建設工程總承攬合同(通用30篇)
建設工程總承攬合同 篇1
甲方:__________
乙方:__________
經甲乙雙方友好協商,甲方同意將_______工程的______施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國民法典》的規定,結合本工程具體情況雙方達成以下協議:
一. 工程概況
1. 工程名稱:______________
2. 工程地點:________________
3. 承包范圍:_______________
4. 承包方式:包工、包料、包費用
5. 工期:按照甲方書面通知乙方開工進場之日起______個日歷天。
6. 工程質量:本工程為合格工程
二. 合同單價和付款方式
1. 合同單價:_____________
2、實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設備費等一切費用。合同價款一經確定,不作任何調整。
4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付,項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規票據,如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律責任。
三.技術要求和質量標準_______________________
四.違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價款______%的違約金。 乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的_____%違約金支付給甲方,并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的,因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的,均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
五.爭議或糾紛處理
1. 本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可協商解決。
2. 當事人不愿通過協商調解解決或協商調解不成時本合同在執行中發生的爭議,雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六.保修
1. 本工程保修期為_____年
在保修期內,如有質量問題,在接到甲方通知后_____小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修,甲方可委托他人維修,維修費用由乙方承擔。
七.本合同未盡事宜,甲乙雙方協商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執____份,乙方執____份。
甲方(簽章):____________
電話:_____________
日期:_____________
乙方(簽章):____________
電話:_____________
日期:_____________
建設工程總承攬合同 篇2
發包方(全稱):(以下簡稱為甲方) 承包人(全稱): (以下簡稱為乙方 依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就電焊工程施工事項經協商達成一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:中學電焊維修工程
2、工程地點:學校操場欄桿及乒乓球場。
二、工程承包范圍與承包方式
1、承包范圍:學校主路東欄桿圍墻進行維護維修;同時焊接安裝八個乒乓球臺架子。
2、承包方式:本工程由乙方以包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工的方式承包。
三、合同工期
1、土方開工日期:定為________年____月____日
2、工期要求:預計工期一個月。
四、質量標準
1、工程質量標準:按規范要求施工,并服從甲方的要求。
2、因乙方施工原因產生的事故,均由乙方承擔。
3、乙方必須做好施工安全預案,該預案必須經甲方認可。
4、乙方于本合同簽訂____日內,向甲方交納1000元質量保證金。
五、合同價款 本合同內所有工程量按中標預算價格計算,不得擅自提價,工程實際總價不得超出中標價格,超出部分甲方不予承擔。
六、付款方式:
1、乙方應向甲方提供相應金額的工程建筑發票,否則甲方有權延遲付款,并不視為甲方付款違約。
2、工程全部完成,甲方支付乙方總成工程款的70%并退還保證金;
七、竣工驗收 本合同所指竣工驗收合格為經甲方簽字確認的,對本合同范圍內的工程頒發的竣工驗收證明內注明的通過日期。
八、履約保證金、違約責任
1、乙方有下列情形之一的,甲方有權終止本合同,并由乙方承擔全部責任: 乙方無故停工達三天以上,且經甲方催促仍不復工的;因乙方原因出現安全、質量事故,或文明施工無法達到合同要求,經甲方通知整改后未能有效整改方案的;乙方未經甲方同意擅自轉包,分包工程的,甲方除追究責任外,乙方還必須支付本工程造價的15%違約金》;其它嚴重違約或嚴重損害甲方利益的行為的。
2、甲方終止合同后,乙方不得以任何理由要求甲方支付款項或退還款項,甲方有權要求乙方承擔由此造成的一切損失。
九、本合同未盡事宜另行協商,商定條款與本合同同時有效。
十、本合同一式貳份,甲、乙方各份,雙方簽字并交清保證金后生效。 甲方(簽章): 法人代表: 乙方承保人
建設工程總承攬合同 篇3
委托方(以下簡稱甲方):
受托人(以下簡稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《武漢市非經營性政府投資項目實行代建制管理辦法(試行)》,甲方同意將建設項目委托給乙方實施代建制。根據平等自愿、誠實信用的原則,為明確各方的責任和權利,就代理建設事宜,經協商一致,特訂立本合同。
一、項目概述
1、項目名稱:
2、項目地點:
3、項目(預計)投資:
4、項目批準號:
二、項目建設期
項目總工期(自合同簽訂之日起):
三、質量標準:
四、發包價格
甲方以建委[20xx]249號文項目計劃投資額的%作為乙方的代理建設費、人民幣1萬元。
五、構成合同的文件
1、合同協議書及合同條件;
2、項目建設委托書;
3、項目實施過程中雙方簽署的補充和修訂文本。
六、甲方同意按照本合同規定的期限、方式和貨幣向乙方支付建設費。
七、乙方同意按照本合同的規定,在項目合同文件約定的范圍內承擔項目建設工作。
本合同正本一式兩份,雙方各執一份;四份,雙方各兩份。經雙方簽字蓋章后生效,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設工程總承攬合同 篇4
建設單位:(以下簡稱甲方)
承包商:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關建設工程管理辦法,委托人同意將建設工程委托給代理人實施代理管理,本著平等、自愿、誠實信用的原則,就代理管理事項協商一致,訂立本合同。
一、項目概述
項目名稱:
工程現場:
工程內容:
土地面積:
總投資(預計投資):
項目批準號:
二、總工期
總共個xx日歷日
三、質量標準
有資格的
四、發包價格
客戶接受______%的建筑安裝費用(含建筑安裝主體、室外總體及其他配套工程,不含勞保統籌)、勘察費用、考古費用、規劃設計費用、檢測費用、監理費用、咨詢費用及其他與施工管理相關的費用作為代理人的施工管理費。
五、合同組成文件
構成本合同的文件包括:
1、雙方批準的有關項目變更和談判的書面文件或協議修改文件
2、委托施工合同
3、本合同的特殊條款和條件
4、合同的一般條款和條件
5、描述代理建設項目的技術文件
6、如果構成本合同的標準、規范和相關技術文件之間存在任何歧義或不一致,應按上述順序進行解釋。
六、項目進度目標
七、本協議和本合同第二部分“通用條款”中的詞語的含義分別給予它們相同的定義。
八、代理人向委托人承諾,按本合同規定承擔本合同專用條款約定范圍內的工程委托施工工作。
九、委托人向代理人承諾,按本合同專用條款約定的期限、方式和幣種,支付代理人施工管理費。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設工程總承攬合同 篇5
發包人:
承包人:
經發、承包人協商就“御景華庭”商住樓工程事宜達成如下補充協議:
一、承包人向發包人繳納人民幣壹仟萬元工程保證金。
二、承包人墊資修建該工程從平基土石方至地下室負三層鋼筋混凝土底板上口處。
三、發包人從承包人施工該工程地下室負三層底板上口以上工程時,按承包人當月完成產值(以發包人和監理人認可為準)的80%在次月10日內支付承包人工程進度款。
四、承包人完成本工程主體(鋼筋混凝土工程)至設計施工圖正負零時,發包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬元。承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至十層時(含地下室三層)發包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬元。承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至二十層時(含地下室三層)發包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬元。承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至三十層時(含地下室三層)發包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬元。承包人完成主體竣工發包人返還承包人所交工程保證金壹佰萬元。此工程保證金按合同約定支付不計利息。
五、承包人墊資修建部分工程款,發包人按墊資額(以發包人和監理人認可為準)的80%分五次支付承包人。第一次,承包人完成主體至正負零發包人支付30%。第二次,承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至十層發包人支付20%。第三次,承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至二十層發包人支付20%。第四次,承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至三十層發包人支付20%。第五次,承包人完成主體竣工發包人支付10%。此款按合同約定支付不計利息。
六、承包人墊資部分工程款,發包人支付工程款:第一次,承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至正負零發包人支付土石方工程款總款30%。第二次,承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至十層(含地下室3層)發包人支付土石方工程款總款20%。第三次,承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至二十層(含地下室三層)發包人支付土石方工程款總款20%。第四次,承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至三十層(含地下室3層)發包人支付土石方工程款總款20%。第五次,承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)竣工發包人支付土石方工程款總款10%。此款按合同約定支付不計利息。
七、本工程安全文明施工費按采用定額或定額文件規定計取進入決算。
八、質量保修期滿兩年,發包人返還承包人質量保證金45%。質量保修期滿三年,發包人返還承包人質量保證金40%。質量保修期滿五年,發包人返還承包人質量保證金15%,此款不計利息。保修工作產生的一切費用由承包人承擔。(發包人返還質量保證金時,扣除已墊付的應由承包人承擔的保修費用。)
九、發包人每支付承包人工程款時,承包人提供支付款額的正規的發票給發包人。
十、工程竣工驗收合格承包人移交給發包人,審計報告雙方認可后,發包人在4個月內完成工程余款的支付。
十一、本工程平基土石方,土石比按該工程地勘報告提供的數據和雙方實際仗量計算,土石方運距按雙方認可運距計算,其他按定額及文件規定計算。
十二、承包人完成該工程至主體工程驗收合格后,其施工期達到或提前施工組織設計規定工期,發包人可另支付承包人已完工程款的5%。
十三、本工程竣工驗收前15日,承包人提供該工程全套竣工驗收資料。
十四、本工程計價依據只采用【貴州省建筑工程計價定額】、【貴州省建筑工程裝飾裝修計價定額】20xx版和該定額同期的定額配套文件計價,其他計價定額和調差文件本工程均不采用。
發包人(蓋章):
法人代表(蓋章):
年 月 日
承包人(蓋章):
法人代表(蓋章):
年 月 日
建設工程總承攬合同 篇6
甲方 乙方 甲方將市汽車零配件交易中心展廳屋面防水工程承包給乙方施工。依照(民法典)及相關法律、行政法規、并遵循自愿公正、誠實信用的原則,經甲、乙雙方共同協商,達成以下協議。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、承包施工范圍:屋面防水施工工程(包工包料完成施工工程)。
四、施工期限:總工期天,必須保證工程質量。(雨雪天氣或不可抗力因素順延)
五、材質要求:
1、b高聚物改性瀝青防水卷材,聚酯胎、4厚、-10度、帯箔。
2、乙方進場材料必須現場切割抽檢材料樣品,經監理甲方抽檢確認。若抽檢不合格,乙方應當及更換。
3、卷材4厚,達到國標,冷底子油必須符合建筑工工程屋面防水質量標準要求,嚴禁加水調兌稀釋,卷材和冷底子油必須具備質量合格證和質量檢測報告。
六、施工質量
1、必須嚴格按屋面卷材防水施工操作程序要求施工。排水排氣管根部等必須用石油瀝青熱油氈灌填縫密實。泛水細部(包括排水、排氣、女兒墻根部等)處理的卷材必須上翻足夠的尺寸,卷材鋪設搭接方法必順水搭接,卷材搭接之間寬度要足夠,嚴密。
2、屋面防水施工完畢,必須經監理、甲方個月期限觀察無滲透現象發生,質保期年。
七、面積計算方式和單價
1、以屋面面積加女兒墻泛水高度作為計算面積、總價 元2,其中人工元2材料元2
2、工程結款:經監理、甲方驗收合格后付工程款的%,剩余的 %年后無質量問題無息返還。
八、施工注意事項:
1、乙方及其工人在施工過程中,要嚴格遵守安全生產施工操作程序,嚴禁高空拋物,嚴禁違章作業,嚴禁在女兒墻壓頂部位上打跳,翻作,走動,若因違反安全生產操作程序,違章作業的相關規定,造成的人身傷害及財產損失,均由乙方自行處理并承擔全部經濟和法律責任。
2、乙方應服從甲方監理的正常管理,施工期間發生違紀行為,將給予經濟處罰。
3、乙方在工程施工過程中,對環境或第三人造成損害時,應當承擔損害賠償責任,與甲方無關。 竣工驗收之前乙方退場時,必須清理現場,否則,甲方有權委托其他單位清理,由此產生的費用由乙方承擔。
九、合同爭議;
1、出現本協議規定的不可抗力的事件而給工程本身造成損失,乙方應承擔自身責任范圍內的一切經濟損失。
2、本合同在履行過程中若發生爭議,由雙方當事人友好協商解決,協商不成的,可向當地人民法院提起訴訟。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效應,本合同經甲,乙雙方簽字蓋章之日起生效 甲方;乙方 聯系電話:聯系電話X日期:日期
建設工程總承攬合同 篇7
外墻粉刷合同 發包方(甲方):__________________________ 承包方(乙方):__________________________ 根據《民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,雙方就甲方房屋外墻粉刷達成如下協議:
一、 工程概況:
1、 工程項目:甲方房屋外墻粉刷
2、 工程地點:構皮灘街上向東路
二、工程內容及單價
1、將甲方房屋靠街一面(一樓除外)的瓷磚銻掉后用水泥清光。共計1800.00元
2、房屋后面水泥清光,單價為15.00元每平方米。
三、發包方式 包工不包料。即甲方負責提供粉刷所需的材料如水泥、細沙等。乙方負責組織工人施工和自備施工工具等。
四、 工程質量要求
1、靠街一面的瓷磚全部銻掉,包括貼瓷磚時所用的水泥灰漿。
2、墻體粉刷清光符合建筑行業質量檢驗評定標準。(即與周圍房屋外墻清光質量相當。)
五、安全文明施工要求
1、乙方在施工時,嚴格按照國家安全操作規范及文明施工條例要求標準進行施工。
2、乙方在施工期間,嚴格采取安全施工保護措施。由于自身設備故障、安全措施防護不到位、作業不規范等造成作業人員或其他人員的人身傷害傷亡、甲方設備損壞等,由乙方承擔全部責任,與甲方無關。
六、工期 由于銻瓷磚一面是街面,一個門面是甲方的副食店,另一個門面是甲方的在出售金沙煤。為盡量減少施工對甲方生意帶來的影響,故在開工之日起____日內 (特殊天氣如下雨不能施工除外)必須完成門面的瓷磚銻出和水泥清光工作。每拖延____日,按工程總造價(1800.00元)的5%進行罰款。房屋后面的墻面清光,時間不計。(附開工時間:________年____月____日)
七、雙方責任: 甲方:
1、按時提供所需材料。
2、為乙方提供電源、水源等。
3、在施工場所拉好警戒線,提醒過往行人勿靠近施工場所。 乙方:
1、嚴格按照國家頒布的施工驗收規范和質量檢驗標準,把好工程質量關。
2、如出現工程質量問題,造成重新返工,工期延誤和浪費材料等損失,由乙方承擔。
3、保管好自身工具,若丟失自行負責,與甲方無關。
八、未涉及條款,由甲乙雙方協商解決。
九、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,由雙方負責人簽字蓋章之日起生效。 甲方:乙方:________年____月____日
建設工程總承攬合同 篇8
委托人:監 理 人:
經雙方協商一致,簽訂本合同。
第1條 委托人委托監理人監理的工程(以下簡稱“本工程”)概況如下:
1、工程名稱: 橋改造工程 。
2、工程地點: * 區境內 。
3、工程規模:橋梁全長12米,寬5米 。
4、總 投 資: 。
第2條 本合同中的有關詞語含義與本合同第二部分《標準條件》中賦予它們的定義相同。
第3條 下列文件均為本合同的組成部分:
1、監理投標書或中標通知書;
2、本合同標準條件;
3、本合同專用條件(包括補充合同)。
4、在實施過程中雙方共同簽署的補充與修正文件。
第4條 監理人向委托人承諾,按照本合同的規定,承擔本合同專用條件中議定范圍內的監理業務。
第5條 委托人向監理人承諾按照本合同注明的期限、方式、幣種,向監理人支付報酬。
第6條 本合同自 年 月 日開始實施,至本工程備案驗收完成之日(工程施工監理期為日歷日 天)。
第7條 本合同一式 陸 份,均具有同等法律效力,其中,委托人 三 份,監理人 三 份。
委 托 人: 監 理 人:
(簽章) (簽章)
住 所: 住 所:
法定代表人:(簽章) 法定代表人:(簽章)
代 表: 代 表:
開 戶 銀行: 開 戶 銀行:
賬 號: 賬 號:
郵 編: 郵 編:
電 話: 電 話:
本合同簽訂于: 年 月 日
建設工程總承攬合同 篇9
甲方:
乙方:
年 月 日
一、合同協議書
甲方_______為興建________工程,接受了乙方_______對本工程的投標,為明確雙方責任、權利及義務,經雙方協商簽訂如下協議:
1.本協議書中的名詞和用語均與下文提到的合同條款中規定的含義相同。
2.下列文件構成整個合同不可分割的整體,各文件相互補充,若有不明確或不一致之處,以下列次序在先者為準。
(1)雙方商定的補充協議或合同期內經雙方簽署的備忘錄;
(2)合同協議書;
(3)雙方簽署的合同談判備忘錄;
(4)合同專用條款;
(5)合同通用條款;
(6)中標通知書、投標書和招標書;
(7)與本合同有關的其他文件。
3.本合同總價款為人民幣____萬元。
4.本合同工程的施工期為__個月(天),或:自____年__月__日至____年__月__日。
5.甲、乙雙方在此立約:保證按照本合同的約定,承擔和履行各自的全部責任和義務。
6.本協議書由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署并加蓋公章后生效。工程經竣工驗收合格、保修期滿、合同總價款及保修金結清后合同終止。
7.本協議書正本二份,雙方各執一份,具有同等法律效力;副本__份,雙方各執__份,當副本與正本不一致時,以正本為準。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程總承攬合同 篇10
甲方(供方)____市設備有限公司 乙方(需方):哈爾濱(法人代表) 甲、乙雙方本著《民法典》及有關法規的規定,經友好協商,達成如下條款,以資雙方共同遵守:
一、定貨明細:乙方向甲方購買以下常規產品: 注:
1、以上數量及尺寸以實際下單交貨數為主計算
2、以上價格不含稅,
3、甲方負責運輸(僅限中山至哈爾濱長途)、
二、質量檢驗:
1.質量標準:按國家有關規定標準驗收
2.尺寸要求:以乙方下單尺寸為標準。
3.包裝要求:貨物的包裝須滿足易碎物品的運輸、搬運要求,并符合乙方標準包裝,包裝費含在產品報價中。
三、付款方式: 本合同簽訂后,乙方一次性支付合同總額的即人民幣:元作為訂金,甲方在收到乙方訂金后開始下單生產,天內生產完工,第天內乙方需付清余款元,貨從中山發出,天內到達上海。
四、交貨方式、交貨時間、交貨地點:
1.交貨方式:先付款再發貨,一次性送至乙方指定的上海工地
2.交貨時間:自收到定金之日起15天內貨到達上海
3.交貨地點:上海
五、產品接收及檢驗:貨到達指定地點后,供方以書面的形式向需方提交到貨的數量、型號及報檢申請,需方需有專人(要有委托書)負責點數、驗貨,并簽名確認。檢驗要符合國家有關規定標準(以客戶確定的樣板型號標準驗收。)
六、對產品提出異議的時間和辦法: 乙方在收貨當日對產品的數量、品種、型號、質量如發現有與國家標準及已經確定的樣品不相符時,應于____日內向甲方提出書面異議,甲方將在7個工作日內對乙方提出的異議給予書面解釋,如產品不符合國家標準及已經確定的樣品要求,甲方將無償更換,如果在竣工后,____日內乙方未提出任何書面異議,即乙方已確認所有安裝的產品合格!
七、違約責任
1.甲方未按合同規定的時間交貨應向乙方支付逾期部分貨款每日萬分之三的違約金,并承擔因此所造成的損失;
2.乙方未能及時收貨造成貨物延遲交貨的由乙方承擔逾期的全部損失;
3.乙方未能及時按合同約定的時間付款的,乙方應向甲方支付逾期部分貨款每日萬分之三的違約金,并承擔因此所造成的損失;
九、其他條件
1.合同變更:甲乙雙方均無權單方變更合同規定內容,如需變更,應由雙方協商確定后進行。
2.本合同雙方簽字后生效,凡因本協議引起的調解、訴訟、雙方連帶責任人均同意以____市地方法院仲裁為主。
3.未盡事宜,雙方可以補充協議的方式予以補充,補充協議與本合同具有同等法律效力。
4.本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效率,自簽字之日起生效。 甲方(簽名):乙方(簽名): 地址地址:____日期日期
建設工程總承攬合同 篇11
甲方:(發包人):
乙方:(發包人):
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律憲規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,鑒于本工程的具體情況雙方就勞務分包事項協商達成一致,訂立本合同:
一、工程名稱:廠房;
二、工程地點:____縣官墩鄉;
三、清包工;
四、承包范圍:本工程設計圖紙中的所有鋼筋工,甲方提供鋼筋,塔吊,其余都由乙方自己負責;
五、開工日期:________年____月____日(具體時以發包人通知單為準);
六、工程單價:按每平方米43元計算;
七、付款方式:工程開始到一層現澆面結束,____日內付工程款量的20%,二層現澆面結束后____日內付工程量的20%;三層現澆面結束后____日內付工程款量的20%;四層現澆面結束后____日內付工程量的20%;粉刷結束后付總價的95%;余款驗收一次性付清;
八、雙方責任:
1、甲方向乙方提供一套完整的圖紙,相互交流,如有不符要求應及時向甲方提出,否則后果自負;
2、乙方配備現場施工用電至電箱;
3、乙方配合甲方專職人員,負責現場協調,安全文明施工;
4、上報施工隊人名單,保證農忙不停工,所有參加施工人員均為合法公民,所有個人必須自行買保險;
5、乙方必須服從甲方管理人員指揮;
6、對甲方材料做到按需使用,不得浪費,如有合理,可以節約,要向甲方提出,如讓甲方查出浪費材料,予以重罰;
九、工期延誤如重大設計變更,因氣候影像較大,停電,時間則相應順延;
十、違約責任乙方施工人員必須戴好安全帽,上班時不得喝酒、打架、聚會鬧事,發現一次相關事件由相關人員負責,并且甲方對乙方進行經濟處罰500次;
十一、質量管理質量等級,合格,乙方必須按甲方的技術方案和規程進行施工;
十二、施工安全、施工生產目標承諾
1、杜絕重大安全事故,事故后果由乙方承擔;
2、杜絕設備、火災事故;
3、安全生產、文明施工;
十三、合同有效期限自________年____月____日簽字蓋章之日生效,在乙方完成合同的工作內容及工程款付清后自動廢止,本合同書條款雙方必須嚴格執行,如有違反本合同書條款的由責任方承擔一切經濟損失;
十四、未盡事宜,甲乙雙方協商解決,如協商解決不成,可到當地法院仲裁;
十五、本合同一式兩份,由甲方雙方各執一份,本合同經雙方簽字蓋章后生效!
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
建設工程總承攬合同 篇12
甲方: 乙方: 經甲乙雙方共同協商,本著誠信互利的原則,就廣告代理達成如下協議:
一、 甲方委托乙方代理 上海XX公司 廣告業務,代理辦法執行《 上海XX公司 廣告代理實施辦法》(后簡稱 ;辦法;)規定。
二、 甲乙雙方必須遵守《廣告法》以及相關政策法規,未經雙方書面同意,任何一方均不得將本合約之權利或義務轉讓于第三方。
三、 乙方不得損害 上海XX公司 的信譽,不允許用弄虛作假等不法手段欺騙客戶牟取暴利。乙方與客戶發生的經濟糾紛與甲方無關。如乙方出現上述行為,甲方有權取消其代理資格,并保留法律訴訟的權利。
四、 甲乙雙方簽定的廣告合同,乙方按合作協議扣除代理費后,須將播出款項轉付甲方指定的銀行賬戶。
五、 乙方所代理的廣告,按 上海XX公司 正在執行的廣告收費標準執行。
六、 乙方應按甲方的要求把廣告要求和廣告資料提前發送到 上海XX公司 ,廣告發布后甲方提供廣告樣張給乙方,具體事宜按《 上海XX公司廣告 投放說明》辦法處理。
七、 合同付款說明:
1、 遵守先付款后發布的原則。
2、 的確無法做到發布前付款,須在廣告發布前支付30%的發布費,余款須在廣告發布5個工作日內付清。
3、 違反以上款項,視為違約,甲方有權終止其廣告播出。逾期1天,追繳拖欠款5%的滯納金。
八、 如遇特殊情況廣告不能按時播出,甲乙雙方需及時協商解決。
九、 在合同的落實和執行中,有關合同和協議條款確需修訂,須經雙方協定。
十、 未盡事宜,甲乙雙方按本協議第九條規定協商處理。 十
一、 協議、合同均需遵守中華人民共和國民法典及廣告法等有關法律條款。 十
二、 代理期限為:________年____月____日至200________年____月____日。 十
三、 本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,具同等法律效力。 (甲乙雙方簽章) 甲方(廣告客戶或代理單位):____________________________________ 地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________ 法定代表人:____________ 職務:____________ 乙方(廣告發布單位名稱):____________________________________ 地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________ 法定代表人:____________ 職務:____________ 甲乙雙方根據國務院《中華人民共和國廣告法》及有關規定,簽訂本合同,并共同遵守。
一、甲方委托乙方于________年____月____日至________年____月____日期間發布____ 廣告。
二、廣告發布媒介為________________________________.
三、單位廣告規格為________________________________.
四、廣告采用樣稿(樣帶),未經甲方同意,乙方不得改動廣告樣稿(樣帶)。
五、乙方有權審查廣告內容和表現形式,對不符合法律、法規的廣告內容和表現形式,乙方可要求甲方作出修改,甲方作出修改前,乙方有權拒絕發布。
六、廣告樣稿(樣帶)為合同附件,與本合同一并保存。
七、廣告單價____ 元,加急費____ 元,其他費用____ 元,扣除優惠____ 元,扣除代理費________元,播出(刊登)次數____ ,總計________元。
八、甲方應在________年____月____日前將廣告發布費付給乙方,付款方式____.
九、違約責任________________.
十、合同糾紛解決方式:
(1)由____ 仲裁委員會仲裁;
(2)向____ 人民法院起訴。 十
一、其他: 十
二、廣告的編排方式和發布時間表: 十
三、本合同一式兩份,經雙方代表人簽字后生效。 甲方:____________________ 代表人:________ 乙方:____________________ 代表人:________ ________年____月____日
建設工程總承攬合同 篇13
發包人:
承包人:
發包人委托承包人承擔 工作保障用房工程cfg樁、碎石樁二元復合地基處理 工程項目的巖土工程任務,根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法規規定,
經發包人、承包人協商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程建設地點:
1.3巖土工程任務:cfg樁.碎石樁二元復合地基處理施工任務
1.4承包范圍: cfg樁、碎石樁施工圖設計審查、地基處理原材料、施工機具、竣工資料、地基處理施工圖范圍內的工作內容。
1.5預計的巖土工程工作量:cfg樁、碎石樁合計3700米,褥墊層120m
第二條 發包人向承包人提供的有關資料文件
序號
資料文件名稱
份數
內容要求
提交時間
1
基礎圖
1
已提交
2
地勘資料
1
已提交
第三條 承包人向發包人交付的報告、成果、文件
序號
資料文件名稱
份數
內容要求
提交時間
1
竣工報告
1套
施工完畢
第四條 工期
本地基處理工程自 年 月 日開工至 年 月 日完工,工期為 天不含檢測。
第五條 收費標準及付費方式:
5.1本巖土工程單價cfg樁、碎石樁 元每米,褥墊層 元每立方,預計總價 元(大寫: );
5.2地基處理打樁施工完畢后支付已完成工作量50%,待工程檢測合格后,支付工程總款80%,提交成果資料后15天內,發包人應一次付清全部工程費用。
第六條 發包人、承包人責任。
6.1發包人責任
6.1.1發包人應保護承包人的投標書、報告書、文件、設計成果、專利技術、特殊工藝和合理化建議,未經承包人同意,發包人不得復制泄露或向第三人轉讓或用于本合同外的項目,如發生以上情況,發包人應負法律責任,承包人有權索賠。
6.1.2在工作范圍內,沒有資料、圖紙的地區(段),發包人應負責查清地下埋藏物,若因未提供上述資料、圖紙,或提供的資料圖紙不可靠、地下埋藏物不清,致使承包人在工作過程中發生人身傷害或造成經濟損失時,由發包人承擔民事責任。
6.1.3發包人應及時為承包人提供并解決施工現場的工作條件和出現的問題(如:落實土地征用、青苗樹木賠償、拆除地上地下障礙物、處理施工擾民及影響施工正常進行的有關問題、平整施工現場、修好通行道路、接通電源水源、挖好排水溝渠以及水上作業用船等),并承擔其費用。
6.1.4本合同中有關條款規定和補充協議中發包人應負的責任。
6.2承包人責任
6.2.1承包人按本合同第三條規定的內容、時間、數量向發包人交付報告、成果、文件,并對其質量負責。
6.2.2承包人對報告、成果、文件出現的遺漏或錯誤負責修改補充;由于承包人的遺漏、錯誤造成工程質量事故,承包人除負法律責任和負責采取補救措施外,應減收或免收直接受損部分的巖土工程費,并根據受損失程度向發包人支付賠償金,賠償金額由發包人、承包人商定為實際損失的100%。
6.2.3承包人不得向第三人擴散、轉讓第二條中發包人提供的技術資料、文件。發生上述情況,承包人應負法律責任,發包人有權索賠。
6.2.4遵守國家及當地有關部門對工作現場的有關管理規定,做好工作現場保衛和環衛工作,并按發包人提出的保護要求(措施),保護好工作現場周圍的建、構筑物,古樹、名木和地下管線(通道)、文物等。
6.2.5本合同有關條款規定和補充協議中承包人應負的其它責任。
6.2.6承包人應對施工段相應的安全責任事故負責。
第七條 違約責任
7.1由于發包人提供的資料、文件錯誤、不準確,造成停、窩工或來回進出場地,工期延誤或返工時,除工期順延外,發包人應向承包人支付停、窩工費、返工費、來回進出場費,造成質量、安全事故時,由發包人承擔法律責任和經濟責任。
7.2在合同履行期間,發包人要求終止或解除合同,承包人已進行工作的,完成的工作量在50%以內時,發包人應支付承包人工程費的`50%的費用;完成的工作量超過50%時,發包人應支付承包人工程費的100%的費用。
7.3發包人應按時按雙方約定時間支付工程款,在約定時間未支付工程款每推遲一天應承擔以應付工程費千分之一計算的滯納金。
7.4由于承包人原因延誤工期或未按規定時間交付報告、成果、文件,每延誤一天應承擔以工程費千分之一計算的違約金。
7.5交付的報告、成果、文件達不到合同約定條件的部分,發包人可要求承包人返工,承包人按發包人要求的時間返工,直到符合約定條件,因承包人原因達不到約定條件,由承包人承擔返工費,返工后仍不能達到約定條件,由承包人承擔違約責任,并根據因此造成的損失程度向發包人支付賠償金,賠償金額最高不超過返工項目的收費。
第八條 報告、成果、文件檢查驗收
8.1 由發包人負責組織對承包人交付的報告、成果、文件進行檢查驗收。
8.2 工程完工,發包人應在3天內組織驗收,如有不符合規定要求及存在質量問題,承包人應采取有效補救措施。
8.4 工程未經驗收,發包人提前使用和擅自動用,由此發生質量、安全問題,由發包人承擔責任,并以發包人開始使用日期為完工時期。
8.5 完工工程經驗收符合合同要求和質量標準,自驗收之日起15天內,承包人應將巖土治理工程的竣工報告等相關資料向發包人移交完畢。
第九條 本合同未盡事宜,經發包人與承包協商一致,簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。
第十條 其它約定事項:
第十一條 爭議解決辦法
本合同發生爭議時發包人、承包人應及時協商解決,也可由當地建設行政主管部門調解。發包人、承包人未在本合同約定仲裁機構,事后又未達成書面仲裁協議的,可向當地人民法院起訴
第十二條 合同生效與終止
本合同自發包人、承包人簽字蓋章后生效;發包人、承包人履行完合同規定的義務后,本合同終止。
本合同一式 份,發包人 份、承包人 份。
發包人名稱: (蓋章) 承包人名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字) 法定代表人: (簽字)
委托代理人: (簽字) 委托代理人: (簽字)
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開戶銀行: 開戶銀行:
銀行帳號: 銀行帳號
建設工程總承攬合同 篇14
發包人:
承包人:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,發包人、承包人就下列建筑工程施工有關事項達成一致意見,訂立本合同。
一、 工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:路基槽下處理80cm 30cm灰土 16cm水穩 7cm油面及
水簸萁、綠化、標志、標線、恢復原有路口等。
資金來源:財政資金
二、 工程承包范圍
承包方式:承包人包工包料
承包范圍:以發包人提供的設計圖紙及發包人要求的工程內容為準。
三、 合同工期
工程合同工期總日歷天數:159天
從20xx年4月10日開始施工,至20xx年9月15日竣工完成。
四、 質量標準
1. 工程質量標準:合格
2. 工程必須嚴格按照施工圖紙及發包人要求施工,認真遵循現行操作規程、施工規范及國家有關驗評標準,不得偷工減料。接受工程建設質量
3. 工程完工后一個月內,承包人負責將施工資料整理成冊,并一式兩份交與發包人,否則由承包人支付竣工資料保證金。
五、 合同價款及付款方式
合同總價(大寫):
1. 北環路:壹仟捌佰陸拾肆萬伍仟肆佰捌拾玖元柒角壹分(含二標段、
2. 孔西路至馬營橋段(馬營路):壹仟零陸拾肆萬陸仟壹佰壹拾元捌角
三標段馬營路外購土款:15元/m345117 m3=676755元)
付款方式:1.路基工程完工后,經驗收合格,付合同總價的30%;油面
2.工程款必須打入乙方指定賬戶,否則視為工程款未到帳。
六、 機械設備及其他要求
1.攤鋪設備:攤鋪機采用ABG,雙鋼震動軋路機或同級別攤鋪設備。
2.水穩碎石必須采用廠拌。
3.灰土拌合必須使用灰土拌和機。
4.標志、標線、標牌由公路處指定廠家制作。
5.工程設計中線、設計高程等發包人按線路實際情況在設計圖紙的
6.單項簽證變更造價超過萬元(不含5萬元,以財政最后審核為準)可以調整,否則不予調整。
7.承包人應建立健全安全生產和文明施工制度,發生的人員傷亡事故及其他安全事故損失均與發包人無關。
8.發包人派出的監理人員監督和檢查工程質量、進度,監理人員做出的指令,承包人應予執行。
七、 發包人完成下列工作:
1.20xx年4月10日前辦理土地征用、拆遷工作、平整場地等工作,使施工現場具備施工條件。
2.20xx年4月10日前協調施工所需水、電、通訊線路的接駁。
3.20xx年4月10日前協調處理施工現場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木的保護工作。
八、承包人完成工作:
20xx年4月15日前完成施工現場辦公和生活的房屋設施的建設。
九、承包人承諾
承包人向發包人承諾按照合同約定施工、竣工,并在質量保修期內承
十、發包人承諾
發包人向承包人承諾按本合同約定的期限和方式,支付工程價款,履行本合同所約定的全部義務。
十一、違約責任
1. 因承包人原因不能按合同工期竣工的,每推遲一天扣合同總價額的千分之一。
2. 因承包人原因造成工程質量達不到約定標準,由承諾人無條件修復,如因此造成合同延期的按本條第1款執行。對由此給發包人造成的經濟損失由承包人負責賠償。
十二、其他
1. 本合同相關招投標文件、適用的技術規范和標準、設計圖紙、質量保修書等均為本合同組成部分。本合同未盡事宜雙方可作出補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
2. 本合同發生糾紛,由雙方協商解決,協商不成由滄州仲裁委員會仲裁解決。
3. 本合同訂立時間:20xx年4月8日
4. 發包人、承包人約定合同自雙方簽字簽章后生效。
5. 本合同訂立地點:南大港管理區
6. 本合同一式四份,發、承包人各執一份,送財政局、建設局各備案一份。
發 包 人:(公章) 承 包 人:(公章) 地 址: 地 址:
法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:電 話: 電 話:
傳 真:開戶銀行:賬 號:郵政編碼:電子郵箱:
傳 真: 開戶銀行: 賬 號: 郵政編碼: 電子郵箱:
建設工程總承攬合同 篇15
發包人:(以下簡稱甲方):
承包人:(以下簡稱乙方):
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信的原則,經甲乙雙方協商,就工程分包事項達成一致,訂立如下合同條款。
1、工程概況及分包內容
工程名稱:
工程地點:
工程概況:
分包內容:所有鋼筋加工、制作、綁扎工程。(所需的綁絲由乙方承擔)。
分包方式:清工
2、合同價款:按建筑面積計算: 元/㎡。一次性包死,價格不可再調。
3、分包工期
4、質量標準:達到國家執行《建設工程質量驗收規范》合格標準。
5、付款方式:
1)地下室封頂完成后,付所完工程量價款的70﹪。
2)±0.000以上工程每四層封頂后付所完工程量價款的70﹪。
3)主體完工后,經甲方驗收合格后(剔鑿部分完工)其余部分一次性付清。
6、甲方的責任和義務
1)組建項目管理班子,辦理竣工手續。
2)負責組織分部工程的驗收。
3)負責提供施工用的設備及周轉材料。
發包人:日期:
承包人:日期:
建設工程總承攬合同 篇16
發包人(全稱):_____________________________
承包人(全稱):______________________________
根據《中華人民共和國合同法》和中華人民共和國建設部,國家工商管理總局共同發布的《建設工程施工合同》及其他有關法律、法規,自愿、平等、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就_____________工程協商簽訂合同,共同信守。
第一條、工程事項
1.1工程名稱:_______________________________________;
1.2工程地點:_______________________________________;
1.3工程內容:_______________________________________;
1.4工程開竣工日期___________年_________月________日至___________年_________月________日。
第二條、工程承包范圍
2.1承包范圍:乙方包工,包料。
第三條、發包人工作
3.1甲方向乙方提供設計圖紙,核定乙方的施工方案。
3.2甲方向乙方提供水、電、場地、工人住宿,方便乙方施工。
第四條、承包人的權利和義務
4.1按照協議約定進入現場并嚴格按照設計圖紙進行施工,保證按期完工。
4.2施工中做到文明施工,嚴格按照安全標準組織施工。
4.3乙方編制施工方案,由甲方審定后實施。
4.4乙方保證按圖施工,不得私自變更甲方圖紙,如需更改必須與甲方溝通協商。
第五條、工程造價和結算
5.1工程總價:大寫_________________________________。
5.2結款方式:合同簽訂之日,甲方付給乙方__________元為預付款。
5.3乙方材料及工人進場再付工程款_______%大寫__________元
5.4工程全部結束驗收合格后,甲方向乙方付清余款。
5.5工程結束三天內為工程驗收期,逾期視為工程合格。
第六條、工期順延
由于以下原因造成竣工日期推遲和延誤,工期相應順延。
6.1不可抗力及自然災害因素,如雨、雪等天氣;地震、洪水等天災。
6.2發包人未能按約定日期支付工程相應款項,使施工不能正常進行。
第七條、違約責任
7.1除國家法律法規政策明確規定或其它不可抗力因素外,任何一方違約造成的損失,由違約方承擔賠償責任。
7.2甲方未按約定的時間和要求提供場地,方案回復,支付工程款的,乙方可以要求順延工期,同時引起的停工待料,延誤工期和施工人員工資等費用均有甲方承擔。
第八條、爭議解決方式
8.1本合同在執行過程中發生的爭議由雙方當事人協商解決,協商不成的可向當地人民法院起訴。
第九條、其他
9.1協議未盡事宜,甲乙雙方可以洽商,簽訂補充協議,補充協議具有同等法律效應。
第十條、合同份數及生效日期
10.1本協議一式兩份,甲乙方各執一份,經雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽章):__________________乙方(簽章):__________________
___________年_________月________日___________年_________月________日
建設工程總承攬合同 篇17
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
為確保 工程資料符合國家建設工程竣工驗收及業主要求,及時完成竣工備案工作。經協商甲方將本項目工程資料的勞務承包給乙方,為明確雙方權力與義務,特簽訂如下條款:
一、 承包方式與要求:
該工程資料以包工包料方式承包(綜合驗收表、竣工報告、備案表、安全資料本薄及裝訂費用由甲方提供)。要求乙方具備制作建設工程資料資質,主要人員要有資格證書。
二、承包范圍:
包括工程技術管理、質量控制、質量驗收、安全文明、竣工存檔、質監備案等相關資料(因甲方或業主手續不齊不能備案與乙方無關)的收集編制、整理成檔,同時做好原材料、試件、試塊送檢工作。保證所有資料依據圖紙設計及變更、現行施工規范規定、結合現場情況編制后裝訂成冊;乙方承擔的各項資料應符合各主管單位對資料的驗收及檔案館的存檔規定。
三、承包內容及價格:
經議定該工程資料按建筑面積 元/㎡的單價由乙方進行承包,包含內容如下:
1、本工程從開工到竣工所有資料的申報、收集、整理、編制、裝訂。
2、原材料、試件、試塊送檢(甲方負責運輸及承擔材料試驗費用)。
3、完整交付檔案館存檔、質監站備案資料,存檔的所有費用(包括協調費用)由甲方支付。
4、配合甲方簽證資料的編輯打印,甲方需提供底稿。
5、乙方自備電腦、打印機、表格紙張及辦公文具,甲方需提供施工現場使用的復印機及聲像資料設備。
四、付款方式:
本合同簽訂后暫借10%購買部分紙張表格等,工程結構封頂付給總款的50%,余款工程竣工驗收后一次性付清。
五、質量要求:
乙方必須按現行工程竣工資料的規范要求、強制性文件以及質監部門和檔案館的要求整理、編制、裝訂,必須保證工程技術資料達到合格標準,符合質監、檔案館、業主、甲方和監理單位的要求。
六、雙方職責:
1、甲方職責:及時提供工程資料所需的各種文件;及時提供進場材料的三證資料,不能影響乙方的資料收集整理工作;積極配合乙方的資料工作與質監站等各主管單位的關系處理。免費提供乙方的辦公場地、桌椅以及在工地期間就餐等。
2、乙方職責:保證資料進度與施工進度有序銜接;保證工程資料與施工形象進度同步,真實反映施工實情;在單項工程完成后二日內必須提供完整資料;積極配合甲方接受各主管單位的每次檢查驗收工作。
七、其它事項:
1、乙方必須保證每周到工地兩次以上,便于掌握工程進度,遇到重要事情隨叫隨到。
2、甲方工程竣工資料備案必須在竣工后三個月內完成,超出時限仍然需要乙方工作,甲方另支付每月3000元工資給乙方。
3、甲方如將分部工程對外進行分包時,分包工程資料費由分包單位另付,如資料由分包方完成,乙方配合整理存檔。
4、未盡事宜雙方協商解決,補充協議具有同等法律效力。
八、違約責任
1、以上條款雙方必須嚴格遵守,任何一方不得違反,否則追究違約方經濟責任。
2、本協議一式二份,雙方各執一份,經雙方簽字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程總承攬合同 篇18
合同編號:_____________________________
建設單位(以下簡稱甲方):____________________________________________________________________
地址:______________________________________________________________
郵政編碼:______________________ 電話:____________________________
法定代表人:___________________ 職務:____________________________
拆遷戶(單位)(以下簡稱乙方):
____________市(縣)___________區(鎮)_______________街(路)___________號
房主(代表人)______________________________________________________
根據________建設工程的建設需要,經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準,拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務,保證拆遷工作的順利進行,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以供雙方遵守執行。
1、乙方在甲方用地范圍內共有_____________結構的住房_________幢_________間,共__________________平方米(原住房面積的數量,私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準,單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責于_________年_________月_________日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應的投資、材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)______________平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應適當壓縮,但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
2、乙方應于_________年_________月_________日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房),甲方于乙方搬遷后_____________日內一次付給乙方搬遷費_____________元。
3、甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助:
3.1、乙方自行找房周轉,每人每月補助_____________元;
3.2、由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的,每人每月__________________元;
3.3、乙方用甲方的簡易房周轉的,周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的,取暖季節每人每月補助_____________元取暖費,并按規定補助增加的公共交通月票費用。
4、甲方安置乙方的住房位于_____________,共_________套_________間,_________層_________號,配有____________________________________________等裝備。
5、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)______________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人,授權他(她)在合同文本和其他文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人__________________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等,一律不負責任。
6、違約責任
6.1、甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應按所欠款額的________%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地,每逾期一日,應向乙方償付_________元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付_________元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按合同履行義務。
6.2、乙方如經甲方按合同規定安置住房后,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金_________元,甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
7、其他約定:
_________________________________________________________________。
8、本合同自甲乙雙方簽字之日起生效,合同生效后,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛,經雙方協商仍不能解決的,可提請當地房產管理部門調解,調解不成的,可向人民法院起訴。
9、本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份;合同副本一式_________份,交______________市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委________________________等單位各留存一份。
(以下無合同正文)
建設單位(甲方):_____________________________________(公章)
代表人:______________________________________________________
______________年____________月____________日
拆遷戶(乙方):________________________________________(蓋章)
代表人:_______________________________________________________
______________年____________月____________日
建設工程總承攬合同 篇19
發包單位(甲方): 有限公司
承包單位(乙方):
為確保拆除工程在施工中人身、設備的安全,依據《中華人民共和國安全生產法》、《建筑法》等法律、法規、規定,明確發、承包方安全責任,確保施工安全,保證員工和其他所有職工在工程建設過程中人身健康安全,預防發生各類施工安全事故,經雙方協商,甲乙雙方自愿簽訂本協議。
工程項目名稱:天津
工程地址:天津市 區
工程范圍:天津 拆除專業工程
協議期限:至本工程完工
本協議與工程施工合同同步有效;發包方的安全責任:工程項目發包前,發包方必須對承包方資質和條件進行審查,合格后方可進行工程施工。對乙方的資質進行審查,確認其符合且具備下列條件:持有有相關部門頒發的營業執照和資質證書:持有法定代表人身份證明書、授權委托書。相關負責人、工程技術人員和特種作業人員的配置及持證符合安全生產要求。配備的機械、及安全防護設施、安全用具滿足安全生產需要。應有的安全管理制度齊全。保括各工種的安全操作規程、特種作業人員的審證考核制度、各級安全生產崗位責任制和定期安全檢查、安全教育等制度。具有兩級機構的承包單位設有專職安全管理機構:施工隊伍超過30人的配有專職安全員:30人以下者設有兼專職安全員。在有危險性的電力生產區域內作業,開工前發包方必須對承包方項目負責人等,進行全面的安全技術及文明施工交底,應有完整的交底資料和交底記錄,并經雙方交底人員簽字。并要求承包方事先制定施工方案,明確“三措”(組織措施、安全措施、技術措施),經發包方工程項目主管機構、技術和安全部門審查合格后方可施工。
一、發包方安全責任:
不定期檢查承包方施工現場,對承包方人員在生產工作中違反有關安全生產規章制度的行為予以制止和糾正,并發出有存底聯的書面整改通知書;對嚴整違章的行為立即勒令停止其工作。所有發包工程在竣工移交前,必須按標準逐項嚴格驗收合格。圖紙資料、試驗報告、現場測試數據和試驗項目不全,不得驗收;驗收不合格的不準投入使用。
二、承包方的安全責任:
1、承包方對所承擔的施工項目,必須制訂施工方案,并結合工程實際制定好保證安全的“三大措施” (組織、技術、安全措施),經發包方工程項目主管部門、技術、安全審查合格后監督實施。
2、承包方必須貫徹執行國家有關安全生產的方針、政策、法令、法規,遵守國家、行業及公司有關安全施工、文明施工的規定。遵守現場的各項規章制度。
3、工程開工前,承包方必須組織全體施工人員分工種進行安全教育、技能和安規考試,合格后方可進入現場施工。需調換工種、增補或調動人員者,在上崗前均必須進行安全教育和技能安規考試,并報給發包方安全部門備案。特種作業人員,必須持有有效的《特種作業證》。
4、承包方工作人員必須無妨礙工作的病癥,否則不得參與工作。凡已登記的工程施工人員不得隨意更換,不得冒名頂替。
5、工程開工前,必須向施工人員進行安全技術交底,讓全體施工人員掌握工程特點及施工安全措施。
6、承包方進行特殊作業、危險作業的項目施工時,必須事先編制安全施工措施,填寫安全施工作業票;從事電氣上的工作,一切施工活動都要辦理安全施工作業票(或工作票),并派員監督。
7、承包方應自覺接受發包方安全部門的監督和指導。對發包方安監部門檢查提出的安全整改通知,必須及時整改。施工中一旦發生人身事故或危及生產運行的不安全情況,必須立即報告發包方安全監察部門。
8、承包方必須按國家有關規定,為施工人員配備合格的勞動防護用品及安全用具,并保證施工工具、器械使用安全。
9、開工前應對施工機械、工器具及安全防護設施進行一次檢查,確保符合安全規定并不超過檢驗周期。 承包方施工人員應對所在的施工區域、作業環境、操作設施、設備、工器具等進行認真檢查,發現隱患立即停止施工,并經落實整改后方準繼續施工。在施工期間所使用的各種設備及工用具等均應符合施工要求。對施工現場管網每天開工前須派專人進行檢查,發現隱患應及時整改。各類安全防護設施、遮欄、安全標志牌、警告牌和接地線等承包方不得擅自拆除、更改。
10、承包方承建的項目,禁止再行轉包,非主體工程需要分包的,必須報發包方工程項目主管部門、安全部門批準。發包方必須對承包方進行安全管理與監督。
11、承包方應按《中華人民共和國勞動法》等法律、法規、規定用工,嚴禁使用未成年工和有職業禁忌的人員進行施工作業。
12、承包方應對工作地段采取的安全技術措施、工作班人員狀態以及施工中的安全責任負責;如因承包方采取的安全措施不當、違反有關安全操作規程、規定及本協議所列安全事項而造成的一切事故或對第三方造成損失的,均由承包方承擔所造成的經濟損失及法律責任。
三、承包方必須嚴格控制工程項目的施工范圍。
四、承包方施工人員違反有關安全生產規程制度時,發包方安全部門有權予以糾正制止,有權通知承包方并給予經濟處罰,直至停止承包方的工作。
五、因承包方責任造成的發包方安全事故,由發包方按事故調查規程處理,承包方安全部門參與調查。根據《中華人民共和國建筑法》第四十五條的規定:“施工現場安全由建筑施工企業負責”,因承包方的責任造成的人身傷亡、設備損壞事故及其造成的經濟損失,一切責任由承包方承擔,并通知有關政府部門調查處理、統計上報。
發包單位(章): 承包單位(章):
法人代表: 法人代表:
法人委托代理人 : 法人委托代理人:
簽定日期: 年 月 日
注:本責任書一式肆份,由發包方、承包方各執兩份。
建設工程總承攬合同 篇20
工 程 名 稱:__________
工 程 地 點:__________
合 同 編 號:__________
設計證書等級:__________
證 書 編 號:__________
發 包 人:__________
承 包 人:__________
簽 訂 日 期:__________
發包人: __________(甲方)
承包人:__________ (乙方)
發包人委托承包人承擔 的勘察設計工作,經雙方協商一致,簽訂本合同,共同執行。
第一條 本合同簽訂依據
1.1 《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》和《建設工程勘察設計市場管理規定》;
1.2 國家及地方有關建設工程設計管理法規和規章;
1.3 建設工程批準文件。
第二條 設計依據
2.1 發包人給設計人的委托書;
2.2 發包人提交的基礎資料(已有的技術資料等);
2.3 設計人采用的主要技術標準是:現行水利水電工程勘察設計使用的國家標準、行業標準以及相關法律法規。
第三條 合同文件的優先次序
構成本合同的文件可視為是能互相說明的,如果合同文件存在歧義或不一致,則根據如下優先次序來判斷:
3.1 合同書;
3.2 發包人要求及委托書。
第四條 本合同項目的名稱、規模、階段、設計內容
項目名稱:
工程規模:。
項目的設計階段:
設計范圍及內容:。
第五條 發包人向設計人提交的有關資料、文件及時間:
5.1工程現有的技術資料及圖紙、項目概況。
5.2 對該項目的某些特定技術要求。
5.3發包人不能按時提供上述資料的,設計人可以順延提交成果時間。
第六條 設計人向發包人交付的成果、設計文件的份數及時間:
6.1提交成果資料份數及時間
承包人提交設計成果文件數量 陸套;
發包人下達項目勘測和設計任務之日起,提交勘測設計成果的服務期為20個日歷天。
6.2提交設計成果文件地點
忻城縣水利局
第七條 費用
雙方商定,設計費按國家計委、建設部關于發布《工程勘察設計收費管理規定》的通知(計價格〔20__〕10號)取費,在招標中,我公司的中標費率為%,最終工程的勘測設計費等于工程批復的勘測設計費金額×中標費率(%)。
后附中標通知書。
第八條 支付方式
8.1承包人完成設計任務并提交設計成果后,支付工程勘察設計費合同金額的80%給承包人;
8.2工程進場施工后,支付工程勘察設計費合同金額的15%給承包人;
8.3工程完工后,支付工程勘察設計費合同金額的5%給承包人。
8.4委托方通過銀行轉賬方式支付上述費用,服務方負責開具合法發票。
第九條 雙方責任
9.1 發包人責任
9.1.1 發包人按本合同第五條規定的內容,在規定的時間內向設計人提交基礎資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負責。發包人不得要求設計人違反國家有關標準進行設計。
發包人提交上述資料及文件超過規定期限5天以內,設計人按本合同第六條規定的交付設計文件時間順延;發包人交付上述資料及文件規定超過規定期限5天以上時,設計人有權重新確定提交設計文件的時間。
9.1.2 發包人應在接到設計人提交的設計報告后一個月內及時安排審查(超百萬的工程及時向市局申請評審)。
9.1.3 發包人變更委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料作較大修改,以致造成設計人設計返工時,雙方除另行協商簽訂補充協議(或另訂合同),重新明確有關條款外,發包人應按設計人所耗工程量向設計人支付返工費。
9.1.4 在合同履行期間,發包人要求終止或解除合同,已開始設計工作的,發包人應根據設計人已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設計費的一半支付;超過一半時,按該階段設計費的全部支付。
9.1.5 發包人應按本合同規定的金額和日期向設計人支付設計費,每逾期支付一天,應承擔應支付金額千分之三的逾期違約金,且設計人提交設計文件的時間順延。逾期超過30天以上時,設計人有權暫停履行下階段工作,并書面通知發包人。
9.1.6 發包人要求設計人比合同規定時間提前交付設計文件時,須征得設計人同意,不得嚴重背離合理設計周期,且發包人應支付趕工費。
9.2 設計人責任
9.2.1 設計人應按國家規定和合同約定的技術規范和合同約定的技術規范、標準進行設計,按本合同第六條規定的內容、時間及份數向發包人交付設計文件(出現9.1.1、9.1.4、9.1.5規定有關交付設計文件順延的情況除外)。并對提交的設計文件的質量負責。
9.2.2 初步設計初始階段,對特性分析后,要向發包人就工程概況、可能的效益情況進行全面的匯報。
9.2.3 設計合理使用年限滿足行業規范要求。
9.2.4 設計人對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人設計錯誤造成工程質量事故損失,設計人除負責采取設計補救措施外,應免收受損失部分的設計費。
9.2.5 由于設計人原因,延誤了設計文件交付時間,每延誤一天,應減收該項目應收設計費的萬分之一。設計文件提交的時間以乙方提交設計文件的日期為準,由于上級審查文件及按上級要求修改調整文件的時間不計在提交文件時間之內。
9.2.6 設計人交付設計文件后,按規定參加有關的設計審查,并根據審查結論負責對不超出原定范圍的技術內容做必要調整補充。設計人按合同規定時限交付設計文件一年內項目開始施工,負責向發包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工,設計人仍負責上述工作。
9.2.7 設計人不能將本工程的設計工作轉包給第三方。
第十條 保密
雙方均應保護對方的知識產權,未經對方同意,任何一方均不得對對方的資料及文件擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同項目外的項目。如發生以上情況,泄密方承擔一切由此引起的后果并承擔賠償責任。
第十一條 仲裁
本建設工程設計合同發生爭議,發包人與設計人應及時協商解決。也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由仲裁委員會仲裁時,由來賓市仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構,當事人又未達成仲裁書面協議的,可向人民法院起訴。
第十二條 合同生效及其他
12.1 本合同雙方簽字蓋章即生效,合同有效期為自合同簽訂之日至20__年12月31日,在合同有效期截止之日有已開展勘測設計工作但又未完成勘測設計的項目,針對該類項目合同期限可順延半年(180天日歷天)。
12.2 本工程項目中,設計人不得指定建設材料、設備的生產廠或供貨商。發包人需要設計人配合建設材料、設備的加工訂貨時,所需費用由發包人承擔。
12.3 發包人委托設計人承擔本合同內容以外的工作服務,另行簽訂協議并支付費用。
12.4 由于不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應及時協商解決。
12.5 本合同雙方簽字蓋章即生效,本合同一式陸份,發包人持肆份,設計人持貳份。
12.6 雙方履行完合同規定的義務后,本合同即行終止。
12.7 雙方認可的來往傳真、電報、會議紀要等,均為合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
12.8 未盡事宜,經雙方協商一致,簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。
此后無正文
行政管理單位:__________設計人:__________
法定代表人:__________ 法定代表人:__________
發包人:__________或委托代理人:__________
法定代表人:__________
住所:__________住所:__________
郵政編碼: __________郵政編碼: __________
電話:__________ 電話:__________
傳真: __________ 傳真:__________
開戶銀行:__________開戶銀行:__________
戶名:__________戶 名:__________
帳號:__________ 帳 號:__________
建設工程總承攬合同 篇21
甲方:____________有限公司
乙方:____________
丙方:____________
甲乙雙方基于____________年____________月____________日簽訂的二份《借款合同》,甲方借取乙方____________萬元,在借款逾期后,甲方仍然不能還款。針對還款事宜,雙方經過協商一致特簽訂此還款協議:
一、甲方借取乙方的____________萬元本金,自____________年____________月____________日起仍按月利率35‰計息。此____________萬元本息,甲方分三次全部還清,分別于____________ 年____________ 月____________ 日償還乙方本息 萬元、于____________年 ____________月 ____________日償還乙方本息 ____________萬元、余下的借款本息于20____________年____________ 月 ____________日前全部還清。還款方式按先息后本、利隨本清的方式進行。
二、在甲方未還清乙方的____________萬元借款本息前,乙方有權參與甲方的位于____________的______________項目的銷售資金管理,甲方有義務配合和保障乙方參與該項目的銷售資金管理,具體方式是在位于____________區的_____________項目的所有的銷售資金銀行賬戶的印鑒中加入乙方本人的印章,該印章由乙方保管和使用,在甲方還清借款本息后,由甲乙雙方共同取消或變更該印鑒印章,乙方退出該項目的資金管理。
三、甲方若違反本協議約定,除借款本金仍按月利率35‰計息外,還應當向乙方支付違約金 _____________萬元,同時將乙方的借款本息一次性全部還清。
四、丙方自愿為甲方履行上述協議承擔連帶擔保責任,擔保范圍包括但不限于借款本息及違約責任。
五、因履行本合同發生糾紛,由三方協商解決,協商不了,在乙方戶籍所在地人民法院進行訴訟解決。
六、 本協議一式三份,甲、乙、丙各持一份。本協議自甲、乙、丙三方簽字(蓋章)生效。
甲 方:_____________有限公司(蓋章)
甲方代表:_____________
乙 方:_____________ 丙 方:_____________
建設工程總承攬合同 篇22
委 托 人:(甲方) 受 托 人:(乙方) 審查項目合同號: 簽訂地點: 簽訂日期:________年____月____日 有效期限:________年____月____日至________年____月____日 依據《中華人民共和國民法典》和其它相關法律法規的規定, 本合同雙方就(以下稱項目)事宜, 經協商一致, 簽訂本合同。
一、項目概況
1、項目名稱:
2、項目地點:
3、項目面積:
4、項目計劃開竣工日期:年____月開工,年____月竣工。
5、設計單位:
6、勘察單位:
7、建設單位:
二、審查范圍和內容 程序性審查的主要范圍和內容為: 技術性審查的主要內容為:
三、乙方服務措施:
1、乙方委派進行本合同項下初步設計、施工圖設計文件審查的人員均為具有相關資質和能力的專業人員。
2、針對項目的建設特點,為確保約定項目能夠在計劃的竣工日期順利完成,除在乙方的《報價書》中已作出的服務承諾外,乙方應與設計單位和甲方保持密切溝通聯系,提供跟蹤咨詢服務,具體如下:
(1)與設計單位密切配合
(2)與甲方的配合
四、合同履行期限、提交技術文件及交接方式:
(1)乙方初步設計審查工作周期:不多于 個工作日。
(2)乙方施工圖審查工作周期:
第一階段:即0.000以下建筑空間的施工圖審查階段,初審不多于 個工作日,
第二階段:即整個建筑空間的施工圖審查階段,初審不多于 個工作日
(3)初審完成后,乙方各專業審查人員應按程序和審查要點分別填寫各專業審查意見書交甲方或原設計單位,原設計單位根據審圖意見修改后返回乙方進行復審,復審意見應在收到設計單位修改文件后____日內提出。復審合格項目應由乙方負責審查的專業人員填寫《____市建筑工程施工圖設計文件審查報告》一式三份提交甲方。
(4)經乙方審查合格的項目,向甲方提交《____市建筑工程施工圖設計文件審查通知書》一式兩份,并在審查過的施工圖文件蓋章(三套)。勘察報告及結構計算書返還甲方。
(5)本合同生效后即開始程序及技術性審查(含技術咨詢服務),審查工作按規定工作日數完成(見本條第
一、
第二款)并提交審查報告。
五、委托方(甲方)的協作事項: 甲方辦理報審手續時應向乙方提供或陸續提供下列文件和資料的復印件: ⑴ 規劃管理部門核發的《建設工程規劃許可證》; ⑵ 有關部門對消防、抗震、人防、節能等專項審批意見書; ⑶ 工程勘察成果報告及勘察審查報告(詳勘); ⑷ 施工圖設計全套圖紙文件一套(結構專業計算書一份,); ⑸ 另提供總平面一張; ⑹ 審查需要提供的其它資料。
六、技術情報和資料的真實性、保密、 甲方向乙方提交的所有技術資料及審核后修改的設計文件、計算書等對其真實性、完整性負責。乙方對甲方提供的所有資料負有保密責任,未經甲方許可,不得向
第三方透露。
七、驗收、評價方法 審查報告應符合本合同及相關法律法規的要求。____市規委對委托的審查單位的工作進行監督。____市建設工程勘察設計質量監督總站負責日常工作。 評價方法:
八、報酬及其支付方式: 本項目審查費固定為人民幣 元,大寫: 元整。 支付方式為(一次性支付或分期支付): 分期支付具體為:初步設計審查(含技術咨詢工作)完成并出具正式審查意見書后 個工作日內: 元。 施工圖
第一階段審查并出具正式審查意見書工作完成(含初審和復審)并出具正式審查意見書后 個工作日內,支付人民幣 元。 施工圖
第二階段審查(含技術咨詢工作)工作完成(含初審和復審)并出具正式審查通過文件后 個工作日內,支付 元。 若階段發生變化,則雙方另行商議支付方式。
九、違約金或者損失賠償額的計算:違反本合同約定,違約方應當按照《中華人民共和國民法典》有關條款的規定承擔違約責任。
(一)違反本合同
第四條約定,乙方應承擔違約責任,每延誤一天應減收項目審查費2。
(二)違反本合同
第八條約定,甲方應承擔違約責任,每延誤一天,應按商業銀行同期貸款利率支付逾期違約金。
十、解決合同糾紛的方式 在履行本合同的過程中發生爭執,雙方應友好協商,協商不成時,任何一方均可向 仲裁委申請按其仲裁規則進行仲裁。 十
一、其它 對于審查不合格的項目,乙方將由審查單位負責人和審查人員簽字并蓋章的《____市建筑工程施工圖設計文件審查報告》交甲方,原設計單位修改后,甲方重新送審。復審不合格項目交____市建設工程勘察設計質量監督總站處理。復審時間與初審時間詳見本合同
第四條。 施工圖一經審查批準,不得擅自進行修改。如遇特殊情況需對已審查過的主要內容進行修改時,必須重新報請原審查單位批準后實施。 甲方與乙方對審查意見存在重大分歧時,甲方可向市規劃委提出復審申請,市規劃委可另行委托審查單位或組織專家論證,做出仲裁決定。 本合同生效后,任何一方不得單方終止本合同,若甲方要求單方終止合同,原繳的審查費不退,乙方的審查工作超過一半時,甲方應支付全部審查費。 本合同如有未盡事宜,合同雙方應協商并簽定補充協議,作為本合同附件。 本合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效,本合同自全部內容履行完畢后截止。 本合同正本一式 本份及副本 份,甲乙各方持正本 份,及副份。 委 托 人:(甲方) 受 托 人:(乙方)________年____月____日:
建設工程總承攬合同 篇23
甲 方:
住 所 地:
法定代表人(負責人):
開戶行:
賬 號:
項目聯系人:
通訊地址:
手 機:
電 話:
電子信箱:
乙 方:
住 所 地:
法定代表人(負責人):
開戶行:
賬 號:
項目聯系人:
通訊地址:
手 機:
電 話:
電子信箱:
建設工程前期技術服務合同
鑒于甲方建設項目可行性研究的需要,根據廣西電網有限責任公司或( 供電局)公開招標結果及乙方與廣西電網有限責任公司 供電局簽訂的《 年度電網基建項目可行性研究技術服務合同》(框架合同)、合同簽訂的相關要求,甲方委托乙方提供建設項目可行性研究技術咨詢服務,經甲乙雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條 本合同依據下列文件簽訂
一、《中華人民共和國民法典》和《建設工程勘察設計合同條例》等國家有關建設工程可行性研究、勘察設計管理的法律、行政法規和規章。
二、《20kV及以下配電網工程建設預算編制與計算規定》(20__年版)《關于印發電網基建項目前期工作費用使用指導意見的通知》(南方電網公司計〔20__〕78號)和《關于發布南方電網35千伏、20千伏及以下電網工程前期工作費用標準的通知》(南方電網定額〔20__〕20號)等相關規定以及批準的可研估算及項目前期考核評價結果。
三、廣西電網有限責任公司供電局中標通知書(編號: )及工程有關的文件。
四、其他:
第二條 本合同的工程名稱、工作內容,規程、規范和要求
一、工程名稱
工程
項目建設地點:
二、工作內容:完成項目可行性研究報告(以下簡稱可研)以及項目核準報告的編制。
三、規程、規范和要求
(一)根據國家、行業發布的有關規程、規范、技術標準,中國南方電網有限責任公司(以下簡稱南網)、廣西電網有限責任公司發布的《中國南方電網公司標準設計和典型造價》(最新版本)《中國南方電網有限責任公司管制業務固定資產投資項目管理辦法》》《中國南方電網有限責任公司基建管理規定》《中國南方電網有限責任公司基建設計管理辦法》《中國南方電網有限責任公司基建造價管理辦法》《廣西電網有限責任公司電網基建項目前期管理實施細則》《中國南方電網有限責任公司10(20)千伏及以下配電網項目可行性研究內容深度規定》等相關制度、技術標準開展相關工作。
(二)按照甲方委托的工作內容,完成項目可行性研究報告、項目核準報告或相應批次以縣為單位的農網改造升級工程項目可研報告編寫的技術服務工作。
第三條 乙方向甲方交付的資料及文件
一、經甲乙雙方協商,乙方按以下要求向甲方提交紙質文件、電子文件(含可編輯的word、excel、CAD版),資料及文件內容須符合本合同約定要求。
序號成果及文件名稱份數時間要求備 注
1可行性研究報告(內審版)30年月日前
2可行性研究報告(自主評審或第三方評審)30年月日前可研批復后另提交審定版報告5份
3可研技術服務過程中收集整理出的電子版、紙質版原始資料、過程資料1年月日前
4項目核準申請報告 年月日前農網項目需編制以縣為單位的農網改造升級工程項目可研報告
二、工期如遇特殊情況(設計方案變更、自然條件影響以及非乙方原因造成的停工等)時,乙方應提前10個工作日向甲方提出書面申請并取得同意后,工期順延或另行商議。
第四條 合同價款及支付方式
一、本合同價款按南網、廣西電網有限責任公司現行有關規定的收費標準計算(詳見附表1),沒有規定的收費項目,由雙方協商議定。
二、經雙方商定本合同價款暫定為人民幣(大寫,下同) 整(¥(小寫) 元(詳見附表)。待可研批復完成后,甲方根據批復及乙方前期技術服務考核評價結果,核定最終合同金額,雙方簽訂補充協議。
三、費用支付方法:采取轉賬支付
(一)乙方提交可研報告并經甲方確認后一個月內,甲方支付暫定合同價款總額的20%,金額為人民幣 (¥ 元)。
(二)本合同項目可研及各項報告批復完成后,甲乙雙方核定最終合同金額,并簽訂補充協議。
(三)在甲方支付上述款項前,乙方必須先開具相應的增值稅專用發票,甲方收到發票及申請符合規定后再向乙方支付上述款項。因乙方未開具發票或開具的發票不符合規定導致甲方遲延支付上述款項的,損失由乙方承擔,甲方不負違約責任和損害賠償責任。
第五條 雙方責任
一、甲方責任
(一)甲方尊重乙方根據國家、行業以及南網等有關標準規定進行設計的權力,不應提出與國家、行業以及南網、廣西電網有限責任公司等有關標準規定相抵觸的要求;
(二)向乙方提供開展項目可行性研究報告、項目核準報告、以縣為單位的農網改造升級工程項目可研報告編制的技術服務工作所需的有關基礎資料;
(三)負責組織開展規劃選址、選線、用地等手續的報批及協調工作;
(四)甲方或上級單位對乙方提交符合本合同約定要求的資料及文件不審批或本合同項目暫停緩建,甲方均應支付應付的費用。
(五)甲方按本合同第四條規定向乙方支付合同款項。
(六)甲方對乙方技術服務行為進行嚴格檢查核對,若乙方技術服務行為不符合相關規定,限期整改,否則視為乙方違約,甲方有權上報廣西電網有限責任公司同意后,解除合同。甲方按廣西電網有限責任公司項目前期考核評價體系對乙方設計行為進行考核評價,結果上報廣西電網有限責任公司備案。
(七)其他:
二、乙方責任
(一)按照國家、行業以及南網、廣西電網有限責任公司現行的標準、規程、規范、技術條例進行前期技術服務工作,運用標準設計成果,嚴格掌握設計標準,控制工程造價;
(二)乙方按本合同第三條規定向甲方交付各項工程資料及文件,對資料及文件的完整性、準確性負責;對出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。
(三)乙方參加甲方及廣西電網有限責任公司對各項工程資料及文件的審查并根據審查結論負責作出調整或補充。
(四)乙方負責在開展可行性研究報告編制工作過程中所必需的協調費用。
(五)乙方有責任協助甲方辦理和取得相關路徑協議、配變落點協議、規劃定點等各項支持性文件的批復。
(六)乙方在任何情況下不得轉包。如果需要部分分包,則需經甲方書面同意。乙方需嚴格校審和質量把關,與分包人向甲方承擔連帶責任。乙方與分包單位簽訂分包合同后,要將副本送交甲方。分包合同與本合同發生抵觸時以本合同為準,分包合同不能解除乙方任何義務和責任,分包方的任何違約或疏忽均視為乙方的違約或疏忽。
(七)其他: /
第六條 知識產權和保密協議
一、 乙方為完成本合同約定的服務,所收集的一切原始資料(數據、文字、圖紙等)、過程資料(對原始資料進行整理后形成的資料)以及創造的一切智力成果和知識產權均歸甲方所有。
二、未經對方同意,任何一方均不得向第三人或公眾傳播有關本項目和對方的一切資料和信息。如發生以上情況,泄密方應向對方支付相當于合同價款兩倍的違約金,并承擔一切由此引起的后果并承擔賠償責任。
第七條 違約與考核
一、甲方或乙方違反合同約定造成損失的應承擔違約責任。
二、 乙方違規允許其他單位或者個人以本單位名義承攬本合同項目可研設計任務或違規轉包的,應向甲方支付合同總額的1倍以上2倍以下的違約金,并在三年內不得承擔廣西電網有限責任公司管轄范圍內的電網基建工程前期技術服務及工程設計工作。乙方未經甲方同意擅自違規分包的,乙方應向甲方支付合同總額20% 的違約金。
三、由于設計質量不符合合同約定要求造成返工,乙方除負責采取補救措施外,應免收返工部分的費用,并根據返工程度向甲方支付不超過合同總額10%的賠償金,由甲方從乙方技術服務費中扣減。
因乙方提供的設計成果深度不足造成可研批復調整或在廣西電網有限責任公司組織的項目復核中發現因乙方沒有按照相關要求對項目建設規模、投資估算等嚴格把關,被廣西電網有限責任公司或項目業主單位正式通報批評的,扣除該項目合同金額10%的賠償金。由于乙方自身原因,延誤了規定的技術服務文件交付時間,每延誤一天,減收該項目應收技術服務費的千分之二,最多不超過合同總額的10%,由甲方從乙方技術服務費中扣減。
四、如由于乙方設計錯誤造成重大工程質量事故損失,由乙方承擔責任。乙方除負責采取補救措施外,應免收受損失部分的設計費,并根據損失程度向甲方支付賠償金,由甲方從乙方技術服務費中扣減,并視設計事故的嚴重性,由甲方報廣西電網有限責任公司同意后,暫停乙方在甲方管轄范圍內的電網基建工程前期技術服務及工程設計工作。
五、甲方變更項目的工作內容和要求,造成乙方返工、或修改設計時,雙方除需另行協商簽訂補充合同(或另訂合同)、重新明確有關條款外,甲方應按乙方已耗工時、工作量向乙方支付費用。
六、 在合同履行期間,由于不可抗力因素或因為國家政策調整以及工程項目未獲批準立項導致不能開展可行性研究工作,招標人有權要求終止或解除合同。
七、在合同履行期間,甲方無正當理由單方解除合同或單方違約致使合同無法履行的,乙方開展技術服務工作的,不退還甲方已付的合同價款;己開始技術服務工作的,甲方應根據乙方已進行的實際工作量據實支付,對于項目已提交可行性研究報告但未取得可行性研究批復并取消的,乙方獲得不高于該項目50%的合同價款。
八、合同生效后,乙方要求終止或解除合同,應在合同終止或解除之日起10日內雙倍返甲方已支付的合同款項。
九、乙方必須嚴格按投標文件的項目人員配置(項目設總、各專業主設人員搭配)開展項目設計,項目人員配置信息需作為本合同附件(需包含項目負責人、電氣一次、電氣二次、變電土建、線路電氣、線路結構、技經等人員姓名、聯系方式、工作郵箱、在本項目中承擔的任務等信息),乙方不得擅自變動人員,如有特殊情況確需調整的,需報甲方審批同意。未經同意擅自變動人員的,每經檢查發現一次,每次扣減合同總額的1%,最多不超過合同總額的10%,由甲方從乙方技術服務費中扣減。
十、投資估算必須履行編制、校核、審核和批準程序,各級編制、校核、審核人員應由具有電力工程造價專業執(從)業資格的人員承擔,并在正式投資估算書簽字,加蓋電力工程造價人員專用章。同時編制和校核人員還應取得廣西電網有限責任公司電力建設定額站組織的設計造價從業人員崗位技能培訓考試合格證明,否則,還應增加考試合格造價人員簽字確認。提交的投資估算不滿足上述要求的,扣罰合同總額的1%,由甲方從乙方技術服務費中扣減。
十一、任何一方違反保密義務的,泄密方應向對方支付相當于合同價款20%的違約金,并承擔一切由此引起的后果并承擔賠償責任。
十二、其他責任: /
第八條 其他
一、甲乙雙方需依法經營,廉潔自律。在合同簽訂、履行過程中,雙方不得以任何理由、任何形式進行利益輸送,不得提供或接受另一方的財物或其他利益。任何一方如果違反本條規定,另一方均有權拒絕并將信息反饋到甲方(廉潔受理單位:__監察部;舉報電話: 077X-__X)。甲方有義務詳細調查,乙方有義務對調查工作給予全力配合。
如果乙方違反本條款的,甲方有權根據國家和南方電網公司采購等有關規定,對乙方進行處理,并視情節輕重對乙方實施一定期限的市場禁入。
任何一方如果違反此條款,涉嫌犯罪的,將按照《中華人民共和國刑法》和《關于禁止商業賄賂行為的暫行規定》將相關責任人交由司法機關追究法律責任。
二、在本合同履行過程中,經雙方協商一致,可以變更或解除本合同。任何一方要求變更或解除合同時,則應當在 7 日前書面通知對方并取得對方的書面同意,并及時簽訂書面變更或解除協議。如出現本合同約定的單方合同解除的情形時,權利人無須經對方同意即可解除合同。
因一方變更或解除合同使對方遭受損失的,應向對方承擔賠償責任。但由于政策變化、政府行為等客觀原因致使合同不能繼續履行的,雙方可變更、解除本合同,且任何一方均無需向對方承擔賠償責任。
三、根據本合同需要發出的全部通知,均需采用書面形式,書面通知按雙方在合同文本所列地址發出,聯系人為收件人。如任何一方的地址有變更時,需在變更前10日以書面形式通知對方,否則變更地址的一方需自行承擔因遲延通知而造成的損失。
雙方將按如下規定確定通知被視為正式送達的日期:(1)以專人遞送的,接收人簽收之日視為送達。(2)以短信/傳真/電子郵件方式送達的,自前述電子文件內容在發送方正確填寫地址且未被系統退回的情況下,視為進入對方數據電文接收系統即視為送達日。(3)以特快專遞形式發出的,特快專遞發出后第三日視為送達。(4)若送達日為非工作日, 則視為在下一工作日送達。
本合同約定的地址、聯系人及電子通信終端(手機、電話、電子信箱等)亦為雙方工作聯系往來、法律文書及爭議解決時人民法院和/或仲裁機構的法律文書送達地址,人民法院和/或仲裁機構的訴訟文書(含裁判文書)向合同任何一方當事人的上述地址和/或工商登記公示地址送達的,視為有效送達。任何一方當事人對電子通信終端(手機、電話、電子信箱等)的聯系送達均適用于爭議解決時的送達。
四、乙方須重視并加強安全生產工作,遵守甲方的規章管理制度,接受甲方的安全生產監督管理。乙方保證與其指派的服務人員簽訂勞動合同或勞務合同,明確雙方權利義務,并由乙方負責支付服務人員的一切費用,包括為服務人員購買社會保險、人身意外保險以及勞保用品等。
在本合同履行期間,乙方服務人員發生人身傷亡、疾病或其他意外事件概由乙方自行承擔賠償責任,與甲方無關。
五、其他條款: /
第九條 附則
一、不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應及時協商解決。
二、本合同在履行過程中發生糾紛,甲方與乙方應及時協商解決。協商不成時,雙方同意向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
三、本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議作為附件,補充協議與本合同具有同等效力。
四、本合同一式陸份,甲方乙方各執叁份。
五、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
六、雙方履行完合同規定的義務,本合同即行終止。
(以下無正文)
(本頁為編號為: 的合同的簽署頁)
甲方(蓋章):
法定代表人(負責人)或授權代表(簽名):
簽訂日期: 年 月 日
乙方(蓋章):
法定代表人(負責人)或授權代表(簽名):
簽訂日期: 年 月 日
建設工程總承攬合同 篇24
借款人:____________________
貸款人:____________________
根據《中華人民共和國民法典》及有關規定,借款人為基本建設向貸款人申請貸款,經貸款人審查同意發放。為明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本合同共同遵守。
第一條 借款人向貸款人借款人民幣(大寫)_______萬元。用于______________。預計分年用款為;
_______年_______萬元; _______年_______萬元;
_______年_______萬元; _______年_______萬元;
_______年_______萬元; _______ 年_______萬元。
實際分年用款以國家批準的年度投資計劃和上級行下達的信貸計劃為準。
第二條 借款人保證從_______年_______月_______日起至_______ 年_______月_______日止,用國家規定的還款資金償還全部貸款。分年分次還款計劃為:
_______年_______萬元; _______年_______萬元;
_______年_______萬元; _______年_______萬元;
_______年_______萬元; _______年_______萬元。
第三條 貸款利息:按年息_______%計算,按季計收并計算復利。借款人如不能按本合同規定的分年分次還款計劃歸還的部分作逾期處理,加收利息30%。在本合同有效期內,如國家利率變動,本合同貸款利率亦作相應調整。
第四條 歸還貸款的資金來源按國家有關規定雙方商定為:__________________________________________
借款人對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保,抵押(或保證)協議作為合同附件。
第五條 貸款到期,借款人如不能按期償還,由擔保單位代為償還,擔保單位在接到貸款人還款通知三個月后仍未歸還,貸款人可直接從借款人或擔保單位的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的,可變賣抵押財產歸還貸款。
第六條 因國家調整計劃、產品價格、稅率,以及修正概算等原因需要變更合同條款時,由雙方簽訂變更合同的文件,作為本合同的組成部分。
第七條 貸款人有權檢查、監督貸款的使用情況,了解借款人的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款人應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款人如果不按合同規定使用貸款,貸款人有權收回部分貸款,并對違約使用部分按原定利率加息100%。
第八條 本合同自簽章之日起生效,貸款本息全部清償后失效 .
第九條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解,協商或調解不成的,按下列第_______種方式解決:
(一)提交______________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十條 其他約定事項:_________________________________________________
第十一條 本合同正本三份,借款人、貸款人、擔保單位各執一份,副本_______ 份。
借款人:(簽章)__________________
法定代表人:______________________
__________年_________月_________日
貸款人:(簽章)__________________
法定代表人:______________________
__________年_________月_________日
擔保單位:(簽章)________________
法定代表人:______________________
__________年_________月_________日
建設工程總承攬合同 篇25
上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司,住所地__________
法定代表人:__________,職務經理。
被上訴人(原審原告)__________,男,________年____月____日生,漢族,住_________________。
被上訴人(原審被告)__________,男,________年____月____日生,漢族,住_________________。
上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決,現依法提起上訴。
上訴請求:
請求依法撤銷原判,發回重審,或查明事實后依法改判:駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。
事實與理由:
原判認定事實不清,要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據。
首先,原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。
內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業,自公司成立以來,從未設立任何項目部,更未設立河南**項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為,內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體,不存在隸屬關系,也無法律上的任何利害關系。
上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務,但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司,雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后,從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同,更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南**項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關,原判將河南**項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。
上訴人認為,本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格,是否具有獨立承擔民事責任能力,設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了,其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定,查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下,僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。
其次,原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據。
原審原告張_______受雇于被上訴人王_______,張_______在受雇過程中受到傷害,應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南建設工程有限公司,河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質的王_______,對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任,河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任,現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。
總之,原判認定事實不清,要求上訴人承擔連帶責任于法無據。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。
此致
_______中級人民法院
上訴人:_______燃氣有限公司
_____年_____月_____日
建設工程總承攬合同 篇26
發包人(全稱):_______________________
承包人(全稱):_______________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建筑工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:_______________________
工程地點:_______________________
工程內容:_______________________
工程立項批準文號:_______________________
資金來源:自籌
二、工程承包范圍
承包范圍:施工圖內除合同約定的發包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內容(其中部分材料和鋼結構由發包人提供)
三、合同工期
開工日期:_____年____月___日(實際開工日期以發包人、監理人下達開工令為準);
竣工日期:_____年____月___日;
合同工期總日歷天數:______天。
四、質量標準
工程質量標準:合格(其中主體為優質結構)
五、合同價款
金額(大寫):________;預算價約計_______萬元。
六、組成合同文件
本合同文件包括:
1、本合同協議書;
2、圖紙;
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、違約、索賠和爭議
1、發包方、承包方應當共同遵守上述約定,如果一方違反約定給另一方造成經濟損失,應當支付相應的賠償;
2、本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。
八、工程結算
1、工程竣工驗收報告經發包方認可后____天內,承包方向發包方遞交竣工結算報告及完整的結算資料,雙方按照協議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調整內容,進行工程竣工結算。
2、辦理工程價款竣工結算的一般公式為:
竣工結算工程款=預算(或概算)或合同價款+施工過程中預算或合同價款調整數額-預付及已結算工程價款-保修金。
3、發包人與承包人在建設工程承包合同中約定質量保證金 ,發包人從應付的工程款中預留,用以保證承包人在缺陷責任期內對建設工程出現的缺陷進行維修的資金,質量保證金為___________________________________元(人民幣);:____________元(人民幣)。
九、合同生效合同訂立時間:__________年______月______日
1、合同訂立地點:________________________。
2、本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規定并無任何糾紛后合同自行解除。
發包人:_______________________
法定代表人:_______________________
_______年______月_____日
承包人:_______________________
法定代表人:_______________________
_______年______月_____日
建設工程總承攬合同 篇27
甲 方:
乙 方:
經營者姓名:
身份證號碼:
經 營 場 所:
茲有 的車棚非機動車輛充電電路安裝工程由乙方經營部施工,為確保工程安全、質量及工程進度,認真執行業主合同,甲乙雙方共同協商達成如下協議:
一、承包內容:
二、承包方式:
三、工程工期:
20xx年 月 日前完工。
四、承包價格:
見附表。
五、甲方工作
1、甲方負責施工現場的施工組織、安全培訓、施工進度,巡視督導、驗收等方面;
2、甲方負責工程測量,預結算,現場管理,業主及外部關系的協調等工作;
3、 甲方參與工程質量和施工進度的監督。
六、乙方工作
1、嚴格遵守甲方制定的施工現場管理制度;
2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程,如乙方違約,造成的損失由乙方負責;
3、 乙方不得和業主爭吵,有問題須及時向甲方反映,如出現質量問題必須按甲方要求的質量標準和期限整改。乙方負責施工現場安全。
4、嚴格按照甲方的要求管理工期,如因工期管理管理不善造成損失由乙方負責,所增加費用由乙方負擔。
5、文明施工,管理好工程材料,如材料管理不善造成丟失由乙方負責,施工過程中出現工傷事故由乙方負責;
6、保護好已完工程成品,以及其它工種的勞動成果。如有損壞照價賠償。
7、 保證施工現場的整潔,施工現場做到一日一清,施工中產生的垃圾、土渣一律裝袋存放在指定地點,材料、工具按指定位置整齊排放,工程完工后負責清掃施工現場;
8、乙方自行辦理所帶施工人員的公安檢查等一切手續,出現問題甲方不負責。
七、工程質量:
乙方施工的工程質量若不符合優良標準規定,甲方有權責令乙方返工,并賠償甲方的材料損失。且乙方承諾該工程中產品保修 年。在此期間若該工程出現質量問題,乙方需要無條件維修。若乙方不積極配合、屢次整改達不到要求或不執行影響正常使用,甲方有權追究乙方的民事責任,造成的后果由乙方獨立承擔,乙方不得有任何異議。
八、工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期。如無書面協議結算時不予認可。
九、工程款支付方式
1、工程款撥付方式:
2、撥款程序:
3、甲方按合同約定付款給乙方(建設單位有特殊要求的除外),工程竣工驗收不合格不予結算。
十、安全施工及現場文明
乙方在施工中必須嚴格遵守建筑工程安全技術規范,自覺遵守工
地的各項安全管理制度,服從項目管理。施工過程做到工完料凈、場地整潔有序,如有違約,乙方需就施工中引發的安全事故承擔全部責任。
十一、其他約定
以上合同經雙方友好協商訂立,如有不盡事宜經雙方妥善研究后再補充協議,補充協議與本合同具有同等的法律效力,雙方應共同遵守。
本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,自簽訂起生效,工程竣工結算款付清后自然失效。
甲方負責人(簽字):
乙方負責人(簽字)
甲方公章:
乙方公章:
年 月 日:
建設工程總承攬合同 篇28
深圳市建設工程合同書
工程名稱:__________________________________
工程地點:__________________________________
合同編號:__________________________________
由設計人編填)
設計證書等級:______________________________
發包人:____________________________________
設計人:____________________________________
簽訂日期:__________________________________
深圳市規劃與國土資源局監制
發包人:____________________________________
設計人:____________________________________
發包人委托勘察人承擔______________________________工程設計,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條本合同依據下列文件簽訂
1.1 《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》。
1.2《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建設工程勘察設計市場管理規定》。
1.3《深圳市城市規劃條例》、《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》。
1.4國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。
1.5建設工程批準文件。
第二條本合同設計項目的內容
2. 工程名稱:__________________________
2.2設計指標
建設用地面積
建筑總面積
規定建筑面積
建筑高度或層數
建筑覆蓋率
第三條發包人應向設計人提交的有關資料及文件:
序號,資料及文件名稱,文件編號,份數,提交日期,有關事宜。
《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》
第四條設計人應向發包人交付的設計資料及文件:
序號
資料及文件名稱
份數
提交日期
有關事宜
第五條本合同設計收費估算為____________元人民幣。設計費支付進度詳見下表。
付費次序
占總設計費%
付費額(元)
付費時間(由交付設計文件所決定)
第一次付費
xx年限為__________________年。
6.2.4設計人按本合同第二條和第四條規定的內容、進度及份數向發包人交付資料及文件。
6.2.5設計人交付設計資料及文件后,按規定參加有關的設計審查,并根據審查結論負責對不超出原定范圍的內容做必要調整補充。設計人按合同規定時限交付設計資料及文件,本年內項目開始施工,負責向發包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工,設計人仍負責上述工作,但應按所需工作量向發包人適當收取咨詢服務費,收費額由雙方商定。
6.2.6設計人應保護發包人的知識產權,不得向第三人泄露、轉讓發包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況并給發包人造成經濟損失,發包人有權向設計人索賠。
第七條違約責任
7.1 在合同履行期間,發包人要求終止或解除合同,設計人未開始設計工作的,不退還發包人己付的定金;已開始設計工作的,發包人應根據設計人已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設計費的一半支付;超過一半時,按該階段設計費的全部支付。
7.2發包人應按本合同第五條規定的金額和時間向設計人支付設計費,每逾期支付一天,應承擔支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時,設計人有權暫停履行下階段工作,并書面通知發包人。發包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建,發包人均按7.l條規定支付設計費。
7.3設計人對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人員錯誤造成工程質量事故損失,設計人除負責采取補救措施外,應免收直接受損失部分的設計費。損失嚴重的根據損失的程度和設計人責任大小向發包人支付賠償金,賠償金由雙方商定為實際損失的____________%.
7.4由于設計人自身原因,延誤了按本合同第四條規定的設計資料及設計文件的交付時間,每延誤一天,應減收該項目應收設計費的千分之二。
7.5合同生效后,設計人要求終止或解除合同,設計人應雙倍返還定金。
第八條其他
8. 1發包人要求設計人派專人留駐施工現場進行配合與解決有關問題時,雙方應另行簽訂補充協議或技術咨詢服務合同。
8.2設計人為本合同項目所采用的國家或地方標準圖,由發包人自費向有關出版部門購買。本合同第四條規定設計人交付的設計資料及文件份數超過《工程設計收費標準》規定的份數,設計人另收工本費。
8.3本工程設計資料及文件中,建筑材料、建筑構配件和設備,應當注明其規格、型號、性能等技術指標,設計人不得指定生產廠、供應商,發包人需要設計人的設計人員配合加工定貨時,所需要費用由發包人承擔。
8.4發包人委托設計配合引進項目的設計任務,從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各個階段,應吸收承擔有關設計任務的設計人參加。出國費用,除制裝費外,其它費用由發包人支付。
8.5發包人委托設計人承擔本合同內容之外的工作服務,另行支付費用。
8.6由于不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應及時協商解決。
8.7本合同發生爭議,雙方當事人應及時協商解決。也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由_____仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構,事后又未達成仲裁書面協議的,可向人民法院起訴。
8.8本合同一式____________份,發包人____________份,設計人____________份。
8.9本合同經雙方簽章并在發包人向設計人支付訂金后生效。
8. 10本合同生效后,按規定到深圳市規劃與國土資源局或其派出機構備案。雙方履行完合同規定的義務后,本合同即行終止。
8. 11本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議,有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等,均為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
8. 12其它約定事項:_______________________________
發包人名稱:______________設計人名稱:_______________
(蓋章)(蓋章)
法定代表人:(簽字)______法定代表人:(簽字)_______
委托代理人:(簽字)______委托代理人:(簽字)_______
住所:____________________住所:_____________________
郵政編碼:________________郵政編碼:_________________
電話:____________________電話:_____________________
傳真:____________________傳真:_____________________
開戶銀行:________________開戶銀行:_________________
銀行帳號:________________銀行帳號:_________________
建設行政主管部門備案:____鑒證意見:_________________
備案號:__________________經辦人:___________________
備案日期:____年___月___日鑒證日期:_____年___月___日
建設工程總承攬合同 篇29
聘用單位: 被聘人:________年____月____日 專職安全員聘用合同 聘用單位:湖南XX公司 (以下簡稱甲方) 被聘人: (以下簡稱乙方)
一、聘用工作崗位 甲方聘用乙方為 項目部專職安全員。
二、聘用工作內容
1、認真貫徹執行《建筑法》和有關的建筑工程安全生產法律、法規,堅持“安全第
一、預防為主”的方針,具體落實上級主管部門有關管理規定和公司的各項安全生產規章制度。
2、參與各項方案安全措施的編制,有權行使安全一票否決制。
3、配合有關部門做好對施工人員的三級安全教育、節假日的安全教育、各工種換崗教育和特殊工種培訓取證工作,并記錄在案。健全各種安全管理臺帳。
4、參加每周一次以上的定期安全檢查,及時處置施工現場安全隱患,參與制定整改和預防措施。
5、監督、檢查操作人員的遵章守紀。制止違章作業,嚴格安全紀律,當安全與生產發生沖突時,有權制止冒險作業。 6組織、參與安全技術交底,對施工全過程的安全實施控制,并做好記錄。
7、掌握安全動態,發現事故苗子并及時采取預防措施,組織班組 開展安全活動。
8、檢查勞動保護用品的質量,反饋使用信息,對進入現場使用的各種安全用品及機械設備,配合材料部門進行驗收檢查工作。
9、貫徹安全保證體系中的各項安全技術措施,組織參與安全設施、施工用電、施工機械的驗收。
10、協助上級部門的安全檢查,如實匯報工程項目或生產中的安全狀況。 1
1、負責一般事故的調查、分析,出處理意見,協助處理重大工傷事故、機械事故,并參與制訂糾正和預防措施,防止事故再發生。 1
2、參與對施工班組和分包單位的安全技術交底、教育工作,負責對分包單位在施工過程中的安全連續監控,并作好監控記錄。
三、聘用期限________年____月日至 項目部工程竣工。
四、聘用報酬 甲方確保乙方月薪 元,年終獎視工作業績、工作時間進行發放。
五、雙方的權利和義務
1、甲方確保乙方任職期內合法權益和工作待遇。
2、乙方必須嚴格遵守國家法律法規和公司各項規章制度,嚴格履行專職安全員的工作職責。
3、完成公司和項目部交辦的各項工作任務。
六、辭聘或解聘事宜
1、如解聘或辭聘,乙方應及時向甲方及項目部負責人提供移交的各項資料和手續。
2、下列情況可立即解聘。
①、乙方不能勝任崗位工作的。
②、乙方嚴重違法亂紀或工作嚴重失職的。
③、乙方因患病或非公受傷超過60天;因公受傷醫療期滿60天后不能從事崗位工作的。
3、下列情況下,乙方可辭聘
①、連續三個月領不到薪金的
②、乙方的其他合法權益受到嚴重侵害的 以上合同所列條款,雙方必須共同遵守執行,本合同自簽訂之日起生效,其他未盡事宜雙方共同協商解決。 合同一式四份,甲乙雙方及公司分管負責人、項目部負責人各執一份。 甲方(簽章): 甲方項目經理部負責人(簽章): 乙方(簽章): 簽訂時間:年____月日
建設工程總承攬合同 篇30
甲方:
乙方:
甲、乙雙方在平等、自愿、互惠的原則下,根據國家有關法律、法規及《柳河縣鼓勵投資若干規定》(柳政發[20__]1號文,以下簡稱“規定”),達成如下協議:
一、建設項目
二、建設地點
三、投資規模
乙方在甲方區域內投資x萬元,其中固定資產投資萬元(待投產后由縣招商引資考評工作辦公室核定)。
四、建設起止時間
自x年x月x日至x年x月x日,完成固定資產投入x萬元,x年x月x日投入生產。
五、乙方享有的優惠政策
(一)土地政策
乙方項目建設用地畝。具體享受政策按《規定》有關政策執行。
(二)財政稅收政策
1、乙方享受目前國家振興東北老工業基地稅收優惠政策。對購進機器設備所含增值稅進行抵扣;提高固定資產折舊率和縮短無形資產攤銷年限;提高計稅工資稅前扣除標準。
2、從企業納稅年度起5年內,企業前3年上繳所得稅的40%和增值稅的20%全部獎勵給投資企業,后2年所得稅的20%和增值稅的10%全部獎勵給投資企業,用于企業擴大再生產和技術改造。
(三)規費政策
1、新辦企業建設期間,行政事業性收費按《規定》有關政策執行。
2、新辦企業生產經營期間,對各項行政事業性收費參照重點企業扶持政策,實行“一個漏斗收費”政策。
(四)服務措施
1、甲方為乙方提供“一條龍”服務和“一站式”審批,全程跟蹤服務,協助乙方辦理各種證照手續。乙方負責出具相關要件,并承擔辦證費用。
2、對域外投資項目,由縣招商引資工作委員會辦公室出具確認文件,相關部門兌現優惠政策。
六、乙方責任
(一)乙方須在本協議確定期限內實施項目建設,并按期投入生產。
(二)乙方經營期限需在10年以上,經營期限內不得擅自轉讓、抵押或改變土地用途,如有需要,須經甲方同意。
(三)本協議簽字后,乙方需向甲方交納萬元項目建設保證金。如項目出現停建、撤建或改變土地用途,甲方除收回土地使用權外,乙方的地上投入部分和項目建設保證金無償劃歸甲方所有。項目基礎建設結束后,保證金全部返還。
(四)乙方需按甲方要求的統一規劃進行土建施工和建設。
七、本協議未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。
甲方:(印章) 法人代表(簽字)
乙方:(印章) 法人代表(簽字)
年 月 日