裝飾承攬合同（通用8篇）
裝飾承攬合同 篇1
定 作 方(甲方)：______________________ ______________ 地 址：__________ ______________ 電話：________ ___
承 攬 方(乙方) ：_______________ _______________ 地 址：_______ _____ 電話：_______ ____
定作方委托承攬方安裝氟碳門、窗，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守，具體條款如下：
1、品名或項目
甲方將安裝氟碳門、窗，事務承包給乙方，由乙方在規定的工期內提供規定的氟碳門、窗，材料，完成工程，甲方給付報酬。
2、合同履行地點：
3、工程單位價款(每平方米)：每平米 元。
4、總價款：
1)、工程質量：應符合建筑行業國家安全標準，如甲乙雙方另有約定，約定優先___________________
2)、氟碳門、窗，原材料的提供以及規格、數量、質量：_ _ 由乙方提供，_ _居然牌氟碳門、窗_____玻璃10mm(中空鋼化)，__ _規格10*44*2。____________
3)、履行的期限、地點和方式：合同工期為 天，時間為 年 月 日到 年 月 日。
4)、驗收標準和方法：乙方完成工程須經甲方驗收合格，符合國家安全標準以及合同約定之標準_____________________
5、結算方式：
工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后________日后如未有異議，即視為同意，雙方應填寫承攬結算單并簽字，甲方應在簽字時向乙方結清合同款項。
6、違約責任 1)、合同雙方當事人在履行合同過程中所發生的安全事故等損害，由自己負責，對方不承擔法律責任。2)、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失，未造成損失的，應支付合同總價的5%為違約金; 3)、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失; 4)、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延，并承擔合同總價的5%的違約金;5)、由于乙方原因致使工期延誤的;從延誤的第一天至第五天，每天的違約金按合同總價的1%計算，從第六天至第十天，每天的違約金按合同總價的2%計算，以此類推。
7、合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第__________種方式解決：
1)、向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁;
2)、向合同簽訂地人民法院起訴。
8、其他具體規定
1)、因乙方工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的________________地點，甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)______ 元(此費用不在工程價款內);
2)、施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_______分至______點_______分;下午_________點_______分至______點_______分。
9、附則
1)、本合同由甲、乙雙方直接簽訂，合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2)、合同履行完后自動終止。
3)本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
甲方(簽字)： 乙方(簽字)：
簽約日期： 年 月 日
簽約地點：
裝飾承攬合同 篇2
裝修人：______________（以下簡稱甲方）
裝飾裝修企業：______________（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》有關規定，甲乙雙方協商一致，簽訂本合同。
一、裝飾施工項目
1、裝飾工程地點：瑞立中央花城1幢1單元303室。
2、工程承包方式：乙方包工、包料。
二、工程期限
工程期限60天，開工日期20__________年2月19日，竣工日期：20__________年4月19日。
三、工程造價及付款方式
1、工程總造價80000元，設計費3000元。
2、付款方式：合同簽訂后，甲方支付工程總價款的40%，計320__________元，其余價款根據施工進度計劃分期支付；
（1）木工進場前，支付總價款40%，計320__________元；
（2）油漆工進場前，支付總價款17%，計13600元；
（3）余款3%，工程驗收合格后一次付清。
四、材料、設備的供應
凡由乙方采購的材料、設備必須與報價單中注明的品牌、規格、型號、質量相符，并應向業主提交檢測報告，其中包括環保檢測資料。乙方采購的材料、設備，應符合國家標準，否則對工程造成的`損失由乙方負責；如乙方采購的材料、設備是經甲方指定的，出現質量問題，乙方不承擔責任。
工程竣工后，乙方應書面通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內組織驗收，填寫工程驗收單。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另行確定驗收日期，但甲方應承認實際竣工時間為竣工日期，并承擔乙方因延期所發生的相關費用。
工程未經竣工驗收，或竣工驗收未通過的，如甲方擅自使用由此所發生的質量問題和其他問題由甲方自行承擔責任。
五、工程保修
在正常作用條件下，工程保修期為二年，自工程竣工驗收合格之日起計算。
六、其它約定
七、違約責任
甲、乙方違反本合同條款應承擔相應違約責任，賠償對方因此造成的經濟損失。
甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按逾期未付款的0.5‰支付違約金。乙方擅自轉包工程，甲方有權要求停工，乙方應承擔工程總造價10%的違約金并賠償甲方由此而造成的其他經濟損失。
乙方因自身原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款額的0.5‰支付違約金。
本合同生效后甲乙雙方不得擅自變更或解除合同，否則違約方將按工程預算總造價40%向對方支付違約金，并賠償由此而造成的其他經濟損失。
八、爭議或糾紛的處理
甲、乙雙方履行本合同如發生爭議，可依法向人民法院提起訴訟。
九、附則
本合同正本一式二份，雙方各執一分，附件份，有同等法律效力。本合同系規本，不得翻印或復印。
甲方：______________乙方：______________
簽約日期：20__________年__________月__________日
裝飾承攬合同 篇3
甲方：
乙方：
甲、乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規的規定，就裝修承攬合同達成以下協定：
第一條 工程概況
甲方將新橋鎮德勝村民委員會辦公室裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。
第二條 甲方責任
1. 開工前甲方協商各方面的關系，為乙方入場施工創造條件。全部或者部分騰空房間，清除影響施工的障礙物，對于只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以影響施工為原則。
2.提供施工期間的水源、電源等必要資源。并說明使用事項。
3. 參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收。
第三條 乙方責任
1.乙方負責按市場均價代為采購裝修原料，提供相應單據由甲方專人驗收簽字。
2.按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督和技術指導，根據現行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規，保質保量的完成任務。如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任。
3.乙方以自己的設備、技術和勞動力完成本工程的工作。乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成。
第四條 付款方式
1.裝修材料款于20xx年底由甲方付清。
2.乙方人員工資按照市場價格每人165元/天結算。工資于20xx年底付清85%，剩下15%在20xx年6月份結算完畢。
第五條 合同解除
1.合同履行完畢后，本合同自動解除。
2.合同履行過程中，可提前解除本合同。
第六條 合同爭議
1.合同工履行過程中如發生爭議，雙方協商解決。
2.解決不成的，向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第七條 本合同一式2份，甲乙雙方各執1份，自雙方簽字蓋章起生效。
甲方(簽章): 乙方(簽字)
年月日：
裝飾承攬合同 篇4
甲方(業主)：
乙方(承包方)：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》中的有關規定，結合本裝飾工程具體情況，經甲方與乙方協商一致，簽定本協議，雙方共同遵守。
一、 合同主要內容：
(1)甲方將自己位于： 的室內(外)裝飾工程以 包工包料 形式交給乙方承做。
(2)工程總造價(大寫)：
(3)工期 天，自進場之日起開始計算。 年 月 日起 至 年 月 日止為合同有效期。
(4)工程款付款方式如下：
a、一次性付款：簽定合同之日或次日付清全部工程款。
b、分期付款：
首付( )工程總造價60﹪的工程款—— 元
中期( )工程總造價的35﹪工程款——
工程結束驗收合格三日之內付工程總造價的5﹪工程款—— 。
(5)工程保修期：二年
(6)本協議簽定生效后，甲、乙雙方應嚴格履行協議所規定的各項條款，在施工過程中，一切以本協議書中的“預算書”、“施工明細”、“材料確認書”為準，不得擅自變更或解除協議，否則違約方將付給對方工程預算總造價10﹪的違約金，并承擔由此造成的其他經濟損失。
(7)因甲方未按期支付工程款，乙方有權力立即停工，所造成的一切后果及經濟損失由甲方承擔。
四、材料及設備：
本裝飾工程所需全部建筑材料及其他物品的供應、驗收及保管方式，經雙方協商，按照下列要求辦理：
(1) 材料進入裝飾現場后，乙方應妥善保管，不得挪用，丟失損壞。因保管不善而造成的裝飾材料丟失、損壞的，由保管方承擔賠償責任。
(2) 甲方提供材料，因材質發生的質量問題應由甲方承擔。
(3) 乙方提供材料，因材料與原定材料材質不符發生的經濟責任，全部由乙方承擔，并負責無償返修。但甲方如強行要求使用不合格材料的，應書面告知乙方，因此引起的一切后果，由甲方負責。
五、工程質量和檢查驗收
(1)承包方應嚴格按照雙方約定的裝飾范圍和內容進行施工，對裝飾工程質量，要接受甲方的監督。
(2)裝飾工程經驗收合格的，雙方應簽署書面驗收文書，乙方在收到甲方交付的尾款后，將工程交付甲方，甲方無故拖延驗收的，其保管費用及造成的損失由甲方承擔。
(3)驗收中發現裝飾工程有問題的，應分清責任。屬于施工原因造成的，應按雙方驗收時商定的時間，由承包方負責修好后在進行驗收。竣工日期以最后合格的日期為準：
(4)裝飾工程的保修內容：
保修期內裝飾工程的保修工作，按照下列的約定進行：保修期內，由于乙方施工不當造成質量問題的，乙方應無條件的進行維修，保修期內如屬于甲方使用不當造成損壞或不能正常使用的，在甲方交齊維修材料后，乙方予以維修。保修工作范圍不包括燈具、五金、電料等易損設備。
備注：
甲方簽字： 乙方簽字：
本合同簽定地點：
時間： 年 月 日
裝飾承攬合同 篇5
甲方(業主)：
乙方(承包方)：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》中的有關規定，結合本裝飾工程具體情況，經甲方與乙方協商一致，簽定本協議，雙方共同遵守。
一、 合同主要內容：
(1)甲方將自己位于： 的室內(外)裝飾工程以 包工包料 形式交給乙方承做。
(2)工程總造價(大寫)：
(3)工期 天，自進場之日起開始計算。 年 月 日起 至 年 月 日止為合同有效期。
(4)工程款付款方式如下：
a、一次性付款：簽定合同之日或次日付清全部工程款。
b、分期付款：
首付( )工程總造價60﹪的工程款—— 元
中期( )工程總造價的35﹪工程款——
工程結束驗收合格三日之內付工程總造價的5﹪工程款—— 。
(5)工程保修期：二年
(6)本協議簽定生效后，甲、乙雙方應嚴格履行協議所規定的各項條款，在施工過程中，一切以本協議書中的“預算書”、“施工明細”、“材料確認書”為準，不得擅自變更或解除協議，否則違約方將付給對方工程預算總造價10﹪的違約金，并承擔由此造成的其他經濟損失。
(7)因甲方未按期支付工程款，乙方有權力立即停工，所造成的一切后果及經濟損失由甲方承擔。
四、材料及設備：
本裝飾工程所需全部建筑材料及其他物品的供應、驗收及保管方式，經雙方協商，按照下列要求辦理：
(1) 材料進入裝飾現場后，乙方應妥善保管，不得挪用，丟失損壞。因保管不善而造成的裝飾材料丟失、損壞的，由保管方承擔賠償責任。
(2) 甲方提供材料，因材質發生的質量問題應由甲方承擔。
(3) 乙方提供材料，因材料與原定材料材質不符發生的經濟責任，全部由乙方承擔，并負責無償返修。但甲方如強行要求使用不合格材料的，應書面告知乙方，因此引起的一切后果，由甲方負責。
五、工程質量和檢查驗收
(1)承包方應嚴格按照雙方約定的裝飾范圍和內容進行施工，對裝飾工程質量，要接受甲方的監督。
(2)裝飾工程經驗收合格的，雙方應簽署書面驗收文書，乙方在收到甲方交付的尾款后，將工程交付甲方，甲方無故拖延驗收的，其保管費用及造成的損失由甲方承擔。
(3)驗收中發現裝飾工程有問題的.，應分清責任。屬于施工原因造成的，應按雙方驗收時商定的時間，由承包方負責修好后在進行驗收。竣工日期以最后合格的日期為準：
(4)裝飾工程的保修內容：
保修期內裝飾工程的保修工作，按照下列的約定進行：保修期內，由于乙方施工不當造成質量問題的，乙方應無條件的進行維修，保修期內如屬于甲方使用不當造成損壞或不能正常使用的，在甲方交齊維修材料后，乙方予以維修。保修工作范圍不包括燈具、五金、電料等易損設備。
備注：
甲方簽字： 乙方簽字：
本合同簽定地點：
時間： 年 月 日
裝飾承攬合同 篇6
甲方(裝修方):____________
乙方(承攬方):____________
甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢，經協商達成下列協議：
一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯系，以確保工程質量和工期)。
二：裝飾施工地點：
1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衛，建筑面積：90.m2，室內面積84m2。
2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期：自_________年_________月_________日開工，至_________年_________月_________日竣工，工期_________天。
三：在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施
四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
五：乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六：乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照)，通訊號碼等，便于甲方提供給物業單位管理單位留底備查。
七：為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用后為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
八：驗收：
1、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。
(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
2、乙方須提供圖紙對隱藏的電線、水管、氣管等其它設施進行標注，說明其位Z、形狀、尺寸、材質等，防止甲方今后使用時產生意外損壞，以及便于維修;
3、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續。
九：其它：
1、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方合同總價的3%向甲方支付違約金。
2、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
3、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續。
4、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。甲方購買的材料、電器、家具經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管
不當而造成損失，由乙方負責賠償。
十：衛生：家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位Z、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;
十一：保修
1.工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(衛生間、廚房等防滲漏部分為五年)。
2.在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
十二：違約責任：甲方無正當理由不按期結算加工承攬費和乙方工程質量不達標，超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約，違約方應向守約方支付合同總價5%的違約金，條款中對違約金已有約定的除外。
十三：附則
1.本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，
應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方,并負責反工修復至合格為止。
4.合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付合同總價10%的違約金;若因此造成其他損失的，違約方也應予以賠償。
十四：本合同壹式貳份，雙方各執壹份。雙方簽字后生效。
甲方：____________
乙方：____________
_______年_______月_______日：
裝飾承攬合同 篇7
合同編號：________________
訂立合同雙方：________________
定作人：________________(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人：________________簽約人：________________
定作人承辦單位：________________聯絡人：________________聯系電話：________________
定作人機構地址：________________傳真電話：________________
承攬方：________________(以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負責)人：________________簽約人：________________
承攬方營業執照：________________施工資質：________________
承攬方施工項目經理：________________手機：________________
承攬方機構地址：________________傳真電話：________________
銀行開戶許可證：________________開戶行：________________帳戶：________________
根據《________________》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：
第一條標的
本合同甲方委托乙方制做的GRS裝飾件及安裝工程標的額約為：________元。
第二條制作GRC裝飾件規格、單價(單價款單位：平方米/人民幣________元)
序號GRC裝飾件名稱規格數量單價合計
1.
2.
3.
注：以上每平方米GRC裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，GRC裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱：________生產業務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點________生產業務樓施工現場
3、承包范圍：GRC裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;
4、承包方式：包工包料(GRC裝飾材料廠商：);
5、工程造價：本工程總造價按乙方于________年________月________日上午參加組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計________天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;
4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等;
2、認真組織施工，嚴格按《GRC外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算匯總工程總價款;
2、乙方帶料進場開始施工15日內，甲方撥付工程總價50%的工程款;
3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起15日內，再撥付工程總價45%;
4、工程質保金為工程總價5%，質保期兩年。質保金在壹年后無工程質量問題時，于年月日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果;
2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內，組織驗收。超過七日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
2、乙方承諾對本單位安裝的GRC裝飾件工程，進行終身維護;
3、因甲方原因造成的GRC裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。
4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的
處理
當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交________委員會________;
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十二條附則
、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：________________乙方：________________
簽約人：________________簽約人：________________
簽約地點：________________簽約日期：_______年_______月_______日
裝飾承攬合同 篇8
發包方：________裝飾工程有限公司
承包方：
經雙方協商一致，甲方將________區________醫院右側羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《中華人民共和國民法典》等相關規定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：
一、工程概況
1、合同名稱：________二手車公司二樓裝飾
2、合同內容：包工包料裝修
3、工程標準：符合國家相關標準。
4、工程地點：________區________醫院右側羽毛球館附二樓
5、承包方式：包工包料。
二、質量技術要求
乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規范和質量評定標準進行施工，完工后要達到國家規定標準，甲方據此驗收。
三、工程價款
合同總造價：，本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內，但為了保證質量，由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內容產生的費用，由雙方協商達成一致執行。
四、工期要求
________年________月________日至________年________月________日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價款的2%為違約金，并依此累計。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當順延。
五、付款方式
裝修主材到場后，甲方支付乙方總工程款的40%，裝修工程完工經甲方竣工驗收合格后，付至裝修工程總價款的95%，余5%為質保金，一年后無質量問題付清。
六、雙方的權利和義務
甲方權利和義務：
由于甲方原因造成停工而終止合同時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。
乙方權利和義務：
1、乙方按甲方施工要求施工。
2、若本工程達不到業主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的一切經濟損失由乙方承擔。
3、負責施工現場安全，嚴防火災，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。如有發生，必須盡快負責修復或賠償。如乙方未能及時修復或賠償的，甲方有權從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時，乙方應于3日內向甲方補足。
4、工程完工后出現的質量問題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責支付。
5、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權安排其他單位進場施工，由此發生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。
6、乙方在執行本合同期間，乙方自己發生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責任及全部費用均由乙方自行承擔。
7、乙方應及時向工人支付工資，如甲方發現乙方未及時支付工人工資時，甲方有權扣除未支付款項并終止本合同的履行。
七、其它約定事項
1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時，乙方應及時書面報告甲方，經甲方蓋章認可后工期可相應順延。
2、乙方在施工期間，應及時通知甲方對工程質量進行交接。甲方指派項目監工________、________兩人到現場監工，乙方必須以尊重的態度與其兩人溝通，保證按期按質按量施工，以達到最好效果。
八、違約責任
雙方應當嚴格遵守上述約定事項。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項時，按照《中華人民共和國民法典》有關規定承擔違約責任。違約方應向守約方支付合同價款20%的違約金，如違約金不足以彌補守約方實際損失時，違約方應于3日內補足守約方的實際損失。
九、解決合同糾紛的方式
雙方協商解決，協商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。
十、本合同一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同附件：工程用料、施工預決算單。
甲方：________________乙方：________________
委托代理人：________________委托代理人：________________
地址：________________地址：________________
聯系電話：________________聯系電話：________________
________年________月________日________年________月________日