建材安裝承攬合同（精選3篇）

建材安裝承攬合同 篇1

　　發包方：_________(以下簡稱甲方)

　　承包方：_________(以下簡稱乙方)

　　根據《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，就_________工程勞務作業承包事項協商一致，簽訂本勞務作業承包合同，雙方共同遵照執行。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：_________

　　2、工程地點：_________

　　3、承包方式：__________________

　　4、承包范圍及內容：___________________________

　　二、工程工期

　　1、本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，總日歷天數_______天。

　　2、乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。

　　3、因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。

　　三、承包價款及支付方式

　　1、承包價款按建筑面積每平方米_________元計算，總承包價款暫定為_________元。

　　(1)1#樓：5137、92O__________________元/O=_________元。

　　(2)2#樓：4770、42O__________________元/O=_________元。

　　(3)3#樓：5607、36O__________________元/O=_________元。

　　2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。

　　3、支付方式：甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款，具體支付日期及數額由甲方確定，工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的80%，剩余20%的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。

　　四、工程質量標準及驗收

　　乙方所承包工程范圍內的工程質量必須達到

　　五、材料供應及質量要求

　　應由甲方所提供的材料，甲方需按進度要求保質保量供應，但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃，否則由此造成的損失由乙方承擔。

　　六、雙方責任和權利

　　(一)甲方的責任和權利

　　1、甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。

　　2、甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。

　　3、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。

　　4、乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本合同，并要求乙方隨時退場。

　　5、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。

　　6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸，由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用，并辦理領用簽證手續，若丟失損壞，均由乙方照價賠償。

　　(二)乙方責任和權利

　　1、遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、_____等工作。

　　2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃)，合理組織，科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。

　　3、乙方的.技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，特殊工種必須有特種作業操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。

　　4、服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。

　　5、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。

　　6、按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。

　　7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會_____并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。

　　8、為其施工人配備必要的_____和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。

　　9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。

　　10、乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。

　　七、違約責任：

　　1、本協議一經簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。

　　2、乙方應未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。

　　3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工，如因質量未能達到驗收標準的，乙方按承包的總面積_________每平米5元向甲方承擔違約責任。如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。

　　4、乙方對施工預料應采取措施及時清底回收利用，不得浪費，否則乙方應按以上材料款的30%向甲方承擔違約責任。

　　5、由于甲方原因導致乙方無法再進行施工，乙方有權要求甲方賠償損失，結算清所完成的工程費用，并退還保證金，要求退場終止合同。

　　6、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經濟損失的，由甲方承擔相應的賠償責任。

　　八、爭議的解決方式：

　　甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議，可自行協商解決，協商不成的，可向該工程所在地_________法院提起訴訟。

　　九、合同的效力

　　本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。

　　十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。

　　十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。

　　甲方(簽字/蓋章)：_________

　　代表人：_________

　　身份證號：_________

　　聯系方式：_________

　　乙方：(簽字/蓋章)：_________

　　代表人：_________

　　身份證號：_________

　　聯系方式：_________

　　_____年_____月_____日

建材安裝承攬合同 篇2

　　定作方：_____________________

　　承攬方：_____________________身份證號碼：_____________________

　　聯系電話：_____________________

　　關于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報酬事宜，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶(或公司)，承攬方承諾自己具有國家強制規定的安裝器械的相應資質。

　　第二條承攬標的：潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。

　　第三條承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械后，于定作方指定的期限內將器械運輸并安裝到指定的地方，經驗收合格后支付相應的報酬。

　　第四條承攬選擇：定作方在完成器械銷售后，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務，若承攬方答復不能完成安裝任務時，定作方可另行通知第三方完成安裝任務。

　　第五條安裝、交通工具：安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質。

　　第六條承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝，不能對器械以及定作方客戶(即器械購買方)的其它物件產生損壞，若有損壞應按市場價進行賠償。

　　第七條承攬方在安裝過程中發現器械有質量問題的，應當在發現之時起24小時內向定作方更換同等型號的器械;如未及時更換，定作方有權不支付報酬，承攬方還應賠償給定作方造成的損失。

　　第八條驗收標準：承攬方應按照器械的說明書合理地進行安裝，并以通過定作方客戶的驗收合格為準。

　　第九條報酬組成及標準：具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素，雙方另行協商。

　　第十條報酬結算：承攬方完成安裝并通過驗收合格后，即可向定作方結算相應的報酬。

　　第十一條其它約定：

　　1、本合同為繼續性合同，適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務;不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務。

　　2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，定作方不承擔賠償責任。雙方確認：定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。

　　3、承攬方應當以自己的設備、技術和勞力，完成安裝任務，未經定作方同意，不得將安裝安裝任務交由第三人完成。

　　4、承攬方得以定作方未支付報酬為由，對定作方的器械進行留置。

　　5、合同在履行過程中發生爭議時，雙方應協商解決，協商不成時，任何一方均可向______________________區人民法院訴訟解決。

　　6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字(蓋章)后生效。

　　定作方(簽字或蓋章)：______________________

　　承攬方(簽字摁印)：______________________

　　簽訂日期：______________________

建材安裝承攬合同 篇3

　　根據雙方友好合作的前提下，雙方就_______所屬車輛，車牌號為：_______，車型為：_______的移動電視安裝服務達成以下協議：

　　一、設備名稱及報價

　　1.設備名稱規格詳細內容及報價見附件一《設備報價清單》。

　　報價為：_______人民幣

　　2.報價包括設備、運輸交通、安裝、售后服務(含設備之外的各種輔助性附件費用)及各種稅費等。

　　3.設備安裝前，乙方經過甲方認可后可以根據工程實際需要調整設備的規格和數量。若相應調整的設備與使用設備規格型號相同，則按照報價清單相應調整，若相應調整的設備與使用設備規格型號不同，則設備的單價另行協商。

　　二、 付款方式和條件

　　移動電視設備安裝完成，經過驗收合格后年_______月_______日

　　驗收日期：_______年_______月_______日

　　三、 質量技術保證

　　乙方提供的設備必須是全新(包括零部件)的設備。乙方保證所提供的設備為原廠產品和已經經過測試實踐，并保證其在正常操作環境下的長期服務質量和穩定性能。

　　四、售后服務

　　1.乙方對所提供的設備及安裝服務質量實行三包，免費保修期自設備安裝驗收合格之日起一年。

　　2.保修期內，如設備出現故障，乙方在接到甲方通知后，需在6個小時內到達現場勘查情況。如果故障責任在甲方，乙方應友好協助甲方排除故障，相關費用由甲方承擔。維修所需增加的設備可由乙方協助提供，甲方承擔設備費用;如果故障責任在乙方，則發生的一切費用由乙方承擔。

　　3.保修期滿后，乙方有義務繼續對設備進行維護，合理收取甲方費用。

　　五、仲裁

　　1.對于在執行本協議時發生的或與本協議有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決。如經協商仍未達成一致，則該爭議應提交深圳仲裁委員會仲裁。因設備的質量問題發生爭議，由國家和市政府指定的技術單位進行質量鑒定，該鑒定結果是終局的，供需雙方應當接受。

　　2.除非雙方另有協議，否則雙方仍應按適當的程序繼續履行本協議內容。

　　甲方：___________________

　　授權代表簽字：___________

　　簽字日期：___年___月___日

　　乙方：___________________

　　授權代表簽字：___________

　　簽字日期：____年__月___日