承攬合同模板集錦（通用16篇）
承攬合同模板集錦 篇1
甲方：______________
乙方：______________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、工程概況
1.裝飾施工地點：
2.住房構：房型房廳套，施工面積平方米。
3.裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。
4.承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。
5.工期：自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
二、工程價款及算的約定
1.工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報價單。
2.工程款付款方式按下列方式支付：
(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金，第二次付款時扣除
(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價50%合計_________元
(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_________元
(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價10%合計_________元
(5)工程保修期兩年。工程款全部清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關于材料供應的約定
1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的.材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
四、關于工程質量及驗收的約定
1.本工程執(zhí)行DBJ08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、DB31/T30–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.本工程由________方設計施工方案。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。
5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
6.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。
五、有關安全生產和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
六、其它事項
1、甲方應在開工前，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協(xié)調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙乙方應予認可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重構及各種共用設備管線。
七、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方：______________乙方：______________
日期：______________日期：______________
承攬合同模板集錦 篇2
發(fā)包人：______（以下簡稱甲方）
承包人：______（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本裝修工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條：工程概況
1、工程名稱：營銷中心辦公室裝飾
2、工程地點：季華四路意美家衛(wèi)浴世界9棟4—6號
3、工程范圍：室內裝修（見預算清單）
4、工程承包方式：本工程采用半包工包料方式承包（參見附件清單，部分地、墻磚未在預算內）
5、工程造價：
（1）工程預算總造價為￥160100，00元，大寫人民幣：壹拾陸萬零壹佰元整。
（2）本工程總造價依據(jù)工程設計施工圖紙及設計變更、現(xiàn)場簽證。
第二條：工程期限
1、經(jīng)甲、乙雙方商定：本工程合同工期為30天（日歷），具體開竣工時間以甲、乙雙方簽訂的裝修合同為準。
2、本工程在施工過程中，如遇甲方原因或不可抗力的情況，可順延工期。
第三條：工程施工準備與雙方責任
1、甲方責任：
（1）開工前甲方協(xié)商各方面的關系，辦妥進場手續(xù)，甲方承擔進場手續(xù)費用。
（2）組織好設計交底及圖紙核對會審工作。
（3）委托白建華為甲方代表，實行工程質量、進度監(jiān)理，代表甲方處理工程日常事宜。
（4）做好甲方提供材料及設備的供應，落實建設資金，按期撥付工程預付款，辦理現(xiàn)場簽證，竣工驗收。
2、乙方責任：
（1）開工前組織有關人員熟悉施工圖紙和設計資料，編制施工圖預算和施工組織計劃，制定施工總計劃進度。
（2）做好施工準備工作，組織好人員及材料設備的進場、采購、供應和管理。
（3）嚴格按施工圖與說明書施工，確保工程質量，按合同規(guī)定的時間如期完工和交付，并承擔雙方約定的維修保養(yǎng)協(xié)議相關規(guī)定。人為損壞的修理由責任方負責，并承擔費用。
第四條：工程價款及支付
1、本工程合同預算以施工圖及施工方案的工作量為依據(jù)編制。
2、由物業(yè)收取的管理配合、裝修押金等相關費用，由甲方支付。
3、支付采取按工程進度分段付款方式。
（1）水電等隱蔽工程完工時付合同價20%，計￥32020元（叁萬貳仟零貳拾元整）；
（2）木工及隔斷工程完工時付合同價40%，計￥64040元（陸萬肆仟零肆拾元整）；
（3）工程完工并通過甲方驗收合格后，付合同價35%，計￥56035（伍萬陸仟零叁拾伍元整）；
（4）留5%質保金在驗收合格半年后，無質量問題一次性付清。
工程變更項目款項于雙方確認，付完此款項方可施工增加工程。
第五條：施工質量與設計變更
1、堅持按圖施工，發(fā)現(xiàn)設計有錯誤或嚴重不合理，乙方應通知甲方后，甲方應在三天內發(fā)出變更設計文件。
2、遇到重要及復雜的隱蔽工程內容，乙方應通知甲方共同驗收。
第六條：工程竣工驗收及結算
1、乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗收。
2、甲方應在接到驗收通知組織驗收并在驗收后出具工程驗收證明。
3、工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用，應視為甲方已確認工程合格，若使用后發(fā)現(xiàn)質量問題，由甲方承擔責任。
4、乙方于工程竣工后，提供一年的免費維修服務，但不包含人為原因造成的.損壞部分。
第七條：工程安全生產、文明施工
1、乙方必須認真貫徹安全生產、文明施工的規(guī)章制度，做好安全生產、文明施工，嚴格遵守安全操作規(guī)程。因乙方人員野蠻施工而引起的事故。責任和費用均由乙方負擔。與甲方無關。
第八條：工程處罰及仲裁
1、按本工程合同工期拖延一天，按工程總造價的千分之五進行處罰，工期處罰待本工程竣工后一次結清。若因一方違約，由違約方承擔合同價的30%的違約金。
2、甲方拖延結算及付款，按國家現(xiàn)行有關規(guī)定執(zhí)行。
第九條：附則
1、本合同未盡事宜，雙方及時協(xié)商增補條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
3、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收交付后保修期滿，工程價款結清自動終止。
4、本合同有效附件。
（一）乙方提供平面圖紙；
（二）工程預算書；
甲方（蓋章）：______
代理人：______
______年______月______日
乙方（蓋章）：______
代理人：______
______年______月______日
承攬合同模板集錦 篇3
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________ 。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________ 種承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________ 元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整，大寫金額： 圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限 日，時間自 起至 日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。
3. 未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6. 嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下：
付款時間
付款百分比
金額
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現(xiàn)裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式 份，
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)： 承攬單位(乙方)：
代表人： 代表人：
承攬合同模板集錦 篇4
承攬方（乙方）：
代表人：
職務：
電話：
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，共同遵守執(zhí)行。
一、甲方供應原材料：
原材料：
規(guī)格：
單位：
數(shù)量：
日期：
成品單位耗用量：
二、乙方完成產品情況：
品種：
規(guī)格：
單位：
數(shù)量：
加工費：單價 金額
三、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密：
四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法：
五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法：
六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：
七、貨款及費用結算辦法及期限：
八、本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
承攬合同模板集錦 篇5
承攬合同（條款）
定作方：_______（簡稱甲方）
承攬方：_______（簡稱乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
┌─────┬──────┬───┬───┬───┬─────────┐
│品名或項目│ 規(guī)格、型號 │ 單位 │ 數(shù)量 │ 單價 │ 價款或酬金（元） │
├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤
│ ││ │ │ │ │
├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤
│ ││ │ │ │ │
├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤
│ ││ │ │ │ │
├─────┴──────┴───┴───┴───┴─────────┤
│金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 │
└──────────────────────────────────┘
1。產品的質量、包裝、加工方法：
2。原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質量：
3。履行的期限、地點和方式：
4。驗收標準和方法：
5。結算方式：
6。違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
（2）定作方的'違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值___%的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7。雙方約定的其它條款：
8。以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
9。本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10。本合同一式___份，正本雙方各執(zhí)____份，副本送工商行政管理局所存查。
11。本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12。本合同簽訂日期：____年__月__日
定作方：_____ 承攬方：_____
法定代表人：_____ 法定代表人：____
開戶銀行：______ 開戶銀行：_____
帳號：_______帳號：_______
____年__月__日
承攬合同模板集錦 篇6
委托方：
承擔方：
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條 廣告承攬要求
1、項目(媒介)：
2 、廣告內容及有關證件的名稱、編號：承攬方應按《廣告法》規(guī)定，認真審查上述證件。委托方提供虛假的證件，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。
3、發(fā)布地點或形式：
4、顏色：
5、規(guī)格或材料：
6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期：
7、其他要求：
第二條 費用及支付辦法
1、費用：
類別
單價
數(shù)量
金額
備注
設計、制作費
發(fā) 布 費
代 理 費
合計金額(大寫)
2、結算方式和期限：
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權拒付廣告費。
第三條 驗收方式及時間
第四條 違約責任
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的 %，向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費的 %，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的 支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條 合同爭議解決方式：
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第 種方式處理：
1、提交 仲裁委員會仲裁
2、依法向人民法院起訴。
第六條 雙方商定的其他事項：
第七條 附則
1、本合同附件 ，名稱 。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本 份。
3、本合同有效期：自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委托方： 承攬方：
承攬合同模板集錦 篇7
甲方：
乙方：
根據(jù)〈〈中華人民共和國合同法〉〉及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲乙雙方充分協(xié)商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。
第一條工程概況
1、工程地址： 。
2、承包方式：采取包工包料的方式。
3、工期： 天（日歷 天）。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的第二天計算工期,開工日期為20xx年11月22日。
第二條甲方責任，權利和義務
1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。
2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。
3、做好乙方開工現(xiàn)場準備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、電，并承擔相關費用。
4、根據(jù)乙方要求及時做好工程驗收工作。
第三條乙方責任、權利和義務
1、指派項目責任人，按合同及規(guī)范要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務。
2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定；嚴格按甲方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄；參加竣工驗收，編制工程結算。
第四條工程項目
1、振升平開窗，雙層鋼化中空玻璃，單價420元/m2×81 m2=34020元（大寫：叁萬肆仟零貳拾元）
2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，45×100的鋁材做骨架，單價860元/ m2×46.5 m2=39990元
（大寫：叁萬玖仟玖佰玖拾元）
3、上海雙雄銅門廠，單價12800元/ m2×4.7 m2=60160元（大寫：陸萬零壹佰陸拾元）樣式如圖40-01所示。
4、隱形防盜網(wǎng)，單價150元/ m2×54 m2=8100元
5、推拉門：單價560元/ m2×35.3 m2=19768元
6、陽光房，45×75方管做骨架，8mm厚鋼化玻璃，單價450元/ m2×37 m2=16650元
7、衛(wèi)浴門，1080元/條×5條=5400元
8、室內門，2880元/條×9條=25920元
9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價1280元/ m×65.8 m=84224元
第五條工程質量及驗收
1、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時間內未能組織驗收，則視為驗收認可。
3、在成品或半成品未辦理驗收移交手續(xù)前，甲方不得提前使用，如提前使用可視同該部分驗收認可合格。
4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。
第六條付款方式
合同總金額：（大寫）貳拾玖萬肆仟貳佰叁拾貳元
（小寫）
1、乙方完成1.2.3項的工程時，由甲方支付80%的工程款。
2、乙方完成所有的工程經(jīng)甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，
余下5%作為保證金6個月后再支付。
第七條 本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字之日起生效；
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
承攬合同模板集錦 篇8
定作人：
承攬人：
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
甲方(定作人)： ____________ 乙方(承攬人)： ____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權利義務關系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 定作物情況(如定作物為工程類，可另行表述或附件，寫為見合同附件一)
1.1 品名：(應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替 )
1.2 規(guī)格：(應寫明定作物具體的規(guī)格型號)
1.3 數(shù)量：(具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位 )
1.4 備注：(如無內容，在空格處劃線)
第二條 合同價款
2.1 合同價款總額：(應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種)
2.2 付款方式：(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3 付款時間：(寫明年、月、日)
第三條 加工成品質量要求及技術標準：
3.1 質量要求：(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業(yè)標準，必須要寫全稱)
3.2 技術標準：(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))
3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：(注：可以另設合同附件，寫明見合同附件二)
4.3 定作人于 年 月 日之前提供原材料。(注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后 日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條 技術資料、圖紙的提供
5.1 定作人負責提供技術資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人。
5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術資料和復制品。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準：(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收)
6.2 驗收方法：(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：(寫明具體時間年、月、日)
6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：(寫明詳細地址)
6.5 驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物,在使用后 日內發(fā)現(xiàn)質量缺陷，定作人有權要求退換，并視為質量不符合約定。
6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發(fā)生爭議時,以 (寫明檢驗機構) 對定作物質量的認定為準。
第七條 交(提)定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間： (寫明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點： (寫明詳細地址不可省略)
7.2 雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間： (如選擇了7.1，則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點： (如選擇了7.1，則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔：
8.1 包裝要求：(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
8.2 費用負擔：(寫明包裝費用由哪方承擔 )
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式： (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2 運輸費用由 (如無內容，在空格處劃線)承擔。
第十條 定作物的保修
10.1 定作物保修期：(如保修期從何時起到何時止 )
10.2 在保修期內承攬人免費提供保修服務。
第十一條 定金及預付款
11.1 定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：(大、小寫兩種形式填寫)
11.2 定作人向承攬人交付定金的時間：(寫明年、月、日)
11.3 定作人向承攬人交付預付款的數(shù)額：(大、小寫兩種形式填寫)
11.4 定作人向承攬人交付預付款的時間：(寫明年、月、日)
第十二條 承攬人的違約責任：
12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經(jīng)過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2 交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
12.4 逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的 ____________%的違約金。
12.5 未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
12.6 不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的________________%的違約金。
12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9 擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10 承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金 元。
12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失，由承攬人承擔。
12.12 其它違約責任： _______________
第十三條 定作人的違約責任：
13.1未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權在催告滿30天后解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4 超過合同約定期限領取定作物的,定作人應承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
13.5 超過合同約定日期付款且未通知承攬人協(xié)商寬限期事宜的，每逾期一日按逾期付款額的萬分之 向承攬人支付違約金，直至付清時止。
13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.8 其它違約責任： ____________
第十四條 不可抗力
14.1 在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失。
14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
第十五條 爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成按下列第____種方式解決(只能選擇一種)：
1. 提交_______________仲裁委員會仲裁;
2. 依法向_______________人民法院起訴。
第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十七條 本合同一式 份，定作人執(zhí) 份，承攬人執(zhí) 份。
第十八條 合同未盡事宜雙方共同協(xié)商達成補充協(xié)議。
定作人： (公章) 承攬人： (公章) 住所： 住所： 法定代表人或 法定代表人或
委托代理人： 委托代理人： 電話： 電話： 傳真： 傳真： 開戶銀行： 開戶銀行： 賬號： 賬號 郵政編碼： 郵政編碼：
合同簽訂時間： 年 月 日
承攬合同模板集錦 篇9
項目名稱：________________________________
委托方（甲方）__________________________
研究開發(fā)方（乙方）______________________
填寫說明
一、“合同登記編號”的填寫方法：
二、技術開發(fā)合同是指當事人之間就新技術、新工藝和新工藝的新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同。技術開發(fā)合同包括委托開發(fā)合同的合作開發(fā)合同。
三、計劃內項目應填寫國務院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市、地、市（縣）級計劃，不屬于上述計劃的項目此欄劃（/）表示。
四、標的技術的內容、形式：
包括開發(fā)項目應達到的技術經(jīng)濟指標、開發(fā)目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數(shù)量。提交開發(fā)成果可采取下列形式：
1.產品設計、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術文件；
2.磁盤、磁帶、計算機軟件；
3.動物或植物新品種、微生物菌種；
4.樣品、樣機；
5.成套技術設備。
五、研究開發(fā)計劃：
包括當事人各方實施開發(fā)項目的階段進度，各個階段要解決的技術問題，達到的目標和完成的期限等。
六、技術情報資料的保密：
包括當事人各方情報和資料保密義務的內容、期限和泄漏技術秘密應承擔的責任。雙方可以約定，不論本合同是否變更、解除、終止，本條款均有效。
七、其他：
合同如果是通過中介機構介紹簽訂的，應將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當事人約定定金、財產抵押及擔保的，應將給付定金、財產抵押及擔保手續(xù)的復印件作為本合同的附件。
八、委托代理人簽訂本合同書時，應出具委托證書。
九、本合同書中，凡是當事人約定認為無需填寫的條款，在該條款填寫的空白處劃（/）表示。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，合同雙方就___________________項目的.技術開發(fā)（該項目屬_________計劃），________經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、標的技術的內容、形式和要求：
________________________________________
二、應達到的技術指標和參數(shù)：
________________________________________
三、研究開發(fā)計劃：
________________________________________
四、研究開發(fā)經(jīng)費、報酬及其支付或結算方式：
（一）研究開發(fā)經(jīng)費是指完成本項研究開發(fā)工作所需的成本；報酬是指本項目開發(fā)成果的使用費和研究開發(fā)人員的科研補貼。
本項目研究開發(fā)經(jīng)費及報酬：___________元
其中：甲方提供____元，乙方提供____元。
如開發(fā)成本實報實銷，雙方約定如下：
（二）經(jīng)費和報酬支付方式及時限（采用以下____種方式）
①一次總付：____________元，時間：________________
②分期支付：____________元，時間：________________
____________元，時間：________________
③按利潤________%提成，期限：________________
④按銷售額____%提成，期限：________________
⑤其他方式：______________________________________
五、利用研究開發(fā)經(jīng)費購置的設備、器材、資料的財產權屬
__________________________________________________
六、履行的期限、地點和方式
本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________（地點）履行。本合同的履行方式：________________________________
七、技術情報和資料的保密
__________________________________________________
八、技術協(xié)作和技術指導的內容
__________________________________________________
九、風險責任的承擔
在履行本合同的過程中，確因在現(xiàn)有水平和條件下難以克服的技術困難，導致研究開發(fā)部分或全部失敗所造成的損失，風險責任由________承擔。（1、乙方；2、雙方；3、雙方另行商定）經(jīng)約定，風險責任甲方承擔____%，乙方承擔____%.
本項目風險責任確認的方式為：______________________________
十、技術成果的歸屬和分享
（一）專利申請權：________________________________________
（二）非專利技術成果的使用權、轉讓權：______________________________
十一、驗收的標準和方式
研究開發(fā)所完成的成果，達到了本合同第二條所列技術指標，按____標準，采用_____方式驗收，由_____方出具技術項目驗收證明。
十二、違約金或者損失賠償額的計算方法
違反本合同約定，違約方應當按《中華人民共和國合同法》規(guī)定承擔違約責任。
（一）違反本合同第____條約定，______方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：____________________
（二）違反本合同第____條約定，______方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：____________________
十三、爭議的解決方法
在本合同履行過程發(fā)生爭議，雙方應當協(xié)商解決，也可以請求________進行調解。
雙方不愿協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成的，雙方商定，采用以下第（____）種方式解決。
甲方：______________乙方：______________
日期：______________日期：______________
承攬合同模板集錦 篇10
發(fā)包人：佛山海兒康智能衛(wèi)浴有限公司 （以下簡稱甲方）
承包人： （以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本裝修工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條：工程概況
1. 工程名稱：營銷中心辦公室裝飾
2. 工程地點：季華四路意美家衛(wèi)浴世界9棟4-6號
3. 工程范圍：室內裝修（見預算清單）
4. 工程承包方式：本工程采用半包工包料方式承包（參見附件清單，部分地、墻磚未在預算內）
5. 工程造價：
（1） 工程預算總造價為￥160100,00元，大寫人民幣：壹拾陸萬零壹佰元整。
（2） 本工程總造價依據(jù)工程設計施工圖紙及設計變更、現(xiàn)場簽證。
第二條：工程期限
1、 經(jīng)甲、乙雙方商定：本工程合同工期為30天（日歷），具體開竣工時間以甲、乙雙方簽訂的裝修合同為準。
2、 本工程在施工過程中，如遇甲方原因或不可抗力的情況，可順延工期。
第三條：工程施工準備與雙方責任
1.甲方責任：
（1） 開工前甲方協(xié)商各方面的關系，辦妥進場手續(xù)，甲方承擔進場手續(xù)費用。
（2） 組織好設計交底及圖紙核對會審工作。
（3） 委托白建華為甲方代表，實行工程質量、進度監(jiān)理，代表甲方處理工程日常事宜。
（4） 做好甲方提供材料及設備的供應，落實建設資金，按期撥付工程預付款，辦理現(xiàn)場簽證，竣工驗收。
2.乙方責任：
（1） 開工前組織有關人員熟悉施工圖紙和設計資料，編制施工圖預算和施工組織計劃，制定施工總計劃進度。
（2） 做好施工準備工作，組織好人員及材料設備的進場、采購、供應和管理。
（3） 嚴格按施工圖與說明書施工，確保工程質量，按合同規(guī)定的時間如期完工和交付，并承擔雙方約定的維修保養(yǎng)協(xié)議相關規(guī)定。人為損壞的修理由責任方負責，并承擔費用。
第四條：工程價款及支付
1. 本工程合同預算以施工圖及施工方案的工作量為依據(jù)編制。
2. 由物業(yè)收取的管理配合、裝修押金等相關費用，由甲方支付。
3. 支付采取按工程進度分段付款方式。
（1）水電等隱蔽工程完工時付合同價20%，計￥32020元（叁萬貳仟零貳拾元整）；
（2）木工及隔斷工程完工時付合同價40%，計￥64040元（陸萬肆仟零肆拾元整）；
（3）工程完工并通過甲方驗收合格后，付合同價35%，計￥56035（伍萬陸仟零叁拾伍元整）；
（4）留5%質保金在驗收合格半年后，無質量問題一次性付清。
工程變更項目款項于雙方確認，付完此款項方可施工增加工程。
第五條：施工質量與設計變更
1.堅持按圖施工，發(fā)現(xiàn)設計有錯誤或嚴重不合理，乙方應通知甲方后，甲方應在三天內發(fā)出變更設計文件。
2.遇到重要及復雜的隱蔽工程內容，乙方應通知甲方共同驗收。
第六條：工程竣工驗收及結算
1.乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗收。
2.甲方應在接到驗收通知組織驗收并在驗收后出具工程驗收證明。
3.工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用，應視為甲方已確認工程合格，若使用后發(fā)現(xiàn)質量問題，由甲方承擔責任。
4.乙方于工程竣工后，提供一年的.免費維修服務，但不包含人為原因造成的損壞部分。
第七條：工程安全生產、文明施工
1.乙方必須認真貫徹安全生產、文明施工的規(guī)章制度，做好安全生產、文明施工，嚴格遵守安全操作規(guī)程。因乙方人員野蠻施工而引起的事故。責任和費用均由乙方負擔。與甲方無關。
第八條：工程處罰及仲裁
1.按本工程合同工期拖延一天，按工程總造價的千分之五進行處罰，工期處罰待本工程竣工后一次結清。若因一方違約，由違約方承擔合同價的30%的違約金。
2.甲方拖延結算及付款，按國家現(xiàn)行有關規(guī)定執(zhí)行。
第九條：附則
1.本合同未盡事宜，雙方及時協(xié)商增補條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
3.本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收交付后保修期滿，工程價款結清自動終止。
4.本合同有效附件。
（一）乙方提供平面圖紙；
（二）工程預算書；
甲方（蓋章）：
代理人：
年月日 ： 代理人： 年月日 乙方（蓋章）
承攬合同模板集錦 篇11
甲方(定作人)： 簽訂地點： 乙方(承攬人)： 簽訂時間： 年 月 日
根據(jù)中華人民共和國合同同法的有關規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第二條 驗收標準和方法及提出異議期限： 第三條 乙方(承攬人)對質量負責的期限及條件： 第四條 甲方(定作人)提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求： 第五條 甲方(定作人)向乙方(承攬人)提供下列材料： 第六條 甲方(定作人)(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交凡第三人完成的工作是：
第七條 工作成果驗收期限： 第八條 交貨地點、方式： 第九條 運輸方式及到達站港和費用負擔： 第十條 結算方式及期限： 第十一條 合同生效： 第十二條 因甲方(定作人)原因解除承攬合同應及時書面通知乙方(承攬人)，造成乙方(承攬人)損失的應賠償損失。
第十三條 甲方(定作人)未向乙方(承攬人)支付報酬或材料費的，乙方(承攬人)(是/否)可以留置工作成果。
第十四條 違約責任： 第十五條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按法律規(guī)定執(zhí)行。
第十六條 其他約定事項：
甲方：乙方：年月日：
承攬合同范文二
簽訂日期：________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
貨款共計人民幣(大寫)：___________
1.質量標準：___________
2.交貨(運輸)辦法及地點：________
3.質量檢驗及驗收辦法：_________
4.包裝要求及費用負擔：__________
5.結算辦法及期限：_____________
6.原材料供應辦法：____________
7.其他：_______________
違約責任：
第一點：甲方承擔
(1)變更產品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失____
(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
(8)其他___________
第二點：乙方承擔
(1)產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數(shù)補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他：____________
本合同一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方：______
乙方：________
法定代表人：_______
電話：________ 地址：________ 開戶銀行：_____ 帳號：________
承攬合同模板集錦 篇12
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）
本合同甲方委托乙方承攬 項目，雙方經(jīng)過平等協(xié)商，在真實、充分地表達各自意愿的基礎上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，達成如下協(xié)議，并由雙方共同恪守。
第一條、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
1.1乙方帶料
第二條、質量要求、技術標準
執(zhí)行 。
第三條、乙方對質量負責期限
驗收合格后免費保修12個月。
第四條、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
4.1乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方；甲方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。
4.2乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)甲方許可不得留存技術資料和復制品。
4.3甲方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。
第五條、驗收標準、方式
5.1按照合同規(guī)定的質量要求，技術標準、圖紙和樣品作為驗收標準。
5.2甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
5.3當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第六條、履行的期限
年 月 日至 年 月 日。
第七條、結算方式
驗收合格后 日內支付總價款的95%，余款保修期滿后如無質量問題一次付清。
第八條、違約責任
8.1乙方違約責任
8.1.1未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
8.1.2交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應賠償甲方因此造成的損失。
8.1.3未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
8.1.4逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的0.3%償付違約金。未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
8.1.5不能交付定作物或不能完成工作的’，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值30%的違約金。
8.1.6異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
8.1.7實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8.1.8由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付甲方因此造成的損失。
8.1.9未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調換、補齊的，由乙方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
8.1.10擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
8.1.11乙方在甲方的工作場地，設備設施上進行工作時，應當遵守有關的操作規(guī)程，不允許毀壞甲方的設施設備，對工作中出現(xiàn)的安全事故由乙方自己負責，甲方不負任何責任。
8.2甲方違約責任
8.2.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
8.2.2中途廢止合同，屬乙方提供原村料的，償付乙方的未履行部分價款總值10 %的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的5 %違約金。
8.2.3無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失。
第九條、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
第十條、糾紛的處理
本合同履行過程中甲、乙雙方發(fā)生爭議時，雙方應協(xié)商解決。若協(xié)商不成，按以下1種方式解決：
1、向人民法院提起訴訟。
2、向 仲裁委員會申請仲裁。
3、提交內部法律糾紛調解處理委員會調解處理。
第十一條、廉潔條款
雙方嚴格按照廉潔從業(yè)的有關規(guī)定，認真履行廉潔從業(yè)義務。
第十二條、其他
12.1乙方親自完成約定的工作。除另有約定外，乙方應當以自己的設備技術和勞動完成主要工作。乙方將工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作向甲方負責，未經(jīng)甲方同意的，甲方可以解除合同。
12.2本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
12.3本合同一式肆份，甲方執(zhí)叁份，乙方執(zhí)壹份。具有同等法律效力。
甲方 乙方
單位名稱（章）： 單位名稱（章）：
住所： 住所：
法定代表人（負責人）： 法定代表人（負責人）：
委托代理人： 委托代理人：
聯(lián)系人： 聯(lián)系人：
電話： 電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
郵政編碼： 郵政編碼：
承攬合同模板集錦 篇13
甲方：
乙方：
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方把永新縣大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務承攬給乙方，雙方達成如下協(xié)議：
一、甲方把大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務承攬給乙方，泥工部分包括該建筑的所有磚結構的建筑任務，所有墻的內外粗粉刷任務，乙方在施工過程中所需材料甲方只負責運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場，上料、拌料等所有任務由乙方負責。
二、乙方在施工過程中，甲方提供生產工具、水、電接通。
三、質量要求：乙方必須按照該工程的建筑設計圖進行施工，同時也要達到承包方的質量要求，如果出現(xiàn)工程質量問題，乙方返工工資甲方概不負責。
四、該工程的單價計算方法：按照該工程的建筑每層的平面面積相加總面積乘以130元/平方米(，其中主體占60%，裝修占40%)，另加該建筑工程的屋頂也算一層的面積(包括屋頂?shù)纳w瓦任務)，此單價包括乙方的工人工資和乙方所有管理費用，乙方在施工過程中不能以任何理由追加工程款。
五、付款方式：乙方按照甲方的要求完成每一層的任務，甲方預付該層的80%的工程款，乙方把該工程如期全部完成，甲方在一個星期之內把余下的工程款全部付清。如果乙方中途退場，甲方拒付余下工程款。
六、工程期限：甲、乙雙方簽訂合同之日起三個月之內完工。
七、乙方在施工過程中，甲方必須積極配合乙方，其中包括乙方在施工過程中的所需材料，乙方必須至少兩天前通知甲方，甲方按照乙方的通知兩天之內必須運到施工現(xiàn)場，還有木工必須及時配合施工。
八、如果不是不可抗力的原因造成該工程不能如期完成，如果是甲方的原因造成延期，甲方補償乙方該工程泥工部分的總工程款的5%，如果是乙方的原因造成工程延期，甲方將扣除乙方的該工程的總工程泥工部分款的5%。甲、乙雙方在施工過程中，如果其中一方?jīng)]有積極配合的情況下，當時雙方將要及時通知對方并且記錄下，雙方確認生效。
九、乙方在施工過程中，必須節(jié)約建筑材料。
十、乙方在施工過程中，必須注意安全，帶好安全帽，大小安全事故，甲方概不負責。
此合同一式貳份，雙方簽字生效。
甲方： 乙方：
年 月 日
承攬合同模板集錦 篇14
定作方：
法定代表人： 職務：
地址：
承攬方：
法定代表人： 職務：
地址：
因定作方需要向其客戶 供應本合同所列貨物，因此委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第二條 質量要求
第三條 原材料的提供
1、 由定作方提供;
2、 由承攬方提供;
3、如承攬方認為定作方提供的原材料不合格，應在收到原材料后 天內提出書面異議，并協(xié)商解決辦法，如承攬方?jīng)]有在該期限內提出書面異議的，視為原材料合格。
第四條 原材料的損耗比例
1、承攬方在加工過程中的原材料損耗不得超過 %;
2、若原材料損耗超過 %，則超過部分，承攬方應按照定作方購買原材料的價格，對定作方全額進行賠償。
第五條 剩余原材料的處理
1、加工完成后，承攬方應將剩余原材料返還給定作方;
2、若定作方提出繼續(xù)加工的要求，則需按本合同確定價格，向承攬方支付額外的加工報酬。
第六條 技術資料，圖紙
1、定作方應當在 年 月 日之前將技術資料，圖紙等提供給承攬方;
2、上述技術資料、圖紙是鑒定貨物是否符合質量要求的標準之一。
第七條 價款支付方式
1、承攬方應在定作方付款前開具相應的增值稅專用發(fā)票給定作方;
2、定作方在收到貨物并檢驗合格后 天內支付 %貨款;若定作方客戶在 年 月 日
第八條 貨物的交付
1、交貨地點：承攬方應在 年 月 日前，將貨物運輸至定作方指定地點進行交貨;
2、運費承擔：由承攬方承擔貨物的運輸費用;
3、指定時間：定作方應于 年 月 日之前將交貨地點和收貨人告知承攬方。
第九條 貨物的檢驗
1、按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為檢驗標準;
2、驗貨時間和地點為 ;
3、貨物質量不合格，如果可以在交貨期內返修完畢，則由承攬方返修;如果不能在交貨期內返修完畢，則承攬方應承擔質量不合格的相應違約責任;
4、如雙方無法就貨物的質量異議達成一致意見，可由雙方共同指定質量檢驗機構進行檢驗，如有一方不配合指定檢驗機構，則視為同意對方的質量異議。
第十條 定作方的違約責任
1、定作方可以中途解除合同或取消部分加工數(shù)量，但應向承攬方償付取消加工數(shù)量部分加工款 %的補償金，承攬方應歸還未加工部分原材料;
2、定作方逾期付款的，應根據(jù)逾期時間，按銀行同期貸款利率計算的利息向承攬方支付逾期付款的違約金;
第十一條 承攬方的違約責任
1、承攬方逾期交貨的，每逾期一天，應向定作方支付全部價款的 %的違約金;
2、承攬方逾期交貨超過 天，定作方有權解除本合同;若定作方解除本合同，則承攬方應返還定作方已付價款，按定作方采購價格向定作方全額補償原材料價款，并向定作方支付全部加工價款的 %的違約金;
3、若加工貨物的質量不符合合同約定，定作方可以向承攬方退回不合格貨物，承攬方應按定作方采購價格向定作方全額補償不合格部分貨物的原材料價款，向定作方全額返還不合格部分貨物加工價款，并支付不合格部分貨物加工價款的 %的違約金;
4、若貨物的質量不符合約定，定作方客戶向定作方索賠、扣除貨款或者解除合同，導致定作方損失的，不論定作方是否在貨物異議期內提出異議，承攬方都應向定作方補償該損失;
5、若承攬方逾期交貨，導致定作方應定作方客戶的要求而改變運輸方式的，則運輸方式改變之后的運費由承攬方承擔。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任。
第十三條 其他事項
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向定作方所在地人民法院起訴;
2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議內容和本合同如有沖突，以補充協(xié)議為準;
3、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份;
4、本合同附件和本合同具有同等法律效力。
定作方(蓋章)：_________ 承攬方(蓋章)：______ ___
傳真： 傳真： Email： Email： 電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
承攬合同模板集錦 篇15
甲 方：上海睿優(yōu)環(huán)保工程技術有限公司 乙 方：上海易樂環(huán)保工程技術有限公司
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)，甲、乙雙方在平等、自 愿的基礎上協(xié)商一致，就乙方承攬甲方的污水處理工程(以下簡稱工程)的有關 事宜，達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況 1、工程地點：
2、工程期限：收到預付款后30天完工
3、乙方承攬甲方污水處理裝置工程，乙方負責提供污水處理裝置的運輸、安裝、通電(平臺至污水處理裝置的電源線及通電)、調試，并積極提供甲方辦理污水排水證所需的油水分離設備資料，甲方負責(4米2.5米)基礎平臺一座、380V電纜一根(從裝配配電柜至基礎平臺)、原隔油池的改造。
第二條 甲方工作
1、甲方負責合同履行中對進度進行監(jiān)督檢查，辦理工程驗收、變更登記手續(xù)和 其它事宜;
2、工程施工安裝前的準備工作【見設計方案中的(六、新增設備及土建改造) 】; 3、甲方應及時指派專人負責項目實施的協(xié)調工作，負責配合工程安裝、運行調 試、試驗數(shù)據(jù)記錄及確認等工作：
4、甲方應為乙方人員進出現(xiàn)場及工作提供方便;
5、乙方提供的技術資料，甲方應予保密，除與本工程使用、維修等相關用途外，未經(jīng)乙方同意，甲方不得提供給第三方參考或轉讓給第三方使用。
第三條 乙方工作
1、乙方對本合同規(guī)定的服務范圍的工程的如期完成、質量和售后服務等負責; 2、對甲方提供的全部資料，未經(jīng)甲方同意，不得向第三方提供或用于本項目以外的同類工程;
3、乙方應指派專人負責項目實施的協(xié)調工作。并有義務提供甲方辦理污水排水證所需的乙方能提供的油水分離相關資料;
4、乙方自行全面負責工程中乙方所有人員的安全，并嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程;
5、乙方進入廠區(qū)施工前，必須與甲方簽定外包單位安全協(xié)議書，按甲方要求提供相應的資質證書，特殊工種人員必須持證上崗;
6、進入甲方廠區(qū)施工，乙方必須遵守甲方的廠紀廠規(guī)，不得私自動用水電;
7、在水質水量正常的情況下(詳見方案)，乙方必須保證甲方的污水(油污水) 經(jīng)過污水裝置處理后能符合上海市污水排放標準即含油20mg/l;
8、工程竣工后，將產品說明書、操作規(guī)程交給甲方，并負責為甲方操作人員提 供2天的培訓。
第四條 工程價格
1、工程價格為人民幣金額(大寫)：壹拾萬圓整 (小寫)：￥10萬元 2、工程價格含稅并提供服務性建筑安裝行業(yè)統(tǒng)一發(fā)票; 3、工程價格包括運輸費; 4、本工程價格不含項目監(jiān)測費;
5、本合同規(guī)定的范圍之外增加的內容或因甲方原因引起的變更而增加的費用， 乙方另行收費。具體費用由甲乙雙方另行商定。
第五條 付款方式
1、甲方于合同簽訂后的一周內向乙方支付工程價格的50%(RMB:5萬元)的貨款作為預付款;
2、工程設備按雙方同意的到貨計劃到貨后一周內向乙方支付工程價格的30%(RMB：3萬元)的貨款;
3、工程安裝完畢，并調試合格后一周內向乙方支付工程價格的15%(RMB:1.5萬元)的貨款;
4、合同5%作為質保金，質保滿一年后一周內，向乙方支付工程價格的5%(RMB:0.5萬元)的貨款。
5、乙方戶名：上海易樂環(huán)保工程技術有限公司 乙方開戶銀行：建行上海遵義路支行 乙方帳戶：
第六條 保修、保質期限工程竣工驗收后，乙方對安裝的工程質量負責保修一年，在保修期間，確因設備或安裝責任造成的管道漏水、堵塞等質量事故，應由乙方負責維修，并承擔全部修理費用。
2、質保期滿后，污水處理裝置發(fā)生技術問題和質量故障，乙方有義務提供技術咨詢和幫助。
第七條 違約責任
本合同生效后甲乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條就不得擅自變更或解除合同。
第八條 人力不可抗拒事故
乙方不負責任何由于人力不可抗拒事故所引致或造成之工期延遲，此人力不可抗拒事故包括在生產、裝船或運輸過程中可能發(fā)生的天災人禍，如水災、火災、罷工、民變、暴亂、戰(zhàn)爭等。
第九條 爭議的解決
甲乙雙方對執(zhí)行本合同發(fā)生意見分歧時，應友好協(xié)商解決。如協(xié)商仍不能解決時，雙方可向人民法院起訴。
第十條 其他規(guī)定
1、技術附件(設計方案)和本合同具有同等法律效力;
2、合同生效：本合同由雙方法人代表或授權代表簽字并加蓋合同章后即生效， 供貨期按合同簽訂收到預付款日算起。
3、合同正本一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：上海睿優(yōu)環(huán)保工程技術有限公司
法人代表或其授權代表(簽字)年 月 日
乙方：上海易樂環(huán)保工程技術有限公司
法人代表或其授權代表(簽字)年 月 日
承攬合同模板集錦 篇16
合同編號：
委托方：
承攬方：
簽訂日期：
依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條 廣告播出要求。
1.1 廣告內容及證件：
1.2 播出頻道和時間：
1.3 制作形式：
1.4 廣告長度：
1.5 播出形式：
1.6 播出日期：
第二條 廣告費及支付方法。
2.1 廣告費
2.2 支付方法及時間：
2.3 承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權拒付廣告費。
第三條 違約責任
3.1 委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費 %的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的 償付違約金。
3.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費 %的違約金，不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的 償付違約金。
3.3 其它違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條 糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第( )項規(guī)定辦理。
1. 向 地經(jīng)濟合同仲裁機關申請仲裁;
2. 向 地人民法院起訴。
第五條 雙方商定的其他事項。
第六條 附則。
6.1 本合同附件 件，名稱：
6.2 本合同有效期：自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方
單位名稱(蓋章)
法定代表人：
承 攬 方
單位名稱(蓋章)