承攬商品合同(通用3篇)
承攬商品合同 篇1
承攬方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
定作方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照
第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的.定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條
第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自________年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
________年____月____日
承攬商品合同 篇2
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
經甲乙雙方友好協商,依據我國《合同法》的有關規定以及其他相關法律規定,就甲方向乙方采購相關___________等小商品事宜約定如下:
一、采購產品情況:
1、品名____________,規格____________,數量____________,單價____________;
2、品名____________,規格____________,數量____________,單價____________;
3、品名____________,規格____________,數量____________,單價____________;
……
總金額(含稅價):人民幣________________________元整(小寫_______________________)。
二、樣品約定時間:
自本合同生效之日其______個工作日內,乙方負責按甲方要求制作__________樣品,經甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
三、交貨時間、地點及運費:
合同生效且_______%預付款到乙方賬戶、確認協議第一條中各拼命的尺碼數量后_______天內交貨(具體數量雙方那個協商去人以書面傳真或者電子郵件方式確認)。
四、質量要求及技術標準:
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術指標說明:
按國家興行業標準。
五、驗收標準、方法及期限:
以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符,應與收到貨物后_______個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實后,盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔:
乙方按其企業或行業標準提供包裝,費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限:
合同生效且受到乙方發票后______日內甲方支付總價款______%作為預付款,計人民幣__________________________,雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:
收款人:
開戶行:
賬號:
最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準,自甲方驗收合格之日起______日內,甲方一次支付其余貨款。
八、違約責任:
1、合同生效后合同一方單方解除合同的,合同一方有權要求違約一方支付總合同金額的._____%作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的,不能按時交貨的,由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式:
本合同在履行期間發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協調或者調解不成的,雙方當事人同意向____________________人民法院起訴。
十、本合同一式二份,甲方乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協議。
甲方:
乙方:
________年___月___日
承攬商品合同 篇3
需方:________(以下簡稱甲方)
供方:____________________(以下簡稱乙方)
甲乙雙方自愿本著誠信互惠原則,發展長期合作的關系并由甲方加盟店負責銷售乙方供應的商品(含包裝、說明、服務等)特立本合約書約定條款如下,謹供遵循。
第一條 商品質量
1.乙方所提供的商品應符合國家規定標準及法律、法令規定的標準,并提供國家有關職能部門核準的檢測報告或合格證書,乙方對所提供商品的安全質量負責,并承擔因質量問題的引起的一切法律責任,以及賠償甲方所有損失(含商譽損失)。
2.乙方保證所提供之商品具有合法的授權生產或銷售。如商品屬侵犯商品專利權、商標專利權、商標專用權等知識產權或屬于假冒偽劣商品,而引起的一切法律責任及經濟損失,完全由乙方承擔責任損失,并負擔訂單金額之20倍賠償甲方的商譽損失 。
3.乙方提供商品若有保質期,則須依以下允許收貨的期限送貨,否則有權拒收商品。
保質期限 :____________________________
允許收貨期限(距生產日):__________________
保質期限:____________________________
允許收貨期限(距生產日):__________________
備注:
(1)進口商品本36個月作24個月,24個月作18個月,18個月作12個月,12個月作9個月。
(2)不在此保質期內的商品按保質期限短的日期要求驗收。
第二條 商品價格
1.乙方以報價單扣率后的價格提供給甲方,(保證提供的商品是全市正常的最低價),如發現______有一家商家以低于乙方給聯盟供應價銷售的,甲方有權扣除差額部分或拒付貨款。如商品進貨價格有任何變動,乙方應于一個月前以書面形式通知,(或臨時的促銷活動也應提前書面形式通知)甲乙雙方協商新的價格。雙方就價格及生效日期達成以前,甲方將依照原有進貨價格付款(調低進價時不在此限)。如乙方提供的商品進價、售價、以及甲方要求包裝形式的包裝費,運送到訂單上指定地點的運費等一切費用。
2.價格經雙方議定后,乙方在60天內不得調高商品價格(價格若調整,應提前以書面形式通知并與甲方協商價格)。
第三條 商業賄賂之禁止協議書
1.被發現乙方以任何形式的商業賄賂甲方加盟店或員工(如回扣、招待、娛樂、購房、就業旅游、饋贈、購物折扣,及其它一切甲方加盟店或員工個人或少數人,以物質上任何形式的受益行為,皆視為商業賄賂),甲方有權單方面終止雙方之所有商品合作關系,并凍結所有應支付帳款扣除,或由法院訴請乙方賠償甲方之名譽權及其他一切損失,如情節嚴重涉及刑事,則提交司法部門對乙方依法處理。
2.乙方對甲方任何加盟店或員工個人要求任何形式的不當利益應予拒絕,并主動提供相關證據。
第四條 商品之交付
1.到貨日是以甲方發出訂單日期起算________天內送甲方倉庫(或訂單上指定的地點)。
2.乙方如有交貨延誤,每延遲一天,應按進貨金額的____%計算違約金。
3.乙方如在促銷商品或海報期間,發生短交品數量,必須賠償甲方________元的形象及業績損失。
4.乙方出貨應用甲方統一收貨單及加蓋公章(廠商已規范電腦打印出貨單,須經甲方財會部門審核同意),否則,拒絕收貨或無法正常核算而造成的付款延遲由已方負責。
5.商品包裝外須印有國際條碼標簽的相關費用,否則該貨予以拒收,并罰款________元,用于補償營業損失。
第五條 商品檢驗
甲方或指定受領商品者權在商品的生產地或目的地檢驗商品,若商品有瑕疵或未符合品質的要求,甲方有權商品退回乙方修復或更換,亦可取消訂單或暫停訂單未交間開具退貸通知單予乙方,乙方不得有異議,并于通知之日起五天內領回該項退貨商品,如乙方未能于約定時間領回,該退貨商品得由甲方全權處理,因此而產生的費用與損失由乙方負擔,甲方并有權從貨款款中扣除。
第六條 法律遵守
乙方保證其商品不得違反中華人民共和國,及任何其他國家或地區之法律規定,尤其更應該遵守中華人民共和國下列之法律規定:以及其他有關法律、法規、規章、制度和國家專業部門或主要管理機關所頒布的有關規定。乙方若未遵守以上的法律及規定而造成甲方有所損失時,乙方應負全部法律責任,并賠償甲方及第三者的損失。
第七條 貸款支付
1.原乙方的客戶貨款由乙方自行與各超市自行結算,與聯盟總部無關。如遇糾紛可委托聯盟總部協調。新開發產品按下列方式運轉!
2.商品交付期自上月的____日至該月的____日為商品交付計算準日(注:基準后____天稱之為月結____天),乙方交付之數量以交付并經甲方驗收合格的商品數量為準。
3.乙方應在商品交付期后提交商品清單核算,并在付款條件所定支付期____天前向甲方財會部門提供交付商品及數量的增值稅發票。乙方如未在此支付期前提交增值稅發票,或提交錯誤增值稅發票,造成甲方核算不及時,該貸款可延至下次支付期支付。
4.甲方應按所定付款期按時支付,付款期以所定支付期后____-____天內支付。
5.支付匯票,電匯收取手續費____元。
6.交易條件及付款條件以附表協議或場內促銷為準。
第八條 例明
1.如供應商更換職員,應立即書面通知甲方,如未立即告知造成損失、費用由供應商承擔。
2.如乙方的公司,地址、電話、資料等如有更改,乙方立即書面通知對方,否則乙方承擔損失責任。
3.本合同經雙方簽字并加蓋公章后開始生效。
4.乙方收到甲方定單不可超量交貨、少量交貨、更不可超條碼交貨,甲方有權退回乙方多的部分。若出現損失由乙方全部負責。
第九條 退貨、商品陳列
1.商品包裝不整、殘缺、到期乙方無條件接受退貨,甲方人為破損除外,并從貨款中扣除,貸款不足以上扣款,乙方對此應補足部分,乙方對此表示同意。
2.商品上架后兩個月連續2次為該分類中排名最后則撤下貨架,且不退還一切費用。
第十條 其他條款
1.乙方必須提供必要的證件,如營業執照、稅務記證、衛生許可證、產品檢驗證等。
2.因供應商品造成甲方稅務方面損失,乙方必須負責賠償。
3.一旦經甲方驗手合格后,商品所有權即歸屬甲方,但乙方擁有債權。
4.本合同一經簽定即發生法律效力(廠商報價單﹑促銷協議﹑訂貨單據具有法律效力)。未經協商,任何一方不得擅自變更或解除合同。如確有必要變更或解除,應提前30天以書面形式送達通知對方。解除合同后,其有關商品質量的相關條款,乙方同意負責。
5.經乙方確認后的訂單,無論交貨口是合同終止前或后,乙方應約定交貨,否則按商品交貨違約賠償損失。交貨品種﹑數量以甲方發出的訂單為準。
6.甲、乙雙方簽訂合同后,甲方將認定乙方為應產品獨家供應商,沒有特殊情況不得接受其它供應商提供的相同品牌、規格的商品。
7.在執行過程中若有爭議,應先協商方式解決,如協商不成,雙方都同意在甲方所在地的人民法院訴訟解決。
8.本合同正文共五頁,一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日