關(guān)于加工承攬合同(精選32篇)
關(guān)于加工承攬合同 篇1
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
│品名│規(guī)格(長,寬,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
│玻璃柜臺│130×40×90│件│120││
│塑料臺面柜臺│180×100×95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
│玻璃臺面柜臺│180×100×95│件│20││
│棉布貨架│180×40×200│件│10││
│大百貨電器貨架│180×80×200│件│5││
│小百貨貨架│180×50×200│件│80││
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方(簽章)_________乙方(簽章)_________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
關(guān)于加工承攬合同 篇2
定做方: (稱甲方)
承攬方: (稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程的實際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
主鋼構(gòu):鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價格及結(jié)算方式:
1.合同造價按/噸。合同總價款為,以實際決算為準。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3.提貨:
第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。
三、質(zhì)量要求:
乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50205-20xx)認真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
四、交貨地點和時間:
1.交貨地點:甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運費由甲方負責,裝車由乙方負責。
2.交貨時間:
五、包裝及運輸:
1.乙方負責裝車。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數(shù)量的`墊木,盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內(nèi)。
2. 甲方負責運輸,運輸標志應(yīng)按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。
3. 運輸費用由甲方承擔,構(gòu)件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套,并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2.甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗,不得擅自外協(xié)加工,乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則由提交當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
九、附則:
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為20xx年xx月xx日至 20xx年xx月xx日。
3.未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
委托代理人:
聯(lián)系方式:
開戶行:
賬號:
關(guān)于加工承攬合同 篇3
甲方:
乙方:
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責任,依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。
第二條:質(zhì)量標準和要求、驗收方法(標準)及地點:
1、質(zhì)量標準和要求:模具生產(chǎn)的質(zhì)量標準按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行。
。1)乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設(shè)計、制造模具。
。2)合格模具定義:
①模具必須符合經(jīng)甲方確認后的模具結(jié)構(gòu)圖;
②模具必須生產(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
、勰>邏勖仨毞媳竞贤诹鶙l之規(guī)定。
2、驗收方法(標準):
、侔醇追降膱D紙和技術(shù)要求執(zhí)行。
、谀>呓Y(jié)構(gòu)必須符合模具結(jié)構(gòu)圖紙。
3、驗收地點:在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條:原材料來源
1、原材料來源:模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料,以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同
第四條:交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
1、交貨方法及驗收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進行試模、送樣,并經(jīng)雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點:甲方指定場所________________________。
3、交貨時間:乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具。否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經(jīng)甲方書面形式確認后,交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔。
第五條:本合同模具總金額為_______萬元,共_______套模具。
貨款結(jié)算時間及方法:_____________________。
付款方式:簽訂合同預付_______%,試模合格交付使用_______個月內(nèi)付_______%。
第六條:技術(shù)資料提供及保管:
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)標準。
2、涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的`《技術(shù)秘密協(xié)議》執(zhí)行。
第七條:質(zhì)量異議/違約責任:
1、對于乙方供應(yīng)的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問題,甲方必須以書面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方,并對乙方供應(yīng)的產(chǎn)品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內(nèi)出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應(yīng)之產(chǎn)品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務(wù),則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執(zhí)行。
第八條:其他:
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始,所有權(quán)為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時,乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術(shù)資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款(3)規(guī)定執(zhí)行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行。
6、本合同委托項目,乙方不得轉(zhuǎn)發(fā)包給第三者,否則,甲方將取消其供應(yīng)商資格,如因此引發(fā)了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關(guān)責任。
第九條:雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟合同鑒定機關(guān)查實證明,可免予承擔民事責任。
第十條:合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效。本合同權(quán)利不可轉(zhuǎn)讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條:本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,由雙方進行協(xié)商調(diào)解。協(xié)商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條:本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:
乙方:
關(guān)于加工承攬合同 篇4
定作單位:
某某項目經(jīng)理部 (以下簡稱甲方)
承攬單位:
某某市某某機械制造有限公司 (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《_____》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定,甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,結(jié)合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條 加工構(gòu)件品名與價款
一、加工品名:某某華某某高爐大修項目鋼結(jié)構(gòu)工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。
二、承攬方式:本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價包干、完工結(jié)算的承攬方式。
三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)
四、本加工構(gòu)件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關(guān)部門調(diào)價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費用,加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。
六、本合同價款已含乙方應(yīng)繳納的稅費和各種規(guī)費,乙方開具發(fā)票。
第二條 加工成品期限與交付
一、加工期限:共計五十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài):按雙方簽字認可的加工制作排版圖交付;預組裝前坡口形成,再進行預組裝驗收,并配合防腐涂裝。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。
第三條 加工材料供應(yīng)與采購
一、甲方負責供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應(yīng),并負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經(jīng)甲方審核后,作為供料依據(jù)(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,排版圖必須經(jīng)過甲方確認后方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費。
二、乙方負責供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設(shè)計要求。
三、乙方自行采購的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件,沒有合格證書,且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、構(gòu)配件等,甲方有權(quán)制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產(chǎn)品,其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時內(nèi)清理出場。
五、材料代用,經(jīng)甲方批準后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發(fā)生的費用。
第四條 加工成品質(zhì)量與驗收
一、根據(jù)設(shè)計施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料,遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定,由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。
二、質(zhì)量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、技術(shù)資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術(shù)資料的復制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。
五、驗收交付:加工完畢預組裝后,以國家頒發(fā)的工程驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗標準及圖紙技術(shù)要求為依據(jù);由乙方提供必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,通知甲方屆時驗收,辦理交付手續(xù)。出廠時必須將加工的技術(shù)資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。
六、乙方應(yīng)嚴格按照標準規(guī)范、技術(shù)資料及甲方要求組織加工,隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和檢驗;如加工質(zhì)量不符合各項要求,乙方應(yīng)無償返工或修理直至達到質(zhì)量要求方可出廠,并承擔由自身原因?qū)е路倒、修改的費用。如加工構(gòu)件質(zhì)量低劣又無法修理的,乙方應(yīng)賠償甲方由此造成的相應(yīng)經(jīng)濟損失。
七、甲方監(jiān)造人員負責質(zhì)量檢查、監(jiān)督和辦理驗收手續(xù)。甲方監(jiān)造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質(zhì)量的認可,不對乙方的加工構(gòu)件質(zhì)量負全部責任。
關(guān)于加工承攬合同 篇5
加工承攬合同
定作人:________簽訂地點:___________
承攬人:________簽訂時間:____年__月__日
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬及支付期限
1、 計量單位
2、數(shù)量
3、工作量(工時)
4、報酬
5、交付期限
6、單價
7、總金額┃
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求:________________________________________________________
第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件:___________________________________________________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_____________________________________________________________________________
第五條承攬人使用的材料由________人提供。材料的檢驗方法:____________________________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成?梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲_______________________________________________________________________________________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:___________________________________________________
第八條結(jié)算方法及期限:__________________________________________________________
第九條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)________元。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:________________________________________________________________________________________________
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交 ________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:__________________________________________________________________________________________________________________________________
定作人: 承攬人:
法定代表人: 法定代表人:
關(guān)于加工承攬合同 篇6
合同編號:____________________
定作人:____________________
簽訂地點:____________________
承攬人:____________________
簽訂時間:_______年______月______日
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬及交貨期限____________________
計量:____________________
工作量:____________________
報酬:____________________
項目名稱及內(nèi)容:____________________
數(shù)量:____________________
交付期限:____________________
單位:____________________
工時:____________________
單價:____________________
金額:____________________
合計人民幣金額(大寫):____________________(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求:____________________
第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件:____________________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:____________________
第五條承攬人使用的`材料由____________________人提供。材料的檢驗方法:____________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:____________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:____________________
第八條結(jié)算方式及期限:____________________
第九條定作人在______年______月_____日前交定金(大寫)____________________元。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
關(guān)于加工承攬合同 篇7
加工承攬合同(2)
附:加工承攬合同樣本
訂立合同雙方:
承攬方: 木具廠 以下簡稱甲方
定作方: 百貨公司 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù).
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款 元(大寫 元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于 年 月 日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式 份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方: (蓋章)
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
年 月 日
關(guān)于加工承攬合同 篇8
承攬方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________
定作方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的`提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________承攬方:____________________
____年____月____日____年____月____日
關(guān)于加工承攬合同 篇9
定作單位:xx項目經(jīng)理部(以下簡稱甲方)
承攬單位:鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定,甲方將本工程風口平臺出鐵場構(gòu)件加工制作委托給乙方承攬加工,結(jié)合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條加工構(gòu)件品名與價款
一、加工品名:高爐大修項目鋼結(jié)構(gòu)工程風口平臺出鐵場構(gòu)件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。
二、承攬方式:本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價包干、完工結(jié)算的承攬方式。
三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)
四、本加工構(gòu)件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關(guān)部門調(diào)價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費用,加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。
五、本加工構(gòu)件不含防腐涂裝,由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝,乙方免費提供構(gòu)件機械翻身。
六、本合同價款已含乙方應(yīng)繳納的稅費和各種規(guī)費,乙方開具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限:暫定為三十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài):按甲方提供的加工制作轉(zhuǎn)換圖全部圖示狀態(tài)交付,并配合防腐涂裝。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。
第三條加工材料供應(yīng)與采購
一、甲方負責供應(yīng)的.材料:本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應(yīng),并負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經(jīng)甲方審核后,作為供料依據(jù)(板材材損2%、型材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,排版圖必須經(jīng)過甲方確認后方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費。
二、乙方負責供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設(shè)計要求。
三、乙方自行采購的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件,沒有合格證書,且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、構(gòu)配件等,甲方有權(quán)制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產(chǎn)品,其不合格產(chǎn)品由乙方在48小時內(nèi)清理出場。
五、材料代用,經(jīng)甲方批準后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發(fā)生的費用。
第四條加工成品質(zhì)量與驗收
一、根據(jù)設(shè)計施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料,遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定,由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。
二、質(zhì)量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、技術(shù)資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術(shù)資料的復制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。
關(guān)于加工承攬合同 篇10
訂立合同雙方:
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號:________________________
名稱:________________________
規(guī)格:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
備注:________________________
第二條 加工成品 質(zhì)量要求
。庸ざㄗ魑锲罚枰獯鏄悠返模瑧(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
編號
名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
。1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作人;定作人應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,如果定作人要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復制品。3.定作人應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。)
第五條 價款或酬金
___________________________________________________________________
(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法
________________________________________________________________________
。1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應(yīng)當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作人使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量)監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條 交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準,自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔
________________________________________________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
。ㄈ纾1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作人可向承攬人交付定金,定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,承攬人不履行合同的,應(yīng)當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,等等。)
關(guān)于加工承攬合同 篇11
合同編號:
訂立合同雙方:
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:簽約人:
定作人承辦單位: 聯(lián)絡(luò)人: 聯(lián)系電話:
定作人機構(gòu)地址:傳真電話:
承攬人:(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人:簽約人:
承攬人營業(yè)執(zhí)照:生產(chǎn)報刊亭許可證明:
承攬人機構(gòu)地址: 聯(lián)系人: 聯(lián)系電話:
銀行開戶許可證: 開戶行: 賬戶:
根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:_____萬元。
第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
1、
2、
3、
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、 報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)設(shè)圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產(chǎn)。
、凇⒓追津炇詹捎脴悠夫炇张c成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗 。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
、、包裝運輸:乙方在交貨時,應(yīng)對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)
、、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
、凇⒔(jīng)乙方安裝的報刊亭,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____ %做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術(shù)要求驗收);
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。
、凇⒁曳浇回浐15日內(nèi),甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
、、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。
、堋⑹S嗟暮贤瑯说念~ 5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
、佟⒓追皆谝曳綖槠渲谱鲌罂て陂g隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____ ‰的違約金;
②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應(yīng)向乙方支付_____ ‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
、邸⒁曳轿窗春贤蟮臅r間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;
、凇⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
、、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出
補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
簽約地點:簽約日期: 年 月
關(guān)于加工承攬合同 篇12
定作方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
供料方(以下簡稱丙方):
甲方委托乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。經(jīng)三方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。:
一、工程項目名稱:
二、施工地點:
三、工程量:
四、工程總額及付款方式:
1、工程總額:
2、付款方式:
3、甲方支付完畢工程款項,擁有制品所有權(quán)。
五、工程期限:
1、合同簽定次日起核算,7個工作日。
風險提示:
加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細。
如果質(zhì)量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
六、乙方工作:
1、保證在工程期限內(nèi)完成工程的制作.安裝工作。
2、施工所有材料嚴格執(zhí)行工程項目預算書所規(guī)定的規(guī)格、品型。
七、甲方工作:
1、保證如合同約定支付乙方工程款項。
2、乙方進入現(xiàn)場施工時,施工場地應(yīng)具備施工條件。
3、施工過程中協(xié)同乙方進行物業(yè)管理或相關(guān)管理單位的協(xié)調(diào)工作。
4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。
八、丙方工作
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收,經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應(yīng)該負損害賠償責任。為此,承攬方應(yīng)該提高保管材料的風險意識。
1、丙方應(yīng)當提交產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量符合同規(guī)定的,如果不符合規(guī)定,甲方聲明同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,甲乙丙三方再次協(xié)商定價。
2、丙方交貨質(zhì)量有瑕疵丙方還應(yīng)承擔返工返修、產(chǎn)品本身、物料或產(chǎn)品報廢的費用、質(zhì)量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。
九、驗收:
1、材料以工程預算書中所標明規(guī)格、品型驗收。
2、廣告制作的規(guī)格、尺寸按施工圖紙及說明驗收(效果圖僅作為視覺參考,不做為驗收標準)。
3、項目施工完畢由乙方工程監(jiān)理先行自檢,自檢合格后上交工程驗收單,由甲乙雙方進行驗收。
4、甲方在驗收過程中對質(zhì)量如有意見,須在驗收單中說明,經(jīng)雙方現(xiàn)場勘察,確有質(zhì)量問題的,乙方進行后期整改。
5、工程驗收單支付甲方時,甲方應(yīng)在接收單手續(xù)上簽字或蓋章,收到工程驗收單三日內(nèi),甲方無意見說明或無任何書面意見,視為驗收合格。
十、保修:
1、甲方如發(fā)現(xiàn)制品損壞應(yīng)及時通知乙方,乙方在12小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行制品檢修,通報維修情況。24小時內(nèi)保證制品的'正常使用。
十一、安全責任:
1、乙方施工戶外廣告制品機構(gòu)安全責任1年。
2、施工過程中,乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產(chǎn)損失,乙方承擔完全責任。
3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成制品損壞,乙方免除安全責任。
十二、合同變更:
1、合同內(nèi)容及條款的變更,需雙方代理另立合同附件,簽章有效。
2、因合同變更造成與本合同相關(guān)內(nèi)容不符時,以合同變更后的附件為依準。
十三、違約責任:
1、乙方因自身原因,不能在施工期內(nèi)完成工程,逾期一天扣罰工程總額1%。
2、甲方如不能如期支付工程款項,逾期一天扣罰工程總額1%。
3、因?qū)徟掷m(xù)造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。
4、在甲方逾期未付應(yīng)付款項時,乙方擁有制品所有權(quán)。
5、如一方未經(jīng)對方同意而違反約定,另一方可不再履行合同,造成的損失由違約方賠償。
6、在雙方發(fā)生糾紛時協(xié)商解決,協(xié)商不成時可向朝陽法院提起訴訟。
十四、附件:
1、雙方公司經(jīng)營執(zhí)照(加蓋公章)
2、工程項目預算,施工圖及效果圖。
十四、合同成立和生效
1、本合同訂立、執(zhí)行和解釋及爭議和解決均適應(yīng)中國法律。
2、附件及補充協(xié)議具有同等法律效力。
3、本合同一式2份,雙方各持1份。
十五、其他
本合同若有未盡事宜的,經(jīng)甲乙雙方或甲乙丙三方協(xié)商后可另行簽訂補充協(xié)議,經(jīng)有關(guān)方蓋章簽字后作為本合同的組成部分,具有同等效力。若補充協(xié)議與本合同有沖突的,以后補充協(xié)議為準。若協(xié)商不成的,則適用《中華人民共和國合同法》及其解釋的規(guī)定。
。ㄒ韵聼o正文)
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
丙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
關(guān)于加工承攬合同 篇13
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,本著平等互利、協(xié)商一致的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、項目概況
1、項目名稱:
2、項目地點:
二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總價
1、鋼質(zhì)防火門甲級
2、乙級
3、丙級
合計:(樘)㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額(大寫): (不含稅)
注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內(nèi)填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。
三、交貨日期:根據(jù)現(xiàn)場進度交貨。
四、交貨地點:工地現(xiàn)場。
五、技術(shù)質(zhì)量要求:
1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標準GB12955-20xx。
2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式:
含運輸及安裝。
七、付款方式:
1、合同簽訂后,預付總貨款的`%,貨物全部進場,再付總貨款的%,安裝完畢再付總價的%,剩余%為質(zhì)保,質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。
八、售后服務(wù)承諾
該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計算,質(zhì)保十二個月。在質(zhì)保期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負責免費維修。質(zhì)保期過后,所有產(chǎn)品實行終身售后服務(wù),只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《合同法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:
乙方:
關(guān)于加工承攬合同 篇14
訂立合同雙方:
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號:________________________
名稱:________________________
規(guī)格:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
備注:________________________
第二條 加工成品 質(zhì)量要求
(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作人;定作人應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,如果定作人要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復制品。3.定作人應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。)
第五條 價款或酬金
___________________________________________________________________
(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法
________________________________________________________________________
(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應(yīng)當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作人使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量)監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條 交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準,自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔
________________________________________________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
(如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作人可向承攬人交付定金,定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,承攬人不履行合同的,應(yīng)當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,等等。)
第十二條 承攬人的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作人同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負者修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作人仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應(yīng)當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作人償付違約金。)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作人代保管時,應(yīng)當償付定作人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作人要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作人的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬人提供原材料的,償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬人有權(quán)解除合同,定作人應(yīng)當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作人超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物時,承攬人有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬和保管、保養(yǎng)費后,退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養(yǎng)費時,定作人還應(yīng)補償不足部分,如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬人的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作人應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年 _____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作人和承攬人各執(zhí)一份;合同副本一式_____份,交________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
承攬人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
____________年_______月_____日訂
關(guān)于加工承攬合同 篇15
委托方:簽訂地點:
承接方:深圳XX公司訂日期:____年____月____日
依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1、項目(制作):________
2、廣告及活動內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號:________
3、發(fā)布地點或形式:________
4、顏色:________
5、規(guī)格或材料:________
6、刊播次數(shù)、起止日期及時間:________
第二條:費用及支付方法
1、費用
本次活動總金額為________。(大寫________元整)
2、結(jié)算方式和期限:________
第三條:驗收方式及時間:____________
第四條:違約責任
1、委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
3、其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(2)項規(guī)定辦理。
1、向地經(jīng)濟合同_____機關(guān)申請_____;
2、向連云港市當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委托方:連云港XX公司承攬方:
單位名稱:(蓋章)單位名稱:(蓋章)
地址:地址:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
日期:___________日期:___________
關(guān)于加工承攬合同 篇16
加工承攬合同范文格式
簽定日期:__________年_____月________日
定作方(甲方):_________
電話:________________
承攬方(乙方):_____________________
電話:________________
經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
加工費:______________
品名:__________規(guī)格:____________單位:__________數(shù)量:___________
單價:____________金額:____________
定作方供應(yīng)原材料:
原材料:____________________
規(guī)格:________________________
單位:_______________________
數(shù)量:_______________________
日期:_____________________
成品單位耗用量:______________________
1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:_____________________。
2.產(chǎn)品檢驗標準和方法:_____________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:_____________________。
4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限:_____________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_________________
乙方(蓋章):_________________
關(guān)于加工承攬合同 篇17
發(fā)包方(全稱):__________
承包方:__________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。
第二條:制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣__________元)計取注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條:加工制作與安裝的'要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購,且有材料合格證書。
3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架,規(guī)格型號:高20___________寬900_深450mm材質(zhì):優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,板材厚度:立柱1.5mm,側(cè)板1.2mm,隔板1.0mm結(jié)構(gòu):組合式,可拆裝,款式新穎。格板:書架格板高度可調(diào),堅固耐用,性能優(yōu)良,可存放大量書籍不變形焊接采用數(shù)碼電焊機及二氧化碳保護焊焊接,確保工件的焊接強度及焊接平整光滑;
4、油漆:表面靜電粉末噴塑,光潔平滑,對人體及周圍環(huán)境不產(chǎn)生危害,無毒、無副作用,使用時無異味。
第四條:驗收標準和方法
、佟⒁曳綄軜悠(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產(chǎn)。
、、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條:交貨時間和地點及包裝運輸要求
、、交貨時間:乙方必須保證在20__年______月______日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應(yīng)對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等
由乙方負責保修。
第六條書架安裝及驗收與售后服務(wù)
、佟⒁曳綄χ谱鞯臅苓M行安裝;
、、經(jīng)乙方安裝的書架,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術(shù)要求驗收); ③、乙方承諾為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題,年內(nèi)免費進行保修,超過年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的,需付工本費;
、堋⒁曳匠兄Z對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結(jié)算方式、期限及安裝費用
、、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
②、乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
、邸⒁曳桨雌诎惭b完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的90%。
④、剩余的合同標的額10%價款,作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責任
①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金; ②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應(yīng)向乙方支付1‰的違約金。
第九條:乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
、、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔; ③、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除1‰的違約金。
第十條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條:附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱):__________(蓋章)
承包方(全稱):__________(蓋章)
關(guān)于加工承攬合同 篇18
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《_____》的有關(guān)規(guī)定,本著平等互利、協(xié)商一致的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、項目概況
1、項目名稱:
2、項目地點:
二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總價
序號 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價:元/m2 備注
1 鋼質(zhì)防火門 甲級
2 乙級
3 丙級
合計:(樘)?O_________元/?O=元。
114樘/363.06?O
金額(大寫): (不含稅)
注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內(nèi)填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。
三、交貨日期:根據(jù)現(xiàn)場進度交貨。
四、交貨地點:工地現(xiàn)場。
五、技術(shù)質(zhì)量要求:
1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標準GB12955-20_________。
2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式:
含運輸及安裝。
七、付款方式:
1、合同簽訂后,預付總貨款的%,貨物全部進場,再付總貨款的%,安裝完畢再付總價的%,剩余%為質(zhì)保,質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。
八、售后服務(wù)承諾
九、違約責任
1、按《_____》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
關(guān)于加工承攬合同 篇19
訂立合同雙方:
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯(lián)絡(luò)人:
聯(lián)系電話:
定作人機構(gòu)地址:
傳真電話:
承攬人:(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人:
簽約人:
承攬人營業(yè)執(zhí)照:
生產(chǎn)報刊亭許可證明:
承攬人機構(gòu)地址:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
銀行開戶許可證:
開戶行:
賬戶:
根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:_____萬元。
第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
1、
2、
3、
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)設(shè)圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
、、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產(chǎn)。
、凇⒓追津炇詹捎脴悠夫炇张c成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
、、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
、邸b運輸:乙方在交貨時,應(yīng)對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)
①、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
、、經(jīng)乙方安裝的報刊亭,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術(shù)要求驗收);
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用
、、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。
、、乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
、、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。
、、剩余的合同標的額5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
、、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金;
②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應(yīng)向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責任
、、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
、凇⒁曳讲坏靡匀魏畏绞睫D(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
、、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
、、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
簽約地點:簽約日期:_______年_______月_______日
關(guān)于加工承攬合同 篇20
附:加工承攬合同樣本
加工承攬合同
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠
以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司
以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品
名│ 規(guī)格(長,寬,高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺
│130X40X 90
│ 件 │ 120 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺
│180X100X95
│ 件 │ 10 │其中不│
│
│
│
│
│帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺
│180X100X95
│ 件 │ 20 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架
│180 X40X200
│ 件 │ 10 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架
│180X80X 200
│ 件 │ 5 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架
│180X50X 200
│ 件 │ 80 │
│
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù).
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人*銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:黃*新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開戶銀行:××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
賬戶:
乙方:××縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號
電話:33.7347
開戶銀行:××縣支行
賬戶:
一九八五年一月二十五日
關(guān)于加工承攬合同 篇21
甲方(定作方):
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
鑒于甲方擁有 資源,乙方擁有 資源,根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方加工事宜達成一致意見,特簽訂本合同,以資信守。
第1條 定義
除了本合同另有約定,本合同的相關(guān)用語以如下定義為準:
1.1 “合同產(chǎn)品”是指由承攬方根據(jù)本合同以及本合同的附件的規(guī)定(如有)為定作方所生產(chǎn)的產(chǎn)成品及其配件和包裝等,在本合同中也稱定作物。
1.2 “規(guī)格”是指由本合同雙方以書面形式確認每一個產(chǎn)品的各自規(guī)格。產(chǎn)品規(guī)格可以由雙方通過一致同意進行更改。
1.3 “機密信息”是本合同一方向另一方披露的,以任何形式表明其具有機密性以及雖未表明但實際具有機密性的書面或口頭信息。機密信息包括但不限于有關(guān)披露方的技術(shù)、研究、發(fā)展、產(chǎn)品、價格、服務(wù)、員工、合約商、市場計劃、財務(wù)、合同、法務(wù)或商務(wù)信息。
1.4 “知識產(chǎn)權(quán)”是指所有知識產(chǎn)權(quán),包括但不限于著作權(quán)、商標權(quán)、專利權(quán),以及所有上述權(quán)利的注冊申請權(quán),還包括根據(jù)任何可適用的法律與上述權(quán)利擁有同等效果的其他權(quán)利。
1.5 “生產(chǎn)檔案”是指包含所有根據(jù)本合同制造、裝配和測試產(chǎn)品所必需的資料、說明、數(shù)據(jù)和指引的全面性生產(chǎn)指南,以及其他涉及生產(chǎn)、加工或裝配產(chǎn)品的任何文件、指引及資料,不論該指引或資料等是來源于合同雙方或任何其他第三方。
第2條 定作物規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量要求
定作物規(guī)格計量單位數(shù)量單價總價質(zhì)量要求技術(shù)標準其他
合計人民幣金額:人民幣(大寫) (¥ 元)
第3條 原材料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量及提供辦法
3.1原材料規(guī)格及標準:
材料名稱規(guī)格、型號單位數(shù)量單價總價質(zhì)量要求消耗定額其他
合計人民幣金額:人民幣(大寫) (¥ 元)
3.2原材料提供方及辦法:(以下材料提供方式二選一)
□定作方
定作方應(yīng)于 年 月 日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起 日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到原材料后 日內(nèi)通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作方有權(quán)解除本合同,承攬方承擔相應(yīng)的賠償責任。
□承攬方
承攬方應(yīng)于 年 月 日之前通知定作方對原材料進行檢驗。定作方如對原材料有異議,應(yīng)于檢驗完畢后 日內(nèi)通知承攬方調(diào)換。承攬方應(yīng)當對有異議的原材料調(diào)換,否則定作方有權(quán)解除本合同,承攬方承擔相應(yīng)的賠償責任。
3.3 未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補齊的,由乙方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
第4條 技術(shù)資料和圖紙?zhí)峁?/p>
4.1加工定作物的技術(shù)資料和圖紙由 于 年 月 日前提供。
4.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
4.3承攬方對于承攬的工作應(yīng)當嚴格保密,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
第5條 轉(zhuǎn)包
5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成:
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括: 。
(2)承攬方應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
5.2承攬方未經(jīng)定作方同意將其他工作交由第三人的,定作方有權(quán)解除合同,要求承攬方承擔賠償責任。
第6條 定作方協(xié)助承攬方的事項和要求
1.圖紙和技術(shù)問題的說明: 。
2.現(xiàn)場的檢驗: 。
3.其他: 。
第7條 交(提)樣品的方法和驗收
7.1樣品提交
合同產(chǎn)品規(guī)格單位數(shù)量質(zhì)量要求技術(shù)標準
7.2雙方約定由□定作方自提樣品 □承攬方送交樣品 (方式二選一)
□定作方自提樣品
自提樣品的時間: 年 月 日。
自提樣品的地點: 。
□承攬方送交樣品
送交樣品的時間: 年 月 日。
送交樣品的地點: 。
送交樣品的方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔方: 。
7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品,應(yīng)當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4以封存樣品為質(zhì)量標準的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
7.5交(提)樣品日期的計算:承攬方自備運輸工具送交樣品的,以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運樣品時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提樣品的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取樣品的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。
7.6定作方在收到樣品后的 天內(nèi)對樣品進行檢測,并于收到樣品后的 天內(nèi)提供反饋并通知承攬方。如定作方對樣品無異議,則承攬方繼續(xù)履行本合同。
如定作方對樣品提出異議,承攬方應(yīng)按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工,定作方有權(quán)解除合同,并要求承攬方承擔賠償責任。
第8條 交(提)定作物的方法
8.1雙方約定由□定作方自提定作物 □承攬方送交定作物 (方式二選一)
□定作方自提定作物
自提定作物的時間: 年 月 日。
自提定作物的地點: 。
□承攬方送交定作物
送交定作物的時間: 年 月 日。
送交定作物的地點: 。
送交定作物的方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔方: 。
8.2定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)時,定作方承擔因此多支出的費用。
8.3驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,包括 。
8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
8.5交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。
8.6如定作方提供材料進行加工,如承攬方在完成加工后,材料仍有剩余,應(yīng)及時返還。
8.6.1返還時間: 。
8.6.2返還方式: 。
8.6.3費用承擔方: 。
第9條 交(提)定作物的驗收標準
9.1雙方按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2定作方應(yīng)當在收貨后 日內(nèi)驗收承攬方交付的定作物,并提出異議。如在 日內(nèi)未提出異議,則視為驗收合格。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,雙方可約定質(zhì)量保證期,參見12.2條款。
9.3如當事人雙方對定作物質(zhì)量存在爭議:
雙方如果對產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格或者原材料的成分等有分歧的,雙方應(yīng)當委托具有鑒定資質(zhì)的第三方對爭議事項進行鑒定。如果一方拒絕委托鑒定的,另一方可以自行委托鑒定。鑒定費用由鑒定結(jié)果對其不利的一方承擔。
第10條 包裝要求及費用負擔
10.1定作方對承攬方的包裝要求: (應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)。
10.2費用負擔方: 。
第11條 風險負擔
11.1定作物風險負擔
雙方約定定作物所有權(quán)自交付定作方之日起轉(zhuǎn)移,并由定作方承擔定作物毀損、滅失的責任。交(提)定作物日期的規(guī)定,參見合同8.4條款。
11.2原材料風險負擔
定作方提供原材料的,交付承攬方后所有權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移。在合同履行期內(nèi),如因不可抗力致使原材料破損或滅失,不利后果由定作方承擔。
11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發(fā)生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此遭受的損失。
第12條 承攬方的保證及瑕疵擔保責任
12.1承攬方保證:
12.1.1交付給定作方的所有產(chǎn)品符合本合同約定的質(zhì)量要求、技術(shù)標準。
12.1.2交付給定作方的所有產(chǎn)品未設(shè)置任何的留置權(quán)、抵押權(quán)、擔保權(quán)和其他債權(quán);
12.1.3交付給定作方的所有產(chǎn)品未侵犯第三人知識產(chǎn)權(quán)或商業(yè)秘密。
12.2雙方確定質(zhì)量保證期,自定作物交付之日起算,期限為 個月。
12.2.1保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,承攬方負責修復或退換,承擔由此產(chǎn)生的一切費用,(包括定作方已墊付的運輸費用和因其他原因退回維修品或者更換品而產(chǎn)生的費用。)并承擔定作方的實際損失。
12.2.2承攬方應(yīng)當在收到該通知之日起 個工作日內(nèi)對瑕疵產(chǎn)品及不符合要求的產(chǎn)品進行更換、維修或退款。
12.3產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,定作方?jīng)Q定對產(chǎn)品進行召回的,如果該質(zhì)量問題是由于承攬方原因?qū)е拢瑒t承攬方應(yīng)當按照定作方要求就所有召回產(chǎn)品進行退換或者維修,并承擔因此給定作方造成的全部損失。
如果非因承攬方原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量問題的,承攬方仍應(yīng)當為召回作提供全方位的支持,并收取成本費用和適當?shù)姆⻊?wù)費用。
第13條 報酬的結(jié)算
13.1合同價款總額:人民幣(大寫) (¥ 元)。
(本合同價款已包括稅款、人工、材料、機械、運雜費、包裝、安裝、調(diào)試、檢測、探傷、現(xiàn)場的試拼、試壓等所有費用,定作方不再另行支付其它費用。)
13.2支付方式:
(1)首筆款:¥ 元(合同總金額的 %),作為預付款,于本合同簽訂后的 個工作日內(nèi)支付;
(2)第二筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于 年 月 日前支付;
(3)第三筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于 后的五個工作日內(nèi)支付;
(4)第四筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于 甲方驗收通過后的 五個工作日內(nèi)支付。
(5)尾款:¥ 元(合同總金額的 %),于 質(zhì)保期滿后的 五 個工作日內(nèi)支付。
13.3指定收款賬號:
指定收款賬號:
開戶行:
戶名:
關(guān)于加工承攬合同 篇22
甲方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)
乙方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)
甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下,經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方負責提供建設(shè)所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗,負責施工建設(shè)并根據(jù)甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應(yīng)合理、節(jié)約用料,嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰,做到工完場清料凈,并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失、浪費,甲方有權(quán)責令整改并罰款,在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設(shè)備和工具以及安全防護設(shè)備、用具,如:架管、架板、攪拌機、升降設(shè)備、模板、模具、斗車、_____、焊接機、撮箕、桶、防護網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設(shè),工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規(guī),安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責,與甲方無關(guān)。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關(guān)。
二、工程質(zhì)量及施工要求
1、乙方應(yīng)當本著保質(zhì)保量的原則,按照甲方的要求施工并加強質(zhì)量監(jiān)督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性(如地基、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時,有權(quán)要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。
5、基礎(chǔ):基槽60公分,圈梁40公分,基石40公分,使用石頭30立方米。
6、墻體:外墻高米,內(nèi)墻高米,砌筑時內(nèi)外錯縫采用水泥沙漿,為避免磚塊間空隙較大必須采用三?一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉),且灰縫厚度不得超過mm。
墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈梁:過梁高度不低于公分,鋼筋直徑不宜小于毫米,剛箍直徑不低于毫米,最大距不宜超過毫米,圈梁高度不低于毫米上下圈梁。
8、屋頂:現(xiàn)澆厚度為公分,表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道:......
三、工程款結(jié)算及支付
1、工程款總額及計算方式:工程款為人民幣:69580元(大寫:陸萬玖仟伍佰捌拾元整),以承建房屋面積為基準,按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時間:地基完工經(jīng)甲方驗收合格后___天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗收合格后___天付款___,在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗合格后____天內(nèi)給付余款。
四、違約責任
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償。
如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同。本合同總價款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。
3、因合同履行過程中的未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同的,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
簽訂時間:_______年_______月_______日
關(guān)于加工承攬合同 篇23
定做方:
承攬方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》 規(guī)定,結(jié)合本工程實際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、 加工制作內(nèi)容:
1、 按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、 制作內(nèi)容:_______________________________________________________。
1) 主鋼構(gòu):由定做方提供鋼板材質(zhì):___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
2)次鋼構(gòu)材質(zhì):___________;噸位:___________;單價約___________;
3)其他:以上單價主構(gòu)件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆 ____ 道。
二、 合同價款及結(jié)算方式:
1、合同總價暫定為___________,(大寫)______________________(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付___________,(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求:
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB5025-20xx)認真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
1)檢測內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學性能復驗□
2)其他檢測項目:
3)試驗檢測費用:合同價格□ 甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在 乙方廠房內(nèi) 提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負責裝車,裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責運輸,運輸標志應(yīng)該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構(gòu)件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的`工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式 _____ 份,雙方各執(zhí)_____ 份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另補充合同。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
關(guān)于加工承攬合同 篇24
甲方:(定做方)
乙方 (承攬方)附加身份證復印件
加工_________,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月,200 年月 日起至200 年月 日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方:
_______年_______月_______日
供方(全稱):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
需方(全稱):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
根據(jù)《_____》規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
二、質(zhì)量標準、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
五、貨款結(jié)算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:
七、經(jīng)濟責任:
八、其他:
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明,可免予承擔經(jīng)濟責任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效,并報雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。
十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)按《_____》有關(guān)規(guī)定,向合同_____機關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、_____處理。
十二、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本____份,送雙方業(yè)務(wù)主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關(guān)二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
?服裝加工合同 ?鋼筋加工合同 ?加工貿(mào)易合同 ?進料加工合同
供方:________________________
代表人:_____________________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:______________________
____年____月____日
承攬方(全稱): _________________________________________
定作方(全稱):_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)簽訂本合同,以資共同信守。
一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期:
品_ 名
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
金額
分期交(收)貨數(shù)量
備注
月
月
月
月
月
總金額(大寫)__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分¥_______
定作款共計人民幣(大寫):___________
二、質(zhì)量標準:
1、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起____天內(nèi),向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符.
2、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法:
定作方應(yīng)自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題,定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔:定作物由承攬方負責包裝,以定作物不受損壞為準,具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求:
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運,由承攬方代辦相關(guān)的托運手續(xù),運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求:交定作物期限應(yīng)按照合同規(guī)定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢,并且取得對方同意?/p>
委托承運人運輸?shù)模越欢ㄗ魑飼r承運人簽發(fā)的戳記日期為準。
六、預付款要求:定作方應(yīng)于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預付款(按照定作款總額的百分之___ 計算),該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結(jié)算辦法及期限:
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。
八、違約責任:
第一點:定作方的違約責任
。1)中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時,應(yīng)償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
(2)中途解除合同的,定作方應(yīng)該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
。3) 未按合同規(guī)定日期付款的,除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外,每延期一天,還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
。4)無故拒絕接收定作物的,應(yīng)賠償承攬方因而造成的損失,
。5)錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付定作物地點或者接收人的,應(yīng)該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點:承攬方的違約責任
(1)違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的,承攬方應(yīng)照數(shù)補交,否則應(yīng)償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
(2)包裝不符合合同規(guī)定的,應(yīng)重新包裝,并承擔因此而支付的費用 ;
。3) 承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權(quán)拒收。
。4)因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程當中的任何爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向_________市人民法院起訴。
十、如需提供擔保,雙方應(yīng)另行簽訂合同擔保書,作為本合同附件。
十一、因生產(chǎn)特殊性,定作方允許承攬方在供應(yīng)定作物數(shù)量上有±10%的浮動,在交付時間上有±__天的浮動。
十二、本合同履行過程當中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
?服裝加工合同 ?鋼筋加工合同 ?加工貿(mào)易合同 ?進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項:
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方(蓋章):______________ 定作方 (蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:_____
電話:________電話:_______
地址:________地址:_______
開戶銀行:______開戶銀行:_____
帳號:________帳號:_______
日期:______ 年____ 月____ 日
關(guān)于加工承攬合同 篇25
定作方:__________________________(以下簡稱甲方)
承攬方:__________________________(以下簡稱乙方)
風險告知:本合同中明確約定了由承攬方單位定做加工服務(wù)。在這里需要注意的是合同訂立之前應(yīng)確定承攬方必須具備履約能力和條件,并針對是否允許承攬方將部分或全部工作內(nèi)容轉(zhuǎn)移或有第三方協(xié)助進行討論。通常情況下,根據(jù)《合同法》的規(guī)定,承攬人應(yīng)當以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經(jīng)定作人同意的,定作人也可以解除合同!
依照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,為明確雙方權(quán)力義務(wù),經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,就乙方對甲方承施的________________工程項目結(jié)構(gòu)中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達成一致,同意訂立本合同。
一、 工程概況:
_________________項目位于_______________,工程建筑面積:________________平方米,結(jié)構(gòu)封頂日期_______年____月____日。
二、 加工事宜:
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產(chǎn)品。如加工過程中乙方使用非合同規(guī)定的原材料時,須事先以書面形式通知甲方,經(jīng)甲方授權(quán)委托人簽字同意后,方可實施加工(如甲方在二十四小時內(nèi)未能做出書面回復,則視為甲方同意乙方意見)。乙方應(yīng)嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進行加工。
風險告知:上述條款列明了定做方對加工產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、材料等的要求,經(jīng)雙方約定無異議之后擬定本合同并簽字承諾。在定作方必須明確提出定作物的品名、數(shù)量、質(zhì)量及其他特殊要求后,承攬方不得擅自改變,否則需要承擔相應(yīng)的違約責任,亦不可以以該批次產(chǎn)品可替代使用為由。
三、 重量結(jié)算依據(jù):
根據(jù)甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單,經(jīng)乙方進行理論重量計算,作為本合同重量結(jié)算依據(jù)。結(jié)算重量單位為噸,重量數(shù)值經(jīng)四舍五入保留小數(shù)點后三位。
四、 甲方工作:
1、 合同簽訂時甲方提供授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體樣本作為本合同附件,并明確其授權(quán)范圍。
2、 合同簽訂時,甲方應(yīng)以書面的'形式對乙方進行技術(shù)交底。交底資料中應(yīng)詳細說明所承攬項目流水作業(yè)段劃分平面布置圖,計劃施工進度(月度計劃及結(jié)構(gòu)封頂時間排序計劃),以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度,特殊角度的工藝要求等。
3、 甲方應(yīng)于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日,數(shù)量不得超過30噸),配筋單上的目錄應(yīng)注明起止編號、使用部位,且每張配筋單上須有甲方授權(quán)經(jīng)辦人簽字,并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)。
4、 成型鋼筋加工制作過程中,甲方有權(quán)隨時到乙方加工現(xiàn)場就加工質(zhì)量進行抽檢工作,乙方有義務(wù)積極配合。
5、 如甲方工程工期延誤,仍按照本合同執(zhí)行。
6、 成型鋼筋出庫前,甲方應(yīng)指定專人進行清料工作,待甲方清料人員對成型鋼筋數(shù)量確認簽字后乙方方可發(fā)貨(簽字人簽字樣本附后)。
7、 成型鋼筋每車裝車數(shù)量不得小于10噸。
五、 乙方工作:
1、 合同簽訂時,乙方應(yīng)積極組織資源,確保甲方工程項目施工進度。
2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時,應(yīng)認真校對,如規(guī)格、數(shù)量、圖示尺寸、標注無法正確識別時,甲方授權(quán)委托人應(yīng)在12小時內(nèi)書面確認,否則免除乙方的供貨責任。
3、 乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質(zhì)量證明合格證書。
5、 乙方制作的成型鋼筋應(yīng)符合甲方配筋單的要求,并在產(chǎn)品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數(shù)量,每一編號的鋼筋提供一張標牌,固定在鋼筋打捆處。
6、 乙方有責任協(xié)助甲方人員在乙方加工現(xiàn)場對成型鋼筋進行清料及裝車工作,并按甲方的要求運至施工現(xiàn)場。
六、 設(shè)計變更:
1、施工過程中如出現(xiàn)不可預見及設(shè)計變更,甲方應(yīng)以書形式及時向乙方提供補充配筋單,并標注“急配”字樣及需用時間(供應(yīng)時間甲、乙雙方協(xié)商確定),如需增加費用以甲、乙雙方協(xié)商為準。
2、設(shè)計變更及修改過程中,乙方已投入加工生產(chǎn)部分按合同規(guī)定價格結(jié)算,如出現(xiàn)以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。
七、 產(chǎn)品質(zhì)量要求:
1、 乙方使用的原材料必須符合:《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規(guī)定。
2、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗應(yīng)符合《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50204-20xx中的第五章5.3.4及《建筑結(jié)構(gòu)長城杯工程質(zhì)量評審標準》dbj/t01-69-20xx的規(guī)定。
3、 直螺紋連接接頭應(yīng)符合《鋼筋機械連接通用技術(shù)規(guī)程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術(shù)規(guī)程》q/jy16-20xx中的規(guī)定。
八、鋼筋原材復試及資料:
1、鋼筋原材料在投入使用前,乙方負責原材料的取樣及送檢工作,委托檢驗的機構(gòu)必須是經(jīng)北京市建委審核合格具有見證試驗資質(zhì)的檢測中心。
2、根據(jù)《北京市建設(shè)工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定》,甲方及監(jiān)理單位進行見證取樣時應(yīng)持正式書面通知,乙方應(yīng)積極配合取樣工作,其檢測機構(gòu)及費用由甲方負責。
3、根據(jù)《建筑工程資料管理規(guī)程》dbj01-51-20xx規(guī)定,乙方在成型鋼筋配送至施工現(xiàn)場后,提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質(zhì)量證明書及產(chǎn)品銘牌、原材料復試檢驗報告。
九、合同價款及付款方式:
1、 合同價款:
(1) 本合同成型鋼筋的結(jié)算單價為人民幣_______________元/噸(鋼筋不分品種、規(guī)格均為本單價),上述結(jié)算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料復試及機械連接接頭費用。
(2) 三級螺紋鋼的結(jié)算價格在本合同結(jié)算單價基礎(chǔ)上加____________元/噸。
(3) 鋼筋機械連接頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規(guī)格加工套絲,并戴好保護帽),按照配筋單圖示數(shù)量進行簽收。
(4) 鋼筋原材料復試費用按照《半成品出廠合格證》實際標注數(shù)量進行簽收。
(5) 合同執(zhí)行過程中如鋼廠價格調(diào)整,其結(jié)算價格以首鋼現(xiàn)貨市場、北京市京首貿(mào)易服務(wù)有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調(diào)價政策通知作為價格調(diào)整的依據(jù),由乙方以書面形式送達甲方,調(diào)價依據(jù)在送達后24小時內(nèi),甲方予以書面確認或經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽訂本合同補充協(xié)議。
(6) 本合同成型鋼筋總量為____________噸,總價款(人民幣):_______元,(大寫:_____________________)?們r中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。
(7) 驗貨地點:__________________________
風險告知:承攬方應(yīng)該在在雙方約定的交貨時間之前將加工品于約定地點進行驗貨、交付。在承攬方完成工作或交付工作成果以前,應(yīng)當對一切風險承擔責任。承攬方在履行合同期間,對定作方的材料、定作物具有占有、管理的責任,不僅對完成工作成果的質(zhì)量、數(shù)量、期限負有全部責任,而且對由于不可抗力原因造成標的物毀損或滅失的風險,也必須承擔由于未能預料和不可防止的事故所造成的一切后果。也就是說,承攬方不得要求定作方給付由此引起的一切經(jīng)濟損失。
2、 付款方式:
(1) 本合同結(jié)算期為上月26日至本月25日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時,同時將貨款支票一并送達(乙方預收當月貨款80%,余款20%月末前結(jié)清),乙方經(jīng)配筋單錄入生成系統(tǒng)確認數(shù)量后劃轉(zhuǎn)。
(2) 鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉(zhuǎn)。
(3) 原材料復試費用依據(jù)《半成品出廠合格證》中確認數(shù)量經(jīng)甲方簽認,在月末前結(jié)清。
(4) 本合同總價款如發(fā)生變化,超出部分甲方應(yīng)按配筋單數(shù)量以現(xiàn)款形式預付給乙方。
十、違約責任:
1、 乙方?jīng)]有按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供產(chǎn)品,甲方有權(quán)退貨,乙方應(yīng)承擔所發(fā)生的全部裝卸及運輸費用。
2、 合同執(zhí)行過程中,如遇鋼廠市場價格調(diào)整,根據(jù)合同第九章(5)條,甲方接到乙方調(diào)整價格依據(jù)24小時內(nèi)未能書面確認或簽訂補充協(xié)議,乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨。
3、 甲方如未能按合同規(guī)定要求將配筋單及貨款同時送達,乙方有權(quán)拒絕接受配筋單及加工任務(wù)。
4、 由于甲方清料人員不能及時清料,致使配送工作無法正常進行,所造成的工期延誤,責任由甲方承擔,同時工期順延。
5、 甲方如未能按合同規(guī)定時間付款,逾期乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨,并向甲方按每延期一日收取至貨物發(fā)出之日起計算每天3元/噸違約金。
6、 乙方未能在甲方計劃工期內(nèi)將成型鋼筋送至施工現(xiàn)場,甲方應(yīng)按當日該批送達數(shù)量以50元/噸扣除乙方應(yīng)承擔的違約責任。
十一、爭議:
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生爭議或糾紛,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果,雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它:
1、 本合同簽訂時,甲、乙雙方需相互提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件、企業(yè)法人代碼復印件、資質(zhì)證書復印件、法人授權(quán)委托書原件、工程項目施工合同原件等相關(guān)法律文件,并注明相關(guān)文件的授權(quán)使用范圍。
2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規(guī)定)致使合同無法正常履行時,雙方應(yīng)另行協(xié)商。
3、 合同附件為本合同有效文件組成部分。
十三、本合同一式肆份,即正本、副本各兩份,甲、乙雙方各執(zhí)正本、副本壹份,具有同等法律效力。
十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經(jīng)合法授權(quán)人簽字后生效。
十五、本合同未盡事宜,執(zhí)行《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定。
本合同變更條款及內(nèi)容(銷售部門填寫):
甲方(蓋章):________________ 乙方(蓋章):_________________
法定代表人:________________ 法定代表人:_________________
委托代理人:________________ 委托代理人:_________________
聯(lián)系電話:__________________ 聯(lián)系電話:___________________
公司地址:____________________ 公司地址:_____________________
簽訂日期:_____________________ 簽訂日期:_______________________
簽訂地點:_____________________
簽訂承攬合同的注意事項:
一、定作物
1、原材料的消耗定額問題:
若是定作人提供原材料的,為了防止承攬人在工作中浪費定作人的原材料,可以在簽訂合同時規(guī)定承攬人使用原材料的消耗定額。要求承攬人本著經(jīng)濟節(jié)約原則使用原材料,如果超過原材料消耗定額的應(yīng)承擔相應(yīng)責任。
2、定作物樣品的封存保管問題:
若存在定作物樣品的,樣品應(yīng)進行封存并當場由承攬人和定作人確認后簽字。此外,樣品的保管問題一般是定作人提供的樣品一般由承攬人保管,承攬人提供的樣品一般由定作人保管。因此,在簽訂合同時要規(guī)定保管人保管義務(wù),并要求若保管不當造成損失或丟失的應(yīng)承擔相應(yīng)責任。
3、定作物的后期保證問題:
因有些定作物無法在檢驗當時就發(fā)現(xiàn)問題,所以定作人可以在合同中規(guī)定在一段期限內(nèi)承攬人要保證定作物的質(zhì)量合格問題,除了是因定作人使用、保管不當造成定作物存在問題以外,承攬人應(yīng)負責定作物的無償修復或更換。此外,質(zhì)量缺陷造成定作人損失的,承攬人還應(yīng)負賠償責任。
二、支付款
1、定金條款的規(guī)定:
在簽訂合同時,當事人若采用定金的擔保方式的,定金數(shù)額一般以合同總額的20%為限,且交付時間要在承攬人進行加工定作之前。同時規(guī)定,若是承攬人違反合同時,應(yīng)雙倍返還定作人定金;若是定作人違反合同時,承攬人不返還定金。
2、關(guān)于結(jié)算方式應(yīng)注意:
結(jié)算方式是指價金和其它費用的清結(jié)方式,包括現(xiàn)金結(jié)算和轉(zhuǎn)帳結(jié)算兩種。要注意,除了國家允許使用現(xiàn)金履行義務(wù)的以外,承攬合同的結(jié)算必須通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。
三、關(guān)于合同中提交定作物的規(guī)定
1、提交期限問題:
在約定定作物提取日期時應(yīng)注意計算定作人必要的途中時間;
2、提前或延期提交問題:
合同中應(yīng)規(guī)定若是定作人或者承攬人要求提前或延期提交定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
關(guān)于加工承攬合同 篇26
買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標的物的所有權(quán)于買受人,買受人支付價款的合同。加工承攬合同,是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復制合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設(shè)備、技術(shù)、材料和勞力,應(yīng)定作人的特殊要求制作成品,定作人接受成品并支付報酬的合同。定作合同與買賣合同經(jīng)常被混淆。
一、買賣合同與承攬合同的區(qū)分標準。
法律之所以區(qū)分各種有名合同,并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規(guī)定,原因在于立法者對各種契約關(guān)系中的利益關(guān)注程度不同。首先,從實體法即《_____》的規(guī)定來看,雖然二者具有相似性,但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區(qū)別:比如_____規(guī)定定作人對承攬人的工作有監(jiān)督、檢查權(quán),定作人有單方改變定作方案的權(quán)利,有單方要求承攬人停止加工行為的權(quán)利,承攬方未經(jīng)許可不得留存技術(shù)資料和復制品等。法律賦予定作人如此諸多的權(quán)利,也就是讓定作人控制整個加工過程,反過來也就是說,只有定作人控制整個加工過程的`合同,法律才確認其為承攬合同。從合同當事人的角度來解釋也就是說,只有在定作人有控制生產(chǎn)人生產(chǎn)過程、而相關(guān)商品生產(chǎn)人也同意定作人對自己的生產(chǎn)過程進行必要控制時,雙方才稱得上達成了“加工承攬”的合意。在現(xiàn)實中,即便有的合同作了諸如“留置權(quán)”的約定,但如果該合同中沒有定作方控制生產(chǎn)過程的意思表示,或者該合同明確排斥定作方對生產(chǎn)方的必要控制,則不論雙方在合同中如何約定留置權(quán),都不能認定雙方簽定的合同是承攬合同。 其次,從訴訟程序法來看。最高法在關(guān)于民事訴訟法的適用解釋中,明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地,做如此規(guī)定,是為了達到最大限度的查明案件真相的目的,即通過訴訟管轄權(quán)的制度構(gòu)建,使法院最大可能的接近案件主要事實的發(fā)生地,以方便辦案。這說明司法機關(guān)關(guān)注的也是承攬合同的加工過程,審查的重點也是加工過程中雙方當事人權(quán)利義務(wù)的行使和履行。從這一方面來看,說明法院系統(tǒng)亦認為注重加工過程約定的合同才是承攬合同,反過來解釋就是,不注重加工過程而只注重標的物交付和轉(zhuǎn)讓的合同的應(yīng)當是買賣合同。
由此可見,二者的區(qū)別關(guān)鍵在于:在承攬合同中,定作人注重的是對生產(chǎn)過程的控制和監(jiān)督;如果一個合同規(guī)定了定作人對生產(chǎn)過程的必要的控制權(quán),而且這些控制權(quán)顯然屬于該合同的重要部分,則該合同應(yīng)屬于承攬合同,反之則屬于買賣合同。
二、其他具體區(qū)別:
1、買賣合同以轉(zhuǎn)移所有權(quán)為目的,出賣人的主要義務(wù)是轉(zhuǎn)移標的物的所有權(quán);承攬合同以完成一定工作為目的,轉(zhuǎn)移標的物的所有權(quán)只是承攬人完成工作后的一項附隨義務(wù)。
2、在買賣合同中,雙方當事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對象都是一定的物;在承攬合同中,雙方當事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對象主要是一定的行為。
3、買賣合同的標的物是雙方約定的出賣人應(yīng)交付的物;承攬合同中的標的物只能是承攬人嚴格按照定作人的要求而完成的工作成果。
4、買賣合同的標的物可以是種類物,也可以是特定物;承攬合同的標的物是一種工作成果,這種工作成果是特定物,如有著特定的尺寸和功能。
5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前,隨時可以解除合同;而買賣合同的當事人并無此權(quán)利。
6、買賣合同中當事人可以約定自合同成立起標的物意外滅失的風險,可由買受人承擔,也可以由出賣人承擔。承攬合同中在工作完成前,只能由承攬人自己承擔工作物意外滅失的風險。 因此,實務(wù)中最重要的是審查該合同有無意在強調(diào)標的物的接受人對生產(chǎn)進行控制的內(nèi)容。比如審查合同有沒有約定標的物接受人享有材料選材或者生產(chǎn)過程的監(jiān)督檢查權(quán)、是不是享有單方設(shè)計變更權(quán)或終止定作權(quán)。這些約定不一定全部具備,但是必須能顯示出定作人對生產(chǎn)過程的必要控制,如果沒有體現(xiàn)對生產(chǎn)過程的控制,應(yīng)認定為買賣合同。反之則認定為承攬合同。
關(guān)于加工承攬合同 篇27
定作人:
簽訂地點:
承攬人:
簽訂時間:
第一條 加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
加工物規(guī)格計量、報酬、交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱、型號單位、單價金額合計
合計人民幣金額 (大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料規(guī)格
計量
數(shù)量質(zhì)量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條 加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求:
第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件:
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的`圖紙、技術(shù)要求不合理的,在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點:
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條 報酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫 )元。
第十四條 本合同解除的條件:
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任:
第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
。ㄒ唬┨峤恢俨梦瘑T會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條 其他約定事項:
定作人(章):
承攬人(章):
住所:
法定代表人:
居民身份證號碼:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:鑒(公)證機關(guān)(章)
賬號:
賬號:
經(jīng)辦人:
郵政編碼:
監(jiān)制部門:
印制單位:
關(guān)于加工承攬合同 篇28
甲方(承租方):
乙方(出租方):
甲方因_______需求,租用乙方演出器材設(shè)備,根據(jù)《_____》的有關(guān)規(guī)定,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 承攬甲方活動的項目
1、舞臺搭建和舞美設(shè)計布置;
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作;
3、活動所需設(shè)備和物品的運輸、裝卸;
4、活動現(xiàn)場的錄像。
第二條 租賃設(shè)備概況
設(shè)備的名稱:__________。
租賃用途:____________。
使用時間:_____年____月____日。
安裝時間:_____年____月____日____時。
安裝地點:___________________。
拆卸時間:_____年____月____日____時。
第三條 租賃設(shè)備的運輸與操作
租賃設(shè)備的進退場調(diào)試安裝、操作由乙方承擔。
第四條 租賃設(shè)備的使用及規(guī)定
1、合同期內(nèi),乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用,甲方下達合理、合法的演出設(shè)備使用任務(wù),乙方應(yīng)聽從指揮調(diào)遣,按甲方規(guī)定的時間,合同的標準保質(zhì)保量完成。
2、乙方應(yīng)根據(jù)演出的作息時間,合理安排設(shè)備的維修、保養(yǎng)(費用自負),確保演出正常使用。
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方自負。
4、甲方應(yīng)該積極配合乙方整理場地,提供電源,演出期間確保電路暢通,如發(fā)生事故,由甲方負責。
第五條 安全與治安
1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負責(由乙方造成的原因除外)。
2、夜間值班,甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。
第六條 合同金額及付款方式
1、合同總價款為人民幣_______元(大寫:人民幣:________整)。
2、合同簽訂當日,甲方支付乙方定金合同總額_________%,即人民幣_______元(大寫:人民幣:_________整)。余額演出_______個工作日結(jié)清。
第七條 雙方責任
1、乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工,甲方有權(quán)解除租賃合同乙方并承擔相應(yīng)的費用。
2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設(shè)備損壞乙方有權(quán)解除租賃合同甲方并承擔相應(yīng)的損失費用。
3、本著高度負責,長期合作的精神,乙方保證按合同約定的器材明細表及節(jié)目單進行演出并保證舞臺堅固安全、音響演出效果。
4、乙方如有器材變動,應(yīng)提前三天通知甲方并征得甲方同意。
第八條 其他
1、對本合同內(nèi)容的任何修改、補充或變更須采用書面形式,經(jīng)雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。
2、本合同履行中,雙方如有爭議,可協(xié)商解決,協(xié)商不成可提交_________委員會_____。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效,合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
4、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方(簽章):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
銀行賬號:
委托代理人(簽章):
_______年_____月______日
乙方(簽章):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
銀行賬號:
委托代理人(簽章):
_______年_____月______日
關(guān)于加工承攬合同 篇29
合同編號:_________
定作人:______簽訂地點:_________
承攬人:______簽訂時間:__年__月__日
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
加工物|規(guī)格|計量||報酬|交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱|型號|單位||單價|金額|合計
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料|規(guī)格|計量
數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額
名稱|型號|單位
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求:
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條報酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交_____________委員會_____;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條其他約定事項:
定作人|承攬人|鑒(公)證意見:
定作人(章):承攬人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(guān)(章)
賬號:賬號:經(jīng)辦人:
編碼:編碼:_______年_______月_______日
監(jiān)制部門:印制單位:
關(guān)于加工承攬合同 篇30
承攬方:_________地址:_______郵編:__________電話:_________法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方:_________地址:_______郵編:__________電話:_________法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點:
1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:_____________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:_________________________________________
第十一條其他:
1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應(yīng)當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的.千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
6、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
7、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
8、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
9、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
2、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
3、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
4、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
5、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
6、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_________份,交_________(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方(蓋章):_________承攬方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________代表人(簽字):_________
地址:_________地址:_________
電話:_________電話:_________
開戶銀行:_________開戶銀行:_________
帳號:_________帳號:_________
_________年____月____日_________年____月____日
關(guān)于加工承攬合同 篇31
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品 名│ 規(guī)格(長,寬,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺 │130X40X90 │ 件 │ 120│ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺 │180X100X95 │ 件 │ 10 │其中不│
│ │ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺 │180X100X95 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架 │180X40X200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │180X80X200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │180X50X200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù).
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
關(guān)于加工承攬合同 篇32
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質(zhì)量要求:
__________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:
1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。
2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3,定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。
第五條價款或酬金:
。▋r款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:
1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目的,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點:
1,交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:
第九條運輸辦法及費用負擔:
第十條結(jié)算方式及期限:
第十一條其他:
1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的`,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日