承攬合同范本（通用22篇）

承攬合同范本 篇1

　　承攬方(乙方)：

　　代表人：

　　職務：

　　電話：

　　經雙方協商，簽定本加工承攬合同，共同遵守執行。

　　一、甲方供應原材料：

　　原材料：

　　規格：

　　單位：

　　數量：

　　日期：

　　成品單位耗用量：

　　二、乙方完成產品情況：

　　品種：

　　規格：

　　單位：

　　數量：

　　加工費：單價　　　　　金額

　　三、技術資料、圖紙提供辦法及保密：

　　四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法：

　　五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法：

　　六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：

　　七、貨款及費用結算辦法及期限：

　　八、本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　簽訂時間：

承攬合同范本 篇2

　　經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同，共同信守。

　　一、 甲方提供原料情況：

　　品(材料)名：

　　規格型號：

　　單位：

　　數量：

　　單價：

　　金額：

　　交貨日期：

　　超欠幅度%：

　　供應辦法：

　　二、乙方加工產品的義務

　　1. 質量標準：

　　2. 質量檢驗及驗收辦法：

　　3. 包裝要求及費用負擔：

　　4. 交貨(運輸)辦法及地點：

　　5. 貨款共計人民幣(大寫)：

　　6. 結算辦法及期限：

　　7. 其他：

　　三、違約責任：

　　第一點：甲方的違約責任

　　(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應負責賠償乙方損失。

　　(2)中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值　　%的違約金。

　　(3)自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之　　的違約金。

　　(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

　　(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

　　(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

　　(8)其他。

　　第二點：乙方承擔的違約責任

　　(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。

　　(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值　　%的違約金。

　　(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

　　(4)未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

　　(5)不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

　　(6)產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　(7)未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的，應負責賠償。

　　(8)其他：

　　本合同一式　　　 份。有效期自請填寫有效起始時間　　　　到請填寫有效終止時間　　　　　　止。

　　甲方：請填寫定作方　　　　　　　　乙方：請填寫承攬方

　　法定代表人：　　　　　　　　　　　法定代表人：

　　電話：填寫定作方辦公電話　　　　　電話：填寫承攬方辦公電話

　　地址：填寫定作方住所　　　　　　　地址：填寫承攬方住所

　　開戶銀行：填寫定作方開戶銀行　　　開戶銀行：填寫承攬方開戶銀行

　　賬號：填寫定作方賬號　　　　　　　賬號：填寫承攬方賬號

承攬合同范本 篇3

　　發包方：________________________ 　　法定代表人：____________________

　　承包方：________________________

　　法定代表人：____________________

　　雙方根據________________________，經協商簽訂本合同。

　　一、承包形式為上交利潤遞增包干。

　　二、承包期限自___年___月___日起至___年___月___日止，共___年。

　　三、上交利潤數額

　　1.承包方上交利潤包干基數為

　　2.承包方按_______遞增_______%比例上交利潤。

　　3.承包方上交利潤時間按___計算，即___年___月交___元;___年___月交___元;___年___月交___元;___年___月交___元;___年___月交___元。

　　四、企業留利分配

　　┌───────┬───────┬───────┬───────┐

　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│

　　│　項　目　　　│生產發展基金%│福利基金%　　│獎勵基金%　　│

　　├───────┼───────┼───────┼───────┤

　　│　企業留利　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│

　　└───────┴───────┴───────┴───────┘

　　五、國家指令性產品供應計劃和生產計劃

　　六、主要經濟技術指標

　　1.__________年末固定資產原值_____萬元，承包期間固定資產增值總額為_____萬元，其中_____年_____萬元;_____年_____萬元;_____年_____萬元;_____年_____萬元;_____年_____萬元。

　　2.國家資產的維護____________________;設備完好率達到_____%;固定資產凈值率_____%。

　　閑置資產處理辦法____________________

　　3.新產品開發______項，主要新產品是____________________。

　　4.承包期間技術改造投資總額______元;______年為______元;______年為______元;______年為______元。

　　5.產品質量要求_______________________________________。

　　6.主要物資能源消耗指標________________________________。

　　7.安全生產和雙保指標__________________________________。

　　8.出口創匯指標_______________________________________。

　　9.產值指標___________________________________________。

　　10.人均上交利潤______________________________________。

　　七、貸款歸還，承包前的債權債務處理：_______________________。

　　八、雙方權利和義務

　　(一)發包方：

　　1.應按承包合同規定，監督企業管理好資產，監督企業依法經營，照章納稅，履行合同;做好指導、協調、服務工作。

　　2.對承包方因經營管理不善，在_____時間內完不成上交利潤_____%，或嚴重違法經營______________________的，發包方會同有關部門核查后，可依法定程序解除承包合同或者更換經營者。

　　3.按合同規定兌現獎罰條款。

　　4.______________________。

　　(二)承包方：

　　1.承包方的經營者_______是企業在承包期間內的法定代表人，對企業的生產經營管理活動負有全面責任，按照《中華人民共和國全民所有制工業企業法》第45條規定行使職權。

　　2.在國家法律、政策、計劃允許的范圍內，承包方有權建立以經營者為首的生產經營管理系統。

　　3.承包方必須遵守國家法律，執行國家政策和計劃，完成合同規定的各項指標和任務，維護國家、企業和職工的合法權益，正確處理企業內部的分配關系。

　　4.承包方完成或超額完成承包指標時，分別下列情況，對企業經營者進行獎勵：

　　(1)__________________________。

　　(2)__________________________。

　　(3)__________________________。

　　5.承包方完不成承包指標時，分別下列情況，對企業經營者進行處罰：

　　(1)___________________________________________________。

　　(2)___________________________________________________。

　　(3)___________________________________________________。

　　6._____________________________________________________。

　　九、違約責任

　　1.發包方違約或非法干預，給承包方造成經濟損失，相應調整當年上交利潤或延長承包期限。

　　2.承包方完不成上交利潤指標，除由經營者和其他負責人按合同規定賠償外，不足部分以企業資金補足。

　　3._______________________________________________。

　　十、爭議的解決方式

　　因本合同發生爭議時，雙方應協商解決，協商不成時，以下列第_____種方式解決：

　　1.向_____經濟合同仲裁委員會申請仲裁：

　　2.向_____法院起訴。

　　十一、雙方約定的其他事項

　　十二、本合同自_____起生效。合同正本一式兩分，發包方、承包方各執一份，副本一式_____份，分送_____，_____，_____。

　　發包方：(蓋章)__________________　　　　　　　承包方：(蓋章)__________________

　　法定代表人：(蓋章)__________________　　　　　法定代表人：(蓋章) ______________

　　┌──────────────────────────────────┐

　　│　鑒(公)證意見_____　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　│　　　　　經辦人_____　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鑒(公)證機關(章)　│

　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　___年___月___日　　│

　　└──────────────────────────────────┘

　　簽約日期：_____年_____月_____日

　　簽約地點：──────────

承攬合同范本 篇4

　　承 攬 合 同 范本

　　定作方：　　　　　　　合同編號：

　　承攬方：　　　　　　　簽訂地點：

　　簽訂時間： 　　年 　月　日

　　一、 項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注

　　項目名稱

　　任務量(工時)

　　酬 金

　　完成期限

　　備注

　　包干

　　工資/小時

　　合計人民幣金額(大寫)

　　(注：空格如不夠用，可以另接。)

　　二、 項目的內容及質量技術要求

　　三、 技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　四、 驗收標準、方法和期限

　　五、 結算方式及期限

　　六、 違約責任

　　七、 解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由〖CD＃4〗仲裁委員會仲裁(當事人雙方未在本合同中約定促裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)。

　　八、 雙方協商的其它條款

　　定作方

　　單位名稱(章)

　　單位地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　電報掛號：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　郵政編碼：

　　承攬方

　　單位名稱(章)

　　單位地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　電報掛號：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　郵政編碼：

　　鑒(公)證意見：

　　經辦人

　　鑒(公)證機關(章)

　　年 月 日

　　(注：除國家另有規定外，

　　鑒(公)證實行自愿原則)

　　有效期限： 　年 　月 　日至 　　年 　月 　日　　　　

　　監制部門：　　　　　　　　　印制單位：               

承攬合同范本 篇5

　　甲乙雙方經協商一致，訂立本合同，共同遵守。

　　一、甲方：

　　乙方：

　　二、具體條款

　　1、乙方自愿承攬甲方的沙子、石子的采購、運輸任務，保證做到保質、保量、價格公道，在執行中如因價格或運費等問題協商不成，甲方可單方隨時中止合同，乙方不得有任何異議。

　　2、乙方承攬甲方橋欄板等產品的運輸任務，并保證安全、及時運送，運費定價要合理，在執行中乙方不得隨意提高運費標準，甲方如有異議，可以隨時中止合同。

　　3、乙方在運送路途中出現的刑事、民事等一切問題均與甲方無關，乙方不得要求甲方承擔責任，如有較大貨損，乙方應按市值賠償。

　　4、如運送任務繁重，乙方應設法增加運力，但乙方如安排他人代為運送，均為乙方的單方行為，一切問題均與甲方無關。甲方如對乙方的安排有異議，亦可隨時叫停，乃至中止合同。

　　5、費用結算

　　(1)沙子、石子等原材料的費用(含運費)按市場行情進行結算。石子：元/車，沙子：/車，價格如有波動，應提前通知甲方，同意后方可執行。沙子、石子必須憑由甲方出具的有效票據，每 結算一次。

　　(2)甲方橋欄桿等產品的運費結算，每 結算一次。運費執行細則如下：

　　另：每車的回執收條，乙方應負責妥善保存，如有丟失，應及時找回;如因收條丟失而帶來的損失，乙方應酌情賠償。

　　6、另行約定內容

　　以上內容一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承攬合同范本 篇6

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　甲、 乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：

　　一、工程概況

　　1、甲方將 德惠超市馬邊店涂料、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。

　　2、分項工程單價： 1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3，墻紙粘貼：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

　　3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

　　4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為 18 天。

　　二、付款方式：

　　1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。

　　2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的 95 %，剩余 5% 為工程質保金，質保期為 6 個月。

　　三、甲方責任

　　1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。

　　2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量;

　　3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物;

　　4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠;

　　5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰;

　　6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

　　三、乙方責任

　　1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;

　　2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;

　　3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;

　　4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。

　　四、質量要求

　　1、嚴格按照甲方要求施工。

　　2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。

　　3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

　　4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

　　5、木制道具清水漆必須噴。

　　6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;

　　7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;

　　8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后3日內組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

　　五、安全施工與檢查

　　1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;

　　2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產生的其他一切費用;

　　3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

　　六、違約責任

　　1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金 20% ;

　　2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。

　　七、合同解除

　　1、合同履行完畢后，本合同自動解除;

　　2、合同履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本合同;

　　3、合同履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本合同無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。

　　八、合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式 2 份，甲乙雙方各執 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

　　甲方(簽章)： 乙方(手印)：

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 身份證號(復印件附后)

　　本合同簽約代表人： 電 話

承攬合同范本 篇7

　　承攬方：

　　代表人： 職務： 電話：

　　定作方：

　　地 址： 電話：

　　定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條 承攬項目概況

　　1.項目名稱：

　　2.項目地點：

　　3.項目內容：

　　4.建筑面積：

　　5.承攬方式：承攬方包工包料

　　6.工期: 本項目工期天，按甲方指定進場日期計算。

　　7.，共計：元

　　第二條 圖紙或技術資料

　　雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：

　　(1) 定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料一式二份，定作方、承攬方各執一份。

　　第三條 定作方義務 (1)負責向承攬方提供水、電。

　　(2)參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

　　第四條 承攬方義務

　　(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;

　　(2) 參加項目的竣工驗收。

　　第五條 項目變更

　　(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產

　　(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　第六條 確定變更合同價款及工期

　　(1) 發生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。

　　(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

　　第七條 材料的提供

　　(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;

　　第八條 質量標準

　　雙方約定本項目質量標準 ：

　　(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。

　　(2)所有圖紙設計符合國家規范要求

　　第九條 項目驗收和保修

　　(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。

　　(2) 第十條 合同價款支付方式

　　1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

　　(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即 元。

　　第十一條 違約責任

　　1. 承攬方的違約責任

　　(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。

　　(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。

　　2. 定作方的違約責任

　　(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;

　　(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;

　　(3)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。

　　第十二條 不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。 第十三條 合同爭議的解決方式

　　本合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成的，任意一方均可依法向管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第十四條 其他約定事項： 。 第十五條 附則

　　(1)本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同有同等效力。

　　(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執一份。具有同等法律

　　(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。

　　定作方： 承攬方：

　　代 表 人： 代 表 人：

　　聯系方式： 聯系方式：

　　年 月 日 年 月 日

承攬合同范本 篇8

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　經雙方友好協商，乙方將 部門牌、形象墻、門牌號、公司門口標志 交與甲方設計與制作。結合制作具體情況，根據《中華人民共和國廣告條例》、《廣告管理條例》簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、 廣告承攬要求：

　　1、項目名稱： 部門牌、形象墻、門牌號、公司門口志

　　2、廣告內容： 總經理室、副經理室、經理室、財務室(附圖紙)

　　3、規格或材料： 總經理室、副經理室、財務室規格：(20cm*35cm) 經理室規格：(25cm*30cm) 材料：

　　4、其他要求： 無

　　5、簽訂合同本日起至 20xx 年 月 日前制作完工，遇特殊原因延期。

　　二、付款方式：

　　1、在簽訂合同后三天內，乙方須交付報價單總額50%的定金。設計制作完成后，經乙方驗收合格，(乙方)將全款三天內一次性付清，不得拖欠。

　　2、執行合同中發生爭執，雙方通過友好協商解決，如協商不成，方可向當地人民法院起訴。

　　三、附則

　　1、如遇惡劣天氣和特殊情況順延工期。

　　2、本合同附件 件，名稱：

　　3、本合同正本一式兩份，雙方各一份，本合同有效期自雙方簽名生效之日起，至結清全部款項止。

　　4、甲乙雙方如遇其他事項另行商議，作為本合同的補充協議，并享有與本合同同等法律效力。

　　四、合同期： 年 月 日至 年 月 日止。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承攬合同范本 篇9

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　甲乙雙方，本著平等互利，協商一致的原則，簽訂貨物運輸承包經營合同書。

　　一、合同期限：自_____年___月____日起至_____年____月____日止。

　　甲方將己方工廠的物件的產品全權委托乙方承運，運輸方式為公路汽車運輸服務。

　　二、運費結算方式：

　　1、甲乙雙方商定，按以車裝實際拉運噸位， 元/噸結算貨物承運費，重量不得超出國家規定車載重量。

　　2、貨物安全達到目的地，憑隨車貨物單按月結算，結清并支付運費。

　　3、貨物到達指定目的地后，收貨人驗貨前，乙方保證甲方貨物數量不缺失，外觀完好無損壞，并辦理貨物簽收手續為交貨完畢。

　　4、甲方未按合同規定期限向乙方支付運輸費用，應向乙方按同期銀行貸款利率支付運費利息損失。

　　三、安全責任方

　　1、至簽訂本合同起，乙方一切安全將自行承擔。

　　2、乙方承包期間對所有承運貨物，車載人員負全部安全責任。若造成人員傷亡或承運貨物損失的，乙方承擔全部責任并負責賠償。

　　3、車輛保險、維修檢測、年檢保養、燃油材料、違章罰款、用費稅額、交通事故理賠及人員工資等所有費用均由乙方承擔。

　　四、甲、乙雙方的權力義務：

　　(一)甲方的權力義務：

　　1、甲方有權根據生產需要要求乙方貨物運輸到指定服務區;如甲方停工，停產等因素甲方有權暫停或終止合同。

　　2、甲方對乙方的服務質量，對發現的問題有權要求乙方進行整改。若乙方存在重大交通安全隱患問題、服務質量問題，以及車輛技術性能存在嚴重問題時，有權要求乙方停車整改或終止合同。

　　3、甲方委托乙方承運貨物事宜時，應明確承運貨物品名 、裝貨地點 ，聯系人 ，聯系方式 ，貨物到達地

　　4、甲方不得以隱瞞的形式委托乙方托運禁運物品，否則由此產生的責任由甲方承擔。

　　5、甲方有權獲知貨物在運輸途中的情況和預計到貨時間。

　　6、若乙方特殊情況不能及時為甲方辦理甲方貨運事宜，乙方應指派業務人員為代表，代表乙方為甲方辦理貨物承運的相關事宜。

　　7、在貨物送達收貨人之前，甲方有權隨時改變到貨地點及收貨人。 甲方有權對乙方及乙方代表和相關工作人員的工作提出意見、要求改進。

　　(二)乙方的權力義務：

　　1、乙方不能以市場運輸價格調整等任何因數，借故拖延，暫緩或是停止對甲方的運輸時間執行，若因特殊情況，貨物不能按預訂時間到達時，乙方應及時與甲方取得聯系，向甲方匯報并進行處理。若甲方調查中發現有不合實際的情況，有權做出處罰。

　　2、車輛保險(交強險、車損險、第三者責任險、車上人員乘坐險等附加險種)、維修檢測、過路停車、燃料及人員工資等所有費用由乙方承擔。

　　3、乙方必須協助甲方做好托運零單貨物、散件貨物等輔助材料的免費運輸。

　　4、每車裝貨完畢甲方向乙方提供裝貨重量、數量及貨物清單，乙方出據〈貨運單〉，一車一單(貨運單一式兩份，貨主一份，隨承運貨物車輛一份)，貨物安全到達憑〈貨物單〉交付貨物。

　　5、輸過程中，發生貨物丟失、破損，由乙方負責賠償。

　　6、甲乙雙方協議簽字生效后，任何一方不得擅自解除合同，相互遵守相關合同法，合同期間甲方不得以任何理由將貨物交付第三方承運。

　　五、其他約定：

　　1、因第三方責任發生交通事故造成甲方的貨物損失的，乙方應先賠償甲方損失后再向第三方追償事故的處理與賠償，由乙方與責任方按相關程序解決。

　　2、乙方出現駕駛員酒后駕車，由此影響甲方工作而造成的經濟損失，由乙方承擔賠償責任。

　　六、違約責任：

　　1、乙方運輸車輛若要長時間的維修或其他原因不能提供正常服務，乙方應提前告知甲方，雙方可協商解決，若沒有事先通知甲方影響運輸服務的，甲方有權暫停或終止合同。

　　2、甲、乙雙方違反合同有關條款約定并造成經濟損失的，責任方賠償對方全部經濟損失。

　　七、糾紛的解決方式：

　　本合同在履行過程中發生糾紛時，甲、乙雙方協商解決，協商不成時，則雙方可向合同簽訂地、合同履行地或被告所在地人民法院提起訴訟。合同的簽訂地在陽江市江城區。

　　八、附則：

　　1、本合同未盡事宜，雙方簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式兩份，其中甲方持一份，乙方持一份。

　　3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承攬合同范本 篇10

　　委托方(甲方) 承接方(乙方)

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點：____區____街____單元____室

　　二、形式結構：____層式 ____室____廳____廚____衛

　　三、工程項目：

　　1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80*80瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衛生間墻面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30*30瓷磚，要求平整;兩個陽臺地面鋪設30*30瓷磚，要求平整。

　　2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

　　五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

　　六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_____ ____元人民幣。

　　七、付款方式：為確保工程質量，暫扣500元押金， 年 4 月_ _日至 年 7 月 日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，

　　八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。 甲方： 乙方：

　　簽字(蓋章) 簽字(蓋章)

　　聯系電話： 聯系電話：

　　年 月 日 年 月 日

承攬合同范本 篇11

　　委托方： (以下簡稱甲方)

　　承攬方： (以下簡稱乙方)

　　根據〈〈中華人民共和國合同法〉〉第十五章關于承攬合同的規定，經過甲、乙雙方充分協商約定，由乙方承擔甲方的作業，并約定以下條款以便雙方共同遵守。

　　一、 承攬項目： 具體內容和要求：

　　二、數量(設計數量)：

　　三、質量標準：

　　四、價款

　　1、合同價款說明：生產成本按現時現地條件勞動定額執行

　　(一)輔助工資：按直接生產工人工資總額提取。

　　(二)附加費：(費率20%)

　　內容包括：1、承攬作業人員因工、非因工負傷、疾病的醫療費、就醫路費、住院費、補助費救濟費及因工、非因工死亡的喪葬費、撫恤費、補助費、救濟費。

　　2、承攬作業人員的直系親屬因疾病或死亡而發生的醫療費、住院費、就醫路費及喪葬費、補助費、救濟費。

　　3、承攬作業人員所有的福利方面和補助費。

　　4、承攬作業人員的旅差費、辦公費、簽證部門提取費。

　　5、承攬作業人員的勞動保護用品費、安全教育費和氣候變化等因素造成的停工工資。

　　6、不可遇見費及其他費。

　　五、承攬作業地點：

　　六、乙方承攬工作期限：自年月日起至年月日止。

　　七、驗收：

　　1、乙方應在甲方規定的時間內完成承攬工作，承攬工作完成后及時通知甲方驗收，甲方派人巡查后認為符合驗收條件時，組織相關部門進行驗收。

　　2、甲方應按照同行業的標準及本合同第三條規定的標準進行驗收。

　　3、甲方驗收合格后應向乙方出具驗收合格手續。

　　八、結算

　　1、甲方在出具驗收合格手續后與乙方進行結算。

　　2、結算的價款應以本合同第四條規定的單價和驗收手續確認的實際工作量為計算依據。

　　九、雙方的權利和義務

　　1、合同簽訂后甲方應告知乙方承攬工作區域的具體界限，并派出管理人員對乙方完成的作業成果定期檢驗。

　　2、甲方有權根據本行業驗收規范、質量標準和合同要求對乙方的履約情況進行監督檢查，發現作業大批量不合格時，有權要求乙方立即返工，嚴重違反相關規定的有權取消作業資格，并按照違反規定的程度追究責任。

　　3、甲方在乙方承攬的工作完成后，應按規定的時間及時進行驗收和結算。

　　4、乙方必須以自己的名義從事承攬工作，自行組織生產，自籌生產所需資金，自行招募、組織、管理人員;自帶生產工具、設備或畜力完成承攬勞務作業;自主決定其內部勞動組織、分配形式;自負盈虧，獨立承擔民事責任。

　　5、乙方應遵守林業政策、護林防火等方面的法律、法規，接受有關行政主管部門的檢查。如因乙方違反有關法律法規等規范性文件導致甲方受到有關行政管理部門經濟處罰的，由乙方承擔的該項損失。

　　6、乙方自行承擔安全設施、安全教育、勞動保護的安全生產責任。乙方及其雇傭人員在實施承攬勞務過程中，若發生人員傷亡和財產損失應及時處理，不得影響工期，發生的賠償、補償責任和費用由乙方自行承擔。

　　7、乙方自主安排工作計劃和進度，按期完成承攬工作任務。

　　十、違約責任

　　1、甲方逾期付款的，每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。

　　2、乙方逾期完成承攬工作的，每逾期一日向甲方支付合同價款支付千分之五的違約金。逾期15日甲方有權解除合同。

　　3、乙方勞務成果不合格的，應無償返工，因返工而造成超過合同規定工期的，應按照逾期完工承擔違約責任。

　　4、甲方擅自解除合同的，應向乙方賠償經濟損失。

　　5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的，甲方不予支付已經完工的工作價款，給甲方造成損失的應給予賠償。

　　十一、合同解除的條件

　　1、 雙方協商一致。

　　2、 發生不可抗力導致合同無法履行的。

　　3、 合同履行期限未滿，但根據乙方的現有工作進度和生產能力不可能在規定的期限內完成承攬任務，甲方有權提前解除合同，對乙方已有的工作成果進行適當補償，補償標準為已經完成工作量的60%。

　　十二、其他約定事項：

　　十三、本合同在執行過程中發生糾紛應協商解決，協商不成的，在泉陽林區人民法院提起訴訟。

　　十四、本合同經雙方簽字、蓋章并公證后生效，本合同一式五份，甲方保存三份、公證處、乙方各保存一份。

　　甲方簽字(蓋章)： 乙方簽字(蓋章)：

　　時 間： 時 間：

承攬合同范本 篇12

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、 乙雙方就甲乙有關建房事項，經充分協商，達成如下協議：

　　一、甲乙擬在建房八間六層，占地面積為米米(詳見設計圖紙，已交付乙方)，該建筑工程以下簡稱該工程。

　　二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方 按建筑面積計算，付款方式為：基礎建齊付%計元(大寫： )，一層建齊付%計元(大寫： )，二至三層建齊付%計元(大寫： )，四至五層建齊付%計元(大寫： )，結頂付%計元(大寫： )，內粉付%計元(大寫： )，外粉付%計元(大寫： )，完工付總款的%，驗收合格后，付總建筑面積的%，計元(大寫： )，其余款在二年內付清。

　　三、承攬方式：甲方提供建材，乙方按照甲方的設計圖紙和要求，規范施工。此工程采取包工不包料的形式，甲方負責施工所需的建筑材料，乙方負責施工的一切機具含龍門架、攪拌機、建筑模板、簿膜、鐵絲、元釘等。

　　四、房屋結構為柱基圈梁，一層為框架，二至六層為磚混結構，

　　建筑內外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日歷工期天，乙方須在承攬期限內完成施工任務，并驗收交付給甲方。

　　本合同自簽訂之日起計算。

　　五、乙方責任

　　1、 乙方嚴格按圖紙及建筑規范進行施工。

　　2、 未經甲方及設計人員的同意，不得隨意改變圖紙及施工計劃。

　　3、 施工中做到墻體橫平豎直，砂槳飽滿，不留過夜灰，減少落地灰。

　　4、模板達到平整、垂直。

　　5，鋼筋制作、綁扎、焊接要規范，主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸梁、空處受力筋必須焊接，避雷裝置必須焊接。

　　6、內外墻粉刷(打點粉刷)要達到設計及甲方的要求標準。

　　7、一切施工嚴格按照國家施工規范要求進行施工、各工序經驗收合格及混凝土達到凝結期后，方可進行下一工序。

　　8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進行水電門窗安裝施工。

　　9、如果甲方村料不合格，乙方可以拒絕使用。

　　10、地梁及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。

　　11、由于乙方在施工中不負責任造成的一切質量事故所造成的損失由乙方全部承擔和賠償。

　　六、安全責任：

　　1、乙方在施工中要經常性的對施工人員進行安全教育，防止事故的發生。

　　2、乙方經常性的檢查施工機械設備及電器設備，發現問題及時處理。

　　3、施工中如發生的一切人身安全事故由乙方全部負責，甲方概不負責任。

　　七、若一方不完全履行本合同規定，均視為違約，違約金為該工程承攬總額的百分之三十。

　　八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本合同，且放棄本合同的全部權利。

　　九、本合同經甲、乙 雙方充分協商，完全同意后，自簽字時起效，對雙方具有同等法律效力。

　　十、此協議一式五份，甲方三份，乙方一份，公證人一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承攬合同范本 篇13

　　甲方：

　　乙方：

　　本著公平、公正、互利、自愿的原則，根據合同法有關承攬合同的規定，經甲乙雙方協商同意，就乙方提供車輛承攬運輸甲方貨物簽訂以下安全協議：

　　一、運輸車輛情況：

　　根據甲方工程施工需要暫定由乙方提供自卸車輛承攬運輸甲方工程材料(根據甲方的工程施工需要，由乙方根據情況隨時增減運輸車輛)，車輛車況須良好，手續齊全。

　　二、雙方權利與義務：

　　1、乙方司機須聽從甲方現場負責人的臨時指揮，進入甲方施工范圍須遵守甲方的規章制度，行車安全、技術操作由乙方司機負責。

　　2、乙方須將運輸車輛的道路行駛、營運、檢驗、稅費、養路費及保險(其中第三責任險保額為50萬元以上)等手續辦理齊全。

　　3、運輸期間，一切與車輛正常行駛有關的費用由乙方負責。

　　4、乙方應保證甲方貨物運輸的車輛要求，如不能滿足需要，甲方有權隨時解除合同并按因此所受到損失的5%扣除乙方運輸費。

　　5、運輸期間，乙方須保證車輛性能狀況良好，以保障甲方貨物安全運輸至指定地點。

　　6、車輛在運輸期間發生交通事故、交通違章，由乙方負責，并負責協調交警、交通、保險公司等部門處理相關事宜。甲方不承擔任何費用及責任。

　　7、因交通事故、交通違章、機械故障所造成的損失由乙方負責，如給甲方造成的一切損失則由乙方負責給予甲方賠償。

　　8、如果工程中，乙方車輛私自偷盜材料、篡改材料清單，一經發現，將按實際數量金額的2倍進行處罰。

　　三、安全生產約定

　　1、乙方參與本合同運輸業務的車輛和人員，必須具備《安全生產法》等相關法律、法規規定的從業條件(即必須具備相應的從業資質、從業人員資格和安全生產所需的安全技術狀況、安全生產條件等法律、法規所規定必須具備的條件和資質、資格。)。

　　2、乙方人員、車輛或機械設備在進入甲方工地或甲方指定的場所進行作業時，應當遵守有關安全生產的法律、法規的規定，以及甲方制定的有關安全生產的規章制度，如有違反導致發生安全生產事故的，由乙方承擔全部法律責任;如前述安全生產事故導致甲方或第三方人員和車輛損害的，乙方還應當賠償甲方或第三方的全部損失。

　　3、對于乙方人員或車輛、機械設備引起的安全生產事故或人身、財產損害事故，應當由乙方在事故發生之后、訴訟之前首先對外賠償;乙方先行賠償的數額，應不低于法律、法規規定的最低賠償標準。

　　四、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，未盡事宜，甲乙雙方通過協商作出的補充規定與本合同具有同等的法律效力。

　　五、若本合同發生糾紛，經甲乙雙方協商未果，由 人民法院管轄。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承攬合同范本 篇14

　　甲方：

　　乙方：

　　鑒于甲方員工上下班及廠內通勤需車輛接送，乙方擁有證照齊全的客運車輛，現甲乙雙方就乙方為甲方提供接送工人上下班和廠區通勤的服務事宜，經充分協商，特簽訂本合同，供雙方共同遵守。

　　第一條 服務機動車輛的型號、噸位及機械狀況

　　第二條 給付服務費的金額、時間及辦法

　　1.甲方向乙方支付的服務費詳見合同附件(行車路線表附后)，該服務費為包干價，除此 之外甲方不再向乙方支付任何費用。

　　2.甲方根據乙方實際出勤量為乙方辦理結算，同時乙方向甲方提供相應價款的油票。

　　第三條 甲方的權利義務

　　1.甲方應按時給付乙方服務費。

　　2.甲方有權督促乙方履行合同規定的義務。

　　第四條 乙方的權利義務

　　1. 乙方保證車輛設備和車容完好，能夠正常運轉。

　　2.乙方根據甲方的具體安排，按時按量完成接送甲方工人上下班和白天廠區通勤的任 務(接送、通勤路線及站點詳見合同附件，如有變動雙方另行確認)。

　　3. 乙方車輛在為甲方服務期間不得拉運與甲方無關員工及人員，否則經甲方核實后， 甲方有權處以每次200元的罰款。

　　4. 除本合同約定的甲方應向乙方支付的服務費外，乙方在向甲方提供服務的過程中不 得向甲方員工及廠區內任何人員收取任何費用，否則經甲方核實后，甲方有權處以每次 1000元的罰款。

　　5. 嚴格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及其它相關法律法規，以保證行車安全，乙方應負擔一切因車輛行駛過程中造成的他人生命和財產損失。發生安全事故或者乙方雇傭人員向甲方索要工資報酬的，乙方應承擔甲方支付、墊付款項雙倍數額的違約金。

　　6.乙方仔細閱讀了解甲方《通勤車管理制度》，并保證嚴格遵守該制度關于乙方的各項要求，如有違反，乙方自愿接受甲方的相關處罰。

　　第五條 爭議解決

　　雙方當事人在履行本合同過程中發生爭議時，應當協商解決;協商不能解決的由甲方所在地法院訴訟解決。

　　第六條 其它

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字或者蓋章后生效，《通勤車管理制度》和行車路線表作為本合同的附作，與本合同具有同等的法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承攬合同范本 篇15

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方經自愿協商，就乙方租用甲方廣告位并委托甲方制作、發布廣告一事，達成如下條款：

　　一、廣告名稱、尺寸、(媒介)： 高立柱廣告牌 ，三面 。

　　二、廣告發布地點：

　　三、合同期限： 1 年。 年 月 日至 年 月 日止。

　　四、廣告費及支付方式：

　　1、廣告費指的是乙方使用甲方廣告位并委托甲方制作發布廣告需向甲方繳納的費用。

　　2、甲方需向乙方發布廣告數量 1座。

　　3、廣告費的支付時間及支付方式：(合同含稅價總金額 元整)。本合同簽訂二天內(前一年度廣告期滿前二十天)，乙方應先付定金當年廣告費的 %，即 元整，驗收合格后五個工作日內，乙方應付當年廣告費的 %，即 元整。

　　甲乙雙方商定的其它付款事項 剩余 廣告費元,在 年 月 日前付清。

　　五、廣告的制作及上畫面計算時間：

　　1、戶外廣告承攬發布合同畫面掛好開始計算廣告發布時間(制作設計畫面七天完成，甲乙雙方應互相配合及時設計、發布及驗收廣告，如因乙方原因未能及時配合拖延甲方工作,即合同簽訂7個工作日后開始計算廣告發布時間)。乙方應在本合同簽訂之日起的二天內或前一年度廣告期滿前十五天內向甲方提供廣告設計所必需的相關資料，甲方收到資料后二天內制成廣告樣稿，乙方在收到樣稿后當天內予以確認，并將樣稿確認方案以傳真方式回傳甲方，樣稿一經乙方確認乙方須保存樣稿，即作為制作驗收的依據，為本合同的附件。如乙方沒有按時提供廣告設計資料、確認樣稿并傳真給甲方，由此耽誤的廣告發布時間不予順延。甲方在收到(樣稿確認方案)回傳真單后三天內完成廣告畫面的制作、張掛并通知乙方驗收。如樣稿確認后，甲方已制作完成好廣告畫面，乙方再提出與樣稿不同的要求所發生的費用由乙方另行支付，由此而耽誤的廣告發布時間，甲方不予順延。

　　2、乙方應在接到甲方驗收報告通知或照片后三天內組織相關人員驗收，如乙方在本條所指的驗收時間內未組織驗收或雖組織驗收但未提出異議的則視為驗收合格。

　　六、廣告的維修檢驗：

　　1、甲方每星期對廣告牌進行例行檢查，如廣告牌發現有缺損，應立即維修，維修工程應在二至五天內完成，如有任何維修工程而影響廣告不能上畫，將按維修占用的時間將順延廣告發布時間。 廣告牌不亮燈。

　　七、乙方權限：

　　1、合同期限內，首次免費提供設計廣告畫面，廣告畫面的使用壽命為一年，如一年內畫面破損，甲方應免費提供設計噴繪畫面。在發布期限內乙方提出要求甲方重新設計廣告噴繪畫面，但需給甲方預留合理的設計噴繪畫面時間，并另行支付廣告畫面設計噴繪費用，畫面設計噴繪費用為28元/平方，上架張掛好乙方驗收合格五天內付清畫面噴繪費用。

　　八、1、乙方提供的廣告內容應符合《廣告法》有關規定，如提供虛假證件，應承擔相應法律責任;如乙方提供的廣告畫面設計不符合工商發布許可，乙方需重新設計，設計畫面需達到工商發布許可才能發布，由此耽誤甲方不能正常發布廣告，乙方自行負責，甲方免責。

　　2、廣告發布后若乙方未按約定支付廣告費，逾期五天則甲方有權將乙方的廣告畫面撤換。甲方有權解除合同并有權追索已發布未付款部分的廣告費，有權要求乙方從逾期之日起每日按當年未付款廣告費的5‰支付違約金。

　　3、若在廣告畫面撤換后三個工作日內，乙方將廣告費匯至甲方帳戶上，視為原合同繼續履行，撤換的時間不予補償。

　　4、若遇臺風不可抗力因素、政府及相關部門的要求、決定造成廣告不能發布，廣告費按實際發布期限計算多退少補,可解除合同。

　　5、合同簽訂十天內，如因乙方原因致使廣告不能發布或首付款未按要求支付，甲方有權解除合同。

　　6、如甲方造成的原因未按約定時間將廣告噴繪制作完成并上畫面的，遲延的時間應在約定的廣告期滿后順延。

　　九、合同期滿后，在同等條件下乙方有優先續約權，乙方如需續約應于合同期滿前一個月與甲方協商續 約事宜，并重新簽訂合同，否則，甲方有權自行處置廣告畫面或另行出租。

　　十、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章后生效。

　　十一、糾紛解決方式：發生合同糾紛，雙方友好協商，如果協商不成，向法院起訴。

　　甲 方：

　　乙方： 簽字(蓋章): 代表人簽字(蓋章):

　　電話、 電話

　　日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

承攬合同范本 篇16

　　甲方(定作人)： 乙方(承攬人)： 住址： 住址： 身份證號碼： 身份證號碼：

　　甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

　　一、雙方權利義務

　　1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

　　2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

　　3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻，內外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

　　4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

　　5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　二、質量和工期要求

　　1、工期從20xx年3月1日開始建設，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。

　　2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。

　　3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

　　4、房屋建成自交工后壹年內，甲方發現質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

　　三、付款方式

　　1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。

　　2、付款時間：第一次付款在施工開始后 工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經甲方驗收后 15 天內給付。

　　3、乙方質量保證金為全部工程款的5%。竣工一年后支付給乙方。

　　四、違約責任

　　1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金 元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金元。

　　3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金

　　五、爭議解決辦法

　　1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。

　　2、如協商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　此協議

　　甲方簽字： 乙方簽字：

　　年 月 日 年 月 日

承攬合同范本 篇17

　　甲方： 身份證號：

　　乙方： 身份證號：

　　在平等自愿的基礎上，甲方將自己的房子一幢承包給乙方裝修，經協商甲、乙雙方達成以下協議：

　　一、裝修施工地點：江川縣前衛鎮中街村1號

　　二、工程內容：

　　1、內粉：地磚、樓梯磚、墻漆、膩子粉、石灰。

　　4、外粉：前方墻貼磚，院壩貼瓷磚，其余三方跨水泥漿。

　　二、承包方式：包工不包料，水電由甲方提供。

　　三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個大平方82元(捌拾貳元整)。

　　四、乙方負責對甲方咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜應與甲方聯系，以確保工程質量和工期。

　　五、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應采取必要的安全防護措施，如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責。

　　六、本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

　　六、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

承攬合同范本 篇18

　　發建房主方(甲)：

　　承攬建筑方(乙)：

　　甲方委托乙方承建農村居民房四間四層，為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關規定，結合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保建房過程中堅持安全、優質、高效、低耗原則，現經雙方充分協商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。

　　一、施工安全

　　1、乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責任和由此發生的一切費用。如出現任何施工安全事故，責任一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用，也不承擔任何責任。

　　2、為督促乙方為施工人員購買意外保險，甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元)，若乙方沒有為施工人員購買意外傷害方面的保險，甲方不承擔任何責任。

　　3、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質量。

　　4、保證施工現場清潔，做到文明施工。非因甲方原因而違反有關規定造成的損失和罰款由乙方承擔。 承攬人應安全施工，違規作業，造成事故損失應承攬人自行負責。

　　二、施工要求

　　1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。

　　2、甲方負責提供施工用的石灰、磚頭、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。凡甲方建房所需材料由其提供，根據施工進度乙方應提前7天通知甲方承辦;

　　3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工，以免影響房子質量。

　　4、室內外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負責。

　　5、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等，費用由乙方自理。

　　6、乙方施工范圍房屋整體框架結構，落成后，里外墻面粉刷完畢，前面瓷磚貼工整，房屋結構由甲方提供。

　　7、架木必須牢固可靠，釘、鐵絲由甲方供應。

　　三、工程質量

　　1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質量問題按甲方規定期限整改完成。

　　2、乙方施工時要保證質量。使用濕潤好的磚頭，沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法，即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。

　　3、 為確保房屋的漏水問題，乙方在做樓頂，廚房，衛生間時必須提供做防水措施(要做油)。

　　4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質量違約責任。

　　5、房屋建成后，因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，并由乙方承擔所需的費用，一并賠償甲方的有關損失。

　　6、質量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應按甲方要求標準施工，如需改變結構或作修改，應經雙方協商一致后方可施工。

　　四、工期延誤

　　無正當理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可以相應順延：

　　1、因停電或下雨等造成停工;

　　2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;

　　3、甲方同意給予順延的其它情況。

　　五、工程造價

　　1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算)，房屋建成按實量面積計價，托出部分按前后相加的一半，東西相加的一半計算。

　　2、磚匠工按每平方米為元計算。

　　3、上樓板時，甲方只負責按每人15元/次的標準補給乙方。

　　六、建房工期：自20xx年農歷8月11日開始施工算起， 到20xx年未下雪之前完成主體工程，粉刷等可來年農歷4月前完工。

　　七、 工程款支付方式：

　　乙方進場后，甲方將預付人民幣10000元(大寫 壹萬元整)工程款，以后將按如下進度標準分期分次付款。

　　1、各層樓板上板完工，初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;

　　2、主體完工結頂，驗收合格后7天內支付完工人基本工資(不超過工程款60%);

　　3、所有粉刷工程完工，初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;

　　4、留取工程總造價的5%作為質量保證金，期限1年，自驗收合格之日起計算，在保修期滿后，經雙方復驗，確無質量問題且經雙方簽字確認后，甲方在7天內全額付給乙方。

　　5、竣工驗收合格且結算完畢后，7天內支付清除質量保證金外的全部工程款。

　　八、違約責任和爭議的解決辦法

　　1、工程質量達不到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。

　　3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。

　　4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前5天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔違約責任。

　　九、合同的生效與終止。

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、在工程全部驗收合格，甲方付清工錢完畢后，該合同自動失效。

　　十、其他。

　　以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承攬合同范本 篇19

　　委托方： (以下簡稱甲方)

　　承運方： 運輸車輛： (以下簡稱乙方)

　　甲、 乙雙方本著誠實、信用、公平的原則，對承運甲方木材一事，經過共同協商，達成以下協議，以便雙方共同遵守。

　　第一條：木材起運地點：乙方必須按照甲方規定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進行原木或枝椏材運輸任務。

　　第二條：甲方負責木材或枝椏材的裝車和卸車，乙方只承攬裝車后的運輸。

　　第三條：木材運輸期限：自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產結束止。對不服從調度安排，無故停運的，甲方將不支付乙方已承運的運費。

　　第四條：在運輸木材過程中，乙方必須服從甲方的配車命令及安排，遵守交通規則，安全駕駛。在木材運輸過程中發生事故造成損害的，由乙方承擔責任。

　　第五條：乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點后，由甲方派出的相關人員進行驗收。

　　第六條：乙方的運費：原木運輸按 元m3公里，枝椏材 元/噸公里，其中個體民營車輛運輸單價中含管理費(養路費、運輸管理費) 元/ m3，枝椏材 元/噸。待到合同終止時，一次性全部結算。

　　第七條：甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運費，由甲方賠償乙方損失。

　　第八條：乙方在運輸的過程中，必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地，由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的，由乙方承擔全部責任，賠償一切損失。

　　第九條：乙方在運輸過程中，必須按照甲方規定的承運范圍及要求執行，對超出規定范圍的，甲方有權進行處罰。對超出行駛線路，受到處罰的，其責任由乙方自負。

　　第十條：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方保存兩份，乙方保存一份。

　　甲方簽字(蓋章)： 乙方簽字(蓋章)：

　　時 間： 時 間：

承攬合同范本 篇20

　　定作方(甲方)：

　　承攬方(乙方)：

　　甲方委托乙方加工下列產品，經雙方協商，特訂立本合同： 簽訂時間： 20xx 年 4 月 日

　　第三條、交(提)貨地點、時間： 簽訂合同后，20天內鋼架進場，總工期50天。

　　第四條、提貨方式：由乙方負責。

　　第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法：甲方在乙方公司內提貨時檢驗加工成品的質量、規格、數量等，如有異議應于提貨后兩天內以書面方式通知乙方，內在質量異議應在1個月內以書面方式提出，否則視為沒有異議。

　　第六條、付款方式及期限：甲方應于本合同生效后，一天后向乙方預付預付款計： 30萬 元，主鋼架到場后3天內支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內支付60萬，彩板安裝完畢后5天內支付余款，(余款安實際發生量結算計算)。否則甲方承擔違約責任。合同標地物所有權自甲方貨款全額交付時起轉移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務時，合同標地物的所有權歸乙方所有。預付款沖抵最后一筆貨款。

　　第七條、違約責任：

　　1、乙方逾期提供加工成品，應賠償給甲方造成的直接經濟損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應承擔相應貨款每日1%的違約金。

　　2、逾期拾日視為拒提(退貨)，應承擔拒提部分相應貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發生價格漲價，甲方當按漲價后價格執行。

　　3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應承擔賠償責任。

　　4、如遇下雪、下雨、風沙、停電、戰爭、運輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。

　　5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務時，如果原材料價格發生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協商解決。

　　第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預付款后，乙方開始履行合同義務。

　　第九條、雙方發生糾紛可協商解決。

　　單位名稱(章) 單位名稱(章)

　　單位地址： 單位地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　年月日：

承攬合同范本 篇21

　　合同編號___________

　　簽訂日期__年__月__日

　　供方(全稱)：______

　　需方(全稱)：______

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、品名、規格、數量、價格、交提供日期：

　　┌─┬─┬──┬──┬──┬─┬──────────────┬────┐

　　│品│規│　　│　　│　　│金│　　 分期交(收)貨數量　　 │超欠幅度│

　　│名│格│單位│數量│單價│額├──┬──┬──┬──┬──┤　 %　 │

　　│　│　│　　│　　│　　│　│　月│　月│　月│　月│　月│　　　　│

　　├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

　　│　│　│　　│　　│　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　│

　　├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

　　│　│　│　　│　　│　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　│

　　├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

　　│　│　│　　│　　│　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　│

　　├─┴─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴────┤

　　│總金額(大寫)　　佰　拾　萬　仟　佰　拾　元　角　分$___　　　　│

　　└──────────────────────────────────┘

　　二、質量標準、驗收方法及地點：

　　____________________________________

　　三、原材料來源及互利方法：

　　____________________________________

　　四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：

　　____________________________________

　　五、貨款結算時間及方法：

　　____________________________________

　　六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：______________

　　七、經濟責任：

　　____________________________________

　　八、其他：

　　____________________________________

　　九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

　　____________________________________

　　十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終 止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主 管部門備案。

　　____________________________________

　　十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國經濟 合同法》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

　　____________________________________

　　十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本　　份，送雙方業務主管部門、 銀行各一份，工商行政管理機關二份。

　　____________________________________

　　十三、本合同有效期自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止。

　　─────────────────┬──────────────────

　　供方：法人委托書號碼___　　　　│需方：法人委托書號碼___

　　營業執照號碼　　　　　　　　│　　　營業執照號碼

　　─────────────────┼──────────────────

　　供　方：(蓋章)　　　　　　　　　│需　方：(蓋章)

　　│

　　負責人：　　　　　　　　　　　　　│負責人：

　　│

　　代　表：(簽字)　　　　　　　　　│代　表：(簽字)

　　│

　　開戶銀行：　　　　帳號：　　　　　│開戶銀行：　　　　帳號：

　　│

　　電話號碼：　　　　電掛：　　　　　│電話號碼：　　　　電掛：

　　│

　　住　址：　　　　　　　　　　　　　│住　址：

　　─────────────────┴──────────────────

　　(注：因欄目所限，內容較多的可加附頁于后)

承攬合同范本 篇22

　　甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協議，由雙方共同遵守：

　　一､項目概況

　　1、項目名稱:廣告牌安裝

　　2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準

　　3、項目內容：乙方根據甲方要求，獨立負責廣告牌的安裝工作。

　　二、承攬方式和安裝費用

　　乙方承攬甲方一年內的廣告牌安裝項目，期間乙方全權負責廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。

　　三、安裝費結算方式

　　分次給付安裝費用。

　　乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗收。甲方應在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。

　　四、安裝方式及質量、安全要求

　　1、乙方包工包料，包質量包安全，負責廣告牌安裝的整個過程。

　　2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規定的戶外廣告標準及相關的質量標準，并保證廣告牌結構達到設計強度的要求。

　　五、制作、安裝工期

　　1、乙方應在雙方協商的時間內完成廣告牌的安裝工作，并通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內返工，并通知甲方再次驗收。

　　2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因導致未按合同約定而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺風等自然災害，由雙方協商順延工期。

　　六、雙方權利與義務

　　1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌

　　2、廣告牌安裝的施工過程中所出現的一切安全事故，造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。

　　3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。

　　4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業標準，保證所提供的鋼制材料質量符合國家標準。

　　5、乙方應當確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續、保險手續均由乙方自行負責，因廣告牌施工而發生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產賠償責任由乙方負責。

　　七、其他事項

　　1、雙方在執行合同中，若發生爭議協商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。

　　2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力，若補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。

　　3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日