審查建設(shè)施工合同樣本（精選33篇）

審查建設(shè)施工合同樣本 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　1.工程概況

　　1.1.工程名稱:

　　1.2.報建編號：

　　1.3.工程建設(shè)地點：

　　1.4.總建筑面積：

　　1.5.建筑類型：□住宅

　　1.6.工程總投資：

　　1.7.勘察單位：

　　1.8.設(shè)計單位：□公建平方米。□工業(yè)□其它。萬元。。。萬元，其中，建安費：

　　2.審查對象

　　3.審查內(nèi)容

　　3.1.是否符合工程建設(shè)強制性標準。

　　3.2.地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)的安全性。

　　3.3.勘察設(shè)計企業(yè)和注冊執(zhí)業(yè)人員以及相關(guān)人員是否按規(guī)定在施工圖上加蓋相應(yīng)圖章和簽字。

　　3.4.其他法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定必須審查的內(nèi)容。

　　4.審查依據(jù)

　　4.1.國家和項目所在地有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及工程建設(shè)強制性條文和標準。

　　4.2.項目相關(guān)的審批文件，征詢、咨詢意見。

　　4.3.有關(guān)專項審查、專項技術(shù)評審等評估報告。

　　5.審查時限

　　5.1.根據(jù)甲方的建設(shè)計劃，本工程按以下方式進行審查：

　　□整體□分階段□其他。

　　5.2.甲方應(yīng)提供審查所需的全部資料。乙方在收到資料或設(shè)計文件審查通知后，應(yīng)在___個工作日內(nèi)完成相應(yīng)的審查工作，向甲方出具審查合格書等有關(guān)材料。

　　5.3.審查工作期限不包括勘察設(shè)計單位的修改時間。

　　6.審查結(jié)果

　　6.1.審查合格的：

　　6.1.1.乙方應(yīng)及時編制審查報告。

　　6.1.2.乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節(jié)能登記表。

　　6.1.3.甲方收到審查合格書后的個工作日內(nèi)向乙方提供套審查合格的施工圖，經(jīng)乙方審核無誤后在施工圖上加蓋審查專用章。

　　6.2.審查不合格的：

　　6.2.1.乙方向甲方出具施工圖審查整改意見，并報有關(guān)部門備案。

　　6.2.2.甲方負責對施工圖設(shè)計文件進行修改，并及時將修改的施工圖設(shè)計文件交由乙方重新進行審查。

　　7.審查費用及支付方式

　　7.1.審查總費用為：

　　7.2.甲方收到乙方加蓋公章的《建設(shè)工程施工圖設(shè)計文件審查合格書》后，付清審查總費用。

　　7.3.施工圖經(jīng)設(shè)計單位修改后重新送乙方審查的，不另計費用。

　　8.甲方權(quán)利和義務(wù)

　　8.1.及時向乙方提供建設(shè)項目施工圖審查的全套資料，并對其完整性、真實性負責。

　　8.2.提出建設(shè)工程項目施工圖送審進度計劃。

　　8.3.安排專人與乙方聯(lián)系，協(xié)調(diào)處理與施工圖審查工作有關(guān)事宜。

　　8.4.按照乙方的審查意見及時進行修改。

　　8.5.甲方對審查意見有疑義的，可報有關(guān)部門申請復(fù)審。

　　9.乙方權(quán)利和義務(wù)

　　9.1.安排符合項目所在地建設(shè)工程施工圖設(shè)計文件審查人員要求的專業(yè)技術(shù)人員從事審查工作。

　　9.2.保證審查質(zhì)量，確保相關(guān)部門的規(guī)定、專項評估意見等在施工圖審查中落實。

　　9.3.審查工作完成后，除上報、送審和應(yīng)存檔的圖紙資料外，乙方應(yīng)將甲方提供的其他資料歸還甲方，并負保密義務(wù)。

　　9.4.乙方應(yīng)具備審查送審施工圖設(shè)計文件所要求的資格、能力及條件。否則，甲方可解除本合同，乙方應(yīng)向甲方返還其已收到的審查費用。

　　10.違約責任

　　10.1甲方違反本合同約定，應(yīng)向乙方承擔違約責任。乙方延誤完成審查工作的，每延誤一天，應(yīng)按審查總費用的1‰向甲方支付延遲履行違約金。

　　10.2工圖設(shè)計文件經(jīng)乙方審查合格后、仍因違反法律、法規(guī)或工程建設(shè)強制性標準等原因給甲方造成損失的，乙方應(yīng)予賠償。

　　11.其他

　　11.1.未經(jīng)相對方書面同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本合同項下的全部或部分權(quán)利和義務(wù)。

　　11.2.因本合同所生爭議，由甲方所在地法院管轄。本合同附件與正文具有同等效力。本合同如與甲乙雙方之前簽訂的協(xié)議約定不一致的，以本合同為準。本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等效力。本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

審查建設(shè)施工合同樣本 篇2

　　出資方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲方委托乙方承擔本合同第二條表中所列項目的建設(shè)工程施工圖設(shè)計文件審查任務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同。

　　第一條 本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》及建設(shè)部第134號令簽訂。

　　第二條 本合同審查項目內(nèi)容見下表(勘察、施工圖)：

　　第三條 甲方應(yīng)向乙方提交以下資料及文件：

　　1、建設(shè)項目立項文件(發(fā)改委簽發(fā)的批準文件和規(guī)劃部門簽發(fā)的規(guī)劃紅線圖);

　　2、工程勘察成果報告(附設(shè)計單位簽發(fā)的勘察技術(shù)要求);

　　3、全套施工圖設(shè)計文件及相應(yīng)的計算書(含計算模型光盤)。

　　第四條 甲方應(yīng)按省物價局、湖北省建設(shè)廳發(fā)布的鄂價房服[20xx]273號文件規(guī)定支付施工圖設(shè)計文件審查費，本項目審查費應(yīng) 為元。甲方于 月 日將商定的審查費 交乙方財務(wù)室，乙方財務(wù)確認收費后審查程序正式啟動。

　　第五條 雙方責任

　　1、甲方按本合同第三條規(guī)定內(nèi)容向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責;乙方對審查結(jié)論的合法性和有效性負責。

　　2、乙方在審查程序啟動后的15個工作日內(nèi)出具《審查意見》;對審查合格的項目，乙方在審查合格后的7個工作日內(nèi)向甲方出具《審查合格書》;對審查不合格的項目，由原設(shè)計單位修改完善后送乙方復(fù)審，復(fù)審合格后，乙方向甲方出具《審查合格書》;

　　3、甲方對乙方作出的審查意見有重大分歧時，可由甲方向省建設(shè)行政主管部門提出復(fù)審申請，并由省建設(shè)行政主管部門作出仲裁決定。

　　4、未經(jīng)乙方同意，甲方不得擅自變更審查合格的設(shè)計文件;如確有需要，甲方可通過原設(shè)計單位變更設(shè)計后重新向乙方報審，并承擔相應(yīng)的審查費用，乙方不承擔任何費用。

　　5、經(jīng)乙方審查合格的項目，因勘察、設(shè)計原因發(fā)生工程質(zhì)量問題，乙方承擔建設(shè)部第134號令第十五條規(guī)定的相應(yīng)責任。

　　第六條 本合同一式四份，甲、乙、雙方各執(zhí)一份，另一份作為交款憑證;雙方簽字蓋章本合同成立，雙方履行完合同規(guī)定的業(yè)務(wù)后本合同即行終止;合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時通過司法途徑解決。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

審查建設(shè)施工合同樣本 篇3

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲方委托乙方承擔下列工程的施工圖設(shè)計文件審查任務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)規(guī)定，雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條 工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、報建編號：

　　3、工程建設(shè)地點：

　　4、總建筑面積：

　　5、建筑類型：□住宅 □公建 □工業(yè) □其它

　　6、工程總投資：

　　7、勘察單位：

　　8、設(shè)計單位：

　　第二條 施工圖設(shè)計文件審查依據(jù)

　　1、國家和 (1)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》;

　　(2)《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖設(shè)計文件審查管理辦法》;

　　(3)《實施工程建設(shè)強制性標準監(jiān)督規(guī)定》;

　　2、建設(shè)項目批準文件和各主管部門的審批意見;

　　3、甲方提供的勘察、設(shè)計單位完成的本工程地質(zhì)詳勘報告和施工圖設(shè)計文件。

　　第三條 施工圖設(shè)計文件審查主要內(nèi)容

　　根據(jù)《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖設(shè)計文件審查管理辦法》的規(guī)定，施工圖設(shè)計文件審查的主要內(nèi)容為：

　　1、是否符合工程建設(shè)強制性標準;

　　2、地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)的安全性;

　　3、是否符合民用建筑節(jié)能強制性標準，對執(zhí)行綠色建筑標準的項目，還應(yīng)當審查是否符合綠色建筑標準;

　　4、勘察設(shè)計企業(yè)和注冊執(zhí)業(yè)人員以及相關(guān)人員是否按規(guī)定在施工圖設(shè)計文件上加蓋相應(yīng)的圖章和簽字;

　　5、其他法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定必須審查的內(nèi)容。

　　第四條 施工圖設(shè)計文件審查周期

　　根據(jù)《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖設(shè)計文件審查管理辦法》的規(guī)定，施工圖設(shè)計文件審查原則上不超過下列時限：大型建筑工程、大型市政工程為 15 個工作日，中型及以下建筑工程、市政工程為 10 個工作日。工程勘察文件，甲級項目為 7 個工作日，乙級及以下項目為 5 個工作日。

　　以上時限不包括勘察設(shè)計單位修改的時間。

　　第五條 甲方向乙方提供的有關(guān)資料和文件

　　上述材料在合同簽訂生效后的 工作日內(nèi)由甲方提供給乙方。

　　第六條 審查結(jié)果

　　由甲方向乙方提供本合同第五條有關(guān)資料和文件，具備審查條件后，乙方開始審查工作。

　　1、審查結(jié)果合格的：

　　(1)乙方及時編制審查報告，并報有關(guān)部門備案。

　　(2)乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節(jié)能登記表。

　　(3)甲方收到審查合格書后的 個工作日內(nèi)向乙方提供 套審查合格的施工圖，經(jīng)乙方審核無誤后在施工圖上加蓋審查專用章。

　　2、審查結(jié)果不合格的：

　　(1)乙方將施工圖退建設(shè)單位并出具審查意見告知書，說明不合格原因。同時，應(yīng)當將審查意見告知書及審查中發(fā)現(xiàn)的建設(shè)單位、勘察設(shè)計企業(yè)和注冊執(zhí)業(yè)人員違反法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標準的問題，報有關(guān)部門備案。

　　(2)甲方負責對施工圖設(shè)計文件進行修改，并及時將修改的施工圖設(shè)計文件交由乙方重新進行審查。

　　(3)乙方收到修改后的施工圖設(shè)計文件后應(yīng)及時告知有關(guān)部門。

　　第七條 施工圖設(shè)計文件審查費收取

　　1、經(jīng)甲乙雙方商定本工程收取施工圖設(shè)計文件審查費總額為人民幣 萬元整(含稅，大寫： 萬元)，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付到乙方以下銀行賬號：

　　賬號： 戶名： 開戶行：

　　2、支付方法為：

　　(1)本合同生效后 天內(nèi)，甲方首付施工圖設(shè)計文件審查費計人民幣 萬元作為定金(本合同履行后，定金抵作施工圖設(shè)計文件審查費);乙方完成施工圖設(shè)計文件審查且審查結(jié)果為合格的，甲方應(yīng)支付施工圖設(shè)計文件審查費余額，計人民幣 萬元整。

　　(2)審查不合格的，乙方出具施工圖審查意見書后的 個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付審查費用總額的 %。當重新審查時，雙方約定按以下方式處理： 。

　　(3)在甲方支付上述費用后的五個工作日內(nèi)乙方應(yīng)提供等額的有效發(fā)票。

　　第八條 甲方責任

　　1、按本合同第五條規(guī)定的內(nèi)容，在審查工作開始前甲方應(yīng)向乙方提供審查所需的全部資料和文件，并對其完整性、準確性和時效性負責。因甲方提供的資料和文件存在錯誤引致審查成果發(fā)生事故的，與乙方無關(guān)。

　　2、負責指派時處理本工程在施工圖設(shè)計文件審查過程中涉及的有關(guān)問題。

　　3、按照乙方的審查意見及時進行修改。

　　4、甲方應(yīng)按本合同第七條的約定向乙方支付施工圖設(shè)計文件審查費用。

　　第九條 乙方責任

　　1、乙方應(yīng)是政府認定的施工圖設(shè)計文件審查機構(gòu)，具備相應(yīng)的資質(zhì)條件。

　　2、乙方委派進行本項目施工圖設(shè)計文件審查的人員應(yīng)是經(jīng) 省建設(shè)廳批準的有資格從事施工圖設(shè)計文件審查的審查工程師。

　　3、乙方按本合同的約定提交審查成果文件，對施工圖審查工作負責，承擔審查責任。

　　4、查工作完成后，除上報、送審和應(yīng)存檔的圖紙資料外，乙方應(yīng)將甲方提供的其他資料歸還甲方，并負保密義務(wù)。

　　第十條 違約責任

　　1、因甲方過錯逾期支付審查費用的，每延誤一天，按逾期支付審查費用的 %向乙方支付違約金。

　　2、乙方延誤審查工作的，每延誤一天，應(yīng)按審查費用的向甲方支付違約金，因不可抗力因素導(dǎo)致延誤審查的除外。

　　3、施工圖設(shè)計文件審查合格后，仍有違反法律、法規(guī)和工程建 設(shè)強制性標準的問題，給建設(shè)單位造成損失的，乙方依法承擔相應(yīng)的賠償責任。

　　4、建設(shè)工程經(jīng)施工圖設(shè)計文件審查后因勘察設(shè)計原因發(fā)生工程質(zhì)量問題，乙方承擔審查失察的責任，賠償甲方的損失。

　　5、乙方違反第十條第三項的約定，向第三方擴散、轉(zhuǎn)讓甲方提供的資料和文件，乙方應(yīng)向甲方支付審查費用 %違約金并賠償甲方因此受到的損失。

　　4、在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，乙方尚未開始施工圖設(shè)計文件審查工作的，不予退還甲方已付的定金，已開始施工圖設(shè)計文件審查工作的，甲方按實際工作量向乙方支付相應(yīng)的施工圖設(shè)計文件審查費用。

　　第十一條 其他

　　1、按相關(guān)規(guī)定，施工圖設(shè)計文件一經(jīng)審查合格，不得擅自進行修改，如遇特殊情況，需進行涉及審查主要內(nèi)容的修改時，必須報請乙方重新進行審查，甲方應(yīng)與乙方重新簽訂審查合同。

　　2、因甲方原因，在工作過程中增加本合同范圍外受審項目的工程量，甲方與乙方另行簽訂審查合同。

　　3、建設(shè)單位或者勘察設(shè)計單位對施工圖審查意見如有重大分歧，甲乙雙方同意按下述方式處理：

　　4、本合同在履行過程中發(fā)生糾紛，甲方與乙方應(yīng)及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方同意向 甲方所在地 人民法院提起訴訟。

　　5、本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)

　　6、本合同經(jīng)甲乙雙方法定代表人或法人委托代理人簽字并加蓋公章后生效。

　　7、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

審查建設(shè)施工合同樣本 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　受 (以下簡稱甲方)的委派， (以下簡稱乙方)全面負責該項目的施工組織和經(jīng)營管理工作，為明確甲、乙雙方的責、權(quán)、利關(guān)系，經(jīng)甲、乙雙方充協(xié)商，特制訂以下條款，供雙方共同遵守履行。

　　一、項目經(jīng)理部主要負責人：

　　二、經(jīng)營承包主要內(nèi)容

　　1、乙方上繳公司綜合管理費為項目總造價的%(不含稅)。

　　2、各項流轉(zhuǎn)稅及附加包括：印花稅、營業(yè)稅等稅金乙方有義務(wù)按稅務(wù)部門和有關(guān)部門的規(guī)定依法(規(guī))繳納。

　　3、管理費繳納方法：綜合管理費在項目批復(fù)的首期工程款中(款到賬后一周內(nèi))按項目中標價的 %由甲方扣繳，待業(yè)主最后一筆結(jié)算款到賬后再作內(nèi)部結(jié)算。

　　4、本項目履約擔保中的現(xiàn)金部分由乙方支付。履約保函(中標合同價的5%)由甲方辦理，乙方須向甲方支付保函總額20%的銀行現(xiàn)金質(zhì)押金和承擔1%的銀行手續(xù)費，保函返還后無息退還保函質(zhì)押金。 如需甲方辦理預(yù)付款保函，乙方需支付保函總額的20%的銀行質(zhì)押金(現(xiàn)金)和1%的銀行手續(xù)費，預(yù)付款到項目賬戶后由甲方根據(jù)乙方完成項目施工實物工作量(現(xiàn)場評估)控制支付。保函返還后無息退還預(yù)付款保函質(zhì)押金。

　　5、項目部應(yīng)嚴肅印章、賬號的管理(甲方派駐人員管理)，在使用項目章時應(yīng)嚴格遵守甲方印章管理的規(guī)定，簽訂本項目有關(guān)的材料采購或?qū)�業(yè)分包合同時須甲方經(jīng)營部備案。項目部公章不允許辦理本項目部以外的經(jīng)營性合同，否則視為違約并追究相關(guān)責任。

　　三、甲、乙雙方責任

　　(一)甲方責任

　　1、甲方應(yīng)不定期對乙方項目施工管理和經(jīng)營性活動進行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)，協(xié)助乙方解決管理中人、財、物的需求和其他實際問題。

　　2、甲方應(yīng)對乙方的人事管理、資金使用、財務(wù)賬目、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、施工進度等方面進行全面監(jiān)督管理，定期或不定期對項目各方面管理進行全面檢查，以使工程順利完成。

　　3、甲方應(yīng)盡可能對乙方提供人、財、物等方面的便利。乙方所需材料、設(shè)備應(yīng)按公司《設(shè)備、材料管理辦法》和公司裝備部簽訂租賃合同。

　　(二)乙方責任

　　1、乙方應(yīng)全面履行甲方與建設(shè)單位簽訂的工程施工合同書、承諾書及其他合同相關(guān)文件的全部條款，并對其安全、質(zhì)量、工期、環(huán)保及其風險全面承擔責任，按業(yè)主最終確定的完工期限完成全部工程內(nèi)容(項目部承包責_____為全部工程款及工程質(zhì)保金到賬、項目內(nèi)外部往來賬清算完成后止)。

　　2、乙方必須服從甲方的管理，積極配合甲方各職能部門認真做好工程施工管理工作;乙方在施工中應(yīng)遵守甲方制定的各項管理規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行甲方制訂的《安全管理責任制和安全管理細則》，確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)，做到文明施工。

　　在本項目施工期間有義務(wù)配合甲方對執(zhí)行制度情況所進行的不定期的常規(guī)檢查和不少于兩次的安全生產(chǎn)大檢查。為強化施工資料管理，甲方在工程款支付過程中將逐步預(yù)留資料歸檔保證金累計至伍萬元，待工程竣工驗收資料遞交合格后歸還乙方。

　　3、乙方有義務(wù)維護甲方的社會信譽，如因工程進度、質(zhì)量或其它問題在用戶造成惡劣影響，或發(fā)生召甲方法人代表訓(xùn)話受罰等情況，除賠償用戶的損失外，甲方可視影響程度對乙方處以每次伍萬元以內(nèi)的罰款并在當期工程款中扣除。

　　4、乙方在施工中應(yīng)全面執(zhí)行國家的《環(huán)境保護法》、《水污染防治法》、《水利保護條例》、《礦產(chǎn)資源法》等法律和法規(guī)，做好環(huán)境保護工作，避免由于施工引起的水利、農(nóng)田、通訊等管線的破壞，避免由于施工引起不良后果。

　　5、凡工程驗收核實為不合格的工程或分項工程，上級管理部門罰款由乙方承擔，甲方將再增加10000元/次的罰款。乙方應(yīng)無條件返工、重建、維修直至工程合格并交付建設(shè)單位使用為止。

　　四、工程款項的使用和管理

　　項目結(jié)束后應(yīng)將項目財務(wù)賬簿交公司歸檔，經(jīng)公司財務(wù)對項目財務(wù)檢查驗收后方能簽訂支付本項目的質(zhì)量保證金。

　　3、項目部應(yīng)按國家對農(nóng)民工工資管理的有關(guān)規(guī)定按月造表并由農(nóng)民工本人簽領(lǐng)(附領(lǐng)取本人身份證)發(fā)放民工工資，如甲方檢查無發(fā)放資料，則項目戶頭的資金應(yīng)優(yōu)先發(fā)放民工工資并處壹萬元以內(nèi)數(shù)額的罰金。

　　4、乙方必須嚴格遵守甲方資金的管理和使用規(guī)定，對擅自挪用工程款應(yīng)視為_____行為，甲方有權(quán)追究其_____責任。

　　五、項目經(jīng)理部甲方委派人員基本工資標準

　　1、甲方委派技術(shù)、管理人員人，基本工資按人均/月(含有關(guān)規(guī)費如社保金、住房公積金、醫(yī)療_____費、職工待崗生活保證金等)有項目部承擔(乙方支付委派人員工資采取季度預(yù)交公司財務(wù)方式)，工資由公司人事部門造表發(fā)放;委派人員的差旅、通訊等辦公費用根據(jù)工作崗位需要由乙方按實報銷。以上費用從宣布開工人員進場起計算，至工程結(jié)束甲方人員離開工地不再返回為止。

　　2、項目部如需公司其他人員到工地處理有關(guān)事務(wù)，所發(fā)生的費用由項目部承擔。

　　六、對項目經(jīng)理部及項目責任人的獎罰和違約處理。

　　1、實現(xiàn)上繳部分達到承包指標并且上繳款交清后，項目結(jié)余部分(稅后)由項目承包責任人處置，但項目財務(wù)應(yīng)明晰。

　　2、項目部第一責任人實行風險承包，第一責任人應(yīng)提供風險承包的擔保承諾書，如第一責任人不能履約所造成的經(jīng)濟損失，其擔保人負連帶賠償責任，擔保有效期為項目保修期結(jié)束為止。

　　七、其他事項

　　1、如有未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充條款。

　　2、如發(fā)生爭議，雙方不能協(xié)調(diào)解決，可向甲方工商注冊地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

　　3、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力，經(jīng)雙方簽字后生效，至項目承包期結(jié)束、項目缺陷期后自行終止。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　(附身份證及項目經(jīng)理證等復(fù)印件)

　　年 月 日 年 月 日

審查建設(shè)施工合同樣本 篇5

　　發(fā)包方（甲方）： 承包方 (乙方) ：　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》等相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，并信守下列條款，共同嚴格執(zhí)行。　　

　　第一條 工程名稱：中和設(shè)備基礎(chǔ)工程　　

　　第二條 工程地點：____區(qū)羅漢街工業(yè)園　　

　　第三條 工程內(nèi)容：以甲方提供的施工圖紙及現(xiàn)場確認簽單為準。　　

　　第四條 工程造價：設(shè)備基礎(chǔ)按照 元3砼（按實際工程量結(jié)算）。　　

　　第五條 承包方式：包工包料。　　

　　第六條 工期：本工程自________年____月____日開工至________年____月日竣工。工期為天。　　

　　第七條 工程質(zhì)量：按施工驗收規(guī)范、建筑工程質(zhì)量檢評標準施工及驗收，本工程質(zhì)量等級為合格。　　

　　第八條 結(jié)算方式：以實際的工程量為結(jié)算依據(jù)，按月進度計算。　　

　　第九條 工程類別及企業(yè)等級：按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。　　

　　第十條 甲方權(quán)利：派駐工地全權(quán)代表，負責與乙方工地代表進行工作聯(lián)系。并對設(shè) 計、 施工技術(shù)、經(jīng)濟等事宜辦理相應(yīng)手續(xù)。

　　第十一條 乙方權(quán)利：　　

　　1、按承包工程設(shè)計圖紙或甲方具體技術(shù)、使用要求組織施工。　　

　　2、乙方確保工程質(zhì)量和工期，不偷工減料，如發(fā)現(xiàn)偷工減料行為，甲方有權(quán)不付款或付部分款。　　3.施工中注意安全，施工中發(fā)生一切安全事故所引起的損失均由乙方自負。　　

　　第十二條 竣工驗收與結(jié)算：　　

　　一、工程竣工后甲方按國家有關(guān)施工規(guī)范、質(zhì)量檢評標準、設(shè)計圖紙和甲方具體技術(shù)、使用要求及實完工程量進行驗收。　　

　　二、驗收合格后____日內(nèi)辦理竣工驗收及結(jié)算手續(xù)。　　

　　第十三條 付款方式：　　自開工之日起每月支付實際完成工程量50%的工程款，工程竣工驗收之后支付剩余45%的工程款。預(yù)留總價款的5%作為質(zhì)保金，于工程完工________年后在未出現(xiàn)質(zhì)量問題的情況下，予以支付。　　

　　第十四條 保修：按現(xiàn)行建筑工程保修辦法執(zhí)行。竣工驗收時乙方出具保修書。保修期從甲在驗收單簽字之日起________年。

　　第十五條 違約與仲裁：　　

　　一、合同在履行中如有爭議雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，提請____區(qū)經(jīng)濟合同仲裁委員會申請仲裁。　　

　　二、確因乙方責任造成的工程質(zhì)量不合格所引起的返修造成的經(jīng)濟損失，由乙方自負。　　

　　第十六條 附則：　　

　　一、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。　　

　　二、合同有效期限：本合同經(jīng)雙方簽章后生效，至工程竣工驗收結(jié)清尾款后失效。　　

　　第十七條 其它：　　甲方： 乙方：　　電話： 電話：　　簽約時間：________年月____日

審查建設(shè)施工合同樣本 篇6

　　發(fā)包方(甲方):

　　承包方(乙方):

　　依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《天津市公路管理局合同管理辦法》及有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、誠信的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同:

　　第1條:工程概況

　　1.1 工程名稱:

　　工程地點: 工程內(nèi)容:

　　1.2 承包范圍:

　　1.3 開工日期: 20xx 年 月 日竣工日期: 20xx 年 月 日

　　第2條:建設(shè)規(guī)模、主要工程量 :工程造價 元,大寫

　　第3條:工程款結(jié)算方式：

　　第4條:合同生效及終止:

　　本合同自簽訂之日起生效,在雙方完成相互約定內(nèi)容 后即告終止。

　　第5條:合同份數(shù)

　　5.1本合同正本二份,具有同等效力,甲方持一份,乙方持一份;

　　5.2甲乙雙方如發(fā)生經(jīng)濟糾紛,可以通過向薊縣人民法院起訴解決。

　　合同簽訂時間:

　　合同簽訂地點: 備注：

　　發(fā)包方(章) 承包方(章)

　　地址: 地址:

　　法定代表人: 法定代表人:

　　委托代表人: 委托代表人:

　　電話: 電話:

審查建設(shè)施工合同樣本 篇7

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　依照《中華人民共和國民法典》及國家相關(guān)法律、法規(guī)和公司文件相關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，甲、乙雙方就_______(工程)勞力施工承包事宜協(xié)商達成一致。訂立本合同。

　　第一條 工程概況

　　工程名稱：______________

　　工程地點：______________

　　第二條 工程承包范圍

　　___________________________________

　　第三條 工程工期

　　1.計劃開工日期：_______年_______月_______日，計劃完工日期：_______年_______月_______日，總?cè)諝v天數(shù)_______天;

　　2.主要節(jié)點工期：___________________________________。

　　3.乙方應(yīng)無條件執(zhí)行甲方的進度計劃安排(包括新調(diào)整的進度計劃)。

　　第四條 工程質(zhì)量標準

　　所承包工程范圍內(nèi)的工程質(zhì)量必須達到_____________________。

　　第五條 組成合同文件及解釋順序

　　組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：

　　1.本合同;

　　2.本合同附件;

　　3.招投標文件;

　　4.本工程施工圖紙及國家現(xiàn)行或行業(yè)標準規(guī)范;

　　注：上述文件應(yīng)互為補充，在合同中出現(xiàn)含糊不清或不相一致時，按上述順序解釋，不能清楚解釋時，在不影響工程正常施工進度的情況下由雙方協(xié)商解決。

　　第六條 標準規(guī)范

　　本合同適用標準規(guī)范：______________________________________。

　　第七條 甲方責任和義務(wù)

　　1.負責統(tǒng)一制定各項管理目標，組織編制施工計劃、物資需用量計劃表，實施對工程質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工、計量檢測、實驗化驗的控制、監(jiān)督、檢查和驗收。

　　2.負責與業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計及有關(guān)部門工作聯(lián)系，協(xié)調(diào)現(xiàn)場工作關(guān)系。

　　3.根據(jù)工程情況要求乙方增減施工人數(shù)，滿足施工生產(chǎn)需要。對施工質(zhì)量底劣、技術(shù)差、不服從指揮、有違法亂紀行為的人員予以清退。

　　4.及時提供由甲方供應(yīng)的施工機械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料。

　　5.按本合同約定，向乙方支付勞動報酬。

　　6.統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)解決乙方施工人員生活臨時設(shè)施、用水、用______________其費用：

　　7.協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員出入證件，其費用由乙方自理。

　　第八條 乙方責任和義務(wù)

　　1.遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方企業(yè)的相關(guān)規(guī)章制度，做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、勞動保護等工作。

　　2.嚴格按照設(shè)計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設(shè)計精心組織施工，確保工程質(zhì)量達到約定的標準，對本合同勞務(wù)承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負責;根據(jù)業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調(diào)整后的計劃)，合理組織，科學(xué)安排作業(yè)計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款。

　　3.應(yīng)按招標文件要求和承諾的管理人員、安全員(持證)保質(zhì)保量到位。技術(shù)工人必須按國家規(guī)定持上崗，技工必須有職業(yè)技能操作證，持證率達到100%。特殊工種必須有特種作業(yè)操作證，持證率達到100%

　　4.服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關(guān)人員對質(zhì)量、進度、技術(shù)、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設(shè)備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;

　　5.做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發(fā)生損壞，應(yīng)自行承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款;

　　6.按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉(zhuǎn)材料及其他設(shè)施;

　　7.按國家政策規(guī)定與每個務(wù)工人員簽訂《勞動合同》并按合同所約定的條款支付務(wù)工人員工資(務(wù)工人員工資每月造冊備案)，承擔因此項工作不到位而引起的糾紛或當?shù)叵嚓P(guān)行政部門的處罰及責任后果;

　　8.為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關(guān)的防護用品);

　　9.進場施工人員要求具備思想素質(zhì)好、身體健康、技術(shù)熟練等條件;禁止18歲以下的未成年人和55歲以上的老人及體弱病殘人員;禁止使用不法人員，乙方應(yīng)承擔因使用以上不合格人員而引起的責任和后果。

　　10.甲方在資金暫時不到位，業(yè)主未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。

　　第九條 環(huán)境保護、安全生產(chǎn)和文明施工

　　1.甲方應(yīng)集中組織對乙方進場施工人員進行安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護以及公司相關(guān)制度等方面的教育;依據(jù)國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)章制度、監(jiān)督、監(jiān)控乙方的相關(guān)工作實施情況，使其體系有效運行。

　　2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全施工標準進行施工;加強對現(xiàn)場操作工人的安全教育;認真落實安全措施，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，確保安全生產(chǎn);隨時接受安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查。由于自身安全措施不力及違章操作造成事故，承擔一切責任后果和經(jīng)濟費用。

　　發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報甲方有關(guān)部門，同時按國家有關(guān)法律規(guī)定對事故進行處理。

　　3.乙方就嚴格執(zhí)行建設(shè)主管部門及環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等到有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定，做到文明施工;保證施工現(xiàn)場整潔有序，符合文明施工的有關(guān)規(guī)定和要求，維護甲方良好的企業(yè)形象，并承擔因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款。

　　加強現(xiàn)場管理，采取一切適當?shù)拇胧�，保護現(xiàn)場內(nèi)外環(huán)境，限制由施工作業(yè)引起的噪音或其它污染;避免對公眾和第三方財產(chǎn)造成損害和妨礙。

　　第十條 材料、設(shè)備供應(yīng)與管理

　　1.甲方提供給乙方使用的周轉(zhuǎn)材料實行調(diào)拔制，根據(jù)工程計劃需要向乙方提供。

　　2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備(包括領(lǐng)用、保管、裝卸、退庫、辦理相關(guān)手續(xù)、按甲方指定的場內(nèi)地點歸類堆放);因保管和使用不善發(fā)生丟失、損壞，乙方應(yīng)按領(lǐng)用時的價格賠償。

　　3.材料按預(yù)算分折量對乙方實行限額領(lǐng)料，乙方應(yīng)合理用料、注重節(jié)約。如材料使用超出預(yù)算用量，則超出部分的費用由乙方承擔;材料節(jié)約部分，由甲乙雙方按_______比例分成。

　　第十一條 承包方式、價格及包含的內(nèi)容

　　1.承包方式及單價：________________________________________。

　　2.承包價格所包含的內(nèi)容：

　　承包價格包括施工期間乙方的各類風險及施工人員工資和調(diào)遣費：小型機具費用;各類材料的場內(nèi)二次倒運;自然氣候影響停水、停電、待料等不可預(yù)見工日費用;包括周轉(zhuǎn)材料的領(lǐng)用、裝卸、看護、保管、退庫;勞動保護用品費用(安全帽、安全帶、手套等);安全防護設(shè)施的搭拆(安全網(wǎng)、防護欄桿、防護棚等);

　　文明施工費用(包括上級部門對現(xiàn)場的各類檢查所發(fā)生的臨時用工);承包工程范圍內(nèi)的配合測量放線、材料試驗、電工、機械設(shè)備維修和安裝拆卸配合用工;預(yù)防一般性自然災(zāi)害所采取的措施用工費用;

　　3.本合同單價為一次包死價格，在合同實施期間不因其它因素變化而調(diào)整變動。

　　第十二條 結(jié)算辦法及付款方式

　　1.每月_____日由甲方按乙方實際完成工程量(或按工程進度節(jié)點)結(jié)算勞務(wù)承包費，_____日按合同價款結(jié)算完畢，交甲方財務(wù)部門作為支付勞務(wù)承包費用的依據(jù)。

　　2.甲方不預(yù)付乙方生活費用，勞務(wù)承包費用按月支付(或按工程進度節(jié)點)，付款時間為業(yè)主付款后，支付上月結(jié)算款的_______%.所承包工程完工后付結(jié)算款的_______%，余款_______%待所承包承包工程完工驗收達到合同要求后付清。(結(jié)算款支付額以扣除勞務(wù)管理費后的數(shù)額為基數(shù))

　　3.在每月的承包費結(jié)算中，應(yīng)扣除乙方向甲方勞務(wù)公司應(yīng)繳納_______%的勞務(wù)管理費。

　　第十三條 施工驗收

　　1.乙方應(yīng)按本合同約定的質(zhì)量標準組織施工，確保施工質(zhì)量。施工完畢，乙方應(yīng)及時向甲方提交自檢報告，通知驗收;甲方應(yīng)當及時對乙方施工成果組織有關(guān)部門進行初步驗收，驗收合格后再進入下道工序施工作業(yè);驗收結(jié)果表明乙方施工質(zhì)量不合格時，乙方應(yīng)負責無償修復(fù)，不延長工期，并承擔由此導(dǎo)致的甲方的相關(guān)損失。

　　竣工驗收時，業(yè)主、監(jiān)理等相關(guān)方提出的工程質(zhì)量缺陷，乙方應(yīng)無償維修，并承擔由此導(dǎo)致甲方相關(guān)損失，不因先期已經(jīng)甲方驗收而減輕乙方責任。

　　2.乙方應(yīng)配合甲方對其工作進行的初步驗收及工程竣工驗收;甲方或施工場地內(nèi)第三方的工作必須乙方配合時，乙方應(yīng)按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的費用另外協(xié)商)

　　第十四條 工程保修

　　1.保修范圍、期限：___________________。

　　2.保修期間，乙方應(yīng)在接到維修通知后按甲方要求內(nèi)容和時間派人維修，若乙方未按甲方要求執(zhí)行，甲方可委托其它單位或人員修理，其費用由乙方承擔。

　　第十五條 保險

　　1.乙方負責人必須為從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險，并為施工場地內(nèi)自有人員生命財產(chǎn)和施工機械設(shè)備辦理保險，支付保險費用。

　　2.保險事故發(fā)生時，甲、乙雙方有責任采取必要的措施減少損失。

　　第十六條 爭議

　　1.甲、乙雙方在履行合同時發(fā)生爭議，可以自行協(xié)商解決;否則，雙方應(yīng)在合同簽訂所在地勞動仲裁部門或人民法院解決。

　　2.發(fā)生爭議后，除非出現(xiàn)下列情況，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持工作連續(xù)，保護好已完工作成果;

　　2.1 單方違約導(dǎo)致合同確已無法履行，雙方協(xié)議終止合同;

　　2.2 調(diào)解要求停止合同工作，且為雙方接受;

　　2.3 仲裁機構(gòu)要求停止合同工作;

　　2.4 法院要求停止合同工作。

　　第十七條 合同履約保證金

　　1.乙方向甲方繳納合同履約保證金_______元。

　　2.合同履約保證金所含內(nèi)容應(yīng)包括本合同內(nèi)所定的各項批標及投標文件內(nèi)的承諾條件，如：工期、質(zhì)量、安全、環(huán)境保護、文明施工、施工高峰期所到位人員數(shù)，農(nóng)忙季節(jié)的人員數(shù)量，支付農(nóng)民工資，遵紀守法等。

　　若達不到以上內(nèi)容所規(guī)定的要求，則從履約保證金中扣除一定的金額;若發(fā)生嚴重違約或給甲方造成無法挽回損失的，沒收全部保證金，并賠償由此給甲方造成果。

　　3.本工程完工后，乙方按雙方所簽訂合同的內(nèi)容完成，經(jīng)有關(guān)部門驗收符合本合同規(guī)定的要求，則甲方在一月內(nèi)返還乙方的履約保證金(不計利息)。

　　第十八條 不可抗力

　　1.不可抗力的標準執(zhí)行甲方與業(yè)主簽訂的合同，當甲方與業(yè)主簽訂的合同沒有相應(yīng)標準時，執(zhí)行國家或地方政府規(guī)定。

　　2.不可抗力事件發(fā)生后，乙方應(yīng)立即通知甲方項目經(jīng)理，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，甲方應(yīng)協(xié)助乙方采取措施。

　　3.因不可抗力事件延誤的工作時間相就順延。

　　4.因合同一方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應(yīng)責任。

　　第十九條 合同解除

　　1.如因不可抗力致使本合同無法履行、或因一方違約或因業(yè)主方原因造成工程停建或緩建，致使合同無法履行的，可以解除合同。

　　2.因不可抗力或業(yè)主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、設(shè)備的保護和移交工作，按要求撤出施工場地;甲方按合同約定支付已完工作勞務(wù)報酬。

　　第二十條 合同終止

　　雙方履行合同全部義務(wù);勞務(wù)報酬價款支付完畢;乙方向甲方交付本合同承包工程作業(yè)成果，并經(jīng)竣工驗收合格后;保修期滿未發(fā)生質(zhì)量問題，本合同即告終止。

　　甲方(簽章)：__________________乙方(簽章)：__________________

　　____________年________月_______日____________年________月_______日

審查建設(shè)施工合同樣本 篇8

　　甲方：_______________乙方：_______________因公路建設(shè)施工需要，甲方需要使用乙方荒山作為施工取土場。

　　本著公平、合理、誠信信用和自愿的原則，訂立本協(xié)議書。

　　一、臨時用山項目名稱：信發(fā)鋁連線第24標項目經(jīng)理部臨時施工取土場。

　　二、臨時用山位置：________左側(cè)大道街荒山。

　　三、臨時用山面積：按年計算四、使用期限：自簽協(xié)議之日始計滿一年。

　　五、臨時用荒山補償費：該荒山由甲方開踩滿一年止，一次性補償________元整，計(大寫)________萬元整。

　　六、臨時使用荒山期滿，該協(xié)議自行終止，甲方如需要繼續(xù)使用，必須在協(xié)議期滿十五日前與乙方另行簽訂臨時用山協(xié)議書及辦理相關(guān)手續(xù)。

　　七、本協(xié)議雙方簽字蓋章后生效，不得反悔，反悔方需承擔因此造成的一切損失。

　　八、本協(xié)議壹式肆份，甲乙雙方各壹份、村民委員會壹份、武平鄉(xiāng)人民政府壹份。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　甲方代表：_______________乙方代表：______________

　　_________年________月________日________年________月________日

　　村(街)民委員會(蓋章)：_______________村(街)主任簽字：_______________

　　________年________月________日

審查建設(shè)施工合同樣本 篇9

　　承包人：

　　發(fā)包人 ：

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內(nèi)容：建筑面積： m2，建筑高度 m或

　　跨度 m，結(jié)構(gòu)類型： ，

　　層數(shù) ，其它

　　群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表 (附件1)

　　工程立項批準文號：

　　資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。

　　四、質(zhì)量標準

　　工程質(zhì)量標準：

　　五、合同價款金額 (大寫)： 元 (人民幣)￥： 元

　　六、組成合同的文件組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協(xié)議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預(yù)算書

　　雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。

　　九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間： 年 月 日

　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定 后生效。

　　發(fā)包人：(公章) 承包人：(公章)

　　住 所： 住 所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電 話： 電 話：

審查建設(shè)施工合同樣本 篇10

　　××大學(xué)(甲方)

　　立合同單位：建筑公司(乙方)

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：

　　一、甲方委托乙方施工建造8000平方米教學(xué)大樓一座。

　　二、全部建筑預(yù)算為人民幣×萬元。甲方在本合同生效后的一個月內(nèi)，付給乙方全部預(yù)算的×％，其余部分在驗收后三個月內(nèi)一次付清。

　　三、建筑原料采購由乙方負責，甲方負責材料質(zhì)量監(jiān)督。

　　四、從合同簽訂之日起。乙方保證一年時間內(nèi)完成全部施工任務(wù)并交付使用。如到期未能完成施工任務(wù)，每月按建筑預(yù)算的×％實施賠償。

　　五、合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份作為檢查督促的依據(jù)。

　　六、合同自簽訂之日起生效。

　　××大學(xué)基建處(甲方)(蓋章)

　　建筑公司(乙方)(蓋章)

　　×年×月×日

審查建設(shè)施工合同樣本 篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》，結(jié)合工程實際情況，經(jīng)過雙方協(xié)商，達成如下施工協(xié)議：

　　一、工程名稱：**鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目

　　二、工程地點：**鎮(zhèn)**村西頭組

　　三、工程內(nèi)容：

　　1、修建農(nóng)貿(mào)市場區(qū)間道路1200米;

　　2、新建供水管網(wǎng)1800米，排水管道20xx米;

　　3、人行道建設(shè)生態(tài)磚4550平方米;

　　4、完成道路綠化1200米，栽植綠化樹木700棵;

　　5、完成新區(qū)內(nèi)電源、電網(wǎng)建設(shè)，安裝路燈180盞;

　　6、完成東環(huán)路農(nóng)貿(mào)市場商戶180戶;

　　四、工程總造價：伍仟伍佰萬圓整(5500萬元)。

　　五、工程工期：工程工期為14個月，即20xx年9月1日至20xx年11月1日。

　　六、雙方的權(quán)利與義務(wù)：

　　甲方權(quán)利義務(wù)：乙方開工前甲方有責任幫助乙方協(xié)調(diào)當?shù)仃P(guān)系，幫助乙方解決因場地和附屬物等與當?shù)厝罕姲l(fā)生的沖突，維護施工路段的車輛通行，為乙方創(chuàng)造一個良好的施工環(huán)境，使乙方能夠順利施工，并按合同規(guī)定按時付款。甲方有權(quán)要求乙方保質(zhì)保量按時完工，如乙方原因造成延誤工期或中途停止，甲方有權(quán)拒付部分或全部費用。 乙方權(quán)利義務(wù)：乙方必須嚴格按照要求和施工方案進行施工，不擅自或降低設(shè)計標準，保證在規(guī)定的工期內(nèi)高質(zhì)量完成任務(wù)，并制定詳細的安全措施，對一切安全事故負全責，乙方可要求甲方按照合同及時付款。

　　七、付款方式：

　　1、乙方完成總工程30%時甲方驗收合格后付全款的30%;2、乙方完成總工程60%時甲方驗收合格后付全款的30%;

　　3、乙方完成總工程經(jīng)甲方驗收合格后付全款的40%。

　　八、此協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。

　　甲方：代表人：

　　乙方：代表人：

　　年 月 日

審查建設(shè)施工合同樣本 篇12

　　甲方：　　乙方：　　依據(jù)民法典、中華人民共和國建筑法及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本建設(shè)工程地下室防水施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。　　

　　一、工程概況　　

　　1)、工程地點：　　

　　2)、工程名稱：　　

　　3)、工程內(nèi)容：在原有基礎(chǔ)上新做一層b改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3厚，-15176;)，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關(guān)的零星工程。　　

　　二、承包范圍及方式：包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包進度、包文明施工。　　

　　三、主材選用及工程價款等：　　

　　1、選用材質(zhì)：“聚酯胎3厚，-15176;防水卷材，乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經(jīng)檢測中心檢測合格后方可進場開工　　

　　2、本合同價格包括材料現(xiàn)場轉(zhuǎn)運、垃圾的清運、清除(運離施工現(xiàn)場)　　

　　3、施工厚度要求：采用外厚防水卷材　　

　　4、全部包工包料，單價為元平方。　　

　　6、面積：按甲方確認的實做面積結(jié)算，此價格為含稅人民幣價格。　　

　　四、工期：按甲方項目部所安排的進度施工。　　

　　五、工程質(zhì)量：　　

　　1)、工程質(zhì)量標準：合格工程質(zhì)量標準。　　

　　2)、承包人施工質(zhì)量必須達到國家現(xiàn)行規(guī)范、標準、圖集和設(shè)計圖紙的規(guī)定。并符合發(fā)包人的要求。工程施工質(zhì)量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb50208-)，防水施工所用的材料必須有產(chǎn)品合格證書和性能檢測報告。并經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理、承包人共同見證取樣，送法定檢測部門檢測合格，材料的品種、規(guī)格、性能符合現(xiàn)行國家標準和設(shè)計要求。不合格的嚴禁使用。工程質(zhì)量保修期從竣工驗收通過之日起計為________年。　　

　　六、合同價款與支付方式　　按承包人實際完成的、且達到質(zhì)量標準的工程量，每平方米鋪貼面積元，該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積，其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和后澆帶的處理等均不再計算工程量，不再另計任何費用。　　在承包人承包的防水工程范圍內(nèi)的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔，不再另計任何費用。　　達不到質(zhì)量標準時，由承包人返工，因返工給發(fā)包人造成損失的，應(yīng)賠償發(fā)包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯后時，由發(fā)包人另外組織施工單位進行施工，承包人已經(jīng)施工的工程量，發(fā)包人可拒付任何費用，承包人對此無任何異議。　　

　　七、工程款支付辦法：　　

　　1、當?shù)叵率业装寮巴鈮Π逋鈧?cè)防水層全部施工完畢，經(jīng)質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理單位、發(fā)包人、承包人共同驗收達到合同約定的質(zhì)量標準，并在主體施工單位施工完回填土方后，____日內(nèi)發(fā)包人支付給承包人外墻防水已完工程量的60%;土方回填施工時，承包人應(yīng)派專人在現(xiàn)場跟班作業(yè)，以防泥工施工時破壞防水層;　　

　　2、在土方回填后____日內(nèi)的適當時間，發(fā)包人組織承包人、監(jiān)理單位不少于兩次的地下室防水效果初驗;在此期間，承包人整理施工資料提交給發(fā)包人;初驗中沒有發(fā)現(xiàn)問題，資料提交齊全有效，發(fā)包人支付承包人所施工的底板防水和外墻防水已完工程量的25%;若在初驗中發(fā)現(xiàn)滲漏或超過規(guī)范規(guī)定的濕漬等質(zhì)量問題、或資料有缺陷時，順延本次工程款的支付時間，直至承包人解決好所發(fā)現(xiàn)的問題;　　

　　3、在地下室底板和外墻后澆帶等主體結(jié)構(gòu)施工前后，承包人應(yīng)及時配合，完成后澆帶部位的防水層施工;在后澆帶等部位的防水層施工完畢后的____日內(nèi)，經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理單位、承包人共同初驗合格后，發(fā)包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;　　

　　4、承包人剩余5%的工程款轉(zhuǎn)作保修金，在保修期滿后的____日內(nèi)，由發(fā)包人無息退還給承包人。保修期間出現(xiàn)保修事件時，保修金不足部分由承包人交付。　　

　　八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。自行解決民工食宿。　　

　　九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。　　

　　十、隱蔽工程和中間驗收　　所有分部分項工程、工序的施工，必須經(jīng)發(fā)包人代表、監(jiān)理工程師檢查驗收并簽字認可后，方可進入下道工序的施工。　　十

　　一、安全施工文明施工　　安全生產(chǎn)，文明施工由承包人負責并承擔其費用;施工開始前，發(fā)包人為施工場地內(nèi)的自有人員及

　　第三人人員辦理人身意外傷害保險，承包人施工人員發(fā)生工傷事故者，醫(yī)療費用由保險公司理賠，由發(fā)包人和承包人共同負責聯(lián)系保險公司，由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發(fā)生重傷事故或傷亡事故者，發(fā)包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數(shù)額為最高封頂數(shù)額，其余由承包人承擔。　　十

　　二、工程變更　　施工過程中，承包人無權(quán)擅自變更;承包人應(yīng)嚴格執(zhí)行設(shè)計單位或發(fā)包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的，　　雙方另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。　　十

　　三、工程轉(zhuǎn)包和分包　　本工程嚴禁分包和轉(zhuǎn)包;一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，發(fā)包人可立即與承包人解除合同，工程款不予支付。　　十

　　四、不可抗力　　雙方關(guān)于不可抗力的約定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災(zāi)害;發(fā)生不可抗力，雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。　　十

　　五、保險　　承包人應(yīng)為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。　　十

　　六、關(guān)于意外停工的約定　　因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環(huán)境因素的影響致使工程停工的，承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出，發(fā)包人一概不予補償;卻因特殊原因，停工時間可能相對較長時，經(jīng)承發(fā)包雙方協(xié)商同意并在確定再次復(fù)工的時間后，承包人可采取人員、機械退場的措施、并保護好已完工程，此費用均由承包人承擔。　　十

　　七、工程質(zhì)量保修　　本防水工程的保修期為________年;　　承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔本工程質(zhì)量保修責任;屬于保修范圍、內(nèi)容的項目，承包人應(yīng)當在接到保修通知之日起3天內(nèi)派人保修。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的，發(fā)包人可以委托他人修理;發(fā)生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應(yīng)當立即到達事故現(xiàn)場搶修;質(zhì)量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收。　　十

　　八、違約責任：　　

　　1、在施工過程中，乙方必須做好做足一切安全措失，如發(fā)生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。　　

　　2、乙方所提供的產(chǎn)品必須符合合同所規(guī)定且必須達到國家規(guī)范要求，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)所造成的損失由乙方承擔，甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必須向甲方支付合同總款20%的違約金。　　

　　3、乙方必須按照合同的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工，不得偷工減料。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方可拒付乙方工程款并可單方面解除合同，且乙方必須向甲方支付合同總價款2倍的違約金。　　

　　4、合同一經(jīng)簽訂，乙方不得單方面解除合同或中途停工，否則必須向甲方支付合同總款20%的違約金。　　

　　5、在乙方施工期間，乙方工人必須服從甲方項目部的管理，不得有任何偷盜行為或損壞現(xiàn)場成品行為，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，所造成的損失由乙方承擔，所損失的金額以甲方確認的為準，且此款甲方有權(quán)直接在乙方工程款中扣除。　　

　　6、乙方必須按照合同所規(guī)定的時間完工，否則每延誤一天，乙方必須向甲方支付合同總款1%的違約金，如超過三天仍未滿足施工要求的，甲方可單方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的損失由乙方自行承擔。　　

　　7、在保修期間(保修期為________年)，如發(fā)生任何質(zhì)量問題，乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權(quán)自行修復(fù)，所發(fā)生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權(quán)直接在乙方工程質(zhì)保金中扣除，不足部份可向乙方追索。　　

　　8、在全部完工后，乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料，否則甲方有權(quán)不予驗收，所造成的損失由乙方自行負責。　　

　　9、工程全部完工后，乙方必須做到場地干凈整潔、無任何垃圾，否則甲方有權(quán)不予驗收并有權(quán)自行處理，所造成的損失由乙方自行承擔，所發(fā)生的費用甲方有權(quán)直接在乙方工程款中扣除，所損失的金額以甲方確認的為準。　　十

　　九、廉潔條款　　

　　1、嚴禁甲方人員以任何方、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。　　

　　2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務(wù)宴請，如果出現(xiàn)乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經(jīng)濟活動，一經(jīng)查實，甲方有權(quán)單方面終止合同，且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經(jīng)濟損失，所損失的金額以甲方確認的為準，并且甲方有權(quán)從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據(jù)顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為，則乙方可保留合同的權(quán)利和義務(wù)。　　二

　　十、其他事項：　　

　　1、在執(zhí)行合同中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。　　

　　2、本合同一式貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：　　甲方負責人簽字：乙方負責人簽字：　　簽約日期：________年____月____日簽約日期：________年月施工合同 篇10　　建設(shè)單位（甲方）：_________施工單位（乙方）：_________根據(jù)_________市建委有關(guān)規(guī)定，甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工，根據(jù)該工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。　　

　　一、工程名稱：_________。　　

　　二、施工地點及范圍：本工程位于_________，綠地總面積為_________平方米。　　

　　三、工程內(nèi)容　　

　　1.乙方根據(jù)甲方所提供的設(shè)計圖紙按圖施工，甲方按圖驗收；　　

　　2.綠地深翻_________厘米，加工_________厘米（包括土地平整、造地形等）；　　

　　3.工程竣工后，乙方必須養(yǎng)護________年（落葉樹今冬明春種植，按具體樹種種植起算）；　　

　　4.施工過程中，由于甲方原因需要返工的，則須經(jīng)甲方簽證認可后按實結(jié)算；養(yǎng)護期間由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同規(guī)格要求補植；　　

　　5.種植質(zhì)量應(yīng)根據(jù)_________市有關(guān)部門對綠化工程的要求進行驗收。草坪應(yīng)按地形鋪設(shè)，要求平整度高，整體性強，自然泛水，鋪設(shè)間隙不得超過一指寬。　　

　　四、工程造價：工程總造價為人民幣_________元整，一次性包干。　　

　　五、付款方式　　

　　1.

　　第一次付款，在合同簽訂生效后，甲方支付總造價的50％；　　

　　2.

　　第二次付款，在草皮鋪設(shè)過半后，甲方支付總造價的25％；　　

　　3.

　　第三次付款，在工程驗收后，甲方支付總造價的20％；　　

　　4.余款待________年養(yǎng)護期滿、合格后一次性付清。　　

　　六、施工期限：本工程自________年____月____日至________年____月____日竣工。　　

　　七、甲方委托_________，乙方指派_________負責施工現(xiàn)場的管理協(xié)調(diào)工。　　

　　八、其他約定_________。　　

　　九、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份，圖紙預(yù)算各_________份。　　甲方（蓋章）：_________

　　乙方（蓋章）：_________　　法定代表人（簽字）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日　　簽訂地點：_________

　　簽訂地點：_________

審查建設(shè)施工合同樣本 篇13

　　發(fā)包人：___________

　　承包人：___________

　　按照《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，發(fā)包人與承包人本著公平和誠實信用的基本原則，就___圍墻工程施工承包事宜，簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　二、承包范圍

　　按本合同約定的圍墻路線進行砌筑(詳附圖

　　一)實際工程量以現(xiàn)場施工的實際發(fā)生量計算。

　　二)本工程范圍包含圍墻施工中的基礎(chǔ)開挖、基礎(chǔ)施工、材料、人工、包安全文明施工、包質(zhì)量、包驗收、包利稅、包至小區(qū)交付的成品保護等。

　　三、承包方式及工程款支付

　　1、工程單價本工程采用單價計價包干方式承包，以現(xiàn)場實際發(fā)生量來計算總造價。永久性圍墻塊石基礎(chǔ)220元。體積約1383,總價永久性圍墻上部墻體210元。體積約410,總價86100元臨時性圍墻(含基礎(chǔ))190元。體積約220,總價41800元現(xiàn)場工程因地質(zhì)條件及其他原因造成工程量發(fā)生變化的，由乙方提出簽證，增加工程量按上述單價進行結(jié)算。

　　2、工程單價說明：

　　⑴塊石基礎(chǔ)單價包含的施工內(nèi)容：塊石、水泥、砂、材料二次運輸、基礎(chǔ)開挖、基礎(chǔ)夯實、砂漿制作、塊石濕水、塊石砌筑、養(yǎng)護、土方回填及夯實等。備注：塊石基礎(chǔ)因現(xiàn)場地質(zhì)條件影響，深度超過800的，塊石基礎(chǔ)的寬度改為800。

　　⑵圍墻墻體單價包含的施工內(nèi)容：標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、砂漿制作、標磚濕水、墻體砌筑、墻跺砌筑、勾縫、壓頂以及養(yǎng)護等。

　　⑶臨時性圍墻(含墻體)單價包含的施工內(nèi)容：標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、基礎(chǔ)開挖、砂漿制作、磚基礎(chǔ)砌筑、標磚濕水、墻體砌筑、墻垛砌筑、土方回填、土方壓實、壓頂及養(yǎng)護等。

　　⑷以上二條的單價中均包含文明施工、質(zhì)量、驗收、利稅及成品保護費用。

　　3、付款方式

　　⑴本工程永久性塊石基礎(chǔ)完成后，經(jīng)檢驗合格，計算出塊石基礎(chǔ)總量并按合同單價計算出基礎(chǔ)總造價。由乙方提出申請，甲方支付給乙方塊石基礎(chǔ)總造價的80%。

　　⑵本工程的永久性主體圍墻完成后，經(jīng)檢驗合格，計算出永久主體圍墻總量并按合同單價計算出永久性主體圍墻總造價。由乙方提出申請，甲方支付給乙方永久性主體圍墻總造價的80%。

　　⑶本工程的臨時性圍墻(含基礎(chǔ))完成后，經(jīng)檢驗合格，計算出臨時性圍墻總量并按合同單價計算出臨時性圍墻總造價。由乙方提出申請，甲方支付給乙方臨時性圍墻總造價的80%。

　　⑷本工程所有承包范圍內(nèi)的任務(wù)完成后，經(jīng)檢驗合格，并通過驗收，計算出本工程總造價，由甲方支付乙方至本工程臨時性圍墻總造價的100%，由甲方支付乙方至本工程永久性圍墻總造價的95%，預(yù)留永久性圍墻總造價的5%作為質(zhì)量保修金，永久性圍墻________年質(zhì)量保修期滿，扣除圍墻維修費用，由甲方支付給乙方剩余工程款。以上每次支付工程款時必須提供正式發(fā)票。

　　四、質(zhì)量要求

　　1、乙方按圖施工，要求外形美觀，工程質(zhì)量達到國家質(zhì)量驗收標準。

　　2、本工程為清水墻體，圍墻上所有勾縫必須美觀，線條橫平豎直完全達到質(zhì)量驗收規(guī)范要求。

　　3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌，墻身不裂縫。

　　五、工期(60個日歷天)

　　開工日期：________年____月____日

　　竣工日期：________年____月____日

　　由于甲方原因推遲交付的，由甲方提供相應(yīng)文件，工期順延。由于工程質(zhì)量及乙方其他原因造成的，工期不予順延。

　　六、甲乙雙方責任

　　1、甲方責任

　　⑴按圖紙要求進行放線和交底，并處理協(xié)調(diào)和對應(yīng)位置施工單位的關(guān)系。

　　⑵按合同要求支付工程款，逾期不支付，按日利息萬分之五給予乙方利息。

　　2、乙方責任

　　⑴處理施工時和周邊居民及雙泉村的關(guān)系，協(xié)調(diào)好紅線分界問題。

　　⑵按工期要求進行施工，逾期不交付使用的，每推遲一天，乙方支付甲方1000元作為違約金。

　　⑶加強施工現(xiàn)場的安全文明教育，并做好交底，做好相應(yīng)的39;安全文明措施，并為現(xiàn)場作業(yè)人員購買相應(yīng)的保險，否則，現(xiàn)場一切安全事故均由乙方負責。

　　⑷施工現(xiàn)場所有材料乙方應(yīng)派專人進行管理，由于管理不善，發(fā)生的遺失和偷盜由乙方負責。

　　⑸乙方有成品保護義務(wù)，在本小區(qū)交付使用前，所有圍墻均為成品保護期，人為及機械損壞，或者因質(zhì)量問題發(fā)裂的，均由乙方無條件進行修補或修復(fù)。

　　七、其他

　　1、合同執(zhí)行過程中的爭議或糾紛，應(yīng)首先由甲方、乙方雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時，任何一方均可向甲方注冊地人民法院提起訴訟，請求人民法院解決。

　　2、本合同一式貳份，甲方、乙方各執(zhí)壹份，經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋雙方公章后發(fā)生法律效力。

　　本合同未盡事宜，雙方可通過協(xié)商，訂立補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。

　　甲方(公章)：___________乙方(公章)：___________

　　法定代表人：___________法定代表人：___________

　　經(jīng)辦人：___________經(jīng)辦人：___________

　　聯(lián)系電話：___________聯(lián)系電話：___________

審查建設(shè)施工合同樣本 篇14

　　發(fā)包人（全稱）：_________

　　承包人（全稱）：_________

　　依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，發(fā)、承包人就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，達成協(xié)議如下：

　　一、工程概況

　　工程名稱：_________

　　工程地點：_________

　　工程規(guī)模及結(jié)構(gòu)特征：_________

　　工程承包范圍：_________

　　工程立項批準文號：_________

　　資金_________

　　二、合同工期

　　開工日期：_________

　　竣工日期：_________

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________天。

　　三、質(zhì)量標準

　　工程質(zhì)量標準：_________

　　四、合同價款

　　幣種：_________

　　合同總價（大寫）：_________元（小寫）￥：_________元

　　綜合單價或費率：□詳見承包人的投標報價書（招標工程）；□詳見經(jīng)確認的工程報價單或預(yù)算書（非招標工程）

　　五、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協(xié)議書；

　　2、中標通知書（適用招投標工程）；

　　3、投標文件（適用招投標工程）；

　　4、經(jīng)確認的工程報價單或預(yù)算書（適用非招投標工程）；

　　5、本合同專用條款和補充條款；

　　6、本合同通用條款；

　　7、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件；

　　8、圖紙；

　　9、工程量清單；

　　10、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面記錄和文件；

　　11、發(fā)包人或工程師有關(guān)通知及工程會議紀要；

　　12、工程進行過程中的有關(guān)信件、數(shù)據(jù)電文（電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）。

　　六、詞語含義

　　本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予他們的定義相同。

　　七、承包人承諾

　　承包人向發(fā)包人承諾按照本合同約定及工程師的指令進行施工、竣工，在缺陷責_____內(nèi)承擔工程質(zhì)量缺陷保修責任，并履行本合同書所約定的全部義務(wù)。

　　八、發(fā)包人承諾

　　發(fā)包人向承包人承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項，并履行本合同所約定的全部義務(wù)。

　　九、合同生效

　　本合同訂立時間：_________年_________月_________日

　　訂立地點：_________

　　發(fā)包人和承包人約定自雙方簽字蓋章并送工程所在地縣級以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門備案后本合同生效。

　　發(fā)包人（公章）：_________?承包人（公章）：_________

　　住所：_________?住所：_________

　　法定代表人：_________?法定代表人：_________

　　委托代理人：_________?委托代理人：_________

　　電話：_________?電話：_________

　　傳真：_________?傳真：_________

　　開戶銀行：_________?開戶銀行：_________

　　賬號：_________賬號：_________

　　編碼：_________?編碼：_________

審查建設(shè)施工合同樣本 篇15

　　發(fā)包方：安康綠硒生物科技有限公司（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　為加強本園區(qū)保鮮庫工程的管理，確保工程質(zhì)量，并按期完成任務(wù)，經(jīng)發(fā)包方與承包方協(xié)商，簽訂本施工合同。

　　一、工程名稱：

　　園區(qū)水渠修建

　　二、工程地點：

　　綠硒示范園

　　三、工程數(shù)量與造價

　　（1）長300米，寬不低于0.25米，高不低于0.25米，為新建大棚四周水渠，造價120

　　元每米，合計36000元。

　　（2）長216米，寬不低于0.3米，高不低于0.3米，為排向池塘水渠，造價為126元每米，

　　合計為27216元。

　　（3）長113米，寬不低于0.5米，高不低于0.5米，為池塘向西與主排水渠接通水渠。造

　　價為200元每米，合計為22600元。

　　（4）長72米寬不低于0.5米，高不低于0.5米，造價為200元每米，合計為14400元。總造價為：100216元

　　四、雙方的責任和義務(wù)

　　(一)甲方的責任和義務(wù)

　　1、甲方有權(quán)指導(dǎo)乙方規(guī)范操作、安全施工。

　　2、甲方對施工過程進行協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場施工問題。

　　3、甲方提供施工用水、電，乙方應(yīng)按供水、電單位的規(guī)定按時交納水、電費，否則造成的后果由乙方承擔。

　　4、工程竣工后，甲方及時依照國家現(xiàn)行竣工、驗收規(guī)范組織竣工驗收。

　　(二)乙方的責任和義務(wù)：

　　1、乙方應(yīng)切實加強施工現(xiàn)場管理，精細組織，嚴密施工。施工現(xiàn)場必須按照文明工地要求進行管理，嚴禁出現(xiàn)臟、亂、差現(xiàn)象及打架斗毆、賭博、偷盜等違法行為。

　　2、乙方負責提供本工程所需全部機械、工具、設(shè)備，費用自理。

　　3、乙方應(yīng)嚴格按照批準的施工設(shè)計圖紙施工，確保施工質(zhì)量、施工進度。施工中如確需變更，應(yīng)首先辦理變更設(shè)計手續(xù)，接到批準的變更通知后，方可進行變更施工。若發(fā)生乙方不按照設(shè)計要求施工、違反施工規(guī)范、不文明施工等行為，甲方有權(quán)提出批評或責令其停工、返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。本工程施工人員食宿、水、電費用，全部由乙方承擔。

　　五、違約責任

　　1、上述條款系甲乙雙方充分協(xié)商的結(jié)果。應(yīng)共同遵守，如果任何一方違約，應(yīng)

　　承擔相應(yīng)的違約責任，違約方必須向守約方支付違約金，違約金為合同價款的5％。

　　2、乙方應(yīng)嚴格按照合同工期，質(zhì)量目標組織施工，若未按照合同工期完成時，除承擔違約責任須向甲方支付違約金外，每延遲一日從工期款中扣除500元。

　　六、合同有效期：

　　工程款項結(jié)清本合同自行終止。

　　七、糾紛解決方式：

　　甲乙雙方協(xié)商解決。

　　八、本合同一式肆份，甲乙雙方各持兩份。雙方簽字蓋章后生效。

審查建設(shè)施工合同樣本 篇16

　　甲方：

　　乙方：

　　現(xiàn)甲方將 新農(nóng)村工程承包給乙方，根據(jù)中華人民共和國《合同法》和《建筑法》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商達成合同如下：

　　一、承包方式：包工包料

　　二、承包內(nèi)容：土建、水電安裝

　　三、施工標準：按圖施工，內(nèi)門、樓梯、后院地坪用戶自理，室內(nèi)借土回填有甲方負責，圖紙變更或基礎(chǔ)加保部分另計工程量。乙方負責外墻窗(塑鋼)不含陽臺窗，每戶一進戶門。

　　四、承包工程：新農(nóng)村期工程， 戶住宅。

　　五、承包價格：按每戶人民幣萬元計算(不含稅率)，有甲方負責。

　　六、承擔風險每戶萬元人民幣，甲乙雙方互不變動。

　　七、結(jié)算標準：根據(jù)建筑法規(guī)則計算，根據(jù)施工幢戶數(shù)，基礎(chǔ)完工，甲方支付乙方每戶萬元，一層現(xiàn)澆面完工甲方支付每戶萬元;二層現(xiàn)澆面完工甲方支付每戶萬元;隔熱層屋面瓦做好后甲方支付乙方每戶萬元，主體粉刷完工后，甲方支付乙方每戶元;外墻完工后，三月內(nèi)甲方支付乙方每戶元;余款元甲方必須在六月內(nèi)支付乙方。

　　九、工程工期 。乙方自合同簽訂后 天進場。

　　十、質(zhì)量要求：乙方根據(jù)國家施工規(guī)范要求施工，發(fā)生質(zhì)量事宜，甲方現(xiàn)場監(jiān)督乙方負責改正。

　　十一、安全事宜，乙方依據(jù)國家建筑法安全規(guī)范要求組織施工，嚴禁違章操作，發(fā)生人力不可抗拒因素，造成安全事故，甲、乙雙方協(xié)商解決，

　　十二、違約事宜，如甲方不能按付款方式支付工程款，造成工程延期由甲方負責。因而造成工程儀式致乙方的損失由甲方甲方負責賠償。除支付實際發(fā)生的工程款和利息(同期銀行的四倍)外，還要支付乙方現(xiàn)場工人損失每天元整，如無其它原因，乙方無故停工造成甲方的損失，由乙方負責賠償。

　　十三、其它事項：合同中未盡事宜甲乙雙方協(xié)商解決，不能達成一致，可申請市仲裁委員會仲裁，亦可訴訟市人民法院。

　　十四、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　年 月 日

審查建設(shè)施工合同樣本 篇17

　　發(fā)包人:(全稱) 承包人:(全稱)

　　依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī),遵循平 , 等,自愿,公平和誠實信用的原則,合同雙方當事人就合同工程施工有關(guān)事項達成一致意見, 訂立本協(xié)議書.

　　一,工程概況

　　工程名稱: 工程地點: 工程內(nèi)容: 工程規(guī)模: 結(jié)構(gòu)形式: 工程立項,規(guī)劃批準文件號: 資金來源:

　　二,工程承包范圍

　　承包范圍:

　　三,合同工期

　　工程合同工期總?cè)諝v天數(shù):_____天. 擬從 年 月 日開始施工,至 1 年 月 日竣工完成.

　　四,質(zhì)量標準

　　工程質(zhì)量標準:

　　五,合同價款

　　合同總價 (大寫) : (小寫) : 項目單價:□詳見承包人的投標報價書(招標工程) ; □詳見經(jīng)確認的工程量清單報價單或施工圖預(yù)算書(非招標工程) . .

　　;

　　六,組成合同的文件

　　組成合同的文件及其優(yōu)先解釋順序與本合同第二部分《通用條款》第 2.2 款賦予的規(guī)定一 致.

　　七,詞語含義

　　本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》第 1 條賦予它們的定義相同.

　　八,承包人承諾

　　承包人向發(fā)包人承諾已閱讀,理解并接受本合同所有條款,按照本合同約定實施,完成并 保修合同工程,履行本合同所約定的全部義務(wù).

　　九,發(fā)包人承諾

　　發(fā)包人向承包人承諾已閱讀,理解并接受本合同所有條款,按照本合同約定的時限和方法 支付工程款及其他應(yīng)當支付的款項,履行本合同所約定的全部義務(wù). 2

　　十,合同生效

　　訂立合同時間: 訂立合同地點:

　　年

　　月

　　日

　　合同雙方當事人約定本合同自雙方簽字,蓋章后,于 生效.

　　發(fā) 地

　　包

　　人: (公章) 址:

　　承 地

　　包

　　人: (公章) 址:

　　法定代表人: 委托代理人: 電 傳 話: 真:

　　法定代表人: 委托代理人: 電 傳 話: 真:

　　開戶銀行: 帳 號:

　　開戶銀行: 帳 號:

　　郵政編碼: 電子郵箱:

審查建設(shè)施工合同樣本 篇18

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，甲方將蔚藍印象環(huán)境景觀工程委托給乙方進行深化及施工，為了進一步明確雙方的責任，根據(jù)相關(guān)法律之規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，達成如下合同條款，雙方共同遵照執(zhí)行。

　　第一條 工程名稱：

　　第二條 工程范圍和內(nèi)容

　　工程范圍：按甲方批準的施工圖為準。

　　工程內(nèi)容包括：硬景(硬質(zhì)鋪地、園林小品等)、軟景(喬木、灌木及草坪等)、水體、景觀照明等。

　　第三條 設(shè)計周期

　　本合同簽訂以后于20__年2月20日前完成對擴初圖的深化設(shè)計，其中包括總平方案調(diào)整、硬景部分施工圖深化、材料替換、植物配置及水電安裝設(shè)計、，以求達到施工圖紙要求。設(shè)計內(nèi)容需另行補簽設(shè)計合同。

　　第四條 設(shè)計價款及支付方式

　　該項目乙方按3萬元(大寫：叁萬元正)人民幣包干進行設(shè)計取費。合同簽訂后三日內(nèi)甲方支付乙方1.5萬元(大寫：壹萬五千元正)人民幣的設(shè)計定金，乙方完成全部施工圖設(shè)計并經(jīng)甲方認可后，甲方支付乙方剩余設(shè)計尾款即1.5元(大寫：壹萬五千元正)人民幣。

　　第五條 施工工期

　　開工日期：以甲方批準的施工報告為準(開工時間最遲不超過20__年4月1日)。

　　竣工日期：在有施工場地的條件下，工期為70天。

　　因甲方原因、重大設(shè)計變更及特殊天氣原因(如下大雨等)所耽誤的時間應(yīng)不計工期，并作相應(yīng)順延 .

　　第六條 取費原則

　　1、 本工程執(zhí)行四川省建設(shè)工程造價管理總站發(fā)行的20__定額：SGD1-20__至SGD7-20__，收費級別按四類工程二級Ⅱ檔。

　　2、 苗木部分由甲、乙雙方對苗木品質(zhì)共同進行認定，乙方按苗木送到工地價的30%收取栽植、養(yǎng)護及包成活費用。乙方報送甲方的苗木報價表必須注明品種、規(guī)格、高度、冠幅、胸徑及數(shù)量等，大型喬木及價格高的植物在起挖栽植前須經(jīng)甲方工程人員確認效果，并經(jīng)價格確認。甲方對照驗收，數(shù)量按實收方結(jié)算。

　　乙方應(yīng)嚴格按照施工圖進行施工，如甲方要求須增加預(yù)算范圍以外的工程量應(yīng)另行辦理簽證。

　　3、 施工期間發(fā)生國家認可不可抗拒的自然災(zāi)害所造成的損失，經(jīng)雙方核實后協(xié)商解決。

　　第七條 工程施工價款及支付方式

　　1、 本工程總造價暫定為 萬元(大寫： )人民幣，實際造價以甲、乙雙方共同審定的決算為準。

　　2、 本合同備料款為合同總價的20%，其中5%為乙方施工人員、相關(guān)機械、設(shè)備等進場三日后，甲方在三天時間內(nèi)將該款項支付到乙方帳戶上。剩余15%作為在成都采購材料及苗木的材料款。由甲方匯同乙方直接支付給材料及苗木供應(yīng)商，不足部分亦由甲方增補。

　　3、 乙方每月25號上報已完成的工程產(chǎn)值，甲方5日內(nèi)審核并撥付乙方完成量的80%的工程進度款。

　　4、 工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后，雙方于30日內(nèi)辦理完成決算，甲方扣除工程總價的10%的質(zhì)保金，將剩余工程款支付給乙方。

　　5、 本工程質(zhì)保金為工程總造價的10%，在相應(yīng)項目質(zhì)保期滿后，如未出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方于2日內(nèi)付清全部尾款，質(zhì)保金不計利息。

　　第八條 材料供應(yīng)

　　該工程所有材料原則上由乙方采購，甲方認質(zhì)認價。乙方采購的材料必須先報甲方，按設(shè)計要求雙方進行封樣，作為乙方采購和甲方驗收標準。如甲方核定價格后，認為個別材料、設(shè)備或植物高于市場價，可提出要求，如乙方認為所認定的價格不能將材料、設(shè)備、植物購回，可書面通知甲方組織供應(yīng)。

　　第九條 工程質(zhì)量及質(zhì)保期

　　1、由于景觀工程的特殊性，為確保美觀、經(jīng)濟和適用，經(jīng)甲方認可后，乙方在施工中可根據(jù)實際情況進行局部調(diào)整，所發(fā)生的費用按本合同第六條第一、二款執(zhí)行。

　　2、乙方在施工中應(yīng)加強質(zhì)量管理，建立有效的質(zhì)量控制和檢查制度，積極配合甲方、監(jiān)理人員進行工程質(zhì)量監(jiān)督，若由于乙方施工原因造成部分工程質(zhì)量不合格，乙方應(yīng)在期限內(nèi)進行修補或返工，其損失由乙方自行負擔。

　　3、質(zhì)保期：質(zhì)保范圍為乙方施工的全部工程，土建、裝飾、水電安裝一年、草坪養(yǎng)護三個月、灌木養(yǎng)護半年、喬木保活一年。

　　4、苗木在質(zhì)保期內(nèi)由乙方保活，若出現(xiàn)死亡，乙方無條件更換。乙方在接到甲方書面通知一星期內(nèi)到現(xiàn)場向甲方以書面形式提出整改或更換時間，逾期甲方有權(quán)另行安排，費用在質(zhì)保金中扣除。

　　第十條雙方協(xié)作事項

　　1、乙方應(yīng)嚴格按照施工圖進行施工，適用國家現(xiàn)行的該行業(yè)各項施工驗收規(guī)范，若施工中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與甲方協(xié)商，雙方及時處理。

　　2、甲方現(xiàn)場負責人 ，乙方現(xiàn)場負責人 ，負責處理施工中可能出現(xiàn)的問題及協(xié)調(diào)相關(guān)單位關(guān)系。

　　第十一條 甲方職責及義務(wù)

　　1、在施工期間甲方及時將設(shè)計變更、變更通知等以書面形式通知乙方，并做好現(xiàn)場簽證工作。

　　2、對乙方報送的材料樣品，48小時之內(nèi)進行認質(zhì)認價。

　　3、 對隱蔽工程24小時之內(nèi)進行驗收。

　　4、 甲方負責提供與環(huán)境工程設(shè)計、施工相關(guān)的技術(shù)資料，指定臨設(shè)位置及負責現(xiàn)場三通一平工作。提供施工用的水源和電源，乙方按規(guī)定承擔相應(yīng)費用。

　　5、 接到乙方交工驗收通知后，甲方應(yīng)于兩日內(nèi)組織有關(guān)部門進行交工驗收工作，驗收合格后，辦好驗收手續(xù)。

　　乙方職責及義務(wù)：

　　1、乙方應(yīng)認真保質(zhì)、保量、準時完成工程。

　　2、乙方應(yīng)對工程進度采取措施，發(fā)現(xiàn)影響工程進度因素在24小時內(nèi)報甲方。

　　3、對已完工程在甲方驗收前，應(yīng)做好保護工作。

　　4、乙方不得將工程轉(zhuǎn)包其他施工單位，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)要求乙方整改，乙方經(jīng)整改仍達不到要求，甲方有權(quán)解除合同，并由乙方承擔責任。

　　5、在施工過程中乙方應(yīng)文明施工，做好安全防范，因乙方原因造成安全事故由乙方負責，若因乙方質(zhì)量、進度、安全文明等乙方自身因素達不到合同和規(guī)范要求，甲方有權(quán)要求乙方進行整改，若整改后仍達不到要求，甲方有權(quán)解除合同。

　　6、交工前乙方產(chǎn)生的垃圾清運工作由乙方負責。

　　竣工驗收：

　　工程具備竣工條件后，乙方向甲方提交竣工報告;竣工驗收合格后20日內(nèi)乙方應(yīng)向甲方提交工程技術(shù)資料、竣工圖紙一式兩套。

　　結(jié)算辦法：

　　1、本合同價款為暫定價。

　　2、結(jié)算范圍包含施工圖及設(shè)計變更所列的硬景、軟景、小品、水電等全部內(nèi)容以及甲、乙雙方認可的圖紙會審紀要、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、隱蔽紀錄等。

　　第十二條 違約責任

　　1、如果甲方未按期撥付工程進度款超過3日，乙方有權(quán)暫緩施工，施工工期順延。甲方每逾期一天付款按合同總造價支付乙方同期銀行利率的違約金。

　　2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工，每逾期一天，按合同總造價支付甲方同期銀行利率的違約金。

　　第十三條 本合同未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商訂立補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。

　　第十四條 本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，工程竣工并結(jié)清工程款后，本合同自行失效。

　　第十五條 本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。

　　發(fā)包人：(章) 承包人：(章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　地址： 地址：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號： 賬號：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　簽訂合同地點：

　　簽訂合同日期： 年 月 日

審查建設(shè)施工合同樣本 篇19

　　甲方：乙方：

　　____裝飾公司甲方委托乙方____套房裝飾裝修工程，經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂以下合同條款：

　　一、工程項目及內(nèi)容：鋪貼地板、油墻、做柜、線路新裝等工程，詳細內(nèi)容見乙方提供的，經(jīng)甲方認可的施工說明及工程預(yù)算書。

　　二、承包方式：包工包料。

　　三、工程造價（____元）為人民幣________

　　四、工程款項結(jié)算方法：乙方進場5天內(nèi)，甲方應(yīng)先預(yù)付給乙方50%工程款即（人民幣____元），工程完工驗收后，一個月之內(nèi)付清余款（即人民幣____元整）。

　　五、乙方必須按質(zhì)按量按時和遵守國家有關(guān)規(guī)定進行施工，如屬乙方因材料質(zhì)量或不按圖紙施工，而造成施工項目不合格的，乙方要自行返工，返工所使用的一切材料費、人工費由乙方自行解決。如在施工期間，甲方提出更改正在進行或已完工的工程項目，更改所使用的一切材料費、人工費均由甲方承擔。

　　六、甲方如在施工期間提出增加施工項目或更改使用材料的，必須經(jīng)甲方負責人或技術(shù)員簽字認可。

　　七、交付使用日期：總施工期為____天，即由________年____月____日至________年____月____日。如逾期乙方每日按總造價的千分之五賠款給甲方。如甲方因某種原因令乙方不能進行正常施工的所誤日期順延。

　　八、其它約定事項：

　　九、本合同連同乙方提供給甲方認可的施工說明和工程預(yù)算書，具同等法律效力。

　　十、本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份，各執(zhí)為據(jù)。

　　十一、本合同自雙方簽字后即發(fā)生法律效力。

　　甲方：乙方：

審查建設(shè)施工合同樣本 篇20

　　發(fā)包人：(全稱)天津市置業(yè)有限公司

　　承包人：(全稱)天津電子有限公公司

　　依照《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：     小區(qū)4-8號樓智能家居工程項目

　　工程地點：

　　工程內(nèi)容：     小區(qū)4-8號樓共     平米、   戶智能家居設(shè)備及安裝

　　群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

　　資金來源：自籌

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：智能家居設(shè)備、安裝、綜合弱電布線等全部包工包料

　　三、合同工期

　　開工日期：   年  月  日

　　竣工日期：   年  月  日

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù)   天。

　　四、質(zhì)量標準

　　工程質(zhì)量標準：國家驗收規(guī)范合格標準

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：      元整(人民幣)

　　￥：     (每平方米總價   元)元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協(xié)議書 

　　2、本合同通用條款

　　3、本合同專用條款

　　4、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

　　5、工程報價單或預(yù)算書

　　雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。

　　九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付工程款。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：    年  月   日

　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定 簽字蓋章 后生效。

　　發(fā)　包　人：(公章)     市     有限公司 承　包　人：(公章)天津眾和*電子有限公司

　　住　　所： 住　　　所：

　　法定代表人：　　　　　　　 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　帳 號： 帳 號：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

審查建設(shè)施工合同樣本 篇21

　　發(fā)包人（全稱）：_______________________

　　承包人（全稱）：_______________________

　　依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就下列建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：____________________________________________。

　　工程地點：____________________________________________。

　　工程內(nèi)容：____________________________________________。

　　工程立項批準文號：____________________________________。

　　資金____________________________________________。

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：____________________________________________。

　　三、合同工期

　　開工日期：____________________________________________。

　　竣工日期：____________________________________________。

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù)________________天。

　　四、質(zhì)量標準

　　工程質(zhì)量標準：________________________________________。

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：_________________________元（人民幣）。

　　￥：__________________元（人民幣）。

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1.本合同協(xié)議書

　　2.中標通知書

　　3.投標書及其附件

　　4.本合同專用條款

　　5.本合同通用條款

　　6.標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

　　7.圖紙

　　8.工程量清單

　　9.工程報價單或預(yù)算書

　　雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。

　　九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：____________年_________月_________日

　　合同訂立地點：____________________________________

　　本合同雙方約定后生效。

　　發(fā)包人（公章）：_____________?承包人（公章）：_____________

　　住所：_______________________?住所：_______________________

　　法定代表人（簽字）：_________?法定代表人（簽字）：_________

　　委托代理人（簽字）：_________?委托代理人（簽字）：_________

　　電話：_______________________?電話：_______________________

　　傳真：_______________________?傳真：_______________________

　　開戶銀行：___________________?開戶銀行：___________________

　　賬號：_______________________?賬號：_______________________

　　編碼：___________________?編碼：___________________

　　_________年_______月_______日?_________年_______月_______日

　　附件1?上海市建設(shè)工程施工合同（通用條款）

　　一、詞語定義及合同文件

　　1.詞語定義

　　下列詞語除專用條款另有約定外，應(yīng)具有本條所賦予的定義。

　　1.1?通用條款：是根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定及建設(shè)工程施工的需要訂立，通用于建設(shè)工程施工的條款。

　　1.2?專用條款：是發(fā)包人與承包人根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定，結(jié)合具體工程實際，經(jīng)協(xié)商達成一致意見的條款，是對通用條款的具體化、補充或修改。

　　1.3?發(fā)包人：指在協(xié)議書中約定，具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　1.4?工程師：指發(fā)包人指定的履行本合同的己方代表，或發(fā)包人委托的監(jiān)理單位派出的總監(jiān)理工程師。其具體身份和職權(quán)由發(fā)包人、承包人在專用條款中約定。

　　1.5?承包人：指在協(xié)議書中約定，被發(fā)包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　1.6?承包人代表：指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。

　　1.7?設(shè)計單位：指發(fā)包人委托的負責本工程設(shè)計并取得相應(yīng)工程設(shè)計資質(zhì)等級證書的單位。

　　1.8?監(jiān)理單位：指發(fā)包人委托的負責本工程監(jiān)理并取得相應(yīng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級證書的單位。

　　1.9?工程：指發(fā)包人、承包人在協(xié)議書中約定的承包范圍內(nèi)的工程。

　　1.10?合同價款：指發(fā)包人、承包人在協(xié)議書中約定，發(fā)包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內(nèi)全部工程并承擔質(zhì)量保修責任的款項。

　　1.11?追加合同價款：指在合同履行中發(fā)生需要增加合同價款的情況，經(jīng)發(fā)包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。

　　1.12?費用：指不包含在合同價款之內(nèi)的應(yīng)當由發(fā)包人或承包人承擔的經(jīng)費支出。

　　1.13?保留金：指合同雙方約定按一定比例在工程價款中提留，用于工程缺陷修補的款項。

　　1.14?接收證書：指發(fā)包人在工程或分項工程通過竣工驗收后，簽發(fā)給承包人的工程接收憑證。

　　1.15?缺陷責_____：指承包人在工程竣工后，對所建工程的存在缺陷及在使用過程中暴露出來的缺陷或損害負有修補責任的期限。

　　1.16?履約證書：指發(fā)包人在承包人按照合同約定履行責任，于缺陷責_____滿后簽發(fā)給承包人的完成合同履約的憑證。

　　1.17?保修期：指承包人在工程或分部工程竣工后，對所建工程在一定時限內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題負有保修責任的期限。其期限自工程或分部工程接收證書上注明的竣工日期起，至質(zhì)量保修書（合同）約定的期限止。

　　1.18?工期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，按總?cè)諝v天數(shù)（包括法定節(jié)假日）計算的承包天數(shù)。

　　1.19?開工日期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。

　　1.20?竣工日期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，承包人完成承包范圍內(nèi)工程的絕對或相對的日期。

　　1.21?圖紙：指由發(fā)包人提供或由承包人提供并經(jīng)發(fā)包人批準，滿足承包人施工需要的所有圖紙（包括配套說明和有關(guān)資料）。

　　1.22?施工場地：指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場所以及發(fā)包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。

　　1.23?書面形式：指合同書、紙質(zhì)信件和數(shù)據(jù)電文（包括傳真、電子郵件）等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。

　　1.24?違約責任：指合同一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定所應(yīng)承擔的責任。

　　1.25?索賠：指合同履行過程中，對于非己方過失，而是因?qū)Ψ皆�因造成實際損失，向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟補償和（或）工期順延的要求。

　　1.26?不可抗力：指合同履行中發(fā)生的不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況。

　　1.27?小時或天：本合同中規(guī)定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算（不扣除休息時間）；規(guī)定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最后一天是休息日或者其他法定節(jié)假日的，以節(jié)假日的次日為時限的最后一天，但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當日24?時。

　　2.合同文件及解釋順序

　　2.1?合同文件應(yīng)能相互解釋，互為說明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：

　　（1）本合同協(xié)議書

　　（2）中標通知書

　　（3）投標書及其附件

　　（4）本合同專用條款

　　（5）本合同通用條款

　　（6）標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

　　（7）圖紙

　　（8）工程量清單

　　（9）工程報價單或預(yù)算書

　　合同履行中，發(fā)包人、承包人有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　2.2?當合同文件內(nèi)容界定不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的情況下，由發(fā)包人、承包人協(xié)商解決。雙方也可以提請工程師作出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意工程師的解釋時，按本通用條款38?條關(guān)于爭議的約定處理。

　　3.語言文字和適用法律、標準及規(guī)范

　　3.1?語言文字

　　本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條款約定使用兩種以上（含兩種）語言文字時，漢語應(yīng)為解釋和說明本合同的標準語言文字。

　　3.2?適用法律和法規(guī)

　　本合同文件適用中華人民共和國的法律和行政法規(guī)。需要明示的法律、行政法規(guī)，由雙方在專用條款中約定。

　　3.3?適用標準、規(guī)范

　　雙方在專用條款內(nèi)約定適用國家標準、規(guī)范的.名稱；沒有國家標準、規(guī)范但有行業(yè)標準、規(guī)范的，約定適用行業(yè)標準、規(guī)范的名稱；沒有國家和行業(yè)標準、規(guī)范的，約定適用地方標準、規(guī)范的名稱。發(fā)包人應(yīng)按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標準、規(guī)范。屬強制性標準的，發(fā)包人、承包人必須遵守。

　　國內(nèi)沒有相應(yīng)標準、規(guī)范的，由發(fā)包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術(shù)要求，承包人按約定的時間和要求提出施工工藝，經(jīng)發(fā)包人認可后執(zhí)行。發(fā)包人要求使用國外標準、規(guī)范的，應(yīng)負責提供中文譯本。

　　本條所發(fā)生的購買、翻譯標準、規(guī)范或制定施工工藝的費用，由發(fā)包人承擔。

　　4.圖紙

　　4.1?發(fā)包人應(yīng)按專用條款約定的日期和套數(shù)，向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙?zhí)讛?shù)的，發(fā)包人應(yīng)代為復(fù)制，復(fù)制費用由承包人承擔。發(fā)包人對工程有保密要求的，應(yīng)在專用條款中提出保密要求，保密措施費用由發(fā)包人承擔，承包人在約定保密期限內(nèi)履行保密義務(wù)。

　　4.2?承包人未經(jīng)發(fā)包人同意，不得將本工程圖紙轉(zhuǎn)給第三方。本合同終止后，除承包人存檔需要的圖紙外，應(yīng)將全部圖紙退還給發(fā)包人。

　　4.3?承包人應(yīng)在施工現(xiàn)場保留一套完整圖紙，供工程師及有關(guān)人員進行工程檢查時使用。

　　二、雙方一般權(quán)利和義務(wù)

　　5.工程師

　　5.1?發(fā)包人派駐施工場地履行合同的代表，在本合同中稱工程師。其姓名、職務(wù)、職權(quán)由發(fā)包人在專用條款內(nèi)寫明。

　　5.2?實行工程監(jiān)理的，發(fā)包人應(yīng)在實施監(jiān)理前將委托的監(jiān)理單位名稱、監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書面形式通知承包人。

　　5.3?監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師在本合同中也稱工程師，其姓名、職務(wù)、職權(quán)由發(fā)包人、承包人在專用條款內(nèi)寫明。其職權(quán)應(yīng)與發(fā)包人派駐現(xiàn)場履行合同的代表相區(qū)別。二者職權(quán)發(fā)生交叉或不明確時，由發(fā)包人予以明確，并以書面形式通知承包人。

　　5.4?合同履行中，發(fā)生影響發(fā)包人、承包人雙方權(quán)利或義務(wù)的事件時，負責監(jiān)理的工程師應(yīng)依據(jù)合同在其職權(quán)范圍內(nèi)客觀公正地進行處理。一方對此處理有異議時，按本通用條款第38?條關(guān)于爭議的約定處理。

　　5.5?除合同內(nèi)有明確約定或經(jīng)發(fā)包人同意外，負責監(jiān)理的工程師無權(quán)解除本合同約定的承包人的任何權(quán)利與義務(wù)。

　　5.6?不實行工程監(jiān)理的，本合同中工程師專指發(fā)包人派駐施工場地履行合同的代表，其具體職權(quán)由發(fā)包人在專用條款內(nèi)寫明。

　　6.工程師的委派和指令

　　6.1?工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權(quán)，并可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應(yīng)經(jīng)發(fā)包人同意，并提前7天以書面形式通知承包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。

　　工程師代表在工程師授權(quán)范圍內(nèi)向承包人發(fā)出的任何書面形式的函件，與工程師發(fā)出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發(fā)出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應(yīng)進行確認。工程師代表發(fā)出指令有失誤時，工程師應(yīng)進行糾正。

　　除工程師或工程師代表外，發(fā)包人派駐工地的其他人員均無權(quán)向承包人發(fā)出任何指令。

　　6.2?工程師的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給承包人代表，承包人代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，工程師可發(fā)出口頭指令，并在48小時內(nèi)給予書面確認。承包人對工程師的指令應(yīng)予執(zhí)行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應(yīng)于工程師發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后48小時內(nèi)不予答復(fù)的，視為口頭指令已被確認。

　　承包人認為工程師指令不合理，應(yīng)在收到指令后24小時內(nèi)向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告后24小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，并以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執(zhí)行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，承包人應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯誤發(fā)生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發(fā)包人承擔，延誤的工期相應(yīng)順延。本款規(guī)定同樣適用于由工程師代表發(fā)出的指令、通知。

　　6.3?工程師應(yīng)按合同約定，及時向承包人提供所需指令、通知，并履行約定的其他義務(wù)。由于工程師未能按合同約定履行義務(wù)造成工期延誤，發(fā)包人應(yīng)承擔延誤造成的追加合同價款，并賠償承包人有關(guān)損失，順延延誤的工期。

　　6.4?如需更換工程師，發(fā)包人應(yīng)提前7天以書面形式通知承包人，后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權(quán)，履行前任的義務(wù)。

　　7.承包人代表

　　7.1?承包人代表的姓名、職務(wù)在專用條款內(nèi)寫明。

　　7.2?承包人依據(jù)合同發(fā)出的通知，以書面形式由承包人代表簽字后送交工程師，工程師在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。

　　7.3?承包人代表按發(fā)包人認可的施工組織設(shè)計（施工方案）和工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯(lián)系時，承包人代表應(yīng)當采取保證人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后48小時內(nèi)向工程師送交報告。責任在發(fā)包人或第三方的，由發(fā)包人承擔由此發(fā)生的追加合同價款，相應(yīng)順延工期；責任在承包人的，由承包人承擔費用，不順延工期。

　　7.4?承包人如需更換承包人代表，應(yīng)提前7天以書面形式通知發(fā)包人，并征得發(fā)包人同意。后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權(quán)，履行前任的義務(wù)。

　　7.5?發(fā)包人可以與承包人協(xié)商，建議更換其認為不稱職的承包人代表。

　　8.發(fā)包人工作

　　8.1?發(fā)包人按專用條款約定的內(nèi)容和時間完成以下工作：

　　（1）辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工后繼續(xù)負責解決以上事項遺留問題；

　　（2）將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至專用條款約定地點，保證施工期間的需要；

　　（3）開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及專用條款約定的施工場地內(nèi)的主要道路，滿足施工運輸?shù)男枰�，保證施工期間的暢通；

　　（4）向承包人提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料，對資料的真實準確性負責；

　　（5）辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業(yè)等的申請批準手續(xù)（證明承包人自身資質(zhì)的證件除外）；

　　（6）確定水準點與座標控制點，以書面形式交給承包人，進行現(xiàn)場交驗；

　　（7）組織承包人和設(shè)計單位進行圖紙會審和設(shè)計交底；

　　（8）協(xié)調(diào)處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物（包括文物保護建筑）、古樹名木的保護工作，承擔有關(guān)費用；

　　（9）發(fā)包人應(yīng)做的其他工作，雙方在專用條款內(nèi)約定。

　　8.2?發(fā)包人如將前款部分工作委托承包人辦理，雙方應(yīng)在專用條款內(nèi)約定，相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。

　　8.3?發(fā)包人未能履行8.1款各項義務(wù)，導(dǎo)致工期延誤或給承包人造成損失的，發(fā)包人賠償承包人有關(guān)損失，順延延誤的工期。

　　9.承包人工作

　　9.1?承包人按專用條款約定的內(nèi)容和時間完成以下工作：

　　（1）根據(jù)發(fā)包人委托，在其設(shè)計資質(zhì)等級和業(yè)務(wù)允許的范圍內(nèi)，完成施工圖設(shè)計或與工程配套的設(shè)計，經(jīng)工程師確認后使用，發(fā)包人承擔由此發(fā)生的費用；

　　（2）向工程師提供年、季、月度工程進度計劃及相應(yīng)進度統(tǒng)計報表；

　　（3）根據(jù)工程需要，提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄設(shè)施，并負責安全保衛(wèi)；

　　（4）按專用條款約定的數(shù)量和要求，向發(fā)包人提供施工場地辦公和生活的房屋及設(shè)施，發(fā)包人承擔由此發(fā)生的費用；

　　（5）遵守政府有關(guān)主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環(huán)境保護和安全生產(chǎn)等的管理規(guī)定，按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，并以書面形式通知發(fā)包人，發(fā)包人承擔由此發(fā)生的費用，因承包人責任造成的罰款除外；

　　（6）已竣工工程未交付發(fā)包人之前，承包人按專用條款約定負責已完工程的保護工作。保護期間發(fā)生損壞，由承包人負責修復(fù)，并承擔相應(yīng)費用；發(fā)包人要求承包人采取特殊措施保護的工程部位和相應(yīng)的追加合同價款，雙方在專用條款內(nèi)約定；

　　（7）按專用條款約定做好施工場地地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物（包括文物保護建筑）、古樹名木的保護工作；

　　（8）保證施工場地清潔符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定，交工前清理現(xiàn)場達到專用條款約定的要求，承擔因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款；

　　（9）承包人應(yīng)做的其他工作，雙方在專用條款內(nèi)約定。

　　9.2?承包人未能履行前款各項義務(wù)，造成發(fā)包人損失的，承包人賠償發(fā)包人有關(guān)損失。

　　三、施工組織設(shè)計和工期

　　10.進度計劃

　　10.1?承包人應(yīng)按專用條款約定的日期，將施工組織設(shè)計和工程進度計劃提交工程師。工程師按專用條款約定的時間予以確認或提出修改意見。逾期不確認也不提出書面意見的，視為同意。

　　10.2?群體工程中單位工程分期進行施工的，承包人應(yīng)按照發(fā)包人提供圖紙及有關(guān)資料的時間，按單位工程編制進度計劃，其具體內(nèi)容雙方在專用條款中約定。

　　10.3?承包人必須按工程師確認的進度計劃組織施工，接受工程師對進度的檢查、監(jiān)督。工程實際進度與經(jīng)確認的進度計劃不符時，承包人應(yīng)按工程師的要求提出改進措施，經(jīng)工程師確認后執(zhí)行。因承包人原因?qū)е聦嶋H進度與進度計劃不符，承包人無權(quán)就改進措施提出追加合同價款。

　　11.開工及延期開工

　　11.1?承包人應(yīng)當按照協(xié)議書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工，應(yīng)當不遲于協(xié)議書約定的開工日期前7天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應(yīng)當在接到延期開工申請后48小時內(nèi)以書面形式答復(fù)承包人。工程師在接到延期開工申請后48小時內(nèi)不答復(fù)，視為同意承包人要求，工期相應(yīng)順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工要求，工期不予順延。

　　11.2?因發(fā)包人原因不能按照協(xié)議書約定的開工日期開工，工程師應(yīng)以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發(fā)包人賠償承包人因延期開工造成的損失，并相應(yīng)順延工期。

　　12.暫停施工工程師認為確有必要暫停施工時，應(yīng)當以書面形式要求承包人暫停施工，并在提出要求后48小時內(nèi)提出書面處理意見。承包人應(yīng)當按工程師要求停止施工，并妥善保護已完工程。承包人實施工程師作出的處理意見后，可以書面形式提出復(fù)工要求，工程師應(yīng)當在48小時內(nèi)給予答復(fù)。工程師未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見，或收到承包人復(fù)工要求后48小時內(nèi)未予答復(fù)，承包人可自行復(fù)工。因發(fā)包人原因造成停工的，由發(fā)包人承擔所發(fā)生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，相應(yīng)順延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發(fā)生的費用，工期不予順延。

　　13.工期延誤

　　13.1?因以下原因造成工期延誤，經(jīng)工程師確認，工期相應(yīng)順延；

　　（1）發(fā)包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件；

　　（2）發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進度款，致使施工不能正常進行；

　　（3）發(fā)包人派出的工程師或在施工現(xiàn)場的發(fā)包人雇用的其他承包人所造成或引起的施工不能正常進行或停工；

　　（4）工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行；

　　（5）設(shè)計變更和工程量增加；

　　（6）一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；

　　（7）不可抗力；

　　（8）專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。

　　13.2?承包人在前款情況發(fā)生后14天內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告后14天內(nèi)予以確認。逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。

　　14.工程竣工

　　14.1?承包人必須按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。

　　14.2?因承包人原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任。

　　14.3?施工中發(fā)包人如需提前竣工，雙方協(xié)商一致后應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議，作為合同文件組成部分。提前竣工協(xié)議應(yīng)包括承包人為保證工程質(zhì)量和安全采取的措施、發(fā)包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內(nèi)容。

　　四、質(zhì)量與檢驗

　　15.工程質(zhì)量

　　15.1?工程施工應(yīng)達到協(xié)議書約定的質(zhì)量標準。質(zhì)量標準評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。工程質(zhì)量因承包人原因未達到約定的標準，承包人承擔違約責任。

　　15.2?雙方對工程質(zhì)量有爭議，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據(jù)其責任分別承擔。

　　16.檢查和返工

　　16.1?承包人應(yīng)認真按照標準、規(guī)范和設(shè)計圖紙的要求以及工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，并為檢查檢驗提供便利條件。

　　16.2?工程質(zhì)量達不到約定標準的部分，工程師一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)要求承包人拆除和重新施工，承包人應(yīng)按工程師的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。

　　16.3?工程師的檢查檢驗不應(yīng)影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發(fā)包人承擔，并相應(yīng)順延工期。

　　16.4?因工程師指令失誤或其他非承包人原因發(fā)生的追加合同價款，由發(fā)包人承擔。

　　17.隱蔽工程和中間驗收

　　17.1?工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內(nèi)修改后重新驗收。

　　17.2?工程師不能按時進行驗收，應(yīng)在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，工程師應(yīng)承認驗收記錄。

　　17.3?經(jīng)工程師驗收，工程質(zhì)量符合標準、規(guī)范和設(shè)計圖紙等要求，驗收24小時后，工程師不在驗收記錄上簽字，視為工程師已經(jīng)認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續(xù)施工。

　　18.重新檢驗無論工程師是否進行驗收，當其要求對已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗時，承包人應(yīng)按要求進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復(fù)。檢驗合格，發(fā)包人承擔由此發(fā)生的全部追加合同價款，賠償承包人損失，并相應(yīng)順延工期。檢驗不合格，承包人承擔發(fā)生的全部費用，工期不予順延。

　　19.工程試車

　　19.1?雙方約定需要試車的，試車內(nèi)容應(yīng)與承包人承包的安裝范圍相一致。

　　19.2?設(shè)備安裝工程具備單機無負荷試車條件，承包人組織試車，并在試車前48小時以書面形式通知工程師。通知包括試車內(nèi)容、時間、地點。承包人準備試車記錄，發(fā)包人根據(jù)承包人要求為試車提供必要條件。試車合格，工程師在試車記錄上簽字。

　　19.3?工程師不能按時參加試車，須在開始試車前24小時內(nèi)以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按時提出延期要求，不參加試車，應(yīng)承認試車記錄。

　　19.4?設(shè)備安裝工程具備無負荷聯(lián)動試車條件，發(fā)包人組織試車，并在試車前48小時以書面形式通知承包人。通知包括試車內(nèi)容、時間、地點和對承包人的要求。承包人按要求做好準備工作。試車合格，雙方在試車記錄上簽字。

　　19.5?雙方責任

　　（1）由于設(shè)計原因試車達不到驗收要求，發(fā)包人應(yīng)要求設(shè)計單位修改設(shè)計。承包人按修改后的設(shè)計方案重新安裝。發(fā)包人承擔修改設(shè)計、拆除及重新安裝的全部費用和追加合同價款，工期相應(yīng)順延。

　　（3）由于承包人施工原因試車達不到驗收要求，承包人按工程師要求重新安裝和試車，并承擔重新安裝和試車的費用，工期不予順延。

　　（4）試車費用除已包括在合同價款之內(nèi)或?qū)Ｓ脳l款另有約定外，均由發(fā)包人承擔。

　　（5）工程師在試車合格后不在試車記錄上簽字，試車結(jié)束24小時后，視為工程師已經(jīng)認可試車記錄，承包人可繼續(xù)施工或辦理竣工手續(xù)。

　　19.6?投料試車應(yīng)在工程竣工驗收后由發(fā)包人負責。如發(fā)包人要求在工程竣工驗收前進行或需要承包人配合時，應(yīng)征得承包人同意，另行簽訂補充協(xié)議。

　　五、安全施工

　　20.安全施工與檢查

　　20.1?承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。

　　20.2?發(fā)包人應(yīng)對己方在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進行施工。因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩�事故，由發(fā)包人承擔相應(yīng)責任及發(fā)生的費用。

　　21.安全防護

　　21.1?承包人在動力設(shè)備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，事前應(yīng)向工程師提出安全防護措施，經(jīng)工程師認可后實施，防護措施費用由發(fā)包人承擔。

　　21.2?實施爆破作業(yè)，在放射、毒害性環(huán)境中施工（含儲存、運輸、使用）及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應(yīng)在施工前14天以書面形式通知工程師，并提出相應(yīng)的安全防護措施，經(jīng)工程師認可后實施，安全防護措施費用由發(fā)包人承擔。

　　22.事故處理發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知工程師，同時按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責任方承擔發(fā)生的費用。

　　六、合同價款與支付

　　23.合同價款及調(diào)整

　　23.1?招標工程的合同價款由發(fā)包人、承包人依據(jù)中標通知書中的中標價格在協(xié)議書內(nèi)約定。非招標工程的合同價款由發(fā)包人、承包人依據(jù)工程預(yù)算書在協(xié)議書內(nèi)約定。

　　23.2?合同價款在協(xié)議書內(nèi)約定后，任何一方不得擅自改變。合同價款計價的方式可采用固定總價、固定單價或雙方約定的其他計價方式。

　　（1）采用固定總價計價方式的，雙方在專用條款內(nèi)約定合同價款包含的風險范圍和風險費用的計算方法。在約定的風險范圍內(nèi)，合同價款不作調(diào)整。風險范圍以外的合同價款調(diào)整方法，應(yīng)當在專用條款內(nèi)約定。

　　（2）采用固定單價計價方式的，除專用條款另有約定外，在約定風險范圍內(nèi)，單價不作調(diào)整。在約定風險范圍外實際數(shù)量變化超過該項目工程量清單內(nèi)數(shù)量10％以上，且該項目數(shù)量變化的金額超過合同金額0.01％時，單價可作調(diào)整。

　　23.3?除專用條款另有約定外，因下列因素發(fā)生成本變化的，合同價款可作調(diào)整：

　　（1）法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)政策重大變化影響合同價款；

　　（2）工期超過十二個月的；

　　（3）雙方約定的其他因素。價格調(diào)整因素和調(diào)整方法由雙方約定。

　　24.工程預(yù)付款

　　實行工程預(yù)付款的，雙方應(yīng)當在專用條款內(nèi)約定發(fā)包人向承包人預(yù)付工程款的時間和數(shù)額，開工后按約定的時間和比例逐次扣回。預(yù)付時間應(yīng)不遲于約定的開工日期前7天。發(fā)包人不按約定預(yù)付，承包人在約定預(yù)付時間的7天后，可向發(fā)包人發(fā)出要求預(yù)付的通知。發(fā)包人收到通知后仍不能按要求預(yù)付，承包人可在發(fā)出通知后的第8天停止施工。發(fā)包人應(yīng)從約定應(yīng)付之日起向承包人支付應(yīng)付款的同期銀行貸款利息，并承擔違約責任。

　　25.工程量確認

　　25.1?承包人應(yīng)按專用條款約定的時間，向工程師提交已完工程量的報告。工程師應(yīng)在接到報告后的14天內(nèi)，按設(shè)計圖紙核實已完工程量（以下稱計量），并在計量前24小時通知承包人。承包人應(yīng)當為計量提供便利條件并派人參加。承包人收到通知后不參加計量，計量結(jié)果有效，作為工程價款支付的依據(jù)。

　　25.2?工程師收到承包人報告后14天內(nèi)未進行計量，從第15天起，承包人報告中開列的工程量即視為被確認，作為工程價款支付的依據(jù)。工程師不按約定時間通知承包人，致使承包人未能參加計量，計量結(jié)果無效。

　　25.3?對承包人超出設(shè)計圖紙范圍和因承包人原因造成返工的工程量，工程師不予計量。

　　26.工程款（進度款）支付

　　26.1?在確認計量結(jié)果后14天內(nèi)，發(fā)包人應(yīng)向承包人支付工程款（進度款）。按約定時間發(fā)包人應(yīng)扣回的預(yù)付款，與工程款（進度款）同期結(jié)算。

　　26.2?本通用條款第23?條確定調(diào)整的合同價款，第31?條工程變更調(diào)整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款，與工程款（進度款）同期調(diào)整支付。

　　26.3?發(fā)包人支付工程款（進度款）時，按專用條款中約定的比例，提留保留金。

　　26.4?發(fā)包人超過約定的支付時間不支付工程款（進度款），承包人可向發(fā)包人發(fā)出要求付款的通知。發(fā)包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可與承包人協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議，經(jīng)承包人同意后可延期支付。協(xié)議應(yīng)明確延期支付的時間，并從計量結(jié)果確認后的第15天起計算應(yīng)付款的貸款利息。

　　26.5?發(fā)包人不按合同約定支付工程款（進度款），雙方又未達成延期付款協(xié)議，導(dǎo)致施工無法進行，承包人可停止施工。發(fā)包人應(yīng)承擔違約責任。

　　七、材料設(shè)備供應(yīng)

　　27.發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備

　　27.1?發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備的，雙方應(yīng)當按專用條款約定，制定發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備一覽表，寫明所供材料設(shè)備的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、質(zhì)量等級、提供時間和地點。

　　27.2?發(fā)包人按一覽表所定的內(nèi)容提供材料設(shè)備，并出具產(chǎn)品合格證明，對其質(zhì)量負責。發(fā)包人在所供材料設(shè)備到貨前24小時，以書面形式通知承包人，由承包人派人與發(fā)包人共同清點。

　　27.3?發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備，承包人派人參加清點后由承包人妥善保管，發(fā)包人支付相應(yīng)保管費用。因承包人原因發(fā)生丟失損壞，由承包人負責賠償。發(fā)包人未通知承包人清點，承包人不負責材料設(shè)備的保管，丟失損壞由發(fā)包人負責。

　　27.4?發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備與一覽表不符時，發(fā)包人承擔相關(guān)責任。發(fā)包人應(yīng)承擔責任的具體內(nèi)容，雙方根據(jù)下列情況在專用條款內(nèi)約定：

　　（1）材料設(shè)備單價與一覽表不符，由發(fā)包人承擔所有價差；

審查建設(shè)施工合同樣本 篇22

　　市區(qū)建設(shè)施工合同書

　　發(fā)包方：_______________________________________________

　　承包方：_______________________________________________

　　工程名稱：_______________________________________________

　　工程地點：_______________________________________________

　　建筑面積：_________________平方米;層數(shù)：_______________

　　結(jié)構(gòu)類型：________________;檐高/跨度：________________米

　　批準文號：(有權(quán)機關(guān)批準工程立項的文號)_________________

　　工程性質(zhì)：(指基建、技改、合資等)：_____________________

　　承包范圍：_______________________________________________

　　承包方式：_______________________________________________

　　質(zhì)量等級(優(yōu)良或合格)：_________________________________

　　工程承包造價(金額大寫)：_______________________________￥：_____________________________元建設(shè)工程施工合同(小型工程本)是依據(jù)擬定的，適用于建筑面積在平方米以內(nèi)或承包造價在-元以內(nèi)的建筑工程。建設(shè)工程施工合同協(xié)議條款依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，就本項工程建設(shè)有關(guān)事項，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：

　　第1條工期

　　1·1本合同工程定于____年____月____日開工;于____年____月____日竣工。合同工期日歷天數(shù)為____天。工期如需提前，按約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數(shù)為_____天。

　　1·2承包方為提前工期采取的相應(yīng)措施及因此增加的經(jīng)濟支出：_______

　　1·3工期提前或延誤的獎罰，由雙方協(xié)商后在合同中約定：

　　第2條圖紙發(fā)包方于_____年_____月_____日，向承包方提供_____套圖紙。

　　第3條發(fā)包方、承包方駐工地代表。發(fā)包方工程師姓名：___________;項日經(jīng)理姓名：_______________。

　　第4條發(fā)包人工作

　　開工前辦理完畢土地征用，青苗、樹木賠償，墳地遷移，房屋、構(gòu)筑物拆遷，地上及架空、地下障礙物清除，將施工所需水、電線路、道路接通至施工現(xiàn)場，并保證施工期間的需要，向承包方提供施工現(xiàn)場工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料，提交辦理有關(guān)證件、批件的合法手續(xù)，將水準點與座標控制點位置以書面形式提交給承包方，并于現(xiàn)場交驗，協(xié)調(diào)、處理施工現(xiàn)場周圍建筑物、構(gòu)筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護及施工擾民問題，合同簽訂后______天內(nèi)組織會審圖紙和設(shè)計交底，在收到承包方提供的施工組織設(shè)計(或施工方案)和進度計劃后_______天內(nèi)予以確認。凡在有毒有害環(huán)境中施工時，發(fā)包方按有關(guān)規(guī)定提供相應(yīng)的防護措施，并承擔相關(guān)的經(jīng)濟支出。

審查建設(shè)施工合同樣本 篇23

　　尊敬的審判長、審判員，我依法接受原告杭州某工程公司的委托擔任其訴訟代理人，出庭參與訴訟活動，現(xiàn)就其與被告福州某公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案發(fā)表如下代理意見：

　　一、關(guān)于廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪椖吭O(shè)計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導(dǎo)致工期順延及原告窩工損失的責任應(yīng)當全部由被告承擔。

　　1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項目工程合同書，20xx年12月14日被告支付預(yù)付款，工程正常開工建設(shè)。20xx年4月23日，被告以廈門市正對廈門某地港區(qū)重新規(guī)劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由，單方面通知原告暫緩施工，并同意將合同工期延長因延遲付款的相應(yīng)天數(shù)。【證據(jù)1、4、41】

　　2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工，3月12日，廈門市建筑工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告，原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款，并且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據(jù)1、11】

　　3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協(xié)議，將工期約定為自該補充協(xié)議生效之日起算150個日歷日，付款方式按原合同約定付款。但被告在20xx年12月20日應(yīng)當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天。【證據(jù)11】

　　4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設(shè)備供應(yīng)商訂立合同并支付了相應(yīng)款項，由于被告未能按約支付第6筆工程進度款，導(dǎo)致原告不能向各供貨商支付貨款，被告為避稅考慮，提出簽署三方協(xié)議，由各供貨商向其開具增值稅發(fā)票才解決主要設(shè)備的供貨。以原告與三供貨商合同約定20xx年2月10日發(fā)貨至20xx年7月20日訂立三份三方合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)移計算，被告付款逾期至少超過160日。由此導(dǎo)致工期順延及原告窩工損失的責任應(yīng)當由被告承擔。【證據(jù)2、8、9、11、19】

　　5、【因被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪椖吭O(shè)計及工程變更】因被告方原因，被告在施工過程中多次要求對部分設(shè)計進行變更，在20xx年1月20日將原設(shè)計的磚混結(jié)構(gòu)固定式的空壓機房變更為鋼結(jié)構(gòu)的機房，20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位，長度約15到20米。因此，因可歸責于被告的設(shè)計變更和等待設(shè)計方案必然導(dǎo)致工期順延和停工。【證據(jù)13、22】

　　6、【被告逾期供電】原被告在原合同中已約定由被告提供電源，20xx年4月22日，原被告與土建分包商簽訂會議紀要，再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供，系統(tǒng)調(diào)試在6月3日完成，但被告直到20xx年10月14日才供電，而原告早已于20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產(chǎn)使用不可能早于20xx年10月14日。即便因原告原因?qū)е鹿こ逃馄冢�也不會對被告使用該工程產(chǎn)生任何損失。【證據(jù)1、20、21、23、24、25，法院向翔安供電局調(diào)取的供電合同、現(xiàn)場施工單等證據(jù)。】

　　7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站最終在20xx年9月25日安裝完畢，由于被告逾期至20xx年10月14日才供電，導(dǎo)致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應(yīng)當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站工程竣工之日。【證據(jù)41】

　　8、【工程量增加】在20xx年3月13日，原被告雙方協(xié)議增加了散裝自控系統(tǒng)及控制柜增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設(shè)工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網(wǎng)絡(luò)電話監(jiān)控控制系統(tǒng)增設(shè)工程合同等5個補充合同總價為100萬元，工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉(zhuǎn)站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導(dǎo)致停工和工程量增加必然導(dǎo)致工期順延。【證據(jù)14、15】

　　9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協(xié)商增加水泥中轉(zhuǎn)站庫下砌體工程，合同金額為115000元，工期約定30日并需配合生產(chǎn)線施工進度施工，工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格并收到發(fā)票后10日內(nèi)支付百分之95，其余作為質(zhì)保金在一年質(zhì)保期滿后支付。而被告已按約支付了該合同金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實。【證據(jù)18】

　　10、【法律依據(jù)】中華人民共和國合同法第二百八十三條　【發(fā)包人的責任】發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。

　　二、 廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站工程質(zhì)量及性能完全符合合同約定。

　　1、廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站工程的設(shè)計是由原告按被告要求的性能委托國內(nèi)權(quán)威機構(gòu)某某某某設(shè)計研究院進行，其所提供的設(shè)計方案及該工程所采購的全部設(shè)備和材料均是通過被告的認可后進行的，所以，工程的性能在理論上完全符合合同要求。【證據(jù)1、11對賬明細】

　　2、該工程已于20xx年10月31日通過重車測試后即投入使用至今達19個余月，被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求，且相關(guān)設(shè)備及工程按約定已超過一年的保修期，因此，完全可以確定該中轉(zhuǎn)站的質(zhì)量及性能符合合同約定。【證據(jù)28、29、30、34、37、41】

　　3、該工程的卸船、中轉(zhuǎn)輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設(shè)備的性能決定，實際運行能力還受水位環(huán)境及操作人員的影響，在被告已對上述設(shè)備進行驗收，在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下，已有足夠的理由認定該中轉(zhuǎn)站的性能達到了合同要求。【證據(jù)26、45、48】

　　4、退一步分析，如果該工程相關(guān)設(shè)備性能沒有達到合同約定，或者質(zhì)量不合格，則被告肯定要進行維修整改，但是，被告從未有要求原告就工程相關(guān)性能進行整改或維修的行為，也沒有在通知原告并在原告拒修的情況下自行進行維修或委托第三方維修的事實，并且在20xx年11月3日確認尚有質(zhì)保金506942.25元待保修期結(jié)束后支付原告，根據(jù)被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試后投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期，由此可以認定該工程的性能完全符合合同約定并且運行良好。【證據(jù)41、44、】

　　5、根據(jù)20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協(xié)議約定，原告在與三供貨商簽訂的合同中的債權(quán)與債務(wù)全部轉(zhuǎn)由被告履行，那么，即使該工程的相關(guān)性能沒有達到原被告合同的約定，那么，有關(guān)卸船能力沒有達到合同約定，則被告應(yīng)當首先與杭州某某有限公司聯(lián)系或要求整改或退貨;有關(guān)輸送方面沒有達到合同約定的性能，則被告應(yīng)當首先與南京某某有限公司聯(lián)系，要求整改或退貨;有關(guān)卸料出庫的性能沒有達到約定，則被告應(yīng)當與福建某某有限公司聯(lián)系，要求整改或退貨;但是，在此之前，被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求，亦未向原告提出對工程中轉(zhuǎn)輸送方面性能進行維修或整改的要求，由此可以確認，該工程的性能和質(zhì)量是符合原被告合同約定的。【證據(jù)19、48】

　　6、被告在該工程通過測試后，原告即先后五次發(fā)函要求辦理驗收手續(xù)，被告對原告要求驗收的函告均未予回復(fù)。原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書后，被告已于20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，后期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩余工程款的要求時，被告以原告需提供增值稅發(fā)票方可付款來搪塞，在原告闡明合同約定為提供工程發(fā)票時，被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉(zhuǎn)站的質(zhì)量和性能完全符合約定。被告關(guān)于性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、克扣工程款。否則，被告也不會在通過測試、投入使用并辦理結(jié)算后又提出未經(jīng)驗收及性能未達標。【證據(jù)11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】

　　7、20xx年3月13日，原被告雙方協(xié)議增加了散裝自控系統(tǒng)及控制柜增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設(shè)工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網(wǎng)絡(luò)電話監(jiān)控控制系統(tǒng)增設(shè)工程合同等5個補充合同總價為100萬元，20xx年4月28日原被告雙方協(xié)商增加水泥中轉(zhuǎn)站庫下砌體工程施工發(fā)包合同金額為115000元，上述6個合同增加的工程款共計1150000元，被告對此部分工程的質(zhì)量和性能從未提出過異議或維修要求，但被告也拒絕支付此部分工程剩余的371050元，說明被告關(guān)于工程性能未達標或質(zhì)量不合格只是被告為達到拖延、克扣工程款的一個借口。【證據(jù)11、15、18】

　　8、【法律依據(jù)】依據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規(guī)定，即使該工程未經(jīng)竣工驗收或性能有問題，由于被告已投入使用，則被告不得以使用部分質(zhì)量不符合約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規(guī)定，工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工之日，本工程已在20xx年10月31日通過測試并由被告占有和投入了使用，被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、克扣工程款的目的而找到一個借口，被告依法應(yīng)當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元并承擔其他損失。

　　三、關(guān)于拖欠工程款的數(shù)額。

　　原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書后，被告已于20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，后期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元，原告決算書關(guān)于主體工程總額9014845元及后期增加1150000元與被告一致，關(guān)于具體每筆款項的支付時間和數(shù)額也與被告一致，原告決算書和被告明細賬也完全一致，即被告已支付8704899.5元，尚欠1424945.5元，扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經(jīng)廈門某地法院調(diào)解由被告代付建安的20xx37元，被告實際還拖欠原告質(zhì)保金和工程款共計1174655.25元。【證據(jù)11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調(diào)解書】

　　四、被告提出根據(jù)合同約定應(yīng)當先由原告提供發(fā)票才能付款、工程未經(jīng)驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據(jù)的。

　　1、原告此前已就開具發(fā)票一事與被告協(xié)商，但被告要求原告開具增值稅發(fā)票方同意付款并拒絕接受原告的工程發(fā)票，原告為此于20xx年6月8日前往被告所在地交涉，但被告不但以要求開具增值稅發(fā)票為由拒付工程款，其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發(fā)票，而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據(jù)證明】

　　2、由于原告沒有建筑施工企業(yè)資質(zhì)，故根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規(guī)定，原被告雙方簽訂的某某合同(廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項目工程合同書)無效，被告所依據(jù)的原告必需先提供發(fā)票才支付工程款的約定也是無效的。根據(jù)中華人民共和國合同法第56條、57條、58條的規(guī)定及最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規(guī)定，依法確認該工程質(zhì)量合格并由被告按雙方結(jié)算確認的工程款數(shù)額支付拖欠的1174655.25元。至于開具發(fā)票是原告的法定義務(wù)，依法屬于國家稅務(wù)機關(guān)管轄范圍，人民法院不能就發(fā)票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規(guī)定出具工程發(fā)票。【證據(jù)1、41，法律依據(jù)中華人民共和國合同法第57條、58條的規(guī)定及最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規(guī)定】

　　綜上，由于被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪椖吭O(shè)計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導(dǎo)致工期順延和原告窩工損失，在工程整體通過測試并運轉(zhuǎn)良好及原告五次要求辦理竣工驗收后拒絕辦理驗收手續(xù)并連續(xù)運行生產(chǎn)達一年之久后，以未經(jīng)竣工驗收和性能不符合合同約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權(quán)益，請求法院根據(jù)上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決，支持原告的全部訴訟請求。

　　此致

　　長樂市人民法院

　　杭州某工程公司代理人：曾省明

審查建設(shè)施工合同樣本 篇24

　　發(fā)包人(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

　　第一條 工程概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點：

　　1.3承包范圍：經(jīng)雙方確認預(yù)算的工程內(nèi)容及合同附件。

　　1.4承包方式：包工、包料大包干。

　　1.5工期：本工程自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工。

　　1.6工程質(zhì)量：

　　1.7合同價款(人民幣大寫)：××萬元

　　第二條 甲方工作

　　2.1開工前3天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或做法說明3份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

　　2.2指派 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　2.3委托 監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理，監(jiān)理公司任命 為總監(jiān)理工程師，其職責在監(jiān)理合同中應(yīng)明確，并將合同副本交乙方 份。

　　2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線，古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應(yīng)費用。

　　2.5如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

　　2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應(yīng)費用。

　　第三條 乙方工作

　　3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃交甲方審定。

　　3.2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

　　3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。

　　3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

　　第四條 關(guān)于工期的約定

　　4.1甲方要求比合同約定的'工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，則工期順延。

　　4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，則工期順延。

　　4.4因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)，則工期相應(yīng)順延。

　　第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　5.1本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(gbj300-88)等國家制定的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。

　　5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。

　　5.3甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔復(fù)驗費用，由此造成停工，工期順延;若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

　　5.4由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　5.6工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知3日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。

　　第六條 關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定

　　6.1雙方商定本合同價款采用第 種：

　　(1)固定價格。

　　(2)固定價格加 %包干風險系數(shù)計算。包干風險包括 內(nèi)容。

　　(3)可調(diào)價格：按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價，并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。

　　6.2本合同生效后，甲方分4次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。

　　撥款分4次進行 劃撥合同價款 % 金額(元)

　　合同簽訂后 合同價付30% ×元

　　第二次 工程進度至30%付合同價款50% ×元

　　第三次 工程進度至80%付合同價款的10% ×元

　　第四次 工程完工后10天內(nèi)付合同價款5% ×元

　　余下5%合同價款作為本工程的質(zhì)保金 ×元

　　6.3工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料七天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在七天內(nèi)，結(jié)清尾款。

　　第七條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　　7.1本工程甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表二)，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應(yīng)的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應(yīng)支付材料價值 %的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。

　　7.2凡由乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

　　8.1甲方提供的施工圖紙或做法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。

　　8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工作安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法律、規(guī)范。

　　8.3由于甲方確認的圖紙或做法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

　　8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　年月 日

審查建設(shè)施工合同樣本 篇25

　　發(fā)包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內(nèi)容和承包范圍：地塊至市政公路之間段臨時道路工程(包括道路土方開挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路總長暫定為200米。

　　4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采購，但材料質(zhì)量必須符合有關(guān)規(guī)定，并具備產(chǎn)品合格證書等。

　　5、合同造價：暫定為 人民幣

　　6、工期：合同簽訂并生效后天內(nèi)完成。工期每延遲一天，乙方需向甲方支付違約金人民幣 元。上述逾期違約金，甲方可在本工程造價中直接扣除。

　　7、合同履約保證金：本工程不設(shè)置履約保證金。

　　8、結(jié)算辦法

　　8.1按以下原則結(jié)算：

　　8.1.1按浙江省市政工程預(yù)算定額(__版)結(jié)算。

　　8.1.2根據(jù)附后清單約定的價格及現(xiàn)場簽證的工程量按實結(jié)算。

　　8.2土方開挖費用按挖機臺班及短駁運輸費用單獨計取，單獨土方短駁運輸(運距1000米內(nèi))按40元/車(5噸車)計，此單價均已包括管理費稅金等所有費用。

　　8.3挖土機采用200型挖機，挖土機費用按230元/小時單價包干，此單價已包括管理費、利潤、稅金等所有費用。

　　9、工程質(zhì)量

　　9.1道路工程質(zhì)量按《水泥混凝土路面施工及驗收規(guī)范(GBJ97-87)》和《市政道路工程質(zhì)量檢驗評定標準(CJJ1-90)》執(zhí)行，要求保證達到合格等級。并達到以下要求：

　　9.1.1混凝土層

　　混凝土采用設(shè)計規(guī)定的商品混凝土。

　　厚度誤差：±10%厚度。

　　平整度誤差：小于10mm。

　　寬度：不小于設(shè)計規(guī)定。

　　9.1.2塘渣基層

　　塘渣層的高度、寬度、縱橫坡度和邊坡等均應(yīng)符合設(shè)計要求，路基開挖應(yīng)至老土，當局部為淤泥土?xí)r，應(yīng)保證回填厚度應(yīng)經(jīng)甲方確認。

　　路基應(yīng)有良好的排水系統(tǒng);

　　路基應(yīng)碾壓密實、均勻堅實、穩(wěn)定，壓實度和平整度應(yīng)符合設(shè)計要求;

　　必須用不小于15噸的壓路機碾壓檢驗，其輪跡不得大于5mm。

　　不得有翻漿、軟彈、起皮、波浪、積水等現(xiàn)象。

　　道路中線標高允許誤差±20mm。

　　平整度允許偏差：20mm。

　　寬度允許偏差：100mm。

　　9.2材料要求

　　9.2.1中標單位必須對所采購的材料質(zhì)量全面負責，應(yīng)提供產(chǎn)品合格證書、質(zhì)保書、試驗報告。招標單位對材料質(zhì)量有疑問時，有權(quán)要求復(fù)驗，復(fù)驗合格其相關(guān)費用由招標方建設(shè)單位支付，復(fù)驗不合格其經(jīng)濟損失及復(fù)驗費用由中標單位承擔。

　　9.2.2道路基層塘渣要求采用清塘渣。

　　9.3乙方必須精心組織施工，如未按設(shè)計要求和規(guī)范規(guī)定進行施工而造成返工重做的，由此造成的所有經(jīng)濟損失均由乙方承擔，甲方將給予一定的經(jīng)濟處罰。

　　9.4由于乙方偷工減料等施工原因引起工程質(zhì)量問題，由此造成的所有經(jīng)濟損失和一切責任均由乙方承擔。

　　9.5乙方必須做好本工程的成品保護工作，否則，因此對其他施工單位造成損失的，所有經(jīng)濟損失均由乙方承擔。

　　9.6路基及道路基層必須碾壓密實，否則，由此造成的道路缺陷修復(fù)責任由乙方承擔。

　　10、安全生產(chǎn)和文明施工：

　　10.1乙方必須認真執(zhí)行國家、省、市及東洲街道有關(guān)施工安全生產(chǎn)條例和有關(guān)規(guī)定，

　　10.2施工期間，發(fā)生安全事故和其它事故所造成的所有經(jīng)濟損失和一切責任均由乙方承擔。同時根據(jù)事故情節(jié)輕重，甲方每次向乙方收取違約金人民幣500-5000元。

　　10.3乙方應(yīng)做好森林防火及環(huán)境保護工作，如由于乙方原因造成森林火災(zāi)及環(huán)境破壞，所產(chǎn)生的一切責任及后果均由乙方承擔。

　　10.4乙方的所有人員必須持證持牌上崗。

　　11、資料管理和竣工結(jié)算的有關(guān)規(guī)定：

　　11.1乙方必須按照市政工程規(guī)定要求，整理本工程的各項技術(shù)資料。

　　11.2本工程的所有資料必須用A4紙，并用電腦打印。

　　11.3本工程自竣工驗收合格之日算起15天內(nèi)，乙方向甲方提供完整的工程技術(shù)資料二套，其中一套必須是原件。

　　11.4自竣工驗收合格之日算起30天內(nèi)，乙方向甲方提供本工程完整的結(jié)算書(包括工程量計算書)和結(jié)算資料一式三份。

　　12、付款辦法：

　　12.1竣工驗收合格結(jié)算審核完畢后一個月內(nèi)，除留設(shè)結(jié)算造價的質(zhì)量保修金外，其余款項一次性支付給乙方。乙方在收到甲方支付的造價款后三個工作日內(nèi)，向甲方出具正式的稅務(wù)發(fā)票。

　　12.2質(zhì)量保修金按以下規(guī)定支付：

　　a)竣工驗收合格之日算起一年后的14天內(nèi)，甲方向乙方支付全部質(zhì)量保修金;

　　b)質(zhì)量保修金不計利息。

　　12.3水電費用乙方自理。

　　13、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的按下列第(二)種方式解決：

　　(一)提交仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　14、本工程的質(zhì)量保修期為一年，自竣工驗收合格之日算起，保修期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量事故，乙方接到甲方維修通知后，五天內(nèi)完成維修工作。否則，甲方有權(quán)另請其他施工隊伍維修，所有維修款均由乙方承擔，甲方可直接從質(zhì)量保修金中予以扣除。

　　15、乙方必須配合甲方及時處理好各種在道路施工中發(fā)生的阻撓施工行為的。

　　16、合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商確定。

　　17、本合同一式捌份，甲乙雙方各執(zhí)四份，經(jīng)雙方單位蓋章、代表簽字后生效。

　　發(fā)包方： 承包方：

　　代表：

　　合同簽訂地：

　　代表：

　　年 月 日

審查建設(shè)施工合同樣本 篇26

　　問題一：根據(jù)《司法解釋》第4條的規(guī)定，我們是否可以這樣理解：施工合同被認定無效后，人民法院可以憑職權(quán)收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得，而如果是仲裁案件，仲裁委員會則無權(quán)收繳。

　　答：我個人認為仲裁處理該類案件是同樣應(yīng)當把《司法解釋》第四條規(guī)定作為法律依據(jù)的。因為《合同法》《民法通則》都有對無效合同當事人非法所得進行收繳的相關(guān)規(guī)定，如果收繳這部分非法所得在法院處理時可行，在仲裁時不處理，在理論上是講不通的，在實踐中也是行不通的。

　　這個問題與法院和仲裁在處理優(yōu)先受償權(quán)時碰到的問題有些相似。當時，在最高院頒布有關(guān)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的司法解釋后，也有人提過相同的問題，即該司法解釋規(guī)定行使優(yōu)先受償權(quán)的拍賣工程應(yīng)由法院處理，那么仲裁案件時能否判優(yōu)先受償權(quán)?當時有人就說仲裁不能裁，因為合同法第286條規(guī)定是“人民法院依法拍賣”。而實際上，仲裁庭還是可以裁決的,只是裁決完了要由法院去執(zhí)行，而且仲裁對收繳非法所得做出裁決后由法院去執(zhí)行，和仲裁裁決本來就由人民法院執(zhí)行也是不相沖突的。

　　問題二：施工合同簽訂后，雙方以補充協(xié)議的方式對中標的合同價款進行調(diào)整，如果當時雙方都認為補充協(xié)議確未違反雙方的真實意思表示，而過后承包人又以補充協(xié)議違反招投標法為由，要求認定補充協(xié)議無效，這時如何確定合同價款?

　　答：這本身就是黑白合同的認定問題。《司法解釋》規(guī)定，中標合同備案后，當事人不得就合同中實質(zhì)性內(nèi)容另行約定，應(yīng)以中標合同為準。當然，這并不是說合同簽訂后就不能變更了，按《合同法》的規(guī)定，合同簽訂后當然可以變更，只是補充協(xié)議對實質(zhì)性內(nèi)容進行變更后也需要再次備案，只有進行了重新備案后才能作為依據(jù)。這個問題就像是夫妻結(jié)婚后可以離婚可以再結(jié)婚一樣，這是你的自由，只是每次都要去履行登記手續(xù)，未履行這個手續(xù)就是非法的。當然，黑白合同和是否是真實意思表示不能相提并論。在實踐中，有的黑合同并非當事人的真實意思表示，是承包人出自無奈或者為了中標或承包工程而不得已而為的。我認為《司法解釋》第21條規(guī)定的本意是限制當事人以真實意思為由規(guī)避法律和政府的相關(guān)規(guī)定，這是法律對當事人的不正確的“真實意思”的干予。因此，履約過程中如要簽訂與中標合同實質(zhì)性內(nèi)容發(fā)生變更的補充協(xié)議的關(guān)鍵是要有法定的變更事由并同樣辦理備案手續(xù)。

　　問題三：建設(shè)工程《示范合同》中關(guān)于確定變更價款的31.2款中約定：承包人在雙方確定變更事項后的14天內(nèi)，不向工程師提出變更工程價款報告時，視為該項變更不涉及合同價款的變更。據(jù)此提出以下問題：承包人在14天內(nèi)沒有提交變更價款的專項報告,但有雙方簽字確認的變更事項記錄，月進度款的報告中也包括了該月發(fā)生的變更工程價款金額，這是否可視為承包方未違反上述合同的約定?

　　答：這涉及到變更的簽證確認及具體操作問題。有的變更簽證只是確定一個事實，上面寫著“情況屬實”甚至“收到”，這和確定合同變更的具體金額價款是不同的概念。因此，我認為關(guān)鍵是看變更的簽證手續(xù)應(yīng)該如何規(guī)范操作。如果對簽證具體價款變更已經(jīng)作了明確約定的，那就作為合同結(jié)算依據(jù)加進去就是了;如果簽證只是確定了具體事實而未確定變更價款的，那么就以圖紙為依據(jù)來確定變更價款，按照《司法解釋》第16條和第19條來操作，也即當事人對變更的價款不能協(xié)商一致，可以提交鑒定單位確定。這里要注意的是，有些合同約定要在7天內(nèi)提出變更的價款，但還要看雙方是否對7天期限作了明確約定。如果沒有，則可以看合同是否有默示條款。如果沒有合同約定也沒有默示條款，那么7天期限就不應(yīng)限制當事人，即便過了7天期限，仍可繼續(xù)提出變更價款請求，其適用的是時效依據(jù)，即不超過二年。

　　問題四：依據(jù)解釋第20條規(guī)定的內(nèi)容，如果當事人僅僅約定了竣工結(jié)算的期限，而沒有約定承包商提交決算報告后，發(fā)包人"在約定期限內(nèi)不予答復(fù)，視為認可竣工結(jié)算文件"的，如何處理?另：“不予答復(fù)”如何理解?

　　答：《司法解釋》第20條的立法用意是有效制約逾期不結(jié)算工程價款，鼓勵雙方對結(jié)算期限的法律后果作明確約定，以體現(xiàn)“過期視為認可”這樣一種原則,這對制約某些發(fā)包人以拖延決算為手段達到拖延支付工程款的目的是有重要意義的。但如果合同僅僅約定了期限而沒有約定逾期后的法律后果——過期視作認可，實際上等于沒有充分利用“司法解釋”這一精神，自然視為沒有約定。關(guān)于"不予答復(fù)" 的理解，我認為是發(fā)包人對承包人申報的結(jié)算價款的同意與否是否作了答復(fù)。而且，如果發(fā)包人不同意結(jié)算，要注意其限制條件是“沒有正當理由”。如果發(fā)包人有正當?shù)睦碛蓻]有同意承包人的結(jié)算，則不能當然視為“不予答復(fù)”。

　　問題五：簽訂合同時無設(shè)計圖紙,是邊設(shè)計邊施工的合同，但合同又約定了"一口價"，那么結(jié)算工程款發(fā)生爭議時，是依據(jù)解釋第22條，不予對工程造價進行鑒定，還是依據(jù)解釋第16條2款，參照定額重新審價?

　　答：這種既沒有設(shè)計圖紙，也沒有計價的設(shè)計依據(jù)，卻又以固定價格承發(fā)包工程的情況是根本違反建設(shè)程序中的基本規(guī)則的。我認為，如果實際情況就是如此，則應(yīng)適用按實結(jié)算的原則，即按《司法解釋》第16條的規(guī)定處理。只要干活了，就要計價。邊施工邊設(shè)計的工程，施工中的圖紙就是你的計價圖紙，如果沒有設(shè)計圖紙就按照承包人實際施工量來計算對價。這種所謂的"一口價"是沒有標的的，如果在確定“一口價”的時候沒有任何圖紙，那就沒有包干依據(jù)，應(yīng)當全部打開，予以鑒定，對實際發(fā)生的工程量計價，叫做"約而不定，包而不實 "，因為包干的標的就是設(shè)計圖紙。如果確定“一口價”的計價方式時沒有圖紙，那么就只能按照施工過程中提供的圖紙來按實計算。

　　問題六：合同沒有約定計息，但有滯納金計付標準，可以嗎?《司法解釋》第17條規(guī)定：當事人對工程欠款利息計付標準有約定的，按約定處理。如果當事人在合同中沒有約定利息計付標準，而約定了滯納金計付標準，對于這種情況如何適用?標準是否有限制?

　　答：這里有很多個概念，利息、滯納金、違約金、賠償金、雙倍利息等等，這和《合同法》有關(guān)違約責任的規(guī)定是相符的。違約責任的承擔方式基本有兩種，一種是補償性的，一種是懲罰性的。當事人可以根據(jù)合同的具體情況自由約定剛才說的這幾種違約責任的承擔方式。問題是所涉及的利息和滯納金標準，如果當事人對這兩種違約金有具體約定都要從約定。此外還有個法律問題，當事人約定了比較高的違約金后，當需要依約定追究責任時一方當事人認為約定的標準過高要求降低的，按《合同法》第114條規(guī)定是可以申請人民法院或仲裁庭降低的。至于是否降低，如何降低，則要由雙方各自舉證以影響法官或仲裁員的自由心證。因此關(guān)于標準的高低應(yīng)從合同的具體情況出發(fā)由當事人自己約定，就標準而言不應(yīng)該有限制，只要當事人自己有約定即可。

審查建設(shè)施工合同樣本 篇27

　　甲方：　　乙方：　　經(jīng)甲、乙雙方在有關(guān)法規(guī)的前提下，對建設(shè)項目的負責將市外墻涂裝工程項目協(xié)商一致。　　

　　一、承包范圍：　　

　　二、承包內(nèi)容：　　外墻平面涂料工程，包括業(yè)主對工程的技術(shù)要求或施工必須完成的工程量；裝飾工期要求；安全生產(chǎn)要求；文明施工。　　

　　三、承包方式：　　乙方以包工的形式承包本工程。包工的范圍：包施工包工期、包文明施工、包工不包料的方式。承包單價為元包括施工工具（平涂滾筒油掃等）。　　

　　四、雙方的責任：　　

　　1、甲方提供乙方的住宿問題，施工用的材料采購到位；負責協(xié)商解決施工中存在的問題。　　

　　2、乙方按工程量的大小，合理安排施工人員，乙方必須在________年____月____日前外墻涂裝全部完工，如拖延工期，按每天罰款伍佰元計算給甲方，（如因抹灰原因造成工期，拖延一天可順延一天）。　　

　　3、乙方在施工中出現(xiàn)人中傷亡事故，由乙方負責。　　

　　4、乙方必須為甲方節(jié)約材料。　　

　　5、乙方施工質(zhì)量必須達到驗收合格，如因施工而造成的驗收不合格及質(zhì)量問題，所造成的一切經(jīng)濟損失由乙方負責。　　

　　五、質(zhì)量要求：乙方須達到甲方與建設(shè)方簽訂的合同要求--優(yōu)良工程。　　

　　六、涂裝材料施工工序：白水泥打底二次，底漆一次，平涂面漆滾涂兩遍。　　

　　七、工程量：預(yù)計為2（外墻包工單價為元2）包工造價元以實際驗收數(shù)目為準。　　

　　八、付款方式：乙方進場后，甲方先墊付每個工人每天伙食費元，平涂面漆全部完工，甲方應(yīng)付工程款的（其中包括：工人每支付的生活費），余下的工程總款的在工程驗收合格后三天內(nèi)全部付清，如逾期不付，按每天罰款伍佰元計算給乙方。　　工程負責人：工程質(zhì)量監(jiān)理：　　本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，簽字生效，具有法律效力。　　甲方：乙方：　　代表人：代表人：　　身份證號碼：身份證號碼：　　電話：電話：　　簽訂日期：________年____月____日

審查建設(shè)施工合同樣本 篇28

　　甲方:

　　身份證號碼: (以下簡稱“甲方”)

　　乙方:

　　身份證號碼: (以下簡稱“乙方”)

　　依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本工程施工有關(guān)事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況:

　　工程名稱:

　　自家住宅

　　工程地點: _______區(qū)鎮(zhèn)村

　　二、工程承包范圍: 承包范圍:按甲方提供的圖紙建造地基與主體工程從零開始以至

　　第六層天面封頂工程，包含兩個化糞池與地面環(huán)繞主體渠道的建造。以上工程乙方自帶施工工具(如模板、頂木、機械、鐵鏟、斗車、吊籠、搭建雙排柵含紗網(wǎng)等)。

　　三、合同工期:年 月 日

　　開工日期: 年 月 日。

　　四、質(zhì)量標準及要求: 工程質(zhì)量要求符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》GB50300-20合格標準。

　　需要注意的事項:

　　1、土方回填過程中，要求夯實緊密，不準未夯實就擅自進行隱蔽。

　　2、砌筑墻體過程中，乙方必須保證灰漿飽滿，組砌方法正確，軸線偏移不得大于規(guī)范要求，砌筑磚體不得出現(xiàn)上下通縫現(xiàn)象。

　　3、構(gòu)造柱、梁關(guān)模前，應(yīng)再次檢查鋼筋安裝位置、數(shù)量、間距、是否與施工圖紙一致，不得少筋漏筋，保護層留置是否正確，待合格后方可進行關(guān)模。模板支撐應(yīng)牢固可靠，混凝土澆筑過程中，應(yīng)充分振搗，不得漏振，以保證混凝土成型質(zhì)量。混凝土澆筑完畢后，必須進行充分的養(yǎng)護。

　　4、工程投入使用的鋼材、水泥等所有材料，不得在施工中浪費，每次砌筑時的落地灰及時收用。同時嚴禁偷工減料，必須保質(zhì)保量地施工。節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。

　　五、合同價款: 承包金額:據(jù)實按建筑面積每平方米 元(大寫:人民幣 整)進行人工結(jié)算。

　　六、工程質(zhì)量:

　　6.1乙方嚴格按照甲方提供的圖紙進行施工。

　　6.2工程質(zhì)量以國家建筑工程質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。

　　6.3因乙方原因工程質(zhì)量達不到約定質(zhì)量標準的，并且無法整改的，乙方承擔全部違約責任。

　　6.4經(jīng)甲方項目負責人認定施工過程中不符合施工規(guī)范及質(zhì)量要求的，甲方有權(quán)要求拆除和重新施工。經(jīng)過整改，符合質(zhì)量要求的，由乙方承擔拆除和重新施工的費用。

　　七、雙方責權(quán):

　　7.1甲方供應(yīng)該工程所需建筑材料。由于施工地點的環(huán)境問題等，施工材料存放的地點與施工現(xiàn)場所產(chǎn)生的距離，乙方不得以此理由加收甲方任何費用。

　　7.2甲方應(yīng)及時對工程進度進行審核，對工程進度款應(yīng)按照協(xié)議約定及時撥付。

　　7.3甲方提供現(xiàn)場施工用水、施工用電。

　　7.4乙方必須保證工程質(zhì)量并按設(shè)計圖紙和甲方要求施工(天面平滑、墻面平整、順直、水平、砌磚密實、樓梯步級均等)服從甲方指導(dǎo)、檢查、檢驗，確保工程質(zhì)量好。

　　7.5、施工安全由乙方全權(quán)負責。

　　7.6乙方不得任意浪費甲方材料，不準有盜竊甲方材料行為。

　　7.7主體工程完成后，乙方負責清理施工現(xiàn)場內(nèi)所有雜物,搭的建雙排柵需等甲方完成外墻裝修后才能拆除。

　　7.8乙方負責找工人、組織、管理、指揮工人施工，乙方施工人員的生活由乙方自理，乙方及其工人與甲方不存在雇傭關(guān)系，乙方施工人員就餐飲水等均由乙方負責。

　　7.9施工過程中使用到水泥泵車所產(chǎn)生費用由乙方負責。

　　八、安全施工:

　　8.1工程安全要求達到《G59-99建筑施工安全檢查標準》合格標準，無重大安全事故，因乙方責任達不到此標準且出現(xiàn)重大安全事故的，由乙方承擔事故所產(chǎn)生的全部責任。

　　8.2乙方應(yīng)遵守建設(shè)工程安全生產(chǎn)、文明施工的有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全、文明標準組織施工。

　　8.3乙方必須遵守國家和當?shù)卣�府有關(guān)職工健康安全、環(huán)境管理及保護的法律法規(guī)，保證施工場地的清潔和交工前施工現(xiàn)場的清理。

　　8.4乙方必須遵守甲方安全管理的相關(guān)制度，服從甲方統(tǒng)一管理，隨時接受甲方安全檢查人員實施的監(jiān)督檢查。

　　8.5乙方采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，因乙方安全措施不力造成事故的責任和因此起發(fā)生的費用，由乙方全部承擔。

　　8.6乙方不允許與施工無關(guān)的人員進入施工現(xiàn)場，由此造成的大小安全事故由乙方負責。

　　九、工程款支付:

　　1、自本協(xié)議簽訂后，工程施工至

　　第一層主體工程完工(第一層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );

　　第二層主體工程完工(第二層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );

　　第三層主體工程完工(第三層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );

　　第四層主體工程完工(第四層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );

　　第五層主體工程完工(第五層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );

　　第六層主體工程完工(第六層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );主體工程整體完工后經(jīng)甲方驗收合格后即以實際測量面積為準，雙方結(jié)算，由甲方一次性付清工程余款。

　　2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式，不到付款時間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。

　　3、在合同期內(nèi)，乙方不得故意長期停工或要求追加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。

　　十、本合同自簽訂之日起生效，一經(jīng)簽字即具有法律效力，甲乙雙方如發(fā)生糾紛先自協(xié)商解決，如協(xié)商無效將按照《民法典》交由司法部門處理。

　　十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，另附圖紙一份。

　　甲方(手印):

　　身份證號碼:

　　聯(lián)系電話:

　　乙方(手印):

　　身份證號碼:

　　聯(lián)系電話:

　　年 月 日

審查建設(shè)施工合同樣本 篇29

　　1、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第4條中，人民法院可依職權(quán)收繳當事人非法所得，若為仲裁案件，仲裁委員會有權(quán)收繳嗎？

　　答：有權(quán)。作出非法所得收繳裁決后，由法院執(zhí)行。

　　2、施工合同簽訂后，當事人雙方又簽訂補

　　充協(xié)議調(diào)整合同價款，過后承包人又以補充協(xié)議違反招投標法為由，要求認定補充協(xié)議無效，此時，應(yīng)如何確定合同價款？

　　答：應(yīng)以中標合同為準。因為合同價款為實質(zhì)性內(nèi)容，而《解釋》第二十一條明確表明，實質(zhì)性內(nèi)容應(yīng)以備案合同為準。這并不是說不能對實質(zhì)性內(nèi)容進行變更，只是說如果對其進行變更之后，要重新備案。

　　3、若施工合同約定“承包人在雙方確定變更事項后的14天內(nèi)，不向工程師提出變更價款報告時，視為該項變更不涉及合同價款的變更”。若承包人在14天內(nèi)未提出變更價款報告，但是有雙方簽字確認的變更事項記錄，月進度款報告中也括了該月發(fā)生的變更工程價款金額，是否可視為承包方未違約？

　　答：關(guān)鍵看簽證內(nèi)容。若簽證對具體價款變更明確記載，則作為合同結(jié)算依據(jù)加入即可；若只是對具體事實確定而未確定變更價款的，則以圖紙為依據(jù)確定變更價款，按《解釋》16、19條操作，即當事人雙方對變更價款不能協(xié)商一致的，可提交鑒定單位確定。

　　4、當事人僅約定“發(fā)包人應(yīng)在承包人提交竣工結(jié)算報告后一定期限內(nèi)予以答復(fù)”，未約定“發(fā)包人在約定期限內(nèi)不予答復(fù)，視為認可竣工結(jié)算文件”，如何處理？

　　答：視為沒有約定。實踐中一般處理為：如果雙方對結(jié)算不能協(xié)商一致，可提交鑒定單位，以鑒定結(jié)論為判案依據(jù)。

　　5、簽合同時無圖約，邊設(shè)計邊施工的合同，又約定了“一口價”，發(fā)生結(jié)算爭議時，是依《解釋》22條不予工程造價鑒定，還是依16條參照定額重新審價？

　　答：以施工圖紙據(jù)實計價。無施工圖紙的，按承包人實際施工量計算對價。

　　6、合同沒有約定計息，但有滯納金計付標準，可以嗎？《解釋》17條規(guī)定：當事人對工程欠款利息計付標準有約定的，按約定處理。沒有約定的，按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計息。如果沒有約定利息計付標準，而約定了滯納金計付標準，對于這種情況如何適用？標準是否有限制？

　　答：可以約定，而且利息與滯納金可同時約定，且兩者標準也沒有限制。只是在對方提出約定標準過高要求降低時，是否降低、降低多少，則由法院或仲裁員自由心證決定。同理，違約金、賠償金、雙倍利息等，均可自由約定，且一般沒有標準限制。

　　7、當事人未對逾期竣工的違約責任作具體約定，如何處理？

　　答：無約定，依法定。依《合同法》違約責任規(guī)定；依《解釋》第8條解除合同，依《解釋》第10條進行解除善后事宜處理。有關(guān)違約賠償損失由守約方舉證，也可將利息作為損失計算，利息起算依《解釋》18條。

　　8、因?qū)嶋H施工人原因（如質(zhì)量、工期、材料），轉(zhuǎn)包施工企業(yè)被判承擔連帶責任后，是否可以起訴實際施工人？

　　答：《解釋》25條僅規(guī)定因“質(zhì)量”問題發(fā)生爭議的，才可以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟，亦即可以在承擔連帶責任后起訴，向?qū)嶋H施工人追償。而工期和材料應(yīng)分情況對待。工期和材料問題與質(zhì)量問題有因果關(guān)系的，也可起訴追償；無因果關(guān)系的，不能追償。

審查建設(shè)施工合同樣本 篇30

　　發(fā)包人： (以下簡稱甲方)

　　承包人： (以下簡稱乙方)

　　依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定、遵循平等、自愿、公平和誠信原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內(nèi)容：建筑面積約 960 平方米

　　資金來源：自籌、集資建戶

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：設(shè)計圖紙范圍內(nèi)(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外墻普通涂料裝飾、內(nèi)墻粉刷粗到、室內(nèi)排污排水系統(tǒng)、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。

　　三、合同工期

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù)： 天。

　　四、質(zhì)量標準要求

　　工程質(zhì)量標準：合格，并保證房頂不滲水。

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：約 壹佰肆拾貳萬零捌佰元整 (￥：1420800元)，按 1480 元/㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方，即不再支付任何補助費用。

　　六、合同付款方式：乙方第貳層封頂后(含基礎(chǔ))，甲方按造價70%支付前兩層工程款，以后每現(xiàn)澆一層按造價80%付款。

　　七、承包人向發(fā)包人承諾：按合同約定進行施工，竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。

　　八、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和支付方式支付合同價款。

　　九、相關(guān)合同條款(未用條款)：

　　(一)甲方將水、電在開工前接入施工現(xiàn)場，包括路道，施工過程中，所耗用的水電費用由乙方負責。

　　(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地，積極配合內(nèi)助分理施工過程中出現(xiàn)的有關(guān)問題。

　　(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建筑物、建筑物的保護工作，乙方不承擔一切稅費。

　　(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。

　　(五)工程所需繳納的建筑營業(yè)稅及其他各種稅費由甲方負責，乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。

　　(六)乙方負責施工過程中的所有保衛(wèi)、安全工作責任，并對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任，甲方不需承擔任何責任。

　　(七)工程如中途因甲方報建等原因停工，甲方應(yīng)按完成進度進行結(jié)算，并承擔與工程直接相關(guān)的經(jīng)濟損失。

　　(八)相關(guān)施工要求及計算方法、違約責任：

　　l、出檐、走廊、陽臺折半計算面積，屋頂如有斜屋面折半計算。

　　2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求，甲方須提前通知乙方，如因材料不合格造成的問題由乙方負全責，甲方還可要求返工。

　　3、排污排水系統(tǒng)必須布局合理，總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。

　　4、甲方必須按期按要求竣工，若延期按每天伍佰元處罰。

　　十、1、如果甲方按進度無法支付工程款，按3%月息計算。

　　2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼，水泥標號325#。

　　十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

審查建設(shè)施工合同樣本 篇31

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　一、 工程概況：

　　工程名稱：小區(qū)道路硬化工程 工程地點：小區(qū) 承包范圍：包工包料 合同工期：40天 開工日期：20xx年4月25日 竣工日期：20xx年6月5日 約53萬元。工程量按照實際發(fā)生量進行結(jié)算(后附工程預(yù)算單)。

　　二、 甲方職責：

　　1、 依據(jù)建設(shè)工程管理的法令法規(guī)以及城鎮(zhèn)道路建設(shè)工程技術(shù)規(guī)范對乙方施工進行全過程的技術(shù)、質(zhì)量、安全、進度管理。

　　2、 協(xié)助乙方解決施工過程中遇到的問題。 按照施工方案要求對乙方施工技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量指標進行檢查監(jiān)督，負責建筑材料、隱蔽工程的檢查、驗收工作。

　　3、 根據(jù)實際需要，審核批準工程變更方案，審定工程簽證。

　　4、 負責抓好對工程隊的安全教育，定期進行安全檢查。

　　三、 乙方職責：

　　1、 認真貫徹執(zhí)行工程建設(shè)的法規(guī)及各項地方性法規(guī)，依據(jù)施工方案要求組織施工。

　　2、 每道工序完工后需經(jīng)甲方驗收合格后方可進行下一道工序的施工。

　　3、 所購進的建材必須符合國家材質(zhì)技術(shù)指標，具備產(chǎn)品合格證書及相關(guān)質(zhì)檢手續(xù)，并經(jīng)甲方驗收合格，方可使用。

　　4、 抓好本工隊全體人員的安全教育，搞好施工現(xiàn)場安全設(shè)施、警示標志配置及各項安全防護工作，嚴格施工機械、電器設(shè)備的安全操作規(guī)范，積極配合甲方的各項安全檢查。

　　5、 未按照施工技術(shù)規(guī)范及工程質(zhì)量要求組織施工而造成的廢品工程，應(yīng)予以返工并承擔相關(guān)費用。

　　6、 乙方工程管理及施工人員違章操作造成的損失由乙方承擔，不可抗力因素(地震、洪水等)造成的損失由甲乙雙方協(xié)商解決。

　　四、 工程決算：

　　工程竣工后，依據(jù)工程各項目實際發(fā)生量及工程量清單所確定的價格標準據(jù)實結(jié)算。

　　五、 付款方式：

　　依據(jù)工程進度雙方商定。工程竣工驗收合格后，支付工程總價款的百分之九十五，預(yù)留百分之五保修金，保修期為一年，期滿未出現(xiàn)質(zhì)量問題，支付余款。本合同自簽訂之日生效，甲乙雙方共同遵守，如有爭議，提交當?shù)貏趧又俨貌块T裁決本合同一式四份，甲乙雙方各一份，甲方存檔二份。

　　發(fā)包方：(公章)法定代表人：委托代理人：

　　承包方：(公章) 法定代表人： 委托代理人： 年 月 日

審查建設(shè)施工合同樣本 篇32

　　發(fā)包人（全稱）：_________

　　承包人（全稱）：_________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，發(fā)、承包人就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，達成協(xié)議如下：

　　一、工程概況

　　工程名稱：_________

　　工程地點：_________

　　工程規(guī)模及結(jié)構(gòu)特征：_________

　　工程承包范圍：_________

　　工程立項批準文號：_________

　　資金_________

　　二、合同工期

　　開工日期：_________

　　竣工日期：_________

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________天。

　　三、質(zhì)量標準

　　工程質(zhì)量標準：_________

　　四、合同價款

　　幣種：_________

　　合同總價（大寫）：_________元（小寫）￥：_________元

　　綜合單價或費率：□詳見承包人的投標報價書（招標工程）；□詳見經(jīng)確認的工程報價單或預(yù)算書（非招標工程）

　　五、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協(xié)議書；

　　2、中標通知書（適用招投標工程）；

　　3、投標文件（適用招投標工程）；

　　4、經(jīng)確認的工程報價單或預(yù)算書（適用非招投標工程）；

　　5、本合同專用條款和補充條款；

　　6、本合同通用條款；

　　7、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件；

　　8、圖紙；

　　9、工程量清單；

　　10、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面記錄和文件；

　　11、發(fā)包人或工程師有關(guān)通知及工程會議紀要；

　　12、工程進行過程中的有關(guān)信件、數(shù)據(jù)電文（電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）。

　　六、詞語含義

　　本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予他們的定義相同。

　　七、承包人承諾

　　承包人向發(fā)包人承諾按照本合同約定及工程師的指令進行施工、竣工，在缺陷責任期內(nèi)承擔工程質(zhì)量缺陷保修責任，并履行本合同書所約定的全部義務(wù)。

　　八、發(fā)包人承諾

　　發(fā)包人向承包人承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項，并履行本合同所約定的全部義務(wù)。

　　九、合同生效

　　本合同訂立時間：_________年_________月_________日

　　訂立地點：_________

　　發(fā)包人和承包人約定自雙方簽字蓋章并送工程所在地縣級以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門備案后本合同生效。

　　發(fā)包人（公章）：_________ 承包人（公章）：_________

　　住所：_________ 住所：_________

　　法定代表人：_________ 法定代表人：_________

　　委托代理人：_________ 委托代理人：_________

　　電話：_________ 電話：_________

　　傳真：_________ 傳真：_________

　　開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________

　　賬號：_________賬號：_________

　　郵政編碼：_________ 郵政編碼：_________

審查建設(shè)施工合同樣本 篇33

　　建設(shè)單位：______(以下簡稱甲方)

　　承建單位：______(以下簡稱乙方)

　　經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，甲方將下列工程任務(wù)委托乙方進行施工承包，為明確雙方責任，特制定本合同，希共同遵守。

　　一、工程名稱及建設(shè)地點：

　　1、工程名稱：______

　　2、建設(shè)地點：______

　　二、工程范圍：

　　園林綠化種植，園林景觀水電施工，園林景觀土建施工，園林綠化養(yǎng)護。

　　三、工程總造價：

　　乙方上報預(yù)算總價(含稅)為______元(￥______元)，確定最終含稅合同總價為：______元(￥：______元)。

　　四、工期：

　　工期為：______至______。

　　五、承包方式：

　　包工包料

　　六、甲乙雙方負責完成的工作：

　　a)甲方負責完成的工作：

　　i、在開工期間為乙方施工提供方便，為乙方提供生活及施工水電接口;負責為乙方駐地提供場地，其辦公或生活用房搭設(shè)費用由乙負責。ii、甲方委派同志為工地代表，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)理、督促乙方按規(guī)定搞好各項技術(shù)資料報表整理及處理其它事宜。b)乙方負責完成的工作：

　　i、乙方委派同志為工地代表，負責在開工前三天內(nèi)完成組織施工圖會審、編制詳細的施工計劃，并送交甲方，經(jīng)甲方確認后，作為乙方施工及甲方檢查監(jiān)督執(zhí)行施工進度的依據(jù)。

　　ii、保質(zhì)、保量，按時完成所承包的工程項目，服從甲方現(xiàn)場人員及監(jiān)理的指導(dǎo)。

　　iii、自覺遵守甲方的有關(guān)規(guī)定，愛護公物，不損壞甲方設(shè)施;在甲方指定的水電接口處安水、電表，并負責交納水電費。

　　七、乙方必須嚴格按照設(shè)計施工圖紙，施工技術(shù)規(guī)范進行施工。因乙方擅自變更設(shè)計發(fā)生的費用及由此造成甲方的損失均由乙方負責。

　　八、工程變更：

　　在工程施工中，如果有合同以外的變更項目或預(yù)算中漏項的情況，采用以下方式：

　　1、變更增減工程量由甲、乙雙方按實際發(fā)生量確認;

　　2、變更項目單價首先參照原合同預(yù)算報價中的相同或相近似的單價執(zhí)行，如果原合同預(yù)算報價中沒有可參照的項目單價，由甲、乙雙方根據(jù)市場價協(xié)商確認。

　　3、變更項目金額一起并入工程決算中。

　　九、工程驗收及竣工結(jié)算：

　　a)所承包工程全部完工后，由甲方根據(jù)雙方確認工程報價書中所列項目、設(shè)計施工圖紙及國家相關(guān)施工技術(shù)規(guī)范進行竣工驗收，如有出入或施工質(zhì)量問題，由乙方負責無償返工，直到符合要求為止。

　　b)工程竣工驗收通過后，雙方在竣工工程驗收證明書上蓋章，同時乙方將全部技術(shù)檔案資料移交給甲方。

　　c)雙方在竣工工程驗收證明書上蓋章后，乙方在15個工作日內(nèi)將竣工資料和竣工結(jié)算書上報甲方審核;甲方在15個工作日內(nèi)將竣工結(jié)算審核完畢。

　　十、養(yǎng)護期：

　　該工程養(yǎng)期自通過竣工驗收之日開始計算，養(yǎng)護期為壹年，如在養(yǎng)護期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知十天內(nèi)派出人員進行處理。

　　d)本工程至20xx年10月15日養(yǎng)護期滿，苗木成活率未達到相關(guān)標準要求。在養(yǎng)護期間乙方應(yīng)對死亡的苗木進行補植。

　　十一、合同款項支付：

　　工程完成到30%時支付第一次進度款30萬元元，完成到60%時支付第二次進度款40萬元，工程驗收結(jié)算完成后支付至結(jié)算價的95%，一年養(yǎng)護期滿后若沒有質(zhì)量問題，在7個工作日內(nèi)支付余款5%。

　　十二、其他事項：

　　a)在施工中，乙方應(yīng)建立安全防護措施，安全施工、文明施工，否則，因此造成的一切人身事故和其他損失均由乙方負責。

　　b)如果需要辦理出入的手續(xù)，由甲方協(xié)助乙方辦理，其費用由乙方負責。

　　十三、本合同和施工設(shè)計圖、工程項目報價以及共同認可的附件共同組合文件，并具有同等的法律效力。乙方施工設(shè)計圖、工程預(yù)算均經(jīng)甲方認可后，方能正式開始施工。

　　十四、本合同自簽訂之日起生效，到甲乙雙方履行所有合同義務(wù)，竣工結(jié)算價款支付完畢，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告終止。本合同未盡事宜，共同協(xié)商解決，雙方簽訂的其他條文同具法律效力。(預(yù)算書作為合同附件，同具法律效力)

　　本合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份，副本二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　甲方：______乙方：______

　　代表：______代表：______

　　簽約地點：______簽約時間：______