法定代表人：______________________
居民身份證號碼：______________________
委托代理人：______________________
電話：______________________
開戶銀行：______________________
賬號：______________________
郵政編碼：______________________
鑒(公)證意見：______________________
經辦人：_______________________
鑒(公)證機關(章)______________________
年 月 日
房屋加工承攬合同 篇23
承攬方（甲方）：_________定作方（乙方）：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條加工費結算辦法與時間
_________。
第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
（一）甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
（二）乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、_____、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
（1）提交______________委員會_____；
（2）依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。
承攬方（蓋章）：_____________?定作方（蓋章）：_____________
法定代表人（簽字）：_________?法定代表人（簽字）：_________
地址：_______________________?地址：_______________________
_________年____月____日?_________年____月____日
簽訂地點：___________________?簽訂地點：___________________
房屋加工承攬合同 篇24
附：加工承攬合同樣本
加工承攬合同
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠
以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司
以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品
名│ 規格（長，寬，高cm）│ 單位 │ 數量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺
│130X40X 90
│ 件 │ 120 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺
│180X100X95
│ 件 │ 10 │其中不│
│
│
│
│
│帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺
│180X100X95
│ 件 │ 20 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架
│180 X40X200
│ 件 │ 10 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架
│180X80X 200
│ 件 │ 5 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架
│180X50X 200
│ 件 │ 80 │
│
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）.甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金.
三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效.
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方：××縣木具廠（蓋章）
代表人：黃*新（簽名）
地址：七都鎮
電話：66.8971
開戶銀行：××縣支行七都鎮營業所
賬戶：
乙方：××縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關中山街5號
電話：33.7347
開戶銀行：××縣支行
賬戶：
一九八五年一月二十五日
房屋加工承攬合同 篇25
承攬方：__________縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：__________縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求：______
一，材種：______柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二，用材尺寸：______按圖紙所標尺寸做。
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于_______年______月_____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：______按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法：______本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：_____________年______月_____日至_______年______月_____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔：______由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：______由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限：______乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的'違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：______在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年______月_____日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：__________縣木具廠
代表人：______
地址：______
電話：______
開戶銀行：__________縣支行營業所
帳號：______
乙方：__________縣百貨公司
代表人：______
地址：______
電話：______
開戶銀行：__________縣支行
帳號：______
日期：______
房屋加工承攬合同 篇26
（甲方）：
（乙方）：
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條
甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條
加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條
加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條
乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條
原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條
加工費結算辦法與時間
第七條
乙方應于x年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應于x年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值％的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值％的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
（一）甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
（二）乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：
（1）提交仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式份，雙方各執份，具有同等法律效力；合同副本份，送留存一份。
承攬方（蓋章）：定作方（蓋章）：
法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：
地址：地址：
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點：簽訂地點：
房屋加工承攬合同 篇27
定作方： (以下簡稱：甲方)
承攬方： (以上簡稱：乙方)
依照《中華人民共和國合同法》，本著長期合作共贏的精神，現就甲方委托乙方加工定作 產品一事，經甲乙雙方友好協商，一致達成本加工承攬合同條款如下：
第一部分 合法交易資格確認
一、甲乙雙方應在本合同有效期內始終擁有履行本合同規定的商業交易能力，并根據本合同相關條款承擔由于此種能力喪失而承擔的法律責任。
二、在本合同生效之前，甲方須向乙方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：
1、 營業執照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。
4、 授權經辦人的簽名樣式證明書。
5、 加工產品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書。
三、在本合同生效之前，乙方須向甲方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：
1、 營業執照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托經代理人身份證。
第二部分 合同內容
第一條：合同條款術語定義
1、“合同”指本加工承攬合同，包含本合同項下的附件。
2、“合同附件”指經雙方協商并訂立的，附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。
3、“合同生效”經雙方法定代表人或經過授權的經辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后，合同或合同附件方能生效。
4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外，專門用于生產甲方產品所需的原材料，如紙箱、紙盒、商標貼，專用的化工原料等。
第二條：合同附件與合同出現不一致時處理準則
本合同未盡事宜以及相關具體規定由每次訂單作出規定或由雙方另行協商并訂立相關協議書，作為合同附件，如果合同附件與合同出現不一致時，則以合同附件為準。
第三條：加工產品在合同期內，甲方委托乙方加工產品數量如下：
訂單中另行確認;
第四條：原材料的提供及損耗
1、委托加工產品所需的原材料，由甲方提供全部，或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成，甲乙雙方生產前進行書面確認，并明確原材料的定額損耗，以《報價單》形式達成，并按此價格結算。
2、乙方有義務減少儲存、輸送、生產過程中的損耗，對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規定的指標范圍內，超過部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價值賠償給甲方。未經甲方特別授權，乙方不得自行處理節余的原材料，并須妥善保管及交由甲方處理。
第五條：生產工藝技術文件的提供
1、甲方自帶的或經乙方技術部協助完成的生產工藝技術文件，必須先經過乙方進行的生產工藝技術評審，并經雙方簽字蓋章后生效。
2、乙方依照甲方的要求進行生產期間，發現生產工藝技術要求不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在1個工作日內回復，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。
第六條：質量要求及驗收標準
1、乙方按照約定的國家標準或企業標準及技術規范的要求，提供合格的產品，嚴格委托加工產品的詳細名稱、規格、數量、價格、交期等內容均在每次《委托加工產品按ISO9001標準和雙方確認的技術規范與要求進行生產。
2、甲方需在檢測確認后，向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質的簽封標準樣品，乙方所交付的合同標的物品質，必須達到或高于封樣樣品的品質。
3、甲乙雙方提供的原材料，均需經過乙方的驗收合格，方可進入生產，按照原材料的驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣，進行驗收。
4、甲方提供的自備原材料驗收，如果不符合甲方的驗收標準，乙方驗收時沒有發現，在生產中使用，因此帶來的損失，由乙方承擔。
5、雙方對承攬的加工產品在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明，質量認定以該機構的檢驗結果為準，如果檢驗合格，檢驗費用由甲方承擔。
第七條：交貨期與延期處罰
1、甲方與乙方首先需要確定加工產品的生產工藝技術文件，并雙方簽字蓋章。
2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標準。
3、甲方與乙方需要確定材料損耗的計算方法和標準。
4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。
5、甲方需將預付款匯入乙方帳戶。
6、在確定上述1x5條后，作為本次訂單交期的開始日期，每次訂單的具體交期，在《委托加工產品訂單》中由雙方確認。
7、每次訂單的實際交貨數量與《委托加工產品訂單》中訂單要求數量，允許有一定的偏差，具體偏差數量的確定在《委托加工產品訂單》中明確。
8、因乙方的原因造成延期交付訂單產品的。每延期一天，向甲方支付該《委托加工產品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過 15 天，甲方有權解除本合同。
第八條：結算方式
1、甲乙雙方確定認可《委托加工產品訂單》后，甲方簽字蓋章后傳到乙方后，需立即支付《委托加工產品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預付款。乙方在收到款后的情況之下，安排組織生產。
2、有需要乙方代為采購甲方專用原材料的，甲方還需要將材料款、制版費用等相關款項全部匯到乙方帳戶，乙方收到款后安排組織生產。
3、甲方每次提貨，需要付清所提貨的全部貨款，預付款只有在最后一次提貨時，作為貨款使用。
第九條：加工產品驗收及賠付
甲方根據雙方確定的質量檢驗標準和封樣進行，如果不合格，甲方提供不良品樣品及相關報告，經乙方認可后，甲方有權退回。甲方退回不滿足技術規范和要求的不合格產品，并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸等費用，或者要求乙方根據甲方的書面要求立即對這些產品進行補足數量、更換或退回整批產品，乙方承擔由此而產生的材料、人工等相關損失。
第十條：驗收交貨地點及運輸：
1、驗收交貨地點： 乙方廠區內，甲方自提。
2、經甲方確認運輸費的情況之下，乙方可以代辦運輸。
第十一條：逾期提貨
1、乙方完成訂單產品生產后，根據《委托加工產品訂單》中甲方的提貨時間，乙方可幫甲方保管產品10天，甲方須在此期間提完貨物，超過即為逾期提貨，出現逾期提貨情況，乙方將向甲方收取違約金，以甲方逾期提貨產品的`總金額加上乙方代購材料庫存總額計算，每逾期一天，按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的，且雙方未達成處理協議的，乙方視為甲方放棄該訂單產品的所有權，乙方有權處理該批產品，收回乙方應有權益。
2、甲方如逾期提貨，但根據《委托加工產品訂單》中甲方的提貨時間，10天以內將訂單產品和乙方庫存的代購材料款全部付清，甲方不需償付違約金，但需要支付倉儲費，每逾期一天，按總額的0.5‰支付。甲方超過6個月未提貨的，且雙方未達成處理協議的，乙方視為甲方放棄該訂單產品的所有權，乙方有權處理該批產品，收回乙方應有權益。
第十二條：保密制度：
1、甲乙雙方都應遵守保密制度，雙方協商的所有內容不得向第三方透露。未經甲方許可，乙方不得留存、復制相關技術資料。
2、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業務聯系的資料，否則，乙方應賠付甲方違約金五萬元。
第十三條、不可抗力的解決：
在合同履行期內，由于不可抗力致使加工產品及原材料毀滅、損失的，乙方經有關部門證明后，可免除承擔違約責任。
第十四條、解決糾紛方式：
雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協商解決，協商不成，任何一方有權向雙方所在地人民法院訴訟解決。
第十五條、借款與饋贈：
1.乙方工作人員私自從甲方借款、借貸，包括產品及材料的調用等，沒有得到乙方書面蓋章文件同意的，均屬乙方工作人員的個人行為，與乙方無關，乙方均不認可，甲方不得借故拒絕履行合同義務。
2、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈和回扣，否則甲方甘愿接受乙方對其處以五萬元至五十萬元罰款。
第十六條：合同生效
1、本合同經雙方法定代表或其授權人簽字與加蓋甲乙雙方公司公章后生效。
2、本合同有效期為自雙方簽字之日起為期一年。(生效日以雙方最后簽字的日期計算)。在本合同期滿2(兩)個月內，任何一方未通知另一方終止或修訂合同，則本合同有效期順延一年。
3、本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定作為本合同的附件，與本合同具有同等效力。
4、本合同正本一式四份，甲乙雙方各執兩份。
第十七：合同附件清單：
1、報價單
2、委托加工產品訂單
3、委托加工產品詢價單
甲方：地址： 法人代表： 委托代理人： 電話： 郵政編碼：
房屋加工承攬合同 篇28
定作方：（簡稱甲方）
承攬方：（簡稱乙方）
經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。
定做產品：
品名___________
規格型號___________
單位___________
數量___________
單價___________
價款或酬金___________
1.產品的質量、包裝、加工方法：
2.原材料的提供以及規格、數量、質量：
3.履行的期限、地點和方式：
4.驗收標準和方法：
5.結算方式：
6.違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
（1）承攬方的'違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____％或酬金總額____的違約金。
（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部
分酬金____％的違約金。
7.雙方約定的其它條款：
8.以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
9.本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都 可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式____份，正本雙方各執____份。
11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年____月____日止。
12.本合同簽訂日期：____年____月____日
定作方：
承攬方：