室內裝修裝飾合同范本（通用3篇）

室內裝修裝飾合同范本 篇1

　　甲方(發包人)： ;聯系電話： 乙方(承包人)： ;聯系電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點：。

　　1.2 工程內容及做法(詳見方案)。

　　1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第種承包方式。

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料;

　　(3)承包人包工、發包人包料。

　　1.4 工程期限，開工日期日，竣工日期按工程期限和節假日順延。

　　1.5 合同價款：本合同工程造價為(大寫)：元。

　　第二條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供：

　　(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;

　　(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份，設計費(大寫) 元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

　　第三條 發包人義務

　　3.1 開工前____天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　3.2 提供施工期間的水源、電源;

　　3.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

　　3.4 不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　3.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

　　3.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

　　第四條 承包人義務

　　4.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　4.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

　　4.3 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;

　　4.4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第五條 工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附表7：家庭居室裝飾裝修工程變更單)。

　　第六條 材料的提供

　　6.1 由發包人提供的材料、設備(詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表)，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　6.2 由承包人提供的材料、設備(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表)，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

　　第七條 工期延誤

　　7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)發包人同意工期順延的其他情況。

　　7.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

　　7.3 發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　7.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

　　第八條 工程驗收及保修

　　8.1工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續;

　　8.2本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____個月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。

　　第九條 工程款及支付方式

　　9.1 本工程總造價為：________________。

　　9.2 合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

　　(1)工程進度過半指：______________________。

　　9.3 工程結束后，承包人應向發包人提出工程結算，雙方填寫工程結算單并簽字，發包人在簽字時向承包人結清工程尾款。

　　第十條 違約責任

　　10.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失;

　　10.2 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失;

　　10.3 發包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金___元; 10.4 由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金__元。

　　第十一條 合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，提交仲裁委員會仲裁或依法向人民法院提起訴訟進行解決。

　　第十二條 幾項具體規定

　　12.1 因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內);

　　12.2 施工期間，發包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發包人進行收回;

　　12.3 施工期間，承包人每天的工作時間為：上午__點__分至__點___分，下午__點__分至__點__分。

　　第十三條 其他約定事項：__

　　第十四條 附則

　　14.1 本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　14.2 本合同簽訂后工程不得轉包。

　　14.3 本合同一式__份，雙方各執__份。

　　14.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(簽字)： 乙方(簽字)：

　　年 月 日 年 月 日

室內裝修裝飾合同范本 篇2

　　發包人： 身份證號： (以下簡稱甲方)

　　承包人： (以下簡稱乙方)

　　甲乙雙方現就甲方所占有的房屋委托乙方裝飾裝修一事，經協商

　　第1條 資質條件

　　1.1甲方向乙方提供經與原件核對無誤的合法占有擬裝飾裝修該房屋

　　1.2乙方向甲方出示具有承攬裝飾裝修工程資質證書(包括營業執

　　第2條 裝修工程概況

　　2.1房屋結構和面積：廳廚衛; 總建筑

　　2.2工程內容和范圍：

　　第3條 承包方式

　　雙方商定采取：(1)乙方包工包料;(2)乙方包工甲方包料;(3)乙

　　第4條 工程期限

　　4.1工程期限：自

　　4.2如果由于甲方的原因，導致自供的材料拖期或者修改、增加工程

　　第5條 合同價款

　　5.1合同價款：以本合同簽訂時的工程范圍確定合同金額人民幣

　　5.2加帳工程：因工程變更而追加的合同價款，以雙方簽字確認的加

　　第6條 工程價款的支付與結算

　　6.1本合同生效后3日內，由甲方向乙方預付合同金額的30%，即 待瓦工項目完工后木工項目開工前，由甲方向乙方支付

　　6.2甲方不按上述約定支付工程款(進度款)，經乙方催告后5日內

　　第7條 施工圖紙

　　7.1雙方商定采取：(1)甲方自行設計并向乙方提供施工圖紙;(2)

　　由乙方設計施工圖紙的第 種方式，具體以雙方簽字確認的施工圖紙為準。

　　第8條 甲方的工作及責任

　　8.1指派并有權與乙方進行業務聯系，辦理登記、變更、簽證、驗收、結算付款、移交等手續。

　　8.2裝飾裝修工程開工前，負責向物業管理公司(含房屋管理機構)辦理申報登記(如需簽訂裝飾裝修管理服務協議應依規辦理)，主動接受監督管理。如確實需要拆改原建筑主體和承重結構或設備管線(水、電、暖氣、煤氣管道)，負責到有關部門辦理審批手續。

　　8.3向乙方提供施工所需的水源、電源，并說明使用的注意事項。負責協調與周圍的鄰里關系。

　　8.4負責清除影響施工的障礙物。對房屋中所滯留的家具、陳設等采取搬移或其他保護措施。對裝飾裝修所產生垃圾及時清運，如無能力清運可委托乙方清運，并承擔相應的費用。

　　8.5開工前應確認施工圖紙或作法說明，并向乙方進行現場交底。

　　8.6負責的自供材料應及時到位，確保質量合格;對乙方所供材料質量進行監督檢查。

　　8.7對工程進度、質量、安全進行監督檢查，發現問題及時提出整改意見。

　　8.8參加隱蔽工程、中間環節和竣工驗收，并在有關驗收報告上簽字確認。

　　8.9按時如數支付應付款項。

　　第9條 乙方的工作及責任

　　9.1指派為乙方駐工地代表，并有權與甲方進行業務聯系，辦理變更、加帳、簽證、工程交驗、結算收款、移交等手續，協調、處理施工中所出現的各種問題。

　　9.2在參加甲方現場交底的基礎上，擬定施工方案，并在征求甲方意見后實施。

　　9.3未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。否則，由乙方承擔恢復原狀或賠償責任。

　　9.4工程一經竣工，在未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　9.5嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。

　　9.6精心下料，合理地使用材料，減少損耗，并妥善地保管好材料。

　　9.7嚴格按照圖紙或作法說明及質量標準、施工規范進行施工，做好各項檢查記錄，確保整個工程符合圖紙要求和質量標準。

　　9.8保持裝飾裝修現場的整潔，并做好竣工移交前的衛生清掃和處理工作。

　　第10條 材料供應

　　10.1無論甲方還是乙方提供的裝飾裝修工程使用的材料和設備均必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。如果因一方執意堅持使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料、設備，或者有質量問題(包括規格

　　10.2如果由于甲方自供材料拖期(包括因質量問題更換拖期)，按

　　第11條 現場安全管理與文明施工

　　11.1無論甲方還是乙方提供的施工圖紙(包括作法說明、施工方案等)均應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規范。如果由于設計的原因而發生安全或火災事故的，由設計提供一方承擔其賠償責任。

　　11.2甲方不得以任何理由強令乙方違反有關安全操作規程、消防規定和防火設計規范進行施工。否則，導致發生安全或火災事故的，由甲方承擔其賠償責任。

　　11.3乙方在施工中，要嚴格按照安全操作規程和消防、環保等有關規定進行。凡需動用明火和進行焊接作業時，必須采取適當的監護措施，以保證作業人員和周圍住房及財產的安全。否則，導致發生安全或火災事故的，由乙方承擔其賠償責任。

　　11.4乙方對施工中使用的固體、可燃液體材料等，要分類存放，妥善保管。

　　11.5施工現場整潔、材料堆放整齊、工作有序、日產日清，并做到無酗酒鬧事、無打架斗毆、無侵占盜竊等違法犯罪，遵紀守法，文明施工。

　　第12條 工程質量及驗收

　　12.1嚴格按照施工圖紙、作法說明、設計變更及國家現行的裝飾裝修施工及驗收規范進行施工，確保本工程達到質量合格標準以上。

　　12.2凡屬隱蔽工程，在覆蓋前和上道工序完工后，由乙方通知甲方到場履行檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間驗收，視為對乙方自行檢驗過程及結果的承認。

　　12.3工程竣工后，乙方應通知甲方對全部工程項目進行驗收，并辦理驗收(竣工驗收單、結算單等)和移交手續(包括一經裝修的房屋、設備及有關說明書、保修單等手續)。如果甲方不履行驗收和移交手續，且擅自打開房門達5日以上或已實際使用，視為已經驗收合格。期間，如果造成已經裝修部分受損，由甲方承擔其全部責任。

　　第13條 工程變更

　　13.1具有下列情形之一的，視為工程變更：

　　(1)開工前，甲方對原施工圖紙提出修改設計，導致已經確定的工程范圍有增、減變化;

　　(2)開工后，甲方對已經完成的部分裝飾裝修項目提出修改，導致人工費、材料費的額外支出;

　　(3)乙方提出合理化建議涉及到變更設計和對原定材料換用費用和人工費的增加;

　　(4)因施工方式的改變而發生的額外費用。

　　13.2因上述工程變更而需要調整工程價款和工程期限的，分別按5.2和4.2項規定執行。

　　第14條 工程保修

　　14.1驗收合格后，乙方應當出具室內裝飾裝修質量保修書。 14.2乙方保修范圍和保修期限以保修書約定為準。

　　第15條 違約責任

　　15.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，以及不按合同約定付款。每停工或窩工、延付一天，按合同金額的千分之一，向乙方支付違約金。

　　15.2由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天,按合同金額的千分之一，向甲方支付違約金。

　　15.3屬于乙方施工質量問題，乙方應按質量保修書的約定予以保修。期間，經過2次保修后，仍未解決的，由乙方無償予以更換或按價賠償。屬于甲方自供材料、設備的質量問題，按10.1項執行。 15.4對甲方現場堆放的家具、陳設和提供待安裝的設備、器具工程成品，如造成損毀，應由肇事一方負責修復、更換或賠償。

　　第16條 爭議的解決方式

　　16.1本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決，如果協商不成的，任何一方可依法向工程所在地人民法院起訴。

　　第17條 不可抗力

　　17.1本合同在履行過程中若因發生自然災害(地震、洪水、臺風)和社會災害(戰爭、軍事封鎖、罷工)，導致本合同不能按期履行或無法履行，由雙方另行商定。

　　17.2主張不可抗力一方，應在事發后48小時內向對方發出通知及相應證據。

　　第18條 其他

　　18.1本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

　　18.2本合同的附件(材料明細表、報價單、簽證、完工報告、竣工驗收單、結算單、備忘錄、施工圖紙、作法說明、修改通知、保修書等)為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方： 聯系電話：

　　乙方：地址：聯系人：聯系電話：

　　年 月 日

室內裝修裝飾合同范本 篇3

　　被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。

　　法定代表人：_________________李__________，__________有限公司經理。

　　反訴請求：_________________

　　1.要求被反訴人支付__________費_____________元。

　　2.被反訴人應負擔案件全部受理費。

　　事實與理由：_________________反訴人與被反訴人于200_____年月日簽訂了合同。合同約定：_________________……。

　　反訴人認為：_________________……。基于上述事實，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護反訴人的合法權益。

　　此致

　　_______________區人民法院

　　反訴人：_________________省__________市__________有限公司

　　_____________年__________月__________日