高速公路居間合同(通用30篇)
高速公路居間合同 篇1
甲方:
乙方:
為滿足甲方承包國高網成渝環線樂雅高速公路TJ12合同段路基土建工程施工的需要,經甲、乙雙方友好協商,達成如下協議,望雙方共同遵守。
一、工程內容:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工作內容:
4、承包方式:單價承包。
二、合同清單及價款
1、單價及清單見附表
2、附表上的上工程量作為參考量,計量時以乙方實際完成工作量為準。
3、附表上單價為乙方施工單價,甲方不再收取任何費用,項目部扣除甲方的管理費和其它費用均與乙方無關,支付時甲方按監理工程師認可方量和以上單價之積支付與乙方。
4、由于乙方原因中途退場,上月余留金不再退換。乙方施工進度必須跟上甲方進度。否則甲方有權中止合同。
三、工程質量管理:
乙方必須按圖紙及國家工程質量管理規范進行施工,因甲方原因造成損失,由甲方負責,因乙方原因造成損失的由乙方負責。
四、工程款支付
1、工程量原則:本工程合同為單價合同,結算數量依據業主確認乙方完成工程量。確認原則:按圖紙計量,有變更的按實際工程量結算。
2、每月25日報計量。
3、每月根據監理工程師確認工程量進行計量,合同中的'單價為乙方直接施工單價,乙方不再承擔其它任何費用,在業主工程款到位后,三天內按乙方工程量×附表單價的90%支付給乙方。余款10%在竣工決算后支付5%給乙方,余5%作為質量保證金,待保修期滿后甲方一次性支付給乙方。工程保修期為一年。
4、甲方不能按期支付工程款,造成的一切后果由甲方負責。
五、其它
1、本協議一式二份,甲、乙雙方各一份。
2、本協議自雙方代表簽字之日起生效,竣工決算并付清工程款后失效。
3、本協議未盡事宜,經雙方協商解決。
4、本工程安全事故由乙方負責,與甲方無關。
5、本協議簽訂后乙方三日內必須進場。
甲方簽字:______________乙方簽字:______________
身份證號:______________身份證號:______________
電話:________電話:________
工地代表:________工地代表:________
____年________月________日___年________月________日
高速公路居間合同 篇2
甲方(委托人):
聯系地址:
聯系電話:
乙方(居間人):
聯系地址:
聯系電話:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就 項目 (以下稱該工程 項目 ),引薦甲方和該 項目 的招標單位 直接安排資格預審報名,向甲方提供關于該工程 項目 的相關信息,并最終甲方促成通過資格預審且進入招標程序并協助甲方最后中標此工程的某一個標段。
二、乙方的義務
1、 乙方必須向甲方提供有關該工程 項目 的信息。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程 項目 的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹萬元。
3、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票(發票種類需經甲方認可),相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;如由于甲方未能提供相關資料而導致報名失敗,甲方需承擔乙方的差旅費用
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、 如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本 項目 居間費用為工程施工合同金額的5.5%
2、居間成功后,即甲方在與建設單位簽定施工合同并收到建設單位支付的開工預付款后應支付乙方總居間費的70%(即總標的的5.5%內的70%),其余30%在甲方每期計量后按本期計量占施工合同的同比向乙方支付。
3、甲方以現金的方式支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、除非必要或事先獲得乙方書面同意或根據法律法規的規定,甲方在履行本合同過程中或本合同結束或終止前,不得將從乙方獲得的屬于乙方的保密性資料直接或間接地透露或提供給第三方或將這些資料用于本合同之外的其它方面。
4、除非事先獲得甲方的書面批準或根據法律法規的規定或根據政府主管部門的強制性要求,乙方在任何時候均不得將從甲方或甲方的關聯方獲得的任何資料以及有關甲方的任何口頭或書面的技術和商業信息、商業秘密以及依據本合同規定提交至甲方的文件或其他形式的書面文件(包括但不限于電子文件和文本文件等)等(“保密信息”)以任何形式直接或間接地透露或提供給任何第三方(包括但不限于與本合同項下工作無關的甲方和乙方員工以及政府主管部門人員)或將保密信息用于本合同項下的工作以外的其它任何方面。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
高速公路居間合同 篇3
乙方:
為滿足甲方承包國高網成渝環線樂雅高速公路TJ12合同段路基土建工程施工的需要,經甲、乙雙方友好協商,達成如下協議,望雙方共同遵守。
一、工程內容:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工作內容:
4、承包方式:單價承包。
二、合同清單及價款
1、單價及清單見附表
2、附表上的上工程量作為參考量,計量時以乙方實際完成工作量為準。
3、附表上單價為乙方施工單價,甲方不再收取任何費用,項目部扣除甲方的管理費和其它費用均與乙方無關,支付時甲方按監理工程師認可方量和以上單價之積支付與乙方。
4、由于乙方原因中途退場,上月余留金不再退換。乙方施工進度必須跟上甲方進度。否則甲方有權中止合同。
三、工程質量管理:
乙方必須按圖紙及國家工程質量管理規范進行施工,因甲方原因造成損失,由甲方負責,因乙方原因造成損失的由乙方負責。
四、工程款支付
1、工程量原則:本工程合同為單價合同,結算數量依據業主確認乙方完成工程量。確認原則:按圖紙計量,有變更的`按實際工程量結算。
2、每月25日報計量。
3、每月根據監理工程師確認工程量進行計量,合同中的單價為乙方直接施工單價,乙方不再承擔其它任何費用,在業主工程款到位后,三天內按乙方工程量×附表單價的90﹪支付給乙方。余款10﹪在竣工決算后支付5﹪給乙方,余5﹪作為質量保證金,待保修期滿后甲方一次性支付給乙方。工程保修期為一年。
4、甲方不能按期支付工程款,造成的一切后果由甲方負責。
五、其它
1、本協議一式二份,甲、乙雙方各一份。
2、本協議自雙方代表簽字之日起生效,竣工決算并付清工程款后失效。
3、本協議未盡事宜,經雙方協商解決。
4、本工程安全事故由乙方負責,與甲方無關。
5、本協議簽訂后乙方三日內必須進場。
甲方簽字: 乙方簽字:
身份證號: 身份證號:
電話: 工地代表: 電話: 年 月 日
電話: 工地代表: 電話: 年 月 日
高速公路居間合同 篇4
甲方:
乙方:
一、承包范圍:
二、合同開工、竣工日期: 年 月 日至工程全部完工結算完畢自行終止。
三、承包方式:全過程承包,招投標、工程材料、施工、技術、意外風險等所有費用由乙方自行承擔,自負盈虧,甲方不提供任何材料和資金。
四、承包工程結算與財務管理辦法:
1、工程按甲方與建設單位簽訂的施工合同有關結算條款進行結算。
2、所有工程竣工結算,經甲方授權委托以甲方名義,由乙方負責辦理,乙方認可并承受由其負責辦理的工程結算結果。
3、甲方按結算總價的3.0%向乙方收取配合費、營業稅、個人所得稅等按國家相關規定由乙方自行交納,本項目工程由甲方財務統一做帳,工程款(進度款)匯入甲方后,甲方扣除3%管理費后,甲方必須在3個工作日內將工程款匯給乙方指定帳戶。超過7個工作日,甲方向乙方承擔按銀行最高利息的'損失給乙方,如公司無能承擔工程款(進度款)、包括利息,由劉建光個人財產擔保乙方的所有款項給乙方。
4、工程款(進度款)由乙方負責催收甲方配合,如有建設單位未按合同約定向甲方支付工程款(進度款),甲方不承擔因此不支付工程款(進度款)的任何責任。
本協議一式二份,甲乙雙方各執一份,簽字蓋章生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
高速公路居間合同 篇5
甲方(委托人):
乙方(居間人):
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就 工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目建設單位 直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、 如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、 如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的 %向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的 %(即人民幣 萬元,大寫: 萬元)。
2、居間報酬結算方式:
居間報酬總金額為人民幣 萬元,在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后,建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的 %)到賬后,次日將報酬總額中的 萬(大寫: 元整)以現金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內,甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款,甲方可以轉帳或現金的方式支付。
3、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶,也可直接支付現金予乙方指定代理人。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業主方簽訂承包施工合同,居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如居間成功,本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同含正本一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫,具真實性及法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
高速公路居間合同 篇6
甲方(施工方):
乙方(居間方):
甲乙雙方為了發揮各自的優勢,根據《中華人民共和國合同法》二十三章居間合同及相關法律法規之規定,經雙方充分協商,依照平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就京新高速項目阿拉善盟段中順利接手兩個標段(大約總造價暫定共60億元人民幣),推薦給甲方,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與河南盛隆華成國際路橋工程有限公司聯營簽訂該工程項目施工合同,取得施工權。
2、"居間成功"是指最終促成甲方與河南盛隆華成國際路橋工程有限公司聯營簽訂該工程項目施工合同,取得施工權,即視為乙方全部完成居間服務委托事項。
二、乙方義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目前期的主要信息,并提供相關的業務咨詢服務,開展與業主方有效的協調,并促成甲方取得工程施工權。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目基本信息的真實可靠,最終促成甲方簽訂施工合同。
3、在居間服務過程中,乙方具體開展的渠道、方式、人物、過程等細節,不必向甲方匯報溝通,不屬于本合同履行之前提條件。
三、甲方義務
1、甲方負責提供真實有效的資質證書、營業執照等相關資料,做好簽訂合同前所需的手續準備。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行施工合同,認真履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、根據《中華人民共和國合同法》第426條關于"居間人促成合同簽訂成功,居間人付出了大量人力、物力和艱辛,在簽訂工程合同過程中的各個重要環節發揮了決定性作用,使甲方與發包方順利簽訂了工程施工合同,甲方愿意履行按約定支付報酬"的規定。如果居間成功,則甲方應向乙方支付本合同約定的全部居間報酬。
四、居間報酬
居間成功后,乙方居間報酬按合同總價款的2 %計算支付。居間報酬如需納稅,由甲方承擔,本居間報酬為稅后金額。
五、支付方式
乙方居間報酬分三次付清:
1、甲方在第一筆預付款 5 %到賬后,在3個工作日內向乙方支付合同總價款的1%居間報酬。
2、甲方在第二筆預付款 20 %到賬后,在3個工作日內向乙方支付合同總價款的1%居間報酬。
3、甲方按"乙方居間報酬分配表"(附件1)中的分配比例分別將居間報酬支付到乙方每個人的賬戶。
六、特別約定
1、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方掛靠的公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。甲方承諾向乙方、項目發包方提供的相關資料是真實、有效、合法的,是可查詢、可驗證的。
2、居間服務成功完成后,在工程建設期間,若業主方與甲方發生實施過程中一切執行糾紛或資金糾紛等,與居間人無關,居間人不承擔任何責任,一切法律責任和經濟風險由甲方全部承擔。
3、甲乙雙方在沒簽訂施工合同之前,雙方為了創造經濟效益跑項目,不管項目成與不成,所產生的一切費用,都由自己方承擔,與對方無關。
4、本居間合同為不可撤銷、不可更改的無條件保證兌現的憑證,不受甲方企業改制、更名或更換法人代表或股東的影響。
七、保密事項
甲、乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密,包括甲方的`財務信息、技術專利、經營信息等,也包括乙方對合作報酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本協議內容,由泄密方承擔一切后果。但法律法規另有規定或雙方另有書面協議約定的除外。
八、合同終止
1、乙方未完成居間服務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
九、違約責任和爭議解決方式
1、因不可抗力和國家以及地方政府政策變更,造成乙方不能正常履約,不屬于乙方違約。
2、出現違章、違法施工,發生人員傷亡和工程質量事故,造成政府和主管部門勒令停止施工,發生的一切經濟損失由甲方承擔,與乙方無關。甲方撥付乙方所有居間費用概不退還給甲方。有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執,雙方應通過友好協商解決;如協商不成,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決。
十、其他事項
1、甲方簽訂本合同的簽字蓋章要與甲方的企業營業執照、開戶許可證、公函上等證件的法人一致,如果是委托人要有公司委托書要法人簽字蓋章。本合同甲方簽字蓋章后與甲方和業主簽訂的施工合同均具同等法律效力。(本合同甲方簽字蓋章后通過掃描方式傳給乙方,作前期對接準備。原件在甲方簽施工合同之前交給乙方)。
2、如有未盡事宜,雙方可通過協商,達成一致后簽訂書面協議予以補充.
3、本合同自雙方或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章生效之日起生效
4、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
高速公路居間合同 篇7
甲方:
乙方:
為滿足甲方承包國高網成渝環線樂雅高速公路TJ12合同段路基土建工程施工的需要,經甲、乙雙方友好協商,達成如下協議,望雙方共同遵守。
一、 工程內容:
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 工作內容:
4、 承包方式:單價承包。
二、 合同清單及價款
1、 單價及清單見附表
2、 附表上的`上工程量作為參考量,計量時以乙方實際完成工作量為準。
3、 附表上單價為乙方施工單價,甲方不再收取任何費用,項目部扣除甲方的管理費和其它費用均與乙方無關,支付時甲方按監理工程師認可方量和以上單價之積支付與乙方。
4、 由于乙方原因中途退場,上月余留金不再退換。乙方施工進度必須跟上甲方進度。否則甲方有權中止合同。
三、 工程質量管理:
乙方必須按圖紙及國家工程質量管理規范進行施工,因甲方原因造成損失,由甲方負責,因乙方原因造成損失的由乙方負責。
四、 工程款支付
1、 工程量原則:本工程合同為單價合同,結算數量依據業主確認乙方完成工程量。確認原則:按圖紙計量,有變更的按實際工程量結算。
2、 每月25日報計量。
3、 每月根據監理工程師確認工程量進行計量,合同中的單價為乙方直接施工單價,乙方不再承擔其它任何費用,在業主工程款到位后,三天內按乙方工程量×附表單價的90﹪支付給乙方。余款10﹪在竣工決算后支付5﹪給乙方,余5﹪作為質量保證金,待保修期滿后甲方一次性支付給乙方。工程保修期為一年。
4、 甲方不能按期支付工程款,造成的一切后果由甲方負責。
五、 其它
1、 本協議一式二份,甲、乙雙方各一份。
2、 本協議自雙方代表簽字之日起生效,竣工決算并付清工程款后失效。
3、 本協議未盡事宜,經雙方協商解決。
4、 本工程安全事故由乙方負責,與甲方無關。
5、 本協議簽訂后乙方三日內必須進場。
甲方簽字:
乙方簽字:
身份證號:
身份證號:
電話:
工地代表:
電話:
電話:
工地代表:
電話:
高速公路居間合同 篇8
甲方(委托人):
聯系地址:
聯系電話:
乙方(居間人):
聯系地址:
聯系電話:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的招標單位直接安排資格預審報名,向甲方提供關于該工程項目的相關信息,并最終甲方促成通過資格預審且進入招標程序并協助甲方最后中標此工程的某一個標段。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的.上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹萬元。
3、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票(發票種類需經甲方認可),相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;如由于甲方未能提供相關資料而導致報名失敗,甲方需承擔乙方的差旅費用
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的5。5%
2、居間成功后,即甲方在與建設單位簽定施工合同并收到建設單位支付的開工預付款后應支付乙方總居間費的70%(即總標的的5。5%內的70%),其余30%在甲方每期計量后按本期計量占施工合同的同比向乙方支付。
3、甲方以現金的方式支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂地:
甲方:(蓋章):
法定代表人或委托代理人:
乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:
合同簽訂日:
高速公路居間合同 篇9
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量
第二條 加工成品質量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量達到 %,定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %),預留 元作為質保金一年后付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
(如: .根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的',應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條___在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份,交__(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日
高速公路居間合同 篇10
乙方(居間方):
甲乙雙方為了發揮各自的優勢,根據《中華人民共和國合同法》二十三章居間合同及相關法律法規之規定,經雙方充分協商,依照平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就京新高速項目阿拉善盟段中順利接手兩個標段(大約總造價暫定共60億元人民幣),推薦給甲方,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與河南盛隆華成國際路橋工程有限公司聯營簽訂該工程項目施工合同,取得施工權。
2、“居間成功”是指最終促成甲方與河南盛隆華成國際路橋工程有限公司聯營簽訂該工程項目施工合同,取得施工權,即視為乙方全部完成居間服務委托事項。
二、乙方義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目前期的主要信息,并提供相關的業務咨詢服務,開展與業主方有效的協調,并促成甲方取得工程施工權。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目基本信息的真實可靠,最終促成甲方簽訂施工合同。
3、在居間服務過程中,乙方具體開展的渠道、方式、人物、過程等細節,不必向甲方匯報溝通,不屬于本合同履行之前提條件。
三、甲方義務
1、甲方負責提供真實有效的資質證書、營業執照等相關資料,做好簽訂合同前所需的手續準備。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行施工合同,認真履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、根據《中華人民共和國合同法》第426條關于“居間人促成合同簽訂成功,居間人付出了大量人力、物力和艱辛,在簽訂工程合同過程中的各個重要環節發揮了決定性作用,使甲方與發包方順利簽訂了工程施工合同,甲方愿意履行按約定支付報酬”的規定。如果居間成功,則甲方應向乙方支付本合同約定的全部居間報酬。
四、居間報酬
1、居間成功后,乙方居間報酬按合同總價款的2%計算支付。居間報酬如需納稅,由甲方承擔,本居間報酬為稅后金額。
五、支付方式
乙方居間報酬分三次付清:
1、甲方在第一筆預付款5%到賬后,在3個工作日內向乙方支付合同總價款的1%居間報酬。
2、甲方在第二筆預付款20%到賬后,在3個工作日內向乙方支付合同總價款的1%居間報酬。
3、甲方按“乙方居間報酬分配表”(附件1)中的分配比例分別將居間報酬支付到乙方每個人的賬戶。
六、特別約定
1、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方掛靠的公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。甲方承諾向乙方、項目發包方提供的相關資料是真實、有效、合法的,是可查詢、可驗證的。
2、居間服務成功完成后,在工程建設期間,若業主方與甲方發生實施過程中一切執行糾紛或資金糾紛等,與居間人無關,居間人不承擔任何責任,一切法律責任和經濟風險由甲方全部承擔。
3、甲乙雙方在沒簽訂施工合同之前,雙方為了創造經濟效益跑項目,不管項目成與不成,所產生的一切費用,都由自己方承擔,與對方無關。
4、本居間合同為不可撤銷、不可更改的無條件保證兌現的憑證,不受甲方企業改制、更名或更換法人代表或股東的影響。
七、保密事項
甲、乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密,包括甲方的`財務信息、技術專利、經營信息等,也包括乙方對合作報酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本協議內容,由泄密方承擔一切后果。但法律法規另有規定或雙方另有書面協議約定的除外。
八、合同終止
1、乙方未完成居間服務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
九、違約責任和爭議解決方式
1、因不可抗力和國家以及地方政府政策變更,造成乙方不能正常履約,不屬于乙方違約。
2、出現違章、違法施工,發生人員傷亡和工程質量事故,造成政府和主管部門勒令停止施工,發生的一切經濟損失由甲方承擔,與乙方無關。甲方撥付乙方所有居間費用概不退還給甲方。有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執,雙方應通過友好協商解決;如協商不成,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決。
十、其他事項
1、甲方簽訂本合同的簽字蓋章要與甲方的企業營業執照、開戶許可證、公函上等證件的法人一致,如果是委托人要有公司委托書要法人簽字蓋章。本合同甲方簽字蓋章后與甲方和業主簽訂的施工合同均具同等法律效力。(本合同甲方簽字蓋章后通過掃描方式傳給乙方,作前期對接準備。原件在甲方簽施工合同之前交給乙方)。
2、如有未盡事宜,雙方可通過協商,達成一致后簽訂書面協議予以補充.
3、本合同自雙方或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章生效之日起生效
4、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲方公司蓋章: 乙方簽章:
法定代表人簽字: 代表人簽字:
身份證號碼: 身份證號碼:
合同簽訂日期: 年 月 日 合同簽訂日期: 年 月 日
高速公路居間合同 篇11
甲方(施工方):
乙方(居間方):
甲乙雙方為了發揮各自的優勢,根據《中華人民共和國合同法》二十三章居間合同及相關法律法規之規定,經雙方充分協商,依照平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就京新高速項目阿拉善盟段中順利接手兩個標段(大約總造價暫定共60億元人民幣),推薦給甲方,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與河南盛隆華成國際路橋工程有限公司聯營簽訂該工程項目施工合同,取得施工權。
2、“居間成功”是指最終促成甲方與河南盛隆華成國際路橋工程有限公司聯營簽訂該工程項目施工合同,取得施工權,即視為乙方全部完成居間服務委托事項。
二、乙方義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目前期的主要信息,并提供相關的業務咨詢服務,開展與業主方有效的協調,并促成甲方取得工程施工權。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目基本信息的真實可靠,最終促成甲方簽訂施工合同。
3、在居間服務過程中,乙方具體開展的渠道、方式、人物、過程等細節,不必向甲方匯報溝通,不屬于本合同履行之前提條件。
三、甲方義務
1、甲方負責提供真實有效的資質證書、營業執照等相關資料,做好簽訂合同前所需的手續準備。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行施工合同,認真履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、根據《中華人民共和國合同法》第426條關于“居間人促成合同簽訂成功,居間人付出了大量人力、物力和艱辛,在簽訂工程合同過程中的各個重要環節發揮了決定性作用,使甲方與發包方順利簽訂了工程施工合同,甲方愿意履行按約定支付報酬”的規定。如果居間成功,則甲方應向乙方支付本合同約定的全部居間報酬。
四、居間報酬
1、居間成功后,乙方居間報酬按合同總價款的 2 %計算支付。居間報酬如需納稅,由甲方承擔,本居間報酬為稅后金額。
五、支付方式
乙方居間報酬分三次付清:
1、甲方在第一筆預付款 5 %到賬后,在3個工作日內向乙方支付合同總價款的1%居間報酬。
2、甲方在第二筆預付款 20 %到賬后,在3個工作日內向乙方支付合同總價款的1%居間報酬。
3、甲方按“乙方居間報酬分配表”(附件1)中的分配比例分別將居間報酬支付到乙方每個人的賬戶。
六、特別約定
1、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方掛靠的公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。甲方承諾向乙方、項目發包方提供的相關資料是真實、有效、合法的,是可查詢、可驗證的。
2、居間服務成功完成后,在工程建設期間,若業主方與甲方發生實施過程中一切執行糾紛或資金糾紛等,與居間人無關,居間人不承擔任何責任,一切法律責任和經濟風險由甲方全部承擔。
3、甲乙雙方在沒簽訂施工合同之前,雙方為了創造經濟效益跑項目,不管項目成與不成,所產生的一切費用,都由自己方承擔,與對方無關。
4、本居間合同為不可撤銷、不可更改的無條件保證兌現的憑證,不受甲方企業改制、更名或更換法人代表或股東的影響。
七、保密事項
甲、乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密,包括甲方的財務信息、技術專利、經營信息等,也包括乙方對合作報酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本協議內容,由泄密方承擔一切后果。但法律法規另有規定或雙方另有書面協議約定的除外。
八、合同終止
1、乙方未完成居間服務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
九、違約責任和爭議解決方式
1、因不可抗力和國家以及地方政府政策變更,造成乙方不能正常履約,不屬于乙方違約。
2、出現違章、違法施工,發生人員傷亡和工程質量事故,造成政府和主管部門勒令停止施工,發生的一切經濟損失由甲方承擔,與乙方無關。甲方撥付乙方所有居間費用概不退還給甲方。有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執,雙方應通過友好協商解決;如協商不成,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決。
十、其他事項
1、甲方簽訂本合同的簽字蓋章要與甲方的企業營業執照、開戶許可證、公函上等證件的法人一致,如果是委托人要有公司委托書要法人簽字蓋章。本合同甲方簽字蓋章后與甲方和業主簽訂的施工合同均具同等法律效力。(本合同甲方簽字蓋章后通過掃描方式傳給乙方,作前期對接準備。原件在甲方簽施工合同之前交給乙方)。
2、如有未盡事宜,雙方可通過協商,達成一致后簽訂書面協議予以補充.
3、本合同自雙方或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章生效之日起生效
4、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
高速公路居間合同 篇12
甲方:
乙方:
為滿足甲方承包國高網成渝環線樂雅高速公路TJ12合同段路基土建工程施工的需要,經甲、乙雙方友好協商,達成如下協議,望雙方共同遵守。
一、 工程內容:
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 工作內容:
4、 承包方式:單價承包。
二、 合同清單及價款
1、 單價及清單見附表
2、 附表上的上工程量作為參考量,計量時以乙方實際完成工作量為準。
3、 附表上單價為乙方施工單價,甲方不再收取任何費用,項目部扣除甲方的管理費和其它費用均與乙方無關,支付時甲方按監理工程師認可方量和以上單價之積支付與乙方。
4、 由于乙方原因中途退場,上月余留金不再退換。乙方施工進度必須跟上甲方進度。否則甲方有權中止合同。
三、 工程質量管理:
乙方必須按圖紙及國家工程質量管理規范進行施工,因甲方原因造成損失,由甲方負責,因乙方原因造成損失的由乙方負責。
四、 工程款支付
1、 工程量原則:本工程合同為單價合同,結算數量依據業主確認乙方完成工程量。確認原則:按圖紙計量,有變更的按實際工程量結算。
2、 每月25日報計量。
3、 每月根據監理工程師確認工程量進行計量,合同中的單價為乙方直接施工單價,乙方不再承擔其它任何費用,在業主工程款到位后,三天內按乙方工程量附表單價的90﹪支付給乙方。余款10﹪在竣工決算后支付5﹪給乙方,余5﹪作為質量保證金,待保修期滿后甲方一次性支付給乙方。工程保修期為一年。
4、 甲方不能按期支付工程款,造成的一切后果由甲方負責。
五、 其它
1、 本協議一式二份,甲、乙雙方各一份。
2、 本協議自雙方代表簽字之日起生效,竣工決算并付清工程款后失效。
3、 本協議未盡事宜,經雙方協商解決。
4、 本工程安全事故由乙方負責,與甲方無關。
5、 本協議簽訂后乙方三日內必須進場。
甲方簽字: 乙方簽字:
身份證號: 身份證號:
電話:工地代表:電話:年 月 日
電話: 工地代表: 電話: 年日 月
高速公路居間合同 篇13
甲方(委托人):
聯系地址:
聯系電話:
乙方(居間人):
聯系地址:
聯系電話:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就 項目 (以下稱該工程 項目 ),引薦甲方和該 項目 的招標單位 直接安排資格預審報名,向甲方提供關于該工程 項目 的相關信息,并最終甲方促成通過資格預審且進入招標程序并協助甲方最后中標此工程的某一個標段。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程 項目 的信息。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程 項目 的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹萬元。
3、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票(發票種類需經甲方認可),相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;如由于甲方未能提供相關資料而導致報名失敗,甲方需承擔乙方的差旅費用
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本 項目 居間費用為工程施工合同金額的`5.5%
2、居間成功后,即甲方在與建設單位簽定施工合同并收到建設單位支付的開工預付款后應支付乙方總居間費的70%(即總標的的5.5%內的70%),其余30%在甲方每期計量后按本期計量占施工合同的同比向乙方支付。
3、甲方以現金的方式支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、除非必要或事先獲得乙方書面同意或根據法律法規的規定,甲方在履行本合同過程中或本合同結束或終止前,不得將從乙方獲得的屬于乙方的保密性資料直接或間接地透露或提供給第三方或將這些資料用于本合同之外的其它方面。
4、除非事先獲得甲方的書面批準或根據法律法規的規定或根據政府主管部門的強制性要求,乙方在任何時候均不得將從甲方或甲方的關聯方獲得的任何資料以及有關甲方的任何口頭或書面的技術和商業信息、商業秘密以及依據本合同規定提交至甲方的文件或其他形式的書面文件(包括但不限于電子文件和文本文件等)等("保密信息")以任何形式直接或間接地透露或提供給任何第三方(包括但不限于與本合同項下工作無關的甲方和乙方員工以及政府主管部門人員)或將保密信息用于本合同項下的工作以外的其它任何方面。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:
合同簽訂日:
甲方:(蓋章): 乙方(蓋章): 法定代表人或委托代理人:
高速公路居間合同 篇14
甲方(施工方):
乙方(居間方):
甲乙雙方為了發揮各自的優勢,根據《中華人民共和國合同法》二十三章居間合同及相關法律法規之規定,經雙方充分協商,依照平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就京新高速項目阿拉善盟段中順利接手兩個標段(大約總造價暫定共60億元人民幣),推薦給甲方,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與河南盛隆華成國際路橋工程有限公司聯營簽訂該工程項目施工合同,取得施工權。
2、“居間成功”是指最終促成甲方與河南盛隆華成國際路橋工程有限公司聯營簽訂該工程項目施工合同,取得施工權,即視為乙方全部完成居間服務委托事項。
二、乙方義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目前期的主要信息,并提供相關的業務咨詢服務,開展與業主方有效的協調,并促成甲方取得工程施工權。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目基本信息的真實可靠,最終促成甲方簽訂施工合同。
3、在居間服務過程中,乙方具體開展的渠道、方式、人物、過程等細節,不必向甲方匯報溝通,不屬于本合同履行之前提條件。
三、甲方義務
1、甲方負責提供真實有效的資質證書、營業執照等相關資料,做好簽訂合同前所需的手續準備。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行施工合同,認真履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、根據《中華人民共和國合同法》第426條關于“居間人促成合同簽訂成功,居間人付出了大量人力、物力和艱辛,在簽訂工程合同過程中的各個重要環節發揮了決定性作用,使甲方與發包方順利簽訂了工程施工合同,甲方愿意履行按約定支付報酬”的規定。如果居間成功,則甲方應向乙方支付本合同約定的全部居間報酬。
四、居間報酬
1、居間成功后,乙方居間報酬按合同總價款的 2 %計算支付。居間報酬如需納稅,由甲方承擔,本居間報酬為稅后金額。
五、支付方式
乙方居間報酬分三次付清:
1、甲方在第一筆預付款 5 %到賬后,在3個工作日內向乙方支付合同總價款的1%居間報酬。
2、甲方在第二筆預付款 20 %到賬后,在3個工作日內向乙方支付合同總價款的1%居間報酬。
3、甲方按“乙方居間報酬分配表”(附件1)中的分配比例分別將居間報酬支付到乙方每個人的賬戶。
六、特別約定
1、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方掛靠的公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。甲方承諾向乙方、項目發包方提供的相關資料是真實、有效、合法的,是可查詢、可驗證的。
2、居間服務成功完成后,在工程建設期間,若業主方與甲方發生實施過程中一切執行糾紛或資金糾紛等,與居間人無關,居間人不承擔任何責任,一切法律責任和經濟風險由甲方全部承擔。
3、甲乙雙方在沒簽訂施工合同之前,雙方為了創造經濟效益跑項目,不管項目成與不成,所產生的一切費用,都由自己方承擔,與對方無關。
4、本居間合同為不可撤銷、不可更改的無條件保證兌現的憑證,不受甲方企業改制、更名或更換法人代表或股東的影響。
七、保密事項
甲、乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密,包括甲方的財務信息、技術專利、經營信息等,也包括乙方對合作報酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本協議內容,由泄密方承擔一切后果。但法律法規另有規定或雙方另有書面協議約定的除外。
八、合同終止
1、乙方未完成居間服務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
九、違約責任和爭議解決方式
1、因不可抗力和國家以及地方政府政策變更,造成乙方不能正常履約,不屬于乙方違約。
2、出現違章、違法施工,發生人員傷亡和工程質量事故,造成政府和主管部門勒令停止施工,發生的一切經濟損失由甲方承擔,與乙方無關。甲方撥付乙方所有居間費用概不退還給甲方。有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執,雙方應通過友好協商解決;如協商不成,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決。
十、其他事項
1、甲方簽訂本合同的簽字蓋章要與甲方的企業營業執照、開戶許可證、公函上等證件的法人一致,如果是委托人要有公司委托書要法人簽字蓋章。本合同甲方簽字蓋章后與甲方和業主簽訂的施工合同均具同等法律效力。(本合同甲方簽字蓋章后通過掃描方式傳給乙方,作前期對接準備。原件在甲方簽施工合同之前交給乙方)。
2、如有未盡事宜,雙方可通過協商,達成一致后簽訂書面協議予以補充.
3、本合同自雙方或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章生效之日起生效
4、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲方公司蓋章 : 乙 方 簽 章:
法定代表人簽字: 代表人簽字:
身份證號碼: 身份證號碼:
合同簽訂日期: 年 月 日 合同簽訂日期: 年 月 日
高速公路居間合同 篇15
甲方(委托人):
聯系地址:
聯系電話:
乙方(居間人):
聯系地址:
聯系電話:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就 項目 (以下稱該工程 項目 ),引薦甲方和該 項目 的招標單位 直接安排資格預審報名,向甲方提供關于該工程 項目 的相關信息,并最終甲方促成通過資格預審且進入招標程序并協助甲方最后中標此工程的某一個標段。
二、乙方的義務
1、 乙方必須向甲方提供有關該工程 項目 的信息。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程 項目 的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹萬元。
3、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票(發票種類需經甲方認可),相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;如由于甲方未能提供相關資料而導致報名失敗,甲方需承擔乙方的差旅費用
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、 如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本 項目 居間費用為工程施工合同金額的5.5%
2、居間成功后,即甲方在與建設單位簽定施工合同并收到建設單位支付的開工預付款后應支付乙方總居間費的70%(即總標的的5.5%內的70%),其余30%在甲方每期計量后按本期計量占施工合同的同比向乙方支付。
3、甲方以現金的方式支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、除非必要或事先獲得乙方書面同意或根據法律法規的規定,甲方在履行本合同過程中或本合同結束或終止前,不得將從乙方獲得的屬于乙方的保密性資料直接或間接地透露或提供給第三方或將這些資料用于本合同之外的其它方面。
4、除非事先獲得甲方的書面批準或根據法律法規的規定或根據政府主管部門的強制性要求,乙方在任何時候均不得將從甲方或甲方的關聯方獲得的任何資料以及有關甲方的任何口頭或書面的技術和商業信息、商業秘密以及依據本合同規定提交至甲方的文件或其他形式的書面文件(包括但不限于電子文件和文本文件等)等(“保密信息”)以任何形式直接或間接地透露或提供給任何第三方(包括但不限于與本合同項下工作無關的甲方和乙方員工以及政府主管部門人員)或將保密信息用于本合同項下的工作以外的其它任何方面。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。 合同簽訂地:
合同簽訂日:
甲方:(蓋章): 乙方(蓋章): 法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
高速公路居間合同 篇16
甲方: 法人代表:
乙方:
一、承包范圍:
二、合同開工、竣工日期: 年 月 日至工程全部完工結算完畢自行終止。
三、承包方式:全過程承包,招投標、工程材料、施工、技術、意外風險等所有費用由乙方自行承擔,自負盈虧,甲方不提供任何材料和資金。
四、承包工程結算與財務管理辦法:
1、工程按甲方與建設單位簽訂的施工合同有關結算條款進行結算。
2、所有工程竣工結算,經甲方授權委托以甲方名義,由乙方負責辦理,乙方認可并承受由其負責辦理的工程結算結果。
3、甲方按結算總價的3.0%向乙方收取配合費、營業稅、個人所得稅等按國家相關規定由乙方自行交納,本項目工程由甲方財務統一做帳,工程款(進度款)匯入甲方后,甲方扣除3%管理費后,甲方必須在3個工作日內將工程款匯給乙方指定帳戶。超過7個工作日,甲方向乙方承擔按銀行最高利息的損失給乙方,如公司無能承擔工程款(進度款)、包括利息,由劉建光個人財產擔保乙方的所有款項給乙方。
4、工程款(進度款)由乙方負責催收甲方配合,如有建設單位未按合同約定向甲方支付工程款(進度款),甲方不承擔因此不支付工程款(進度款)的任何責任。
本協議一式二份,甲乙雙方各執一份,簽字蓋章生效。
甲方:
乙方:
年 月 日:
高速公路居間合同 篇17
甲方:
乙方:
經甲、乙雙方友好協商,甲方將本工程路基、防護及排水等施工項目的勞務部分承包給乙方,為明確雙方職責,確保工程施工順利進行,現就有關事項簽訂協議如下:
一、工程地點:
二、承包方式:包工不包料,按實際完成工程量綜合單價包干的形式承包。
三、工作范圍:本工程施工范圍內的路基、防護及排水等施工項目的勞務部分。
四、工作內容及單價:
1、本工程承包范圍內的路基、防護及排水等施工內容直至驗收合格按綜合單價包干結算(含施工所需勞保福利、加班加點補助以及完成上述內容所需的部分小型機具等)。
2、凡達不到合格標準的工程要求返工,返工直至合格標準,其返工所需人工、材料、設備等損失全部由乙方承擔,并且甲方有權按協議單價下浮20%結算。
3、乙方協助做好施工場地周圍建筑物、構筑物、地下管線的保護工作,做好工程已完工部分的成品保護工作,因乙方責任發生的損壞,乙方應承擔損壞的全部經濟損失。
4、凡在協議中約定按綜合單價包干的項目,一律不另行結算計時工。設計變更新增加項目,雙方另行協商約定綜合單價。
5、未能及時完成或未做到工完場清的項目內容,施工員書面通知乙方及時完成,通知后仍未在甲方要求時間內及時完成的,甲方施工員可對乙方處以______/次罰款,如屢教不改者甲方有權單方面終止協議,已完所有合格施工項目,甲方有權按協議單價下浮20%結算,并且甲方不再支付進度款,直至工程竣工驗收后______月內付清。
五、工程質量標準:
乙方嚴格按照施工圖紙和現行《市政工程施工驗收規范》施工,所有工序必須達到合格工程標準,將偏差控制在合格工程標準允許值內。乙方必須嚴格按照圖紙、規范和甲方技術交底施工,因乙方原因造成的返工所發生的一切費用(包括人工、材料、設備)由乙方承擔。如乙方在施工中無法保證工程質量,甲方有權隨時單方面終止協議,已完所有合格施工項目,甲方有權按協議單價下浮20%結算,并且甲方不再支付進度款,直至工程竣工驗收后_____月內付清。
六、工程進度:
該協議承包內容總的進度要求按照甲方制定的進度計劃完成,分項工程施工進度憑甲方施工員簽發的完成日期準時完工,達到驗收標準。乙方必須組織足夠的施工力量且保證能夠24小時輪班作業。
七、付款方式:
1、為了規范勞務人員工資發放及生活保障,施工期間根據工程進度每兩個月進行一次計量,并按已完合格工程價款總額的70%支付進度款。
2、本工程全部施工內容完成并驗收合格后付至總結算價款的90%,剩余勞務承包款一年內付清。
3、乙方不得以任何理由拖欠勞務人員工資。
八、雙方責任:
甲方責任:
1、甲方向乙方提供設計圖紙、施工用圖集復印件一套。
2、提供乙方生活、工作場地及生活用水、用電。
3、按合同要求及時支付勞務承包進度款。
4、按進度提前落實各種材料的進場,并負責材料的檢驗及測試。
5、負責協調場地周邊及相關各方的關系。
乙方責任:
1、服從甲方的管理和監督,按甲方的交底要求組織施工。
2、嚴格按圖紙及相關規程規范的技術要求組織施工,確保施工質量。
3、做好安全文明施工,確保臨時用電安全。承擔施工中所有自身原因引起的安全事故的全部責任。
4、乙方施工人員必須服從甲方安排,不準打架、斗毆、以及發生任何違法事件,如有違反,甲方有權視情節輕重給予相應的經濟處罰。
5、負責組織生產所需人員及技術力量,且自理伙食開支。自備各項勞動工具,且負責自行保管。
6、根據施工進度計劃的要求,投入足夠的人力,保證工期。
7、乙方不得將本協議項目下的施工作業轉包或分包給他人。
九、安全生產、文明施工要求:
1、進入工地的施工人員必須有身份證、計劃生育證、暫住證,且注冊登記,進入施工現場必須配戴好安全帽、工號牌。
2、嚴格遵守安全生產施工規范、規程及工地管理制度,服從工地管理人員的指揮和調配,嚴禁酒后作業,嚴禁穿拖鞋、赤膊進入施工現場。
3、上班前須對施工用工具、機械設備進行檢查,對有安全隱患的地方需整改后方能進行施工(配合其他工種或通知施工員安排)。
4、機械操作工必須由專業人員操作、持證上崗。
5、聽從甲方的指揮,不得冒險蠻干,否則后果自負。工地上嚴禁喝酒、賭博。
6、材料、設備吊裝由專人指揮,不得隨便指揮作業。
7、做到工完場清,下班后各種剩余材料清檢堆碼好。
乙方必須遵守安全施工操作規程,并做好班組人員安全教育,杜絕一切安全事故的發生。如發生安全事故,是因乙方操作失誤或不按施工規范作業等自身原因造成的安全事故由乙方負全部責任,甲方不承擔任何責任。
十、其它:
1、乙方必須服從甲方安排和指揮,并接受有關單位的檢查,不得有任何抵制情緒、言語和行動,更不得停工鬧事,否則視情節嚴重處以1000元/次以上罰款,施工人員必須配戴安全帽進入工地,且不允許穿背心拖鞋,否則按50元/次〃人處以罰款,并在進度款支付中予以扣除。
2、乙方嚴禁在工地打架斗毆,否則甲方有權視情節嚴重處以10000元/次以上罰款,并且甲方不承擔任何責任和費用。
3、施工期間施工班組長必須日夜堅守工地,有事外出應向現場施工員請假并按時回來,否則每次罰款200元。
4、所有乙方施工人員必須是從事過本行業規定年齡以內的男性熟練工,老、弱、病、殘等人員一律不得進入工地,一經發現每人每次罰款100元,并應立即請送出場,更不得收容在逃罪犯進入工地,一經發現罰款1000元/人。
5、乙方在施工過程中,不得浪費材料或損壞機具,否則由乙方全部負責照價賠償,并處以200元/次罰款。所有材料必須及時清理成堆、機械定期清潔保養,否則甲方安排人員清理,其費用由乙方進度款中扣除。
6、乙方施工人員的各項保險、社保費用由乙方自行承擔。
7、本合同一式_____份,甲乙雙方各持_____份,雙方簽字生效,望共同遵照執行。
甲方:
法定代表人:
聯系電話:
_________年____月____日
乙方:
法定代表人:
聯系電話:
_________年____月____日
高速公路居間合同 篇18
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量
第二條 加工成品質量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量達到 %,定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %),預留 元作為質保金一年后付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
(如: .根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條___在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份,交__(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
高速公路居間合同 篇19
甲方:
乙方:
身份證號:
為滿足甲方承包國高網成渝環線樂雅高速公路TJ12合同段路基土建工程施工的需要,經甲、乙雙方友好協商,達成如下協議,望雙方共同遵守。
一、工程內容:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工作內容:
4、承包方式:單價承包。
二、合同清單及價款
1、單價及清單見附表
2、附表上的上工程量作為參考量,計量時以乙方實際完成工作量為準。
3、附表上單價為乙方施工單價,甲方不再收取任何費用,項目部扣除甲方的管理費和其它費用均與乙方無關,支付時甲方按監理工程師認可方量和以上單價之積支付與乙方。
4、由于乙方原因中途退場,上月余留金不再退換。乙方施工進度必須跟上甲方進度。否則甲方有權中止合同。
三、工程質量管理:
乙方必須按圖紙及國家工程質量管理規范進行施工,因甲方原因造成損失,由甲方負責,因乙方原因造成損失的由乙方負責。
四、工程款支付
1、工程量原則:本工程合同為單價合同,結算數量依據業主確認乙方完成工程量。確認原則:按圖紙計量,有變更的按實際工程量結算。
2、每月25日報計量。
3、每月根據監理工程師確認工程量進行計量,合同中的單價為乙方直接施工單價,乙方不再承擔其它任何費用,在業主工程款到位后,三天內按乙方工程量×附表單價的90﹪支付給乙方。余款10﹪在竣工決算后支付5﹪給乙方,余5﹪作為質量保證金,待保修期滿后甲方一次性支付給乙方。工程保修期為一年。
4、甲方不能按期支付工程款,造成的一切后果由甲方負責。
五、其它
1、本協議一式二份,甲、乙雙方各一份。
2、本協議自雙方代表簽字之日起生效,竣工決算并付清工程款后失效。
3、本協議未盡事宜,經雙方協商解決。
4、本工程安全事故由乙方負責,與甲方無關。
5、本協議簽訂后乙方三日內必須進場。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
高速公路居間合同 篇20
甲方:
乙方:
為滿足甲方承包國高網成渝環線樂雅高速公路TJ12合同段路基土建工程施工的需要,經甲、乙雙方友好協商,達成如下協議,望雙方共同遵守。
一、 工程內容:
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 工作內容:
4、 承包方式:單價承包。
二、 合同清單及價款
1、 單價及清單見附表
2、 附表上的上工程量作為參考量,計量時以乙方實際完成工作量為準。
3、 附表上單價為乙方施工單價,甲方不再收取任何費用,項目部扣除甲方的管理費和其它費用均與乙方無關,支付時甲方按監理工程師認可方量和以上單價之積支付與乙方。
4、 由于乙方原因中途退場,上月余留金不再退換。乙方施工進度必須跟上甲方進度。否則甲方有權中止合同。
三、 工程質量管理:
乙方必須按圖紙及國家工程質量管理規范進行施工,因甲方原因造成損失,由甲方負責,因乙方原因造成損失的由乙方負責。
四、 工程款支付
1、 工程量原則:本工程合同為單價合同,結算數量依據業主確認乙方完成工程量。確認原則:按圖紙計量,有變更的按實際工程量結算。
2、 每月25日報計量。
3、 每月根據監理工程師確認工程量進行計量,合同中的單價為乙方直接施工單價,乙方不再承擔其它任何費用,在業主工程款到位后,三天內按乙方工程量附表單價的90﹪支付給乙方。余款10﹪在竣工決算后支付5﹪給乙方,余5﹪作為質量保證金,待保修期滿后甲方一次性支付給乙方。工程保修期為一年。
4、 甲方不能按期支付工程款,造成的一切后果由甲方負責。
五、 其它
1、 本協議一式二份,甲、乙雙方各一份。
2、 本協議自雙方代表簽字之日起生效,竣工決算并付清工程款后失效。
3、 本協議未盡事宜,經雙方協商解決。
4、 本工程安全事故由乙方負責,與甲方無關。
5、 本協議簽訂后乙方三日內必須進場。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
高速公路居間合同 篇21
(發包人名稱)(以下簡稱甲方)
。ǔ邪嗣Q)(以下簡稱乙方)
(發包人名稱,以下簡稱“發包人”)為實施(項目名稱),已接受(承包人名稱,以下簡稱“承包人”)對該項目第三標段施工的投標。發包人和承包人共同達成如下協議。
1、第標段由至,長約,主要工程內容為隧道供配電照明、通風系統工程,(文山隧道、長江塘隧道、長城嶺隧道)。
2、下列文件應視為構成合同文件的組成部分:
(1)本協議書及各種合同附件(含評標期間和合同談判過程中的澄清文件和補充資料);
(2)中標通知書;
(3)補遺書;
。4)投標函及投標函附錄;
(5)項目專用合同條款;
(6)山西省公路行業標準專用合同條款;
(7)公路工程專用合同條款;
(8)通用合同條款;
(9)技術規范;
(10)圖紙;
(11)已標價工程量清單;
。12)投標人信用承諾書及目標承諾書、承包人有關人員、設備投入的承諾;
。13)根據承諾提供的詳細人員、設備清單;
。14)施工組織設計安排;
。15)農民工工資支付承諾書;
(16)其他合同文件。
3、上述文件互相補充和解釋,如有不明確或不一致之處,以合同約定次序在先者為準。
4、根據工程量清單所列的預計數量和單價或總額價計算的簽約合同價:人民幣(大寫)叁仟伍佰貳拾柒萬伍仟肆佰壹拾陸元叁角肆分(小寫)(35275416。34元)。
5、承包人項目經理:
承包人項目總工:
承包人主管施工副經理
6、工程質量符合合格標準。
7、承包人承諾按合同約定承擔工程的實施、完成及缺陷修復。
8、發包人承諾按合同約定的條件、時間和方式向承包人支付合同價款。
9、承包人應按照監理人指示開工,工期為225日歷天。
10、本協議書在承包人提供履約擔保及信用保證金后,由雙方法定代表人或其委托代理人簽署并加蓋單位章后生效。全部工程完工后經竣交工驗收合格、缺陷責任期滿及保修期終止分別簽發缺陷責任終止證書及保修期終止證書后失效。
11、本協議書正本二份、副本陸份,合同雙方各執正本一份,副本叁份,當正本與副本的內容不一致時,以正本為準。
12、合同未盡事宜,雙方另行簽訂補充協議。補充協議是合同的組成部分。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
高速公路居間合同 篇22
甲方:
乙方:
為滿足甲方承包國高網成渝環線樂雅高速公路TJ12合同段路基土建工程施工的需要,經甲、乙雙方友好協商,達成如下協議,望雙方共同遵守。
一、 工程內容:
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 工作內容:
4、 承包方式:單價承包。
二、 合同清單及價款
1、 單價及清單見附表
2、 附表上的'上工程量作為參考量,計量時以乙方實際完成工作量為準。
3、 附表上單價為乙方施工單價,甲方不再收取任何費用,項目部扣除甲方的管理費和其它費用均與乙方無關,支付時甲方按監理工程師認可方量和以上單價之積支付與乙方。
4、 由于乙方原因中途退場,上月余留金不再退換。乙方施工進度必須跟上甲方進度。否則甲方有權中止合同。
三、 工程質量管理:
乙方必須按圖紙及國家工程質量管理規范進行施工,因甲方原因造成損失,由甲方負責,因乙方原因造成損失的由乙方負責。
四、 工程款支付
1、 工程量原則:本工程合同為單價合同,結算數量依據業主確認乙方完成工程量。確認原則:按圖紙計量,有變更的按實際工程量結算。
2、 每月25日報計量。
3、 每月根據監理工程師確認工程量進行計量,合同中的單價為乙方直接施工單價,乙方不再承擔其它任何費用,在業主工程款到位后,三天內按乙方工程量×附表單價的90﹪支付給乙方。余款10﹪在竣工決算后支付5﹪給乙方,余5﹪作為質量保證金,待保修期滿后甲方一次性支付給乙方。工程保修期為一年。
4、 甲方不能按期支付工程款,造成的一切后果由甲方負責。
五、 其它
1、 本協議一式二份,甲、乙雙方各一份。
2、 本協議自雙方代表簽字之日起生效,竣工決算并付清工程款后失效。
3、 本協議未盡事宜,經雙方協商解決。
4、 本工程安全事故由乙方負責,與甲方無關。
5、 本協議簽訂后乙方三日內必須進場。
甲方簽字: 乙方簽字:
身份證號: 身份證號:
電話:工地代表:電話:
___年___月___日
電話: 工地代表: 電話:
___年___月___日
高速公路居間合同 篇23
甲方:
乙方:
為開發本村山區經濟,經生產隊長以上會議決定,將本村車站至雙坑口路段進行路面硬化。路段長約4.5公里,工程款以上撥資金為準。工程以議標方試承包,與乙方訂合同如下:
1. 工程規格:路面硬化寬度3.5米,包括路基整平,涵洞設施(15cm水泥管埋設),雙坑口車站,不包括路肩。
2. 工程質量:按康莊工程標準施工,以上級相關部門驗收合格為準。
3. 施工期限:20_年12月31日前完工。(公歷)
4. 付款辦法:以上級部門撥給本路段路面硬化工程款如數給乙方。甲方提供乙方相關證明,乙方負責辦理相關驗收手續。(含路肩未做)
5. 包工包料:工程涉及的人工,材料,機械,水電等由乙方負責。填充料可以到水庫采取,里翁通往水庫路道,由乙方處理。村方指定場地(大會堂)。
6. 押金:乙方交甲方押金壹萬元,自合同簽訂之日起10日內未動工,沒收押金。硬化至山黃橋退回押金。
7. 施工期間,發生本合同不可估計費用乙方自理(一切意外事故,路段沿岸自來水管損壞維修)。
8. 本合同一式叁份,供雙方參照執行。本合同未盡事宜參照相關法律。
甲方:
乙方:
年月日:
高速公路居間合同 篇24
甲方:
乙方:
為優質、高速建好高速公路,經甲、乙雙方友好協商,甲方將本工程路基、防護及排水等施工項目的勞務部分承包給乙方,為明確雙方職責,確保工程施工順利進行,現就有關事項簽訂協議如下:
一、工程地點:
二、承包方式:
包工不包料,按實際完成工程量綜合單價包干的形式承包。
三、工作范圍:
本工程施工范圍內的路基、防護及排水等施工項目的勞務部分。
四、工作內容及單價:
1、本工程承包范圍內的路基、防護及排水等施工內容直至驗收合格按綜合單價包干結算(含施工所需勞保福利、加班加點補助以及完成上述內容所需的部分小型機具等),工作內容及單價詳見附件。
2、凡達不到合格標準的工程要求返工,返工直至合格標準,其返工所需人工、材料、設備等損失全部由乙方承擔,并且甲方有權按協議單價下浮20%結算。
3、乙方協助做好施工場地周圍建筑物、構筑物、地下管線的保護工作,做好工程已完工部分的成品保護工作,因乙方責任發生的損壞,乙方應承擔損壞的全部經濟損失。
4、凡在協議中約定按綜合單價包干的項目,一律不另行結算計時工。設計變更新增加項目,雙方另行協商約定綜合單價。
5、未能及時完成或未做到工完場清的項目內容,施工員書面通知乙方及時完成,通知后仍未在甲方要求時間內及時完成的,甲方施工員可對乙方處以200—20xx元/次罰款,如屢教不改者甲方有權單方面終止協議,已完所有合格施工項目,甲方有權按協議單價下浮20%結算,并且甲方不再支付進度款,直至工程竣工驗收后壹月內付清。
五、工程質量標準:
乙方嚴格按照施工圖紙和現行《市政工程施工驗收規范》施工,所有工序必須達到合格工程標準,將偏差控制在合格工程標準允許值內。乙方必須嚴格按照圖紙、規范和甲方技術交底施工,因乙方原因造成的返工所發生的一切費用(包括人工、材料、設備)由乙方承擔。如乙方在施工中無法保證工程質量,甲方有權隨時單方面終止協議,已完所有合格施工項目,甲方有權按協議單價下浮20%結算,并且甲方不再支付進度款,直至工程竣工驗收后壹月內付清。
六、工程進度:
該協議承包內容總的進度要求按照甲方制定的進度計劃完成,分項工程施工進度憑甲方施工員簽發的完成日期準時完工,達到驗收標準。乙方必須組織足夠的施工力量且保證能夠24小時翻班作業。
七、付款方式:
1、為了規范勞務人員工資發放及生活保障,施工期間根據工程進度每兩個月進行一次計量,并按已完合格工程價款總額的70%支付進度款。
2、本工程全部施工內容完成并驗收合格后付至總結算價款的90%,剩余勞務承包款一年內付清。
3、乙方不得以任何理由拖欠勞務人員工資。
八、雙方責任:
甲方責任:
1、甲方向乙方提供設計圖紙、施工用圖集復印件一套。
2、提供乙方生活、工作場地及生活用水、用電。
3、按合同要求及時支付勞務承包進度款。
4、按進度提前落實各種材料的進場,并負責材料的檢驗及測試。
5、負責協調場地周邊及相關各方的關系。
乙方責任:
1、服從甲方的管理和監督,按甲方的交底要求組織施工。
2、嚴格按圖紙及相關規程規范的技術要求組織施工,確保施工質量。
3、做好安全文明施工,確保臨時用電安全。承擔施工中所有自身原因引起的安全事故的全部責任。
4、乙方施工人員必須服從甲方安排,不準打架、斗毆、以及發生任何違法事件,如有違反,甲方有權視情節輕重給予相應的經濟處罰。
5、負責組織生產所需人員及技術力量,且自理伙食開支。自備各項勞動工具,且負責自行保管。
6、根據施工進度計劃的要求,投入足夠的人力,保證工期。
7、乙方不得將本協議項目下的施工作業轉包或分包給他人。
九、安全生產、文明施工要求:
1、進入工地的施工人員必須有身份證、計劃生育證、暫住證,且注冊登記,進入施工現場必須配戴好安全帽、工號牌。
2、嚴格遵守安全生產施工規范、規程及工地管理制度,服從工地管理人員的指揮和調配,嚴禁酒后作業,嚴禁穿拖鞋、赤膊進入施工現場。
3、上班前須對施工用工具、機械設備進行檢查,對有安全隱患的地方需整改后方能進行施工(配合其他工種或通知施工員安排)。
4、機械操作工必須由專業人員操作、持證上崗。
5、聽從甲方的指揮,不得冒險蠻干,否則后果自負。工地上嚴禁喝酒、賭博。
6、材料、設備吊裝由專人指揮,不得隨便指揮作業。
7、做到工完場清,下班后各種剩余材料清檢堆碼好。
乙方必須遵守安全施工操作規程,并做好班組人員安全教育,杜絕一切安全事故的發生。如發生安全事故,是因乙方操作失誤或不按施工規范作業等自身原因造成的安全事故由乙方負全部責任,甲方不承擔任何責任。
十、其它:
1、乙方必須服從甲方安排和指揮,并接受有關單位的檢查,不得有任何抵制情緒、言語和行動,更不得停工鬧事,否則視情節嚴重處以1000元/次以上罰款,施工人員必須配戴安全帽進入工地,且不允許穿背心拖鞋,否則按50元/次〃人處以罰款,并在進度款支付中予以扣除。
2、乙方嚴禁在工地打架斗毆,否則甲方有權視情節嚴重處以10000元/次以上罰款,并且甲方不承擔任何責任和費用。
3、施工期間施工班組長必須日夜堅守工地,有事外出應向現場施工員請假并按時回來,否則每次罰款200元。
4、所有乙方施工人員必須是從事過本行業規定年齡以內的男性熟練工,老、弱、病、殘等人員一律不得進入工地,一經發現每人每次罰款100元,并應立即請送出場,更不得收容在逃罪犯進入工地,一經發現罰款1000元/人。
5、乙方在施工過程中,不得浪費材料或損壞機具,否則由乙方全部負責照價賠償,并處以200元/次罰款。所有材料必須及時清理成堆、機械定期清潔保養,否則甲方安排人員清理,其費用由乙方進度款中扣除。
6、乙方施工人員的各項保險、社保費用由乙方自行承擔。
十一、未盡事宜協商解決
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字生效,望共同遵照執行。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
高速公路居間合同 篇25
發包方:____________(以下簡稱甲方)
承包方:____________(以下簡稱乙方)
為做好____________養護工作,使養護管理工作專業化、規范化,提高高速公路養護質量,改善高速公路的通行服務水平,根據《中華人民共和國公路法》等有關法律法規和規定,雙方就____________的維修保養工作委托給乙方承包事宜,經過友好協商達成如下協議。
一、維修保養范圍
甲方所管轄的項目資產范圍,即____________征地紅線圖以內主線___公里(起點_____,終點____),收費廣場及匝道的車道折合里程____公里,維修保養總里程______公里,統一委托乙方維修保養。
二、維修保養內容
維修保養內容包括:日常保潔及小修保養,具體內容如下:
1、日常保潔:指高速公路經常性的清掃、清理、清洗和清疏等日常性養護和日常巡查工作。
路基、路面保潔工作內容:路面清掃;清撿路面、路基、中央分隔帶、邊坡、隔離柵等的垃圾;清除路面積水;交通事故現場清潔,小面積油污處理,以及有關廢棄物的處理工作。
清理、清疏工作內容:橋梁、涵洞構造物(包含泄水孔、伸縮縫、橋墩、橋臺)異物清理;墩臺雜物清理;排水系統(包含排水溝、邊溝、急流槽、截水溝、涵洞、通道、集水井)以及廢棄物的處理工作。
日常巡查工作內容:包括路基坍塌、沖刷;路面坑槽、裂縫、積水、
唧泥等病害;橋梁、涵洞的水毀、伸縮縫及排水系統;沿線交通設施的完好狀況;以及綠化的病蟲害、管養情況等。
2、小修保養:是指高速公路及配套設施的各種輕微病害的處理工作,是主要以人工消耗為主的維修保養工作。
路基:排水設施及路肩、錐坡和邊坡工程的局部恢復維修與加固工作。路面:包含水泥混凝土路面和瀝青混凝土路面恢復維修和保養工程。
中央分隔帶:路緣石、方磚等的更換維修工程,單點維修在1M范圍內。
橋梁:橋梁支座保養、墩、臺清理;伸縮縫兩側剛性帶鋼筋混凝土維修;橋梁梁板輕微裂縫封閉。
生活管理區:綠化、道路及垃圾堆放點的`定期清理。
綠化:包含收費站等站區、中央分隔帶及沿線的灌喬木和花草等綠化工程的保養,主要工作為修剪、除雜草、松土、澆水、施肥、除蟲、喬木的支撐和扶正、刷白、補植。
三、維修保養工程質量
乙方應嚴格按照公路水泥混凝土路面養護技術規范(__________________)、公路橋涵養護規范(__________________)、公路隧道養護技術規范(__________________)、公路養護安全作業規程(__________________)的要求進行高速公路的養護作業,及時完成路基、路面、結構物及其沿線附屬設施的修復,確保高速公路及附屬設施的運營處于良好的狀態。維持良好的路容、路況、路貌,保證行車的“安全、快速、舒適、暢通”,使____________的養護工作達到優良水平的要求。
甲方:______
_________年_________月_________日
乙方:______
高速公路居間合同 篇26
甲方:_______
乙方:_______
一、承包范圍:
二、合同開工、竣工日期:_______年_______月_______日至工程全部完工結算完畢自行終止。
三、承包方式:全過程承包,招投標、工程材料、施工、技術、意外風險等所有費用由乙方自行承擔,自負盈虧,甲方不提供任何材料和資金。
四、承包工程結算與財務管理辦法:
1、工程按甲方與建設單位簽訂的施工合同有關結算條款進行結算。
2、所有工程竣工結算,經甲方授權委托以甲方名義,由乙方負責辦理,乙方認可并承受由其負責辦理的.工程結算結果。
3、甲方按結算總價的3.0%向乙方收取配合費、營業稅、個人所得稅等按國家相關規定由乙方自行交納,本項目工程由甲方財務統一做帳,工程款(進度款)匯入甲方后,甲方扣除3%管理費后,甲方必須在3個工作日內將工程款匯給乙方指定帳戶。超過7個工作日,甲方向乙方承擔按銀行最高利息的損失給乙方,如公司無能承擔工程款(進度款)、包括利息,由劉建光個人財產擔保乙方的所有款項給乙方。
4、工程款(進度款)由乙方負責催收甲方配合,如有建設單位未按合同約定向甲方支付工程款(進度款),甲方不承擔因此不支付工程款(進度款)的任何責任。
本協議一式二份,甲乙雙方各執一份,簽字蓋章生效。
甲方:_______
_______年_______月_______日
乙方:_______
_______年_______月_______日
高速公路居間合同 篇27
甲方:
乙方:
為確保 高速公路快捷、安全、舒適、暢通,真正給司乘人員提供一條好路,雙方根據《中華人民共和國合同法》、《高速公路養護技術規范》等相關法律、法規,結合
一、 工程名稱:
二、 工程地點:
三、 工程內容:
1、 保潔:
1) 路面干凈、整潔,無雜物及散落物;
2) 中央綠化帶清潔、無雜草,活動護欄以下干凈、無雜物;
3) 護欄板、立柱潔凈,局部泥漿等污染物隨時清除,百米標、分流島清潔;
4) 橋梁防撞墻、防眩板清潔,伸縮縫清理干凈徹底、泄水孔及時疏通;
5) 泄水槽暢通無雜物淤塞;
6) 雨雪后路面、橋面積水積雪及時掃除
7) 路肩、邊坡整潔無高草,無白色垃圾污染,邊溝暢通無淤塞;隔離柵網上無雜物。
2、 小修項目:
1) 路面病害坑槽、沉陷、翻漿、裂縫等處理及時;缺失標線隨時補劃;
2) 損壞護欄板、活動護欄、立柱、分流島、彎頭等更換及時
3) 損壞的路肩及道牙、泄水槽修復及時;
4) 防眩板的更換、校正、改裝;
5) 汛期水毀處理;
6) 路面橋面涵頂匝道除雪、融冰。
四、 養護期限:月
五、 工程造價及付款方法:
日常養護工程費用共需約 ,保潔實行總價承包每公里 元,小修實行單價承包,具實計量,日常養護費用日清月結,依據甲方考核情況支付養護費用。
六、 雙方責任:
(一)甲方責任:
1、 負責審批每月日常養護計劃,及時向乙方下達養護任務;
2、 每天上路檢查驗收,檢查以雙方約定的檢查內容進行檢查,并依據甲方《標準化養護管理辦法》中的考核辦法進行相應處罰,罰款從當月工程款中扣除;
3、 按照甲方《標準化養護管理辦法》的有關規定,辦理養護合同的簽定及工程竣工驗收結算手續;
(二)乙方責任:
1、 負責每日巡查并做好記錄,每周及時上報下周養護計劃,待甲方審批后抓緊實施并落實到位,發現突發情況及時向甲方報告;
2、 認真嚴格履行合同,快速有效的完成甲方下達的各項施工任務,保證保潔、小修的及時性,以及除雪融冰等其它突發性應急搶險任務的迅速完成;
3、 服從甲方委派監理的指令,確保施工質量,內業資料完整、規范,上報及時;
4、 服從甲方路政部門的指揮,安全施工、文明施工、規范施工、組織到位,保證道路暢通;
5、 施工中的一切安全問題由乙方自負。
七、 安全施工:
根據甲方路政部門對養護施工的安全要求,結合養護實際,對乙方提出如下安全施工管理規定:
1、 未做好施工準備,不具備開工條件,不得上路擺標。
2、 施工不得影響通行,更不得隨意攔停車輛,嚴禁施工造成堵車。
3、 施工車輛不得隨意調頭,逆向行駛或亂停亂放,嚴重老化,帶病機械不得上路。
4、 施工車輛必須懸掛彩旗等明顯標示。車后懸掛施工車輛,隨時停車字樣。
5、 所有現場作業人員必須著反光背心。
6、 施工作業區必須有施工現場負責人在場,并配合有專職安全防護員。
7、 施工作業區錐標應醒目,擺放整齊、規范,設有漸變段。
8、 標牌擺放符合規范要求,間距適當,其中減速牌不少于3個,間距不小于50米。
9、 坑槽開挖后,盡快補上,不得出現打開的作業區無人防護、看管現象,養生路段必須有養生牌。
10、 夜間施工必須有照明設備,并配警示燈。
八、 爭議的解決
在合同履行期間,出現任何爭議,雙方應首先通過友好協商的方式解決。如協商不能解決,任何一方均可向合同簽定地的法院提起訴訟。
九、 合同生效與終止
1、 合同簽訂時間:
2、 合同簽訂地點:
3、 本合同自雙方法定代表人或其授權代表簽字、蓋章之日起生效。
4、 本合同附件與本合同具有同等效力。
5、 本合同在甲乙雙方書面同意的情況下,若就未盡事宜予以修改和補充,則對本合同的任何修改或補充經甲乙雙方簽訂書面合同后,即構成本合同不可分割的部分,與本合同具有同等法律效力。
6、 合同的權利義務終止后,雙方應當遵循誠實信用原則,履行通知、協助、保密等義務。
7、 本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
高速公路居間合同 篇28
甲方:
乙方:
身份證號:
為滿足甲方承包國高網成渝環線樂雅高速公路TJ12合同段路基土建工程施工的需要,經甲、乙雙方友好協商,達成如下協議,望雙方共同遵守。
一、工程內容:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工作內容:
4、承包方式:單價承包。
二、合同清單及價款
1、單價及清單見附表
2、附表上的上工程量作為參考量,計量時以乙方實際完成工作量為準。
3、附表上單價為乙方施工單價,甲方不再收取任何費用,項目部扣除甲方的管理費和其它費用均與乙方無關,支付時甲方按監理工程師認可方量和以上單價之積支付與乙方。
4、由于乙方原因中途退場,上月余留金不再退換。乙方施工進度必須跟上甲方進度。否則甲方有權中止合同。
三、工程質量管理:
乙方必須按圖紙及國家工程質量管理規范進行施工,因甲方原因造成損失,由甲方負責,因乙方原因造成損失的由乙方負責。
四、工程款支付:
1、工程量原則:本工程合同為單價合同,結算數量依據業主確認乙方完成工程量。確認原則:按圖紙計量,有變更的按實際工程量結算。
2、每月25日報計量。
3、每月根據監理工程師確認工程量進行計量,合同中的單價為乙方直接施工單價,乙方不再承擔其它任何費用,在業主工程款到位后,三天內按乙方工程量×附表單價的90﹪支付給乙方。余款10﹪在竣工決算后支付5﹪給乙方,余5﹪作為質量保證金,待保修期滿后甲方一次性支付給乙方。工程保修期為一年。
4、甲方不能按期支付工程款,造成的一切后果由甲方負責。
五、其它:
隨著人們對法律的了解日益加深,合同的使用頻率呈上升趨勢,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?以下是小編為大家收集的高速公路合同模板,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
1、本協議一式二份,甲、乙雙方各一份。
2、本協議自雙方代表簽字之日起生效,竣工決算并付清工程款后失效。
3、本協議未盡事宜,經雙方協商解決。
4、本工程安全事故由乙方負責,與甲方無關。
5、本協議簽訂后乙方三日內必須進場。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
高速公路居間合同 篇29
甲方:______ ___
乙方(施工責任方):________
甲方承建之__場地準備___,現委托乙方采取包工、料、機械、設備、安全生產及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任,特商定如下條款,共同遵守執行:
一、工程內容
按施工圖紙設計方案各站點、區間交通設施或信號燈單項工程項目的工作內容,具體為:站、區間交通設施部分工程。
二、方式
甲方根據乙方負責施工之上述工程最終與業主、審計中心結算價對乙方進行結算,但乙方需向甲方繳納該結算總價的___80_____%為施工責任管理費,各類稅、費均由乙方另行繳納。
三、組織領導
1.乙方必須服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理,遵守甲方現場的各項管理及規章制度,做到文明施工、安全施工。
2.乙方必須確保進場人員的技術素質,所有工種均持證上崗。在施工責任期內,未經甲方許可,乙方不得隨意更換施工隊伍和人員,以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩定性。
3.乙方必須指定專職管理人員,負責安排施工、生產、人員調配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
四、雙方責任
1.甲方責任:
(1)負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的指揮、監督與管理。
(2)負責安排乙方工作量及現場進度,審核完成工程量,申報預決算,申請撥付工程款。
(3)負責與業主、設計、監理等單位及部門進行工作聯系并申報有關文件資料。
2.乙方責任:
(1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工,嚴格執行國家現行《施工技術驗收規范》。尊重和服從業主、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮,對工程質量全面負責并確保達到優良等級以上。
(2)強化本施工隊伍的安全生產教育,嚴格按操作規程施工,不亂搭亂拉電路管線,不私自安裝電源插座,不強行、違章施工,嚴格杜絕火災等其他安全事故的發生。否則由乙方承擔由此產生之全部責任。
(3)工人進入施工現場必須穿反光背心,佩帶安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完場清。
(4)負責編制施工組織設計,由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排;班組長每天必須在作業現場,未經項目經理同意不得擅自離開工地。
(5)必須保證充足的施工人員及技術力量,人數穩定,工作效率高,否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
(6)具體施工作業中必須配備所需交通安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設施,并且必須符合我市有關道路施工操作規程及相關法律規定,以確保安全、文明施工,否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責,相關費用由乙方自承擔。
(7)乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執行甲方制定的各項規章制度及有關條例。如有違反且情節嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽,甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工,剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償,由此產生之一切法律后果均由乙方自行負責。
(8)該工程完工并移交甲方前,乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產損失所發生一切責任,保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發生之相關費用。
(9)乙方不得將依據本責任書取得,經甲方委托施工之施工任務再行轉包,否則甲方有權立即收回本施工項目。
(10)工程完工后,向甲方及時上報該工程的施工總結。
五、工程質量及驗收標準
工程質量應符合國家現行施工驗收規范以及業主、監理單位和甲方的要求。必須達到國家或專業質量檢驗評定的優良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規程施工,造成工程質量不符合設計要求、質量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工費用由乙方承擔,由此造成之材料浪費及經濟全部由乙方負責賠償,工期不予順延。
六、工期
乙方必須嚴格按照甲方現場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限,如期按時或提前完成所有本項目的施工任務,若拖延工期,每延期一日,按結算總價的___8_____或___50000_____元向甲方支付罰金。
七、付款方法
(1)甲方按乙方所完成之實際施工進度,每月或每一單項工程完工后,根據業主給甲方撥付或結算之工程款,到甲方帳戶后三天內按___6_____%扣除稅金和管理費后支付給乙方。
(2)質保金:質保金按工程總造價的_ _5_____%逐月或每單項工程逐次扣除,待工程完工并通過竣工驗收____5____年后,據實返還。因質量原因造成的返修,由乙方負責,返修費用由乙方承擔。工程保修期間,乙方應在收到甲方書面通知___7_____日內派人修理,否則甲方可委托其他單位或人員修理,其費用由甲方在乙方質保金內扣除,不足部分由乙方支付。
八、其它
(1)若乙方無正當理由單方終止本責任書,除承擔由此給甲方造成的經濟損失外,還應向甲方支付工程總造價_20___%的違約金。
(2)若乙方違反本責任書之上述有關約定,不按工期竣工、質量達到設計規范或要求、存在較大安全隱患或發生安全事故以及發生其他導致本責任收無法履行的行為,甲方有權單方解除本責任書并要求乙方清場,乙方對該行為給甲方造成的經濟損失應當予以賠償。
九、甲方對本責任書上述各條款具有解釋權。
十、本責任書一式兩份,甲、乙方執一份,具有同等法律效力。
該責任書自雙方簽自蓋章之日起生效,至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后,除保修條款依然有效外,即告終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
高速公路居間合同 篇30
(發包人名稱)(以下簡稱甲方):_________________
(承包人名稱)(以下簡稱乙方):_________________
_________高速公路建設管理處(發包人名稱,以下簡稱發包人)為實施(項目名稱),已接受河南省_________工程有限公司(承包人名稱,以下簡稱承包人)對該項目第三標段施工的投標。發包人和承包人共同達成如下協議。
1、第標段由至,長約,主要工程內容為隧道供配電照明、通風系統工程,(文山隧道、長江塘隧道、長城嶺隧道)。
2、下列文件應視為構成合同文件的組成部分:
(1)本協議書及各種合同附件(含評標期間和合同談判過程中的澄清文件和補充資料);
(2)中標通知書;
(3)補遺書;
(4)投標函及投標函附錄;
(5)項目專用合同條款;
(6)山西省公路行業標準專用合同條款;
(7)公路工程專用合同條款;
(8)通用合同條款;
(9)技術規范;
(10)圖紙;
(11)已標價工程量清單;
(12)投標人信用承諾書及目標承諾書、承包人有關人員、設備投入的承諾;
(13)根據承諾提供的詳細人員、設備清單;
(14)施工組織設計安排;
(15)農民工工資支付承諾書;
(16)其他合同文件。
3、上述文件互相補充和解釋,如有不明確或不一致之處,以合同約定次序在先者為準。
4、根據工程量清單所列的'預計數量和單價或總額價計算的簽約合同價:_________________人民幣(大寫)_________(小寫)(_________元)。
5、承包人項目經理:________________。承包人項目總工:_________________。承包人主管施工副經理:_________。
6、工程質量符合合格標準。
7、承包人承諾按合同約定承擔工程的實施、完成及缺陷修復。
8、發包人承諾按合同約定的條件、時間和方式向承包人支付合同價款。
9、承包人應按照監理人指示開工,工期為225日歷天。
10、本協議書在承包人提供履約擔保及信用保證金后,由雙方法定代表人或其委托代理人簽署并加蓋單位章后生效。全部工程完工后經竣交工驗收合格、缺陷責任期滿及保修期終止分別簽發缺陷責任終止證書及保修期終止證書后失效。
11、本協議書正本二份、副本六份,合同雙方各執正本一份,副本三份,當正本與副本的內容不一致時,以正本為準。
12、合同未盡事宜,雙方另行簽訂補充協議。補充協議是合同的組成部分。
甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________
法定代表人(簽字):_________________法定代表人(簽字):_________________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日