建設施工合同范本（精選28篇）

建設施工合同范本 篇1

　　發包人（全稱）：承包人（全稱）：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：

　　1。工程名稱：

　　2。工程地點：

　　3。工程立項批準文號

　　4。資金來源：

　　5。工程內容：

　　群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》（附件1）。

　　6。工程承包范圍：

　　計劃開工日期：年月日。

　　計劃竣工日期：年月日。

　　工期總日歷天數：天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。

　　三、質量標準

　　工程質量標準：

　　1。簽約合同價為：

　　人民幣（大寫）(￥元)；

　　其中：

　　（1）安全文明施工費：

　　人民幣（大寫）(￥元)；

　　（2）材料和工程設備暫估價金額：

　　人民幣（大寫）(￥元)；

　　（3）專業工程暫估價金額：

　　人民幣（大寫）(￥元)；

　　（4）暫列金額：

　　人民幣（大寫）(￥元)。

　　2。合同價格形式：

　　項目經理

　　承包人項目經理：

　　本協議書與下列文件一起構成合同文件：

　　（1）中標通知書（如果有）；

　　（2）投標函及其附錄（如果有）；

　　（3）專用合同條款及其附件；

　　（4）通用合同條款；

　　（5）技術標準和要求；

　　（6）圖紙；

　　（7）已標價工程量清單或預算書；

　　（8）其他合同文件。

　　在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。

　　上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。

　　1。發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

　　2。承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

　　3。發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。

　　八、詞語含義

　　本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。

　　本合同于年月日簽訂。

　　十、簽訂地點

　　本合同在簽訂。

　　十一、補充協議

　　合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自生效。

　　十三、合同份數

　　本合同一式份，均具有同等法律效力，發包人執份，承包人執份。

　　發包人：(公章)承包人：(公章)

　　法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

　　（簽字）（簽字）

　　組織機構代碼：組織機構代碼：

　　地址：地址：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　電子信箱：電子信箱：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號：

建設施工合同范本 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　經學校會議協商，甲方將校園文化建設墻體清水墻、粉刷教室6個、灶房門前污水沉淀池工程施工承包給乙方(韋性智)。施工期限20xx年8月1日——20xx年8月20日，必須按時保質保量完工。乙方負責施工，甲方提供材料，為保證工程計劃順利完成，特制定本合同，以資信守。

　　一、工程概況及造價

　　1、部分墻體清水墻

　　清水墻面積(每平方米10元)

　　六年級教室左前方 18.52.0=37.0㎡

　　教師東后墻 28.331.72=49.3㎡

　　教室西后墻 28.231.72=48.6㎡

　　合計37.0+49.3+48.6=134.9㎡

　　總價格： 134.9㎡10.00元/㎡=1349.00元

　　2、粉刷1—6年級教室(每間教室500元)

　　教室數：6間

　　總計：6間500.00元/間=3000.00元

　　3、灶房門前污水沉定池

　　人工工資 120.00元/天4天=480.00元

　　二、工程所用材料

　　1、文化墻體清水墻

　　水泥 1噸260元/噸=260.00元

　　砂子 10方55元/方=550.00元

　　合計：810.00元

　　2、教室墻體粉刷

　　膩子粉 20袋16元/袋=320.00元

　　801膠 2桶50元/桶=100.00元

　　乳膠漆(蘋果綠)2桶165.00元/桶=330.00元

　　砂紙 20張0.5元/張=10.00元

　　砂紙掌子 2個5.00元/個=10.00元

　　刷子 2個5.00元/個=10.00元

　　合計：780.00元

　　3、沉定池

　　U型槽 8個40.00元/個=320.00元

　　4寸水管 2根100.00元/根=200.00元

　　水泥 2袋13.00元/袋=26.00元

　　蓋板 2個30.00元/個=60.00元

　　合計：606.00元

　　以上一、二項合計人民幣7025.00元，大寫：柒仟零貳拾伍元整。乙方完工后，交由甲方驗收合格后，付款給乙方。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

　　甲方代表簽字： 乙方代表簽字：

　　簽訂日期：

建設施工合同范本 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家有關規定，為明確雙方在房屋建設項目施工過程中的權利和義務，經甲、乙雙方共同協商，特訂立本合同。

　　一、工程慨況

　　工程位于 ，土地面積： m2。

　　二、承包方式

　　甲方以包清工的方式承包給乙方。

　　三、工程承包范圍

　　施工內容包括二層主房建筑面積 m2、一層主房建筑面積 m2。

　　四：承包價格及付款方式

　　1：價格： 元/m2(建筑面積)。雙方確定按建筑面積為 m2結算工程款。

　　2：一層主體蓋板完工后支付價款10%，全部完工后付清余款。

　　五：工期及安全責任

　　工期從 年 月 日到 年 月 日竣工。推遲一天罰款200元/天，由甲方在工程款中扣除。

　　施工期間1：本工程所有安全事項均由乙方負責，乙方應依工程的需要負責施工過程中的安全管理工作，因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產損失均由乙方負責;第三人造成乙方及其員工傷害的，由第三人負責，與甲方無關。

　　2、施工中乙方不得從事與施工無關的事，專業施工人員持證上崗;高空作業部分必須在采取切實可行的安裝措施下方可施工，地面必須安排適當監護人員，電焊作業注意防火等。

　　施工過程中本合同項下的任何權利、義務，乙方不得轉讓給第三人，不得轉包、分包，否則甲方有權終止合同，慨不結算，乙方無條件賠償。

　　六、本合同一式二份，自雙方簽字后生效。

　　甲方(簽字)： 聯系電話：

　　乙方(簽字)： 聯系電話：

　　簽訂日期： 年 月 日

建設施工合同范本 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方為改善居住條件，在自家院內新建一棟兩層住房，經雙方協商，承包給乙方施工建設。依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，結合房屋具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　第一條：承建項目

　　1. 工程名稱：東華鎮東華村委會夸苴八隊王同鋒家住房工程。

　　2. 工程結構：底框磚混結構房屋一棟，一樓一底共兩層。

　　3. 建筑面積：約310㎡(最后以實際建筑面積為準)。

　　4. 工程內容：乙方按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求承建房屋主體工程，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面施工、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及一樓地面、門前臺階施工。

　　第二條：承包方式及費用

　　1. 工程包工不包料。甲方負責采購施工所需的建筑材料，乙方負責施工，并負責所有施工用具設備。

　　2. 施工費用：按建筑面積甲方付給乙方每平方米138元(大寫壹佰叁拾捌元整)，澆灌好一層合格后預付貳萬元，工程結束驗收合格后全部結算付清。

　　第三條：工程質量要求

　　1. 整個工程應按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求施工，達到國家建筑施工規范要求。墻體、梁、柱水平度、垂度相差不超過1.5cm。

　　2. 房屋內部按甲方草圖布局，工程施工中科學合理放線，具體尺寸需要變更時，甲乙雙方共同協商處理，每一道施工環節需經甲方驗收合格后方能進行下一施工環節。

　　3. 若乙方施工中質量不合格，一律拆除重新施工，所造成的施工費及材料費損失由乙方負責。

　　第四條：工程工期

　　1. 經雙方協商，工程從澆灌鋼混柱之日起，兩個月完工(日期為20xx年6月20日-20xx年8月20日)

　　2. 在保證工程質量的前提下，因為下雨和建筑材料拖延，交房日期可順延;若由于乙方人為原因工程延時或故意拖延工期，甲方扣除乙方施工費，延時一天扣除施工費300元(大寫叁佰元整)。

　　第五條：安全責任

　　甲、乙方共同提高安全意識，乙方必須嚴格按照《安全生法》，勞保措施，施工防護措施到位，安全規范施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現病、傷、亡，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不承擔任何責任和費用。

　　第六條：雙方責任

　　1.甲方負責在6月20日前完成地基開挖，石腳支砌，地基回填，準備好水路電路，確保乙方按時施工。

　　2.乙方在施工工程中，必須聽從甲方提出的意見和建議，在保證工程質量的前提下，堅持節省、不浪費的原則，不能隨意帶走甲方的任何建材。

　　3.施工前，乙方應將工程材料預算(水泥、磚、鋼筋、沙石等數量、門窗尺寸尺寸等)告知甲方，以便甲方及時采購;施工中，工程需增減用料時，甲乙雙方共同協商。

　　4.甲方應按照約定時間支付乙方施工費用，乙方不得長期停工或提出多加工錢等無理要求，否則本合同終止。

　　5.施工中本合同未盡事宜，雙方共同協商處理。

　　6.本合同自簽訂之日起生效。本合同共二頁，一式兩份，甲乙雙方各保存一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設施工合同范本 篇5

　　發包方(以下稱甲方)：

　　承包方(以下稱乙方)： 

　　根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。

　　第一條 工程項目

　　一、工程名稱：臺江縣知行希望小學柴棚頂棚和食堂門口雨棚

　　二、工程地點： 知行希望小學

　　三、工程內容：柴棚頂棚和食堂門口雨棚

　　四、承包形式： 總承包，包工包料。

　　第二條 工程期限

　　一、合同工期總日歷天數10天

　　開工日期：20xx年8月25日

　　竣工日期：20xx年8月27日

　　二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期可相應順延 1、在施工中如因停電8小時以上或連續間歇性停電3天以上(每次連續4小時以上)，影響正常施工;停電2天以上;

　　2、因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素;

　　3、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。

　　第三條 建筑材料、設備的供應和采購

　　一、工程材料、設備由乙方采購。包工包料。

　　二、乙方采購的材料、設備，必須附有產品合格證才能用于工程

　　第四條 工程驗收和付款

　　經核算，建設工程總價為：陸仟圓整(6000元)，工程竣工后，由甲方驗收合格方可向乙方付款。

　　第五條 附 則

　　一、甲方代表： 乙方代表：姜小五 。

　　二、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　代表： 代表：

　　年 月 日 年 月 日

建設施工合同范本 篇6

　　發包人(全稱)：____________________________

　　承包人(全稱)：____________________________

　　發包人、承包人根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，經協商一致，對____________________________(工程全稱)簽定工程質量保修書。

　　第一條 工程質量保修范圍和內容

　　承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任。

　　質量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程，屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏，供熱與供冷系統，電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的內容，雙方約定如下：

　　___________________________________________________________________________

　　______________________________________________________________________________.

　　第二條 質量保修期

　　雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規定，約定本工程的質量保修期如下：

　　⒈ 地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規定的該工程合理使用年限;

　　⒉ 屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏為______________年;

　　⒊ 裝修工程為____________年;

　　⒋ 電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為________________年;

　　⒌ 供熱與供冷系統為__________________個采暖期、供冷期;

　　⒍ 住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為________________年;

　　⒎ 其他項目保修期限約定如下：_____________________.

　　質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。

　　第三條 質量保修責任

　　⒈ 屬于保修范圍、內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起7天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委托他人修理。

　　⒉ 發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。

　　⒊ 對于涉及結構安全的質量問題，應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定，立即向當地建設行政主管部門報告，采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。

　　⒋ 質量保修完成后，由發包人組織驗收。

　　第四條 保修費用

　　保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。

　　第五條 其他

　　雙方約定的其他工程質量保修事項：_______________.

　　本工程質量保修書，由施工合同發包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署，作為施工合同附件，其有效期限至保修期滿。

　　發 包 人(公章)： 承 包 人(公章)：

　　法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：

　　年 月 日年 月 日

建設施工合同范本 篇7

　　甲方： (簡稱甲方)

　　乙方： (簡稱乙方)

　　經甲、乙雙方協商一致，為明確甲乙雙方責任、權利、義務、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工訂立本合同：

　　一、工程概況：

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　結構形式：磚混結構 層數：二層半(為10米) 建筑面積：399平方米(折為18間房)

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：乙方只承包施工，不承包材料，建筑材料由甲方提供，主體為兩層半，屋面為機瓦、木檁條、座脊按傳統做法，內墻面為水泥壓光、刮白，衛生間及水電。

　　三、合同工期：

　　總日歷天數：

　　開工日期：20xx年 月 日

　　竣工日期：20xx年 月 日

　　四、質量標準：

　　工程質量標準：必須嚴格按甲方的要求施工(特殊情況除外)，墻鼓包不能超過3公分，由甲方驗收合格為準。

　　五、施工人員及施工設備：

　　施工人員由乙方自行組織，一切施工設備均由乙方自備。

　　六、施工安全：

　　乙方在施工過程中，應經常教育員工按有關安全要求組織施工，并戴安全帽，預防和堅決堵絕安全隱患，施工中造成的一切責任及損失均由乙方承擔，甲方概不承擔任何責任和損失。

　　七、工程價款及支付方式：

　　本工程按已確定面積399平方米(折合房間數為18間)，泥水工，每間4100元，總價為73800元人民幣(柒萬叁仟捌佰元整)。開工后，第一層樓板上完后甲方預付乙方工程價款壹萬元整;第二層樓板架板完工后甲方預付乙方工程價款貳萬元整;第三層蓋瓦后預付工程價款貳萬元整。粉墻、刮白(里、外)、處理地面、前后檐坎、左右檐坎、工程完工后付工程款壹萬柒仟捌佰元整。工程完工后保修期滿10個月，甲方經檢查不存在質量問題，將剩余保證金及維修金全部支付給乙方。

　　八、合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。乙方按照合同約定進行施工。

　　九、本合同一式倆份，甲乙雙方各執壹份，簽字、蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設施工合同范本 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規，根據*縣人民政府關于中小學危房改造的有關文件，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就*小學學校建設施工事項協議一致，訂立本合同。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：*鄉*小學校舍建設

　　2、工程地點：*鄉*小學原校址

　　3、工程內容：

　　(1)新建教室、辦公室、多功能室、餐廳71間(約1980平方米);

　　(2)廁所6間(約120平方米);

　　(3)傳達室2間(約40平方米)

　　(4)院墻：100米(含大門)

　　(5)硬化路面：厚度大于15厘米。(小計1520平方米) ①大門前主路200平方米;

　　②院內主路800平方米;

　　③教室門前340平方米

　　④廁所、門衛范圍內硬化180平方米。

　　(6)餐廳內灶臺2口，操作臺1個。

　　(7)配套水電工程。

　　(8)平整校園，壘擋土墻100米。

　　二、質量要求：

　　符合《*縣中小學校舍安全工程平房建設質量要求》

　　三、圖紙：

　　使用《*縣中小學校舍安全工程平房建設施工圖紙》

　　四、工程施工要求：

　　1、門窗要求：尺寸見圖紙，門框使用東北松，上亮穿16號鋼筋6根，鋼筋內涂防銹漆，外涂調和漆，所用木材必須烘干后制作。刮膩子刷低油，再刮膩子刷調和漆三遍。鋁合金窗使用標準1.2CM厚鋁材，顏色由甲方定。

　　2、散水坡：散水坡(三面)，每間設一縱溝。

　　3、每口教室設前后兩塊黑板，標準為4米1.2米。

　　五、承包形式：包工包料。

　　六、質量監督：

　　工程的第一質量監督責任人為施工學校校長，縣危改辦進行重點環節(基礎、鋼筋及制作、砌墻過程、屋架、水電、屋面防水等)質量監督。通不過驗收的不能進行下一步工序的施工。工程結束后，未經質量監督人同意，不得申請驗收。

　　七、質量保證：

　　土建工程部分基礎、墻體50年不裂縫及變形;防水20xx年;水電：50年。

　　八、安全責任：

　　乙方確保工程施工安全。在施工期間發生的工傷事故由乙方負責。因乙方原因導致工程在合理使用期限內造成人身及財產損害的由乙方承擔損害賠償責任。

　　九、施工、材料質量責任：

　　因工程質量不合格而造成的工期延誤和返工損失由乙方承擔。如：材料、規格、型號質量不符合要求，由乙方負責調換，保證工程質量。

　　十、合同金額：

　　大寫：

　　小寫：

　　十一、資金撥付方式：

　　工程開工，甲方支付合同金額的30%啟動資金，剩余款項在竣工通過縣危改辦組織的驗收，質量要求達到合格后，(除合同金額3%的質量保證金外)甲方一次性撥付到位。通不過驗收的甲方拒付工程款項，一切責任由乙方自負。補助款撥付，乙方必須提供相關建筑業手續及建筑業發票。

　　十二、以上條款未盡事宜，施工過程中雙方協商解決。

　　十三、本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，*縣危改辦一份。

　　十四、合同工期。

　　開工時間：

　　竣工時間：

　　合同工期：

　　十五、合同簽字生效：

　　合同訂立時間： 合同訂立地點：

　　甲方： (章) 甲方法人代表：

　　乙方： (章) 乙方法人代表：

　　甲方開戶銀行： 帳號：

　　乙方開戶銀行： 帳號：

建設施工合同范本 篇9

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照國家《合同法》、《建筑法》及其他相關法律、法規，遵循公平、自愿、誠信互惠的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：志丹人事勞動局辦公樓

　　工程地點：志丹城內

　　工程規模：框架結構 層( )，建筑面積約5227平米。

　　二：承包范圍

　　1、志丹縣勞動人事局辦公樓全部土建工程(至建筑物外墻皮)。注明：地下室層高3.6m 一、五層層高3.9M。二、三、四層層高3.3m。

　　2、除弱電、自噴系統、消防系統及電梯設備安裝以外的安裝工程，給排水安裝工程不包衛生潔具。

　　3、圖紙以內的工程：內外墻毛墻毛地(衛生間的墻地磚全做)，外墻全部涂料。

　　4、圖紙以外工程以實結算。

　　三、承包方式

　　根據乙方承包范圍所含工程量，采用每平方米造價 承包方式承包，所有材料價格結算時，以市場實際價格調整。

　　四、工期

　　從20xx年7月10日至20xx年8月30日。

　　主體工程必須于20xx年完成。

　　工期延誤的認定和處理

　　1、因甲方原因造成的延誤，工期順延，造成的損失由甲方承擔。

　　(1)不具備開工條件，而要求乙方進場;

　　(2)未按約定時間提供圖紙并組織圖紙交底;

　　(3)未按時支付工程進度款。

　　2、因乙方原因造成的工期延誤，工期不予順延，延誤10日不實施處罰，超過10日每超一天罰5000元，每提前一天按工程量總造價的4﹪獎勵給乙方。

　　3、甲乙雙方均無過失和不可抗力造成工程的工期延誤，工期順延，甲乙雙方互不承擔經濟損失。

　　⑴不可抗力：自然災害、戰爭、政府行為;

　　(2)連續發生停水、停電、下雨，按實際天數順延，一周內累計停水、停電、下雨，時間按每天8小時的工作時分解天數予以順延。

　　五、合同保證約定

　　1、為保證本合同順利實施，雙方約定乙方應向甲方交付合同保證金30萬元，合同簽訂10日內甲方退回給乙方30萬元保證金。

　　2、因設計變更造成的工程量增加，以甲、乙雙方及監理審定的工程量簽證為依據進行結算。

　　七、工程款支付

　　1、開工付工程總造價的30﹪，作為工程的啟動資金。

　　2、工程款按當月實際完成工程量的80﹪預付。

　　3、工程竣工驗收合格后，15天內付至工程總造價的100﹪

　　八、工程質量標準與驗收

　　(一)、本工程質量標準必須達到國家規定的合格工程驗收標準

　　(二)、驗收要求

　　十、保修義務約定

　　保修義務與約定按國家規定與要求執行。保修金隨房屋驗收合格后一并交于物業管理，一年后退還乙方。

　　十一、爭議的解決

　　本合同在執行過程中發生爭議，雙方應積極協商解決。協商無效時，雙方均有權向延安仲裁委員會申請仲裁，發生的費用由責任方承擔。

　　十二、合同的解決

　　本合同工程保修期滿，款項結清后自行終止。

　　十三、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份。未盡事宜雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　十四、補充條款：

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設施工合同范本 篇10

　　發包人(全稱)： (以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱)： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》、及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期

　　開工日期： xx年xx月 xx日竣工日期： xx年xx月 xx日

　　四、質量標準

　　工程質量標準： 合格

　　五、合同價款

　　金額暫估價(大寫)： (人民幣)

　　(小寫)： (人民幣)

　　以實際工程量為準進行結算

　　六、工程款支付

　　1、工程開工付至合同價的40%;

　　2、工程完成50%時付至合同價的70%

　　3、工程驗收合格后付至合同價的100%;

　　七、質量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　3.嚴格執行施工規范、安全操作規程。防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙進行施工，做好各項質量檢查紀錄。

　　4.遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞，做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，并辦理相關施工手續。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位的關系。

　　八、工程工期

　　1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　2.因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　3.因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。

　　九、工程驗收

　　1.本工程以施工圖紙、作法說明施工，驗收規范按照國家質量評定驗收標準。

　　2.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方應提前二天通知甲方，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理移交手續和工程結算。

　　3.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。

　　4.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。

　　十、材料供應

　　1.乙方負責采購的材料、設備須嚴格按照國家有關價格條例規定，且均應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　2.乙方負責采購的材料設備，必須按甲方具體的要求采購，并做好材料設備進場的報驗工作。甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管。

　　十一、違約責任

　　1.在履行合同過程中發生的爭議，雙方協商解決;協商不成，可以人民法院起訴。

　　2.如一方違約或擅自中止合同的履行，必須向對方支付違約金，額度為本合同工程總價的10%。

　　3.承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔質量保修責任。 乙方在施工期間嚴格應按規范進行組織施工，確保文明施工。服從甲方正確指導，配合甲方圓滿竣工。

　　4.發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。本合同價款采用可調價款方式確定，最終以實際工程量計算。

　　十二、爭議或糾紛處理

　　1.本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　2.當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成的，本合同在執行中發生的爭議由工程所在地人民法院解決。

　　十三、合同生效

　　本合同一式貳份，雙方各執壹份

　　本合同自雙方簽字蓋章后生效，至工程竣工及價款結清后失效。本合同未盡事宜，雙方可協商另簽補充協議。

　　合同定訂立時間： 年 月 日

　　合同定立地點：

　　本合同雙方約定 簽字、蓋章 后生效。

　　甲方單位(蓋章)： 乙方單位(蓋章)：

　　代 表(簽字)： 代 表(簽字)：

　　年 月

　　年 日 日月

建設施工合同范本 篇11

　　甲方：_________________法定地址：_____________

　　乙方：_________________法定地址：_____________

　　依照國家相關規定，在平等自愿和互惠互利的基礎上，甲方和乙方共同簽訂_____________信息網施工協議(以下稱協議)。

　　1.合作內容甲方受乙方委托為第三方提供接入_____________信息網通信服務所需結構化布線工程的施工。甲方代乙方與第三方洽談并收取入網費。

　　2.雙方的權利和義務甲方負責第三方入網工程的結構化布線施工及工程所需的輔料，并保證工程的質量。乙方負責提供入網工程所需的線纜和主要設備的安裝和調試。

　　3.收益來源及向使用_____________信息網的用戶收取開戶費，開戶費定為_____________/戶。開

　　戶費收入由甲、乙方依照_____________：_________________的比例進行分配。雙方各自繳納各自應繳稅費。

　　4.合作期限甲乙雙方合作期限暫定為_____________年。

　　5.財務結算______________。

　　6.日常維護在系統正常使用前，由甲乙雙方配合對線路和設備進行綜合的調試。在系統正常使用后，由乙方對系統進行日常維護。

　　7.法律責任甲方應對所施工的工程質量負責，如果因甲方的工程質量問題而引起的一切爭議和法律糾紛，應由甲方承擔。乙方應對所提供的設備和服務承擔相應的法律責任。

　　8.協議生效本協議一式兩份，雙方簽字蓋章后生效。

　　9.其它本協議未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________

　　授權代表(簽字)：_____________授權代表(簽字)：_____________

　　__________年__________月__________日

建設施工合同范本 篇12

　　發包方：__________　　承建方：____省　　簽定地點：四川成都　　簽定日期：__________　　建筑工程施工合同　　補充協議　　發包人：成都（以下簡稱甲方）　　承包人：四川（以下簡稱乙方）　　為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務，在《“__________”建筑施工工程合同》基礎上，按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建筑法》等有關規定，并結合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協議條款的情況下，簽訂本工程施工合同補充協議。　　

　　一、工程概況　　

　　1、工程名稱：“住宅工程　　

　　2、工程地址：__________　　

　　3、建筑面積：5111

　　8、132　　

　　4、結構類型：框架結構、地上111層、獨立地下室1層　　

　　5、設計單位：四川　　

　　6、監理單位：四川　　

　　二、工程內容及承包范圍　　

　　1、乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包，承包范圍為：基礎、主體、裝飾裝修工程（見本協議附件一：工程量清單報價書）。　　

　　2、包括乙方承包范圍內的因設計變更而引起的增減工程。　　

　　3、甲方指定分包工程內容見本協議附件二。　　

　　三、合同工期（本協議中所列日期均為日歷天數計）　　

　　1、開、竣工日期　　

　　1、1開工日期：________年____月____日；竣工日期：________年____月____日；總工期：420天（含法定節假日）以;所載日期為準。　　

　　2、施工進度　　

　　2、1本工程分兩期實施。一期工程為

　　一、二號樓。二期工程為

　　三、四號樓和獨立地下室（見本協議附件三：即總平面圖）。　　

　　2、2乙方應于合同簽訂并收到施工圖后10天內向監理和甲方提交詳細的施工組織設計，甲方和監理在乙方施工組織設計提交后的10天內若未予以書面形式確認或提出修改意見，則視為同意。　　

　　2、3二層頂板完成時間：一號樓：________年1____月____日；二號樓：________年1____月1____日；四號樓：________年____月____日。　　

　　2、4三號樓一層頂板完成時間：________年____月3____日；地下室完成時間：在________年____月3____日。　　

　　3、工期違約責任　　

　　3、1如因乙方原因延誤二層頂板工期（房屋銷售起始工期），甲方按20元天對乙方進行罰款；若乙方提前工期，甲方按20元天給予乙方獎勵，累計獎罰金額不超過4萬元。　　

　　3、2若總工期延誤，甲方按3000元天對乙方進行罰款；若乙方提前工期，甲方按3000元天給予乙方獎勵，但獎罰累計不超過10萬元。　　

　　4、如有獎勵或罰款金額在工程決算時辦理。　　

　　5、工期不順延情況：　　

　　5、1各種自然因素（如下雨、大風、高低溫天氣等）；　　

　　5、2停水、停電、節假日及地方性政策調整等因素對工期的影響（若一周內停電、停水累計超過8小時，工期予以順延）；　　

　　5、3因乙方施工質量問題或施工安排不當導致設計變更以及擅自變更設計而發生的費用和由此導致甲方的損失，均由乙方承擔，工期不予順延。　　

　　6、工期延誤：由以下原因造成工期延誤，工期應相應順延：　　

　　6、1按《XX條款》第十三條執行。　　

　　6、2甲方直接分包的施工項目影響乙方施工進度造成的工期延誤。　　

　　四、質量與檢驗標準　　

　　1、1工程質量：合格。基礎、主體驗收及竣工驗收均應一次性通過____區質監部門驗收合格；　　

　　1、2因乙方原因造成工程質量問題及使用不符合設計要求的材料，必須無條件及時修復或返工重建。否則甲方有權要求乙方支付工程合同造價總額的5%的違約金和相應返工價款。　　

　　1、3乙方應及時向下一道工序的施工單位（分包單位）辦理移交手續。　　

　　1、4設計圖中室內天棚不抹灰，乙方按常規普通法施工，若甲方有其他要求，另行辦理相關手續。　　

　　五、合同價款與支付　　

　　1、合同價款：暫定為人民幣3260、525215萬元（叁千貳百陸拾萬零伍仟貳佰伍拾貳元壹角伍分）。結算工程量以實際完成的工程量為準。　　

　　1、1合同價款中的規費、措施費

　　（一）、措施費

　　（二）由乙方在工程全過程中包干使用，不作任何調整。具體包干費用內容包括但不限于以下項目：　　

　　1、

　　1、1規費：即養老保險費、失業保險費、醫療保險費、住房公積金、危險作業意外傷害保險；　　

　　1、

　　1、2措施費

　　（一）：即安全施工、文明施工、臨時設施、　　

　　1、

　　1、3措施費

　　（二）：即大型機械設備進出場及安拆、垂直運輸機械、腳手架、混凝土和鋼筋混凝土模板及支架、已完工程及設備保護。　　

　　1、

　　1、4其他不可預見費及風險包干費　　

　　1、2本工程稅金按國家稅法及相關政策法規執行。　　

　　2、合同價款的調整：由于工程量清單漏項、新增項目、設計變更引起的新增工程量清單項目，其結算價格按以下方式計算：　　

　　2、1乙方工程量清單報價書中已有適用于此工程項目的綜合單價，按已有的綜合單價計算；　　

　　2、2乙方工程量清單報價書中只有類似項目的綜合單價，可參照類似項目的綜合單價確定新增工程量清單項目的綜合單價。　　

　　2、3乙方工程量清單報價書中沒有適用或類似工程項目的，依據________年《____省建設工程工程量清單計價定額》及相關配套文件的規定，套用相應定額子項后確定該項目的綜合單價。該項目的材料由甲方認質認價，人工費按施工期間政策規定調增，綜合費按27%計取，機械費按定額子項計取，（措施

　　一、規費、措施二不計取）。　　

　　2、4施工期間人工費按政府規定系數并結合乙方工程量清單報價書隨施工進度進行調整。　　

　　2、5獎勵　　

　　2、

　　5、1若乙方的工程質量、進度、安全、協調配合、節約成本、現場管理等符合合同要求，甲方獎勵乙方項目部10-30萬元。　　

　　2、

　　5、2乙方提出合理化建議，若經甲方采納而節約的工程直接費，甲、乙雙方按6：4的比例分享。　　

　　3、工程進度款的支付　　

　　3、1工程形象進度必須滿足合同及本協議的約定，工程量進度報表經甲方及監理審核后支付乙方工程進度款。　　

　　3、2支付時間：

　　一、二號樓主體三層頂板完成后，甲方支付已完工程量90%的進度款（含30%以房抵工程款、下同），三層以上工程款按月形象進度支付；

　　三、四號樓主體一層頂板完成后，甲方支付已完工程量90%的進度款，一層以上工程款按月形象進度支付。甲方及監理單位確認計量結果后10天內，按審定產值的90%支付上月進度款；支付總額至合同總價款的90%時，暫停支付；　　

　　3、3若乙方發生嚴重質量事故或嚴重安全事故（按國家有關安全質量事故規定進行界定），甲方有權暫停支付工程進度款。　　

　　3、4因乙方原因造成工期延誤，甲方將暫停支付當期工程進度款。下一期工程進度款的支付、應在乙方將工程進度調整到甲乙雙方約定的工程進度計劃范圍內后，甲方才恢復支付工程進度款。　　

　　3、5以房抵工程款的說明：甲、乙雙方同意以本項目商品住宅作價支付乙方應收本項目工程結算總價款的30%，并從每筆應付工程進度款中按30%比例沖抵。甲方根椐需要，若全部或部份以原作價收回該部份商品住宅，應同乙方協商。甲方收回時，應將相應的應付工程款支付給乙方。本工程商品住宅作價的原則、方式及相關辦法由雙方另行簽定補充協議。　　

　　3、6如發包人出現延期支付工程進度款的情況，按XX條款第2

　　6、3及2

　　6、4條執行。　　

　　3、7工程結算　　

　　3、

　　7、1乙方竣工結算經審計后____日內支付至工程結算總價款的95%（不得與

　　3、5條相沖突）；工程結算總價款的5%作為保修金，保修期屆滿之日起1____日內結清。　　

　　3、

　　7、2質量保修金的支付：各分部分項工程保修期屆滿、經甲方對工程質量確認無異議后14天內，按各分部分項工程的保修金額，甲方與乙方辦理保修款結算，將剩余保修款一次性支付乙方；基礎工程、房屋建筑工程在交工滿________年后____日內，按其保修金額支付給乙方。　　

　　3、8結算審計：　　

　　3、

　　8、1結算審計時甲乙雙方應積極配合審計工作，應在雙方確認竣工結算資料真實、完備之日起原則上在3個月內完成本工程的結算審計。　　

　　3、

　　8、2結算審計費的支付辦法：按國家相關規定執行。　　

　　4、履約保證金：乙方在簽訂本協議之日起____日內，在甲方專用帳戶存入人民幣伍拾萬元，作為本協議的履約保證金。該保證金在三號樓、四號樓的二層封頂后____日內由甲方無息退還乙方50%；合同內工作內容竣工后____日內無息退還剩余50%。　　

　　六、材料價格及材料的采購　　

　　1、材料價格調整　　

　　1、1若甲方對某項主要材料進行調整（套用定額不發生變化），僅對材料差價進行調整。　　

　　1、2非暫定價材料不作調整，但砂、石、石灰材料價格風險系數177;5%，超過177;5%部分按實調整，稅金按規定計取。乙方無權更換工程量清單中的任何材料。　　

　　2、材料采購　　

　　2、1乙方必須按甲方規定品牌采購，并且在采購前15天將樣品及價格送監理工程師及甲方代表認可后方可采購。對于非暫定價材料部份，如甲方采納乙方建議的性能相同且價格較優的其它品牌，即按第五條的

　　2、5款進行獎勵。　　

　　2、2甲方對于暫定價格材料及主要材料價格表中的材料認為有必要自行采購時，乙方應予以支持。　　

　　七、工程變更及簽證　　

　　1、工程變更及簽證必須注明：事由、工作范圍及部位、具體作法、尺寸、工程數量和費用組成。簽證文字的表述應做到鮮明、準確，必要時應附圖，且在簽證單結尾處注明“此項后無內容”。　　

　　2、本工程的所有變更及簽證，均應經甲方代表或甲方現場代表及監理工程師簽字后方可生效，甲方、監理、施工單位均應保留原件。　　

　　3、甲方有權對設計圖紙進行變更。　　

　　4、乙方發現設計錯誤或不合理之處，應及時通知甲方工程部、監理部和設計單位，由設計單位（或甲方）提供設計變更文件，經監理工程師、甲方代表簽字批準后實施。　　

　　5、甲方對已完成的分項工程進行變更，乙方應在施工前將施工方案報甲方及監理單位確認。乙方應謹慎保護可能重復利用的材料、設備。若乙方拆除措施不當或保護不當造成材料、設備損壞的，由乙方承擔相應損失。　　

　　6、需辦理簽證的隱蔽工程，乙方應在隱蔽前三天填寫簽證單，并由監理工程師及甲方代表確認。如因乙方原因導致工程量無法核實，則不予辦理簽證。　　

　　7、乙方應在設計變更實施前48小時向甲方提交書面報價，由甲方及監理審核，按審核后的造價決算。　　

　　8、設計變更、現場簽證的計價原則：按5章第2條執行。　　

　　9、臨時用工簽證應明確：工作內容及工作量、工作時間、工作人數及用工價格。　　

　　10、辦理簽證時，乙方應提供經甲方確認的有關方案或數據原件，簽證單原件一式四份。　　

　　八、竣工驗收：按《XX條款》執行。　　

　　九、工程質量保修　　

　　1、工程質量保修范圍和內容：　　

　　1、1乙方在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的規定和雙方約定，承擔承包范圍內工程質量保修責任。　　

　　1、2凡屬于乙方原因造成的質量問題或其他缺陷，均屬于乙方保修責任范圍，其維修費用和因乙方維修造成業主的相關損失，應由乙方承擔；不屬于乙方責任，但是經由雙方協商由乙方施工的，乙方應配合檢修，費用由責任方承擔。　　

　　2、質量保修期限如下（以雙方在工程移交書上簽字之日起計算）：　　

　　2、1地基基礎和主體結構工程，為設計文件規定的合理使用年限；　　

　　2、2屋面防水工程、衛生間、廚房、陽臺和外墻面的滲漏（包括臺風、暴雨等自然條件下的影響）為________年；　　

　　2、3電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程為________年；　　

　　2、4給排水設施、道路等配套工程為________年；　　

　　2、5供熱及制冷系統為________年；　　

　　2、6其他項目的保修期為________年　　

　　3、質量保修責任　　

　　3、1因乙方施工質量原因導致業主退房、要求甲方給予賠償等，其經濟責任和法律責任均由乙方承擔。　　

　　3、2保修期內的維修：一般性維修乙方應在接到通知后24小時內到達；緊急事故乙方應在接到通知后8小時內到達現場搶修；業主收房后出現滲漏水、有水區域返水，乙方應在16小時內修復。　　

　　3、3乙方未及時維修或未在合理期限內維修完好、或經過兩次維修都未能修好的，甲方有權自行請人代為維修并確定價格，所有修復費用及賠償費用在支付乙方質保金時扣除，但不等于解除乙方應負的責任。　　

　　3、4乙方每次維修完畢，應負責將施工現場清理干凈、并取得業主和甲方（或物管公司）的驗收簽字。　　

　　3、5涉及結構安全的質量問題，乙方應立即向當地建設行政主管部門報告，并采取安全防范措施。由原設計單位或者具有相應等級的設計單位提出保修方案后，由乙方實施保修。　　

　　十、雙方的權利和義務　　

　　1、甲方代表及職責　　

　　1、1本工程甲方代表為__________。甲方代表代表甲方行使合同約定的權力，履行合同約定的職責。甲方如另行委托其他人員代行上述全部或部分職責的，以甲方向乙方出具的授權委托文件或書面通知為準。　　

　　1、2本工程甲方現場代表為王。甲方現場代表的職責：負責監督檢查工程質量及工程進度，負責設計變更、技術核定及現場簽證的簽署，對工程進度款的支付和工程竣工決算進行審核，以及與設計單位等相關部門的協調。　　

　　2、乙方駐工地代表及其他人員　　

　　2、1乙方項目經理為，項目技術負責人為，其它管理人員名單按乙方的工程量清單報價文件。　　

　　2、2乙方項目部主要管理人員在本工程施工期間（包括準備和收尾階段），均須專職在崗，堅守施工現場，不得兼任其他項目任何職務；如需對人員、機械設備、施工方案等變更，必須提前一周以書面形式報經甲方同意。　　

　　2、3乙方的要求、通知均應以書面形式由乙方項目經理簽字加蓋乙方公章或項目專用章后遞交甲方。　　

　　2、4乙方項目經理或項目技術負責人必須參加每周工程例會，因故不能參加的應提前8小時向監理部請假、并在獲得監理部同意后方可缺席。　　

　　2、5乙方代表除以下原因外，在竣工驗收完成前不能替換　　

　　2、

　　5、1因病而不能堅持工作者；　　

　　2、

　　5、2無法擔任與該工程建設相關的工作。　　

　　2、

　　5、3因刑事責任或經濟糾紛無法繼續擔任此項工作。　　

　　2、

　　5、4被吊銷資格證。　　

　　2、

　　5、5甲方認為不稱職者。　　

　　2、6乙方代表換人，必須經甲方書面認可，其接任人仍必須無條件全面繼續承擔乙方應有的責任。　　

　　2、7乙方在開工前應向甲方提供有關人員資質證書及崗位證書等證件。　　

　　2、8以下甲方確認無法勝任工作的人員，經甲方要求，必須調離本工程范圍。同時，乙方應盡快用甲方批準的合格的人員代替上述調離的人員。　　

　　2、

　　8、1對施工質量、進度達不到合同要求負有責任的施工人員；　　

　　2、

　　8、2業務水平達不到崗位要求、工作責任心不強的施工人員；　　

　　2、

　　8、3不能積極配合甲方正常工作；　　

　　2、

　　8、4違反甲方或乙方工地現場管理規定者；　　

　　2、

　　8、5無證上崗者（適用于按規定必須持證上崗者）；　　

　　2、

　　8、6與工程量清單報價書及合同規定名冊不符者；　　

　　2、

　　8、7與本工程施工無關的人員等。　　

　　3、甲方的工作　　

　　3、1施工前準備　　

　　3、

　　1、1完成紅線以外的“三通”，提供水、電接口到紅線。乙方進場后，甲乙雙方及時辦理臨時水電設施的移交手續。　　

　　3、

　　1、2負責辦理施工許可證等合法手續，乙方協助辦理。　　

　　3、

　　1、3提供施工場地工程地質、地下管網線路資料，必要時乙方應進一步探明。　　

　　3、

　　1、4將水準點、坐標控制點現場交驗予乙方，由乙方自費負責保護，若保護不當造成的損失由乙方負擔。　　

　　3、

　　1、5向乙方提供8套施工圖。　　

　　3、2施工期間　　

　　3、

　　2、1監督檢查工程質量、進度，設計變更的簽證、工程進度款的支付、辦理竣工決算等。　　

　　3、

　　2、2根據銷售等實際需要，對施工現場發出調整、變更指令。　　

　　3、

　　2、3負責協調周邊關系和政府職能部門的關系。　　

　　4、乙方的工作　　

　　4、1執行本合同的約定，履行與乙方有關的權利和責任。合同簽訂后____日內提交施工現場布置方案，經甲方代表、項目總監批準后進場作施工前期準備工作，并按合同要求的質量和工期完成本工程。　　

　　4、2遵守有關法律的規定，接受甲方和監理的指令，按照施工圖紙、設計變更單、工程施工及驗收規范等進行施工。　　

　　4、3負責搭建工地現場臨時設施，臨時道路、管線的施工、保養、移位及拆除，現場管線和鄰近建筑物、構筑物及鄰街交通要道、人行道的防護。向甲方、監理提供現場辦公室三間。　　

　　4、4負責從甲方指定的施工用電、用水接駁點按甲方批準的接駁方案接駁。施工用水、電的費用及接駁等所發生的相關費用由乙方承擔。　　

　　4、5提供大型施工機械設備年檢證等資料。　　

　　4、6乙方須提交詳細的施工組織設計，施工組織設計包括施工總進度計劃（采用時標網絡圖繪制）、甲供材料計劃及乙供材料計劃，并嚴格按照經甲方及監理批準后的施工組織設計施工。　　

　　4、7如甲方提供的施工文件不完整，乙方須于合同簽訂后____日內以書面方式向甲方提出補充施工文件（須列清單），并提供時間表，列明在不影響進度的情況下，甲方應向乙方提供補充施工文件的內容及最后期限。在工程施工過程中，乙方亦有義務以書面形式及時向甲方進行提示。　　

　　4、8每月二十____日前向甲方及監理書面報送本月完成工程量報表和下月施工進度計劃，下月施工計劃必須具體、詳細。若不按時、按要求報送，甲方有權不予支付進度款或支付時間順延。　　

　　4、9工地實行旬報制度。旬報在每半月例會前一天報送甲方及監理，旬報內容包括本旬計劃和上旬完成工作、未完成情況說明（包括擬采取措施、最終完成時間）　　

　　4、10做好施工組織管理、維持現場整潔、道路暢通、不漏、不灑、不揚，對進出工地的車輛須派專人及時進行沖洗清掃，防止污染交通道路，達到文明施工。以上工作甲方有權檢查。甲方要求整改的部份，若乙方逾期未整改，則另行處理，并從工程款中扣除所發生的費用的兩倍作為罰金。甲方指定分包單位應協助乙方完成上述工作，并承擔同樣責任。　　

　　4、11本工程現場所有建筑垃圾、生活垃圾須按甲方代表指令清理并運出本工地（甲方直接分包工程的垃圾除外）。乙方須自行聯系政府規定棄置地點，不論距離遠近和運輸進程中發生的環保費、____市衛生費、堆放費、各種可能發生的罰款等費用均由乙方負責。若乙方不及時按甲方指令清運，甲方可另行委托其他單位清運，由此產生的所有費用將從乙方進度款中按所發生費用扣除，乙方應予以支持。　　

　　4、12在室外工程開工后，甲方有權要求乙方拆除影響室外工程的臨時設施，乙方須無條件配合，甲方對此不予補償。但經甲方批準的除外。　　

　　4、13按合同約定，對甲方直接分包工程進行配合管理，對分包工程進行協調及配合，參加分包工程的分項、分部工程驗收和竣工驗收，并提出整體驗收意見。　　

　　4、14工程竣工前應將現場清理干凈，做到工畢場清。　　

　　4、15負責組織圖紙會審工作以及施工期間的例會、專題會、協調會。按施工圖紙、圖紙會審紀要、設計修改（或變更）通知單和國家現行驗收規范作好自檢工作。　　

　　4、16做好施工記錄、隱蔽工程記錄、施工技術資料作為竣工驗收資料移交甲方。甲方分包工程的竣工資料由分包單位按規定整理，在竣工前1____日內提交給乙方，由乙方按規定整理匯總。　　

　　4、17工程竣工驗收完成后未移交給甲方之前，乙方負責承包范圍內的成品和半成品保護、施工圍墻的維護、提供臨時廁所，直至工程全部竣工完畢并移交甲方為止。乙方保護期間發生損壞，乙方出資修復。如因甲方提前使用，造成損壞發生的修復費用由甲方承擔。　　

　　4、18與本工程無關的設備、材料均不得進入現場，甲方有權進行檢查。　　

　　4、19乙方的現場施工人員、機械、設備、材料等必須滿足甲方的施工進度要求。若乙方進度不能滿足甲方要求，則乙方必須按甲方要求增加施工人員、機械、設備、材料等，由此引起的相關費用甲方不予補償。　　

　　4、20乙方施工前應組織專業人員仔細審閱設計文件，有責任發現并提出設計文件存在的問題。若發現工程按現有施工設計文件或指令施工將要發生質量缺陷，應立即書面報告甲方。經甲方決定按原要求施工，乙方應予執行。　　

　　4、21在施工過程中必須配合甲方銷售需要，積極配合樣板房的施工。　　

　　4、22遵守政府主管部門對施工場地交通、施工噪音、夜間施工、安全生產有關的管理規定，按規定辦理有關手續，并以書面形式通知甲方、監理；嚴格遵守有關環境保護法律，并按照環境檢查審核要求，加強施工現場的環境管理，在施工過程中嚴格落實粉塵等污染防治措施及生態保護、水土保持措施，由此發生的費用及由于乙方責任造成的罰款由乙方負責。　　

　　4、23加強施工隊伍法制教育，在工程場地內和工程場地周邊不得有擾社會治安。若有違法犯罪活動和人員，應立即交由公安機關處理，不得私自違法處理。　　

　　4、24墻改、散裝水泥、臨時路口、臨時場地及城建檔案資料等保證金或押金由甲方負責繳納，乙方按有關部門相應要求（若有）及時提供相應資料，乙方未及時提交合格的資料或未交還占用的場地造成有關保證金或押金未能全部或部分退回等、由于乙方原因扣除的保證金或押金由乙方負責，甲方有權從支付乙方的任何工程款項中扣回。　　

　　4、25乙方須與甲方簽訂《廉潔合作協議書》，并嚴格遵守。　　

　　4、26乙方施工期間，其公司內部任何勞資糾紛，均由乙方自行解決。因乙方勞資糾紛影響甲方工程進度及項目聲譽的，相關損失由乙方承擔。　　

　　5、現場管理　　

　　5、1安全施工與檢查：乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全生產管理條例要求組織施工，并受行業安全檢查人員依法進行的監督檢查。采取必須的和必要的安全防護措施，消除事故隱患。本合同施工范圍內發生的安全事故責任和因此發生的費用，全部由乙方承擔。　　

　　5、2安全防護：乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防塵操作間、易燃易爆地段以及在臨時交通要道附近施工時，施工開始前應向監理提出安全防護措施，經監理認可后實施。　　

　　5、3事故處理：發生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知監理及甲方，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。甲方、乙方對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理，或參照爭議解決條款。　　

　　5、4文明施工：本工程以總平面紅線范圍作為施工場地，施工平面布置須考慮周全，并經甲方審核后方可實施。　　

　　5、5乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發的安全施工、文明施工等規范、條例。遵守甲方的現場管理規定。　　

　　5、6乙方現場辦公室應配置齊全、完好的辦公設備。　　

　　5、7施工期間，乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建筑垃圾等，做到場清。工程建設中每個樓層的多余材料、建筑垃圾必須通過井架或垃圾槽運輸到地面，嚴禁從高空直接向下拋物。　　

　　5、8乙方應嚴格遵守地方政府和有關部門的規定，辦理施工場地交通、噪音、環境衛生和場外污染等有關手續，發生的費用及造成的罰款全部由乙方承擔。　　

　　5、9現場用水用電管理　　

　　5、

　　9、1乙方用電用水必須安裝水表、電表（乙方水、電表安裝及移位須報甲方同意）。安裝完成后雙方共同抄底度數，并簽字認可。　　

　　5、

　　9、2施工中根椐水、電表用量按供電局、自來水公司規定的價格支付費用。價格按供電局、自來水公司出具的收費單為準。　　

　　5、

　　9、3乙方負責提供本工程范圍內分包單位施工用水用電的39;接口，其水電費用由分包單位自理。　　十

　　一、其他　　

　　1、乙方對甲方指定分包單位的配合及管理　　

　　1、1甲方指定分包的工程范圍見本協議附件四。　　

　　1、2對甲方指定分包的工程，乙方應負責管理配合。分包工程配合費按以下費率收取：　　

　　1、

　　2、1普通水電工程按中標價的2%收取；　　

　　1、

　　2、2售樓部土建工程按中標價的1%收取；　　

　　1、

　　2、3外墻保溫隔熱、外墻涂料工程按中標價的

　　1、5%收取。　　

　　1、3按甲方及指定分包單位的要求提供指定分包工程開工條件。　　

　　1、4指定分包方應在進場前對已完成的臨時工程及場地進行檢查接收。　　

　　1、5乙方對工程進度、安全及文明協助管理。　　

　　1、6乙方應對分包商的施工進度計劃進行匯總分析，對施工中有矛盾的地方進行協調并提出解決辦法。　　

　　1、7乙方在各分項工程施工前須與指定分包方聯系，并在隱蔽工程施工前一天請各分包方以書面形式確認，否則，由此而導致的額外施工費用由乙方承擔。如分包方不配合，由分包方負責并承擔乙方的損失。　　

　　1、8提供標高、定位點線等。　　

　　2、乙方分包管理　　

　　2、1乙方未經甲方書面同意，不得將本合同承包內容或任何分項工程對外進行轉包。　　

　　2、2乙方分包要求　　

　　2、

　　2、1分包須經甲方及監理書面批準，并向甲方及監理單位提供分包單位資質證書、分包合同、分包工程施工方案。　　

　　2、

　　2、2乙方應在分包施工現場派駐監督管理人員，對分包工程的質量和進度負責。乙方分包單位的違約行為，均視為乙方違約。　　

　　2、

　　2、3乙方應在開工前30天內提交乙方分包工程內容并經甲方認可。乙方分包工程的進、退場時間，經甲方、監理確認后執行。　　

　　4、銷售配合　　

　　3、1甲方將根據銷售需要，安排施工現場不定期對社會開放。乙方在開放日前應對施工現場進行清理，并作好相應的安全防護措施。　　

　　3、2為配合銷售而需要提前施工的項目，應按甲方的書面要求及時安排施工完畢，要求如下：　　

　　3、

　　2、1按甲方要求的時間完成各種施工設施、設備的遷移。　　

　　3、

　　2、2樣板間所在樓棟中的單元門至樣板間的入戶門之間的樓梯間地面材料的鋪貼、墻面抹灰、油漆及樓梯欄桿的安裝。　　

　　3、

　　2、3樣板間內的墻面的抹灰、油漆、地面的找平、廚房、洗手間的防水處理、防護門的安裝。　　

　　3、

　　2、4樣板間外施工通道的上層防護措施應按規范做好。　　

　　3、

　　2、5樣板間外施工用安全網，在樣板間開放前應換用新購置的安全網。　　

　　3、

　　2、6以上工程內容若在乙方承包范圍（清單報價書）外，費用由甲方支付。　　

　　3、

　　2、7如乙方未按甲方以上要求及指定期限完成銷售配合工作，甲方可另請其他施工單位進行施工，所發生的費用甲方有權從應付乙方的工程款中扣除；若因甲方要求增加部分工程，以現場簽證的形式支付相關費用。　　十

　　二、協議解除　　

　　1、除本協議約定的解除條件外，經甲乙雙方協商一致，也可以解除本協議。　　

　　2、當乙方擅自將其承包的全部或部分工程轉包給他人、或肢解后以分包的名義分別轉包給他人，甲方有權解除本協議。　　

　　3、因不可抗力致使合同無法履行的，甲乙雙方可以解除本協議。　　

　　4、甲、乙雙方任何一方按約定提出解除合同時，應以書面形式向對方發出解除合同通知，并在發出通知前7天告知對方，通知送達對方時合同解除。對解除合同有爭議的，可依本合同有關的約定處理。　　

　　5、合同解除后，乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護，并在____日內向甲方完成移交工作。甲方應為乙方的撤出提供必要條件，乙方應按甲方的要求將自有的機械設備和人員撤出施工場地。乙方未完善移交手續擅自撤場的，應該賠償由此給甲方造成的一切損失。已完工程價款在乙方根據甲方要求完全撤出施工現場并辦理完決算手續后支付。　　

　　6、甲方不支付乙方因撤出施工現場所發生的費用。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨和解除訂貨合同，并承擔相應損失。　　

　　7、乙方退場條款：無論何種原因導致合同解除的，為保證工程項目的順利完工并交付購房人使用，保證雙方糾紛的順利解決，乙方均應在合同解除達成協議或解除合同通知送達之日起1____日內清退出場，否則，乙方按每日10萬元向甲方支付違約賠償金。乙方在履行本協議過程中，無論以何種理由起訴甲方，甲方為保證工程的順利完工和交付購房人，以及為維護社會穩定，均可要求乙方立即退場，退場辦法按上述規定辦理　　

　　8、甲方依照法律規定和合同約定行使合同解除權時，乙方投入施工的工程費用，只按工程直接費進行結算。　　

　　9、因乙方違約造成合同解除（如：乙方公司內部民工鬧事造成不良社會影響、因乙方原因延誤工程關鍵工期、乙方不能按約定實現合同承諾等），應賠償甲方一切經濟損失，并按上述退場條款的約定退場。　　

　　10、因甲方無力支付工程款，并未提出有效的經認可的辦法，乙方有權為維護自身利益而停止繼續施工。其停止施工期間的費用和其后的一切損失，甲方有責任給予賠償　　1

　　1、在竣工時，須提交竣工資料4套。　　十

　　三、合同生效與終止、爭議的處理　　

　　1、本補充協議自雙方簽訂之日起____日內乙方向甲方足額支付履約保證金后生效。　　

　　2、除正常質量保修外，甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務，本合同即告終止。　　

　　3、本補充協議一式陸份（其中正本貳份），甲、乙雙方各執正本壹份、副本貳份。　　

　　4、本補充協議系《觀景上東建筑工程施工合同》的非實質性補充，若二者不一致處，以本補充協議為準。　　

　　5、本協議在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決，協商不成提交____市仲裁委員會仲裁。　　甲方：__________蓋章乙方：__________蓋章　　法定代表人：__________法定代表人：__________　　電話：__________電話：__________　　傳真：__________傳真：__________　　開戶銀行：__________開戶銀行：__________　　銀行賬號：__________銀行賬號：__________　　簽訂合同代表：__________簽訂合同代表：____日期：____日期

建設施工合同范本 篇13

　　甲方：

　　乙方：

　　為明確施工中甲乙雙方的安全責任、權利、義務，經雙方協商，簽訂本安全協議。

　　乙方自愿參加甲方的工民建工程施工，變電站的新建、擴建、改造工程的施工等。

　　一、甲方的安全責任、權利、義務：

　　1、向工程派出甲方代表，在變電站內施工，即為：工作負責人;

　　2、監督乙方進行安全生產規程制度的學習培訓，并檢查安全培訓的結果;

　　3、工作前對乙方進行全面的安全技術交底;

　　4、在有危險的電力設施區域內作業，要求乙方制定安全措施，并配合做好相關的安全措施;

　　5、在開工前要向乙方收取安全施工保證金，按工程規模的大小收三千至一萬元。

　　6、有權制止任何影響安全生產的行為，開展查禁違章工作，罰金從安全施工保證金中扣除;

　　7、有義務給乙方提供滿足安全生產需要的工作環境。

　　8、做好安全措施，設監護人(工作負責人)，辦理工作許可手續。

　　二、乙方的安全責任、權利、義務：

　　1、認真學習、執行《電力安全工作規程》和有關規定，必須組織嚴格的統一考試，考試內容須經甲方認可，合格后方能持證上崗工作，并建立健全施工人員相應的檔案。

　　2、開工前必須向全體施工人員進行安全技術較底，讓施工人員掌握工程特點及施工安全措施;

　　3、嚴格遵守《電力建設安全工作規程》、《安全生產規程規定》和《電力安全工作規程》及《建筑業安全規定》等的有關規定和甲方安全生產的規定;

　　4、自覺接受甲方單位的監督和指導，對甲方單位安監部門提出的意見，必須及時整改。發生人身事故或危機生產運行的不安全情況，必須報告甲方單位。

　　5、有權拒絕違章指揮或違章作業;有權拒絕能對本人身心造成嚴重傷害潛在危險的作業;

　　6、施工中要做到“遵章守法反三違‘違章指揮、違章作業、違反勞動紀律’”。努力追求“零傷害、零損失、零事故”

　　7、有義務通過自己的工作努力確保甲方的安全生產;

　　8、自身的條件不滿足安全生產的需要時，向甲方書面說明。

　　三、違約責任：

　　1、執行合同中有關違約處理的規定;

　　2、拒絕無潛在危險作業的行為視為違約;

　　3、發生違章事件，執行甲方規定，進行相應處罰;

　　4、對違章施工造成的各種事故負完全責任，并承擔全部損失。

　　四、執行規程：

　　1、雙方在履行合同時執行《電力安全工作規程》和《電力建設安全工作規程》及省集團公司、龍南供電公司的安全生產相關規定。

　　2、本安全協議一式兩份，甲、乙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

　　代表人簽字：代表人簽字：

建設施工合同范本 篇14

　　發包方：____________　　承包方：____________　　依照《民法典》及其它有關法律、行政法規，甲方將賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目施工發包給乙方，由乙方負責承包施工。遵等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，明確雙方的權利義務關系，經協商訂立本合同。　　

　　一、工程概況　　工程名稱：賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目　　

　　1、路基長5公里，路面寬

　　3、5米，總計整修面積17500平方米，中標價3萬元。　　

　　2、路面長5公里，路面沙化寬

　　3、5米，厚15厘米，總計沙化面積17500平方米，中標價12萬元。　　

　　3、鋪設涵洞4道，涵洞深

　　3、5米，中標價2萬元。　　工程內容：路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培筑。　　

　　二、工程承包范圍　　承包范圍：施工設計全部內容。　　

　　三、工程價款及支付方式：合同價款金額合計（大寫）：____________（人民幣）：____________萬元。　　工程價款按工程進度分期分批支付，工程驗收合格后決算。甲方扣工程總價款的5%作為質量保證金，工程竣工無質量缺陷后付給乙方。　　

　　四、雙方的權利義務：　　

　　1、由甲方提供圖紙，乙方必須按圖紙和公路改造工程技術規范的要求施工，乙方確保質量達到合格。　　

　　2、乙方必須在簽訂合同之日起____日內開工。　　

　　3、甲方對乙方的施工有監督管理權，甲方按施工進度對乙方的施工進行驗收，驗收合格后，方可進行下一工序的施工。　　

　　4、未經甲方同意，乙方不得更換項目經理，否則，甲方有權終止合同。　　

　　5、乙方不得將工程項目轉包，未經甲方同意不得分包。否則一經查實，甲方有權終止合同，同時不承擔任何由此引發的法律責任。　　

　　6、乙方在施工過程中，確保施工安全。若出現工傷等安全事故，由乙方負責。若乙方的施工對國家、集體、個人的財產或人身造成損害的，由乙方負責賠償。　　

　　7、甲方負責施工過程周邊糾紛的協調處理。　　

　　8、施工所需繳納的各種稅費由乙方承擔。　　

　　五、違約責任：　　

　　1、乙方必須按時竣工，否則，每超期一天，按1000元天支付違約金。　　

　　2、若乙方中途終止合同，則其前期施工的投入，甲方不予賠償，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。　　

　　3、若甲方對工程質量進行驗收不合格，需要返工、修復的，則乙方無條件返工、修復，直到達到要求的標準，其損失由乙方自負。　　

　　4、若甲方無故中途終止合同，給乙方造成損失的，由甲方負責賠償乙方的損失。若工程質量達不到標準，需要返工、修復，而乙方不予返工、修復的，則甲方有權終止合同，解除承包關系，乙方的投入損失自負，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。　　

　　六、合同工期：　　開工日期：________年____月____日　　竣工日期：________年____月____日　　合同工期總日歷天數____________天。　　

　　七、質量標準　　工程質量標準：合格。　　

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。　　

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。　　

　　十、合同生效　　本合同雙方約定簽字蓋章后生效

建設施工合同范本 篇15

　　發包人：成都(以下簡稱甲方)　　承包人：四川(以下簡稱乙方)　　為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務， 在《 建筑施工工程合同》基礎上，按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建筑法》等有關規定，并結合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協議條款的情況下，簽訂本工程施工合同補充協議。　　

　　一. 工程概況　　

　　1. 工程名稱： 住宅工程　　

　　2. 工程地址：　　

　　3. 建筑面積：5111

　　8.132　　

　　4. 結構類型：框架結構 、地上111層 、獨立地下室1層　　

　　5. 設計單位：四川　　

　　6. 監理單位：四川　　

　　二. 工程內容及承包范圍　　

　　1. 乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包，承包范圍為：基礎、主體、裝飾裝修工程(見本協議附件一:工程量清單報價書)。　　

　　2. 包括乙方承包范圍內的因設計變更而引起的增減工程。　　

　　3. 甲方指定分包工程內容見本協議附件二。　　

　　三. 合同工期(本協議中所列日期均為日歷天數計)　　

　　1. 開、竣工日期　　

　　1.1 開工日期：________年____月____日;竣工日期：________年____月____日;總工期：420天(含法定節假日)以建設工程竣工驗收報告所載日期為準。　　

　　2. 施工進度　　

　　2.1 本工程分兩期實施。一期工程為一、二號樓。二期工程為三、四號樓和獨立地下室(見本協議附件三：即總平面圖)。　　

　　2.2 乙方應于合同簽訂并收到施工圖后10天內向監理和甲方提交詳細的施工組織設計，甲方和監理在乙方施工組織設計提交后的10天內若未予以書面形式確認或提出修改意見，則視為同意。　　

　　2.3 二層頂板完成時間：一號樓：________年1____月____日;二號樓：________年1____月1____日;四號樓：________年____月____日.　　

　　2.4 三號樓一層頂板完成時間：________年____月3____日;地下室完成時間：在________年____月3____日.　　

　　3. 工期違約責任　　

　　3.1 如因乙方原因延誤二層頂板工期(房屋銷售起始工期)，甲方按20元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期，甲方按20元天給予乙方獎勵,累計獎罰金額不超過4萬元。　　

　　3.2 若總工期延誤，甲方按3000元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期，甲方按3000元天給予乙方獎勵，但獎罰累計不超過10萬元。　　

　　4. 如有獎勵或罰款金額在工程決算時辦理。　　

　　5. 工期不順延情況：　　

　　5.1 各種自然因素(如下雨、大風、高低溫天氣等);　　

　　5.2 停水、停電、節假日及地方性政策調整等因素對工期的影響(若一周內停電、停水累計超過8小時，工期予以順延);　　

　　5.3 因乙方施工質量問題或施工安排不當導致設計變更以及擅自變更設計而發生的費用和由此導致甲方的損失，均由乙方承擔，工期不予順延。　　

　　6. 工期延誤:由以下原因造成工期延誤，工期應相應順延：　　

　　6.1 按《XX條款》第十三條執行。　　

　　6.2 甲方直接分包的施工項目影響乙方施工進度造成的工期延誤。　　

　　四. 質量與檢驗標準　　

　　1.1 工程質量：合格.基礎、主體驗收及竣工驗收均應一次性通過____區質監部門驗收合格;　　

　　1.2 因乙方原因造成工程質量問題及使用不符合設計要求的材料，必須無條件及時修復或返工重建。否則甲方有權要求乙方支付工程合同造價總額的5%的違約金和相應返工價款。　　

　　1.3 乙方應及時向下一道工序的施工單位(分包單位)辦理移交手續。　　

　　1.4 設計圖中室內天棚不抹灰，乙方按常規普通法施工，若甲方有其他要求，另行辦理相關手續。　　

　　五. 合同價款與支付　　

　　1. 合同價款：暫定為人民幣3260.525215萬元(叁千貳百陸拾萬零伍仟貳佰伍拾貳元壹角伍分)。結算工程量以實際完成的工程量為準。　　

　　1.1 合同價款中的規費、措施費

　　(一)、措施費

　　(二)由乙方在工程全過程中包干使用，不作任何調整。具體包干費用內容包括但不限于以下項目：　　

　　1.

　　1.1 規費：即養老保險費、失業保險費、醫療保險費、住房公積金、危險作業意外傷害保險;　　

　　1.

　　1.2 措施費

　　(一)：即安全施工、文明施工、臨時設施、　　

　　1.

　　1.3 措施費

　　(二)：即大型機械設備進出場及安拆、垂直運輸機械、腳手架、混凝土和鋼筋混凝土模板及支架、已完工程及設備保護。　　

　　1.

　　1.4 其他不可預見費及風險包干費　　

　　1.2 本工程稅金按國家稅法及相關政策法規執行。　　

　　2. 合同價款的調整： 由于工程量清單漏項、新增項目、設計變更引起的新增工程量清單項目，其結算價格按以下方式計算：　　

　　2.1 乙方工程量清單報價書中已有適用于此工程項目的綜合單價，按已有的綜合單價計算;　　

　　2.2 乙方工程量清單報價書中只有類似項目的綜合單價，可參照類似項目的綜合單價確定新增工程量清單項目的綜合單價。　　

　　2.3 乙方工程量清單報價書中沒有適用或類似工程項目的，依據________年《____省建設工程工程量清單計價定額》及相關配套文件的規定，套用相應定額子項后確定該項目的綜合單價。該項目的材料由甲方認質認價，人工費按施工期間政策規定調增，綜合費按27%計取，機械費按定額子項計取，(措施一、規費、措施二不計取)。　　

　　2.4 施工期間人工費按政府規定系數并結合乙方工程量清單報價書隨施工進度進行調整。　　

　　2.5 獎勵　　

　　2.

　　5.1 若乙方的工程質量、進度、安全、協調配合、節約成本、現場管理等符合合同要求，甲方獎勵乙方項目部10-30萬元。　　

　　2.

　　5.2 乙方提出合理化建議，若經甲方采納而節約的工程直接費，甲、乙雙方按6:4的比例分享。　　

　　3. 工程進度款的支付　　

　　3.1 工程形象進度必須滿足合同及本協議的約定，工程量進度報表經甲方及監理審核后支付乙方工程進度款。　　

　　3.2 支付時間：一、二號樓主體三層頂板完成后，甲方支付已完工程量90%的進度款(含30%以房抵工程款、下同)，三層以上工程款按月形象進度支付;三、四號樓主體一層頂板完成后，甲方支付已完工程量90%的進度款，一層以上工程款按月形象進度支付。甲方及監理單位確認計量結果后10天內，按審定產值的90%支付上月進度款;支付總額至合同總價款的90%時，暫停支付;　　

　　3.3 若乙方發生嚴重質量事故或嚴重安全事故(按國家有關安全質量事故規定進行界定)，甲方有權暫停支付工程進度款。　　

　　3.4 因乙方原因造成工期延誤，甲方將暫停支付當期工程進度款。下一期工程進度款的支付、應在乙方將工程進度調整到甲乙雙方約定的工程進度計劃范圍內后，甲方才恢復支付工程進度款。　　

　　3.5 以房抵工程款的說明：甲、乙雙方同意以本項目商品住宅作價支付乙方應收本項目工程結算總價款的30%，并從每筆應付工程進度款中按30%比例沖抵。甲方根椐需要,若全部或部份以原作價收回該部份商品住宅，應同乙方協商。甲方收回時，應將相應的應付工程款支付給乙方。本工程商品住宅作價的原則、方式及相關辦法由雙方另行簽定補充協議。　　

　　3.6 如發包人出現延期支付工程進度款的情況,按XX條款第2

　　6.3及2

　　6.4條執行。　　

　　3.7 工程結算　　

　　3.

　　7.1 乙方竣工結算經審計后____日內支付至工程結算總價款的95%(不得與

　　3.5條相沖突);工程結算總價款的5%作為保修金，保修期屆滿之日起1____日內結清。　　

　　3.

　　7.2 質量保修金的支付：各分部分項工程保修期屆滿、經甲方對工程質量確認無異議后14天內，按各分部分項工程的保修金額，甲方與乙方辦理保修款結算，將剩余保修款一次性支付乙方;基礎工程、房屋建筑工程在交工滿________年后____日內，按其保修金額支付給乙方。　　

　　3.8 結算審計：　　

　　3.

　　8.1 結算審計時甲乙雙方應積極配合審計工作，應在雙方確認竣工結算資料真實、完備之日起原則上在3個月內完成本工程的結算審計。　　

　　3.

　　8.2 結算審計費的支付辦法：按國家相關規定執行。　　

　　4. 履約保證金：乙方在簽訂本協議之日起____日內,在甲方專用帳戶存入人民幣伍拾萬元，作為本協議的履約保證金。該保證金在三號樓、四號樓的二層封頂后____日內由甲方無息退還乙方50%;合同內工作內容竣工后____日內無息退還剩余50%。　　

　　六. 材料價格及材料的采購　　

　　1. 材料價格調整　　

　　1.1 若甲方對某項主要材料進行調整(套用定額不發生變化)，僅對材料差價進行調整。　　

　　1.2 非暫定價材料不作調整，但砂、石、石灰材料價格風險系數5%，超過5%部分按實調整，稅金按規定計取。乙方無權更換工程量清單中的任何材料。　　

　　2. 材料采購　　

　　2.1 乙方必須按甲方規定品牌采購，并且在采購前15天將樣品及價格送監理工程師及甲方代表認可后方可采購。對于非暫定價材料部份，如甲方采納乙方建議的性能相同且價格較優的其它品牌，即按第五條的

　　2.5款進行獎勵。　　

　　2.2 甲方對于暫定價格材料及主要材料價格表中的材料認為有必要自行采購時，乙方應予以支持。　　

　　七. 工程變更及簽證　　

　　1. 工程變更及簽證必須注明：事由、工作范圍及部位、具體作法、尺寸、工程數量和費用組成。簽證文字的表述應做到鮮明、準確，必要時應附圖，且在簽證單結尾處注明此項后無內容。　　

　　2. 本工程的所有變更及簽證，均應經甲方代表或甲方現場代表及監理工程師簽字后方可生效，甲方、監理、施工單位均應保留原件。　　

　　3. 甲方有權對設計圖紙進行變更。　　

　　4. 乙方發現設計錯誤或不合理之處，應及時通知甲方工程部、監理部和設計單位，由設計單位(或甲方)提供設計變更文件，經監理工程師、甲方代表簽字批準后實施。　　

　　5. 甲方對已完成的分項工程進行變更，乙方應在施工前將施工方案報甲方及監理單位確認。乙方應謹慎保護可能重復利用的材料、設備。若乙方拆除措施不當或保護不當造成材料、設備損壞的,由乙方承擔相應損失。　　

　　6. 需辦理簽證的隱蔽工程，乙方應在隱蔽前三天填寫簽證單，并由監理工程師及甲方代表確認。如因乙方原因導致工程量無法核實，則不予辦理簽證。　　

　　7. 乙方應在設計變更實施前48小時向甲方提交書面報價，由甲方及監理審核，按審核后的造價決算。　　

　　8. 設計變更、現場簽證的計價原則：按5章第2條執行。　　

　　9. 臨時用工簽證應明確：工作內容及工作量、工作時間、工作人數及用工價格。　　

　　10. 辦理簽證時，乙方應提供經甲方確認的有關方案或數據原件，簽證單原件一式四份。　　

　　八. 竣工驗收：按《XX條款》執行。　　

　　九. 工程質量保修　　

　　1. 工程質量保修范圍和內容：　　

　　1.1 乙方在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的規定和雙方約定，承擔承包范圍內工程質量保修責任。　　

　　1.2 凡屬于乙方原因造成的質量問題或其他缺陷，均屬于乙方保修責任范圍，其維修費用和因乙方維修造成業主的相關損失，應由乙方承擔;不屬于乙方責任，但是經由雙方協商由乙方施工的，乙方應配合檢修，費用由責任方承擔。　　

　　2. 質量保修期限如下(以雙方在工程移交書上簽字之日起計算)：　　

　　2.1 地基基礎和主體結構工程，為設計文件規定的合理使用年限;　　

　　2.2 屋面防水工程、衛生間、廚房、陽臺和外墻面的滲漏(包括臺風、暴雨等自然條件下的影響)為________年;　　

　　2.3 電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程為________年;　　

　　2.4 給排水設施、道路等配套工程為________年;　　

　　2.5 供熱及制冷系統為________年;　　

　　2.6 其他項目的保修期為________年　　

　　3. 質量保修責任　　

　　3.1 因乙方施工質量原因導致業主退房、要求甲方給予賠償等，其經濟責任和法律責任均由乙方承擔。　　

　　3.2 保修期內的維修：一般性維修乙方應在接到通知后24小時內到達;緊急事故乙方應在接到通知后8小時內到達現場搶修;業主收房后出現滲漏水、有水區域返水，乙方應在16小時內修復。　　

　　3.3 乙方未及時維修或未在合理期限內維修完好、或經過兩次維修都未能修好的，甲方有權自行請人代為維修并確定價格，所有修復費用及賠償費用在支付乙方質保金時扣除，但不等于解除乙方應負的責任。　　

　　3.4 乙方每次維修完畢，應負責將施工現場清理干凈、并取得業主和甲方(或物管公司)的驗收簽字。　　

　　3.5 涉及結構安全的質量問題，乙方應立即向當地建設行政主管部門報告，并采取安全防范措施。由原設計單位或者具有相應等級的設計單位提出保修方案后，由乙方實施保修。　　

　　十. 雙方的權利和義務　　

　　1. 甲方代表及職責　　

　　1.1 本工程甲方代表為 。甲方代表代表甲方行使合同約定的權力，履行合同約定的職責。甲方如另行委托其他人員代行上述全部或部分職責的，以甲方向乙方出具的授權委托文件或書面通知為準。　　

　　1.2 本工程甲方現場代表為王。甲方現場代表的職責：負責監督檢查工程質量及工程進度，負責設計變更、技術核定及現場簽證的簽署，對工程進度款的支付和工程竣工決算進行審核，以及與設計單位等相關部門的協調。　　

　　2.乙方駐工地代表及其他人員　　

　　2.1 乙方項目經理為 ，項目技術負責人為 ，其它管理人員名單按乙方的工程量清單報價文件。　　

　　2.2 乙方項目部主要管理人員在本工程施工期間(包括準備和收尾階段)，均須專職在崗，堅守施工現場，不得兼任其他項目任何職務;如需對人員、機械設備、施工方案等變更，必須提前一周以書面形式報經甲方同意。　　

　　2.3 乙方的要求、通知均應以書面形式由乙方項目經理簽字加蓋乙方公章或項目專用章后遞交甲方。　　

　　2.4 乙方項目經理或項目技術負責人必須參加每周工程例會，因故不能參加的應提前8小時向監理部請假、并在獲得監理部同意后方可缺席。　　

　　2.5 乙方代表除以下原因外，在竣工驗收完成前不能替換　　

　　2.

　　5.1 因病而不能堅持工作者;　　

　　2.

　　5.2 無法擔任與該工程建設相關的工作。　　

　　2.

　　5.3 因刑事責任或經濟糾紛無法繼續擔任此項工作。　　

　　2.

　　5.4 被吊銷資格證。　　

　　2.

　　5.5 甲方認為不稱職者。　　

　　2.6 乙方代表換人，必須經甲方書面認可，其接任人仍必須無條件全面繼續承擔乙方應有的責任。　　

　　2.7 乙方在開工前應向甲方提供有關人員資質證書及崗位證書等證件。　　

　　2.8 以下甲方確認無法勝任工作的人員，經甲方要求，必須調離本工程范圍。同時，乙方應盡快用甲方批準的合格的人員代替上述調離的人員。　　

　　2.

　　8.1 對施工質量、進度達不到合同要求負有責任的施工人員;　　

　　2.

　　8.2 業務水平達不到崗位要求、工作責任心不強的施工人員;　　

　　2.

　　8.3 不能積極配合甲方正常工作;　　

　　2.

　　8.4 違反甲方或乙方工地現場管理規定者;　　

　　2.

　　8.5 無證上崗者(適用于按規定必須持證上崗者);　　

　　2.

　　8.6 與工程量清單報價書及合同規定名冊不符者;　　

　　2.

　　8.7 與本工程施工無關的人員等。　　

　　3.甲方的工作　　

　　3.1 施工前準備　　

　　3.

　　1.1 完成紅線以外的三通，提供水、電接口到紅線。乙方進場后，甲乙雙方及時辦理臨時水電設施的移交手續。　　

　　3.

　　1.2 負責辦理施工許可證等合法手續，乙方協助辦理。　　

　　3.

　　1.3 提供施工場地工程地質、地下管網線路資料，必要時乙方應進一步探明。　　

　　3.

　　1.4 將水準點、坐標控制點現場交驗予乙方，由乙方自費負責保護，若保護不當造成的損失由乙方負擔。　　

　　3.

　　1.5 向乙方提供8套施工圖。　　

　　3.2 施工期間　　

　　3.

　　2.1 監督檢查工程質量、進度，設計變更的簽證、工程進度款的支付、辦理竣工決算等。　　

　　3.

　　2.2 根據銷售等實際需要,對施工現場發出調整、變更指令。　　

　　3.

　　2.3 負責協調周邊關系和政府職能部門的關系。　　

　　4. 乙方的工作　　

　　4.1 執行本合同的約定，履行與乙方有關的權利和責任。合同簽訂后____日內提交施工現場布置方案，經甲方代表、項目總監批準后進場作施工前期準備工作，并按合同要求的質量和工期完成本工程。　　

　　4.2 遵守有關法律的規定,接受甲方和監理的指令,按照施工圖紙、設計變更單、工程施工及驗收規范等進行施工。　　

　　4.3 負責搭建工地現場臨時設施，臨時道路、管線的施工、保養、移位及拆除，現場管線和鄰近建筑物、構筑物及鄰街交通要道、人行道的防護。向甲方、監理提供現場辦公室三間。　　

　　4.4 負責從甲方指定的施工用電、用水接駁點按甲方批準的接駁方案接駁。施工用水、電的費用及接駁等所發生的相關費用由乙方承擔。　　

　　4.5 提供大型施工機械設備年檢證等資料。　　

　　4.6 乙方須提交詳細的施工組織設計，施工組織設計包括施工總進度計劃(采用時標網絡圖繪制)、甲供材料計劃及乙供材料計劃，并嚴格按照經甲方及監理批準后的施工組織設計施工。　　

　　4.7 如甲方提供的施工文件不完整，乙方須于合同簽訂后____日內以書面方式向甲方提出補充施工文件(須列清單)，并提供時間表，列X在不影響進度的情況下，甲方應向乙方提供補充施工文件的內容及最后期限。在工程施工過程中，乙方亦有義務以書面形式及時向甲方進行提示。　　

　　4.8 每月二十____日前向甲方及監理書面報送本月完成工程量報表和下月施工進度計劃，下月施工計劃必須具體、詳細。若不按時、按要求報送，甲方有權不予支付進度款或支付時間順延。　　

　　4.9 工地實行旬報制度。旬報在每半月例會前一天報送甲方及監理，旬報內容包括本旬計劃和上旬完成工作、未完成情況說明(包括擬采取措施、最終完成時間)　　

　　4.10 做好施工組織管理、維持現場整潔、道路暢通、不漏、不灑、不揚，對進出工地的車輛須派專人及時進行沖洗清掃，防止污染交通道路，達到文明施工。以上工作甲方有權檢查。甲方要求整改的部份，若乙方逾期未整改，則另行處理，并從工程款中扣除所發生的費用的兩倍作為罰金。甲方指定分包單位應協助乙方完成上述工作，并承擔同樣責任。　　

　　4.11 本工程現場所有建筑垃圾、生活垃圾須按甲方代表指令清理并運出本工地(甲方直接分包工程的垃圾除外)。乙方須自行聯系政府規定棄置地點，不論距離遠近和運輸進程中發生的環保費、____市衛生費、堆放費、各種可能發生的罰款等費用均由乙方負責。若乙方不及時按甲方指令清運，甲方可另行委托其他單位清運，由此產生的所有費用將從乙方進度款中按所發生費用扣除，乙方應予以支持。　　

　　4.12 在室外工程開工后，甲方有權要求乙方拆除影響室外工程的臨時設施，乙方須無條件配合，甲方對此不予補償。但經甲方批準的除外。　　

　　4.13 按合同約定，對甲方直接分包工程進行配合管理，對分包工程進行協調及配合，參加分包工程的分項、分部工程驗收和竣工驗收，并提出整體驗收意見。　　

　　4.14 工程竣工前應將現場清理干凈，做到工畢場清。　　

　　4.15 負責組織圖紙會審工作以及施工期間的例會、專題會、協調會。按施工圖紙、圖紙會審紀要、設計修改(或變更)通知單和國家現行驗收規范作好自檢工作。　　

　　4.16 做好施工記錄、隱蔽工程記錄、施工技術資料作為竣工驗收資料移交甲方。甲方分包工程的竣工資料由分包單位按規定整理，在竣工前1____日內提交給乙方，由乙方按規定整理匯總。　　

　　4.17 工程竣工驗收完成后未移交給甲方之前，乙方負責承包范圍內的成品和半成品保護、施工圍墻的維護、提供臨時廁所，直至工程全部竣工完畢并移交甲方為止。乙方保護期間發生損壞，乙方出資修復。如因甲方提前使用，造成損壞發生的修復費用由甲方承擔。　　

　　4.18 與本工程無關的設備、材料均不得進入現場，甲方有權進行檢查。　　

　　4.19 乙方的現場施工人員、機械、設備、材料等必須滿足甲方的施工進度要求。若乙方進度不能滿足甲方要求，則乙方必須按甲方要求增加施工人員、機械、設備、材料等，由此引起的相關費用甲方不予補償。　　

　　4.20 乙方施工前應組織專業人員仔細審閱設計文件，有責任發現并提出設計文件存在的問題。若發現工程按現有施工設計文件或指令施工將要發生質量缺陷，應立即書面報告甲方。經甲方決定按原要求施工，乙方應予執行。　　

　　4.21 在施工過程中必須配合甲方銷售需要，積極配合樣板房的施工。　　

　　4.22 遵守政府主管部門對施工場地交通、施工噪音、夜間施工、安全生產有關的管理規定，按規定辦理有關手續，并以書面形式通知甲方、監理;嚴格遵守有關環境保護法律，并按照環境檢查審核要求，加強施工現場的環境管理，在施工過程中嚴格落實粉塵等污染防治措施及生態保護、水土保持措施，由此發生的費用及由于乙方責任造成的罰款由乙方負責。　　

　　4.23 加強施工隊伍法制教育，在工程場地內和工程場地周邊不得有擾社會治安。若有違法犯罪活動和人員，應立即交由公安機關處理，不得私自違法處理。　　

　　4.24 墻改、散裝水泥、臨時路口、臨時場地及城建檔案資料等保證金或押金由甲方負責繳納，乙方按有關部門相應要求(若有)及時提供相應資料，乙方未及時提交合格的資料或未交還占用的場地造成有關保證金或押金未能全部或部分退回等、由于乙方原因扣除的保證金或押金由乙方負責，甲方有權從支付乙方的任何工程款項中扣回。　　

　　4.25 乙方須與甲方簽訂《廉潔合作協議書》，并嚴格遵守。　　

　　4.26 乙方施工期間，其公司內部任何勞資糾紛，均由乙方自行解決。因乙方勞資糾紛影響甲方工程進度及項目聲譽的，相關損失由乙方承擔。　　

　　5. 現場管理　　

　　5.1 安全施工與檢查：乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全生產管理條例要求組織施工，并受行業安全檢查人員依法進行的監督檢查。采取必須的和必要的安全防護措施，消除事故隱患。本合同施工范圍內發生的安全事故責任和因此發生的費用，全部由乙方承擔。　　

　　5.2 安全防護：乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防塵操作間、易燃易爆地段以及在臨時交通要道附近施工時，施工開始前應向監理提出安全防護措施，經監理認可后實施。　　

　　5.3 事故處理：發生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知監理及甲方，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。甲方、乙方對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理，或參照爭議解決條款。　　

　　5.4 文明施工：本工程以總平面紅線范圍作為施工場地，施工平面布置須考慮周全，并經甲方審核后方可實施。　　

　　5.5 乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發的安全施工、文明施工等規范、條例。遵守甲方的現場管理規定。　　

　　5.6 乙方現場辦公室應配置齊全、完好的辦公設備。　　

　　5.7 施工期間，乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建筑垃圾等，做到場清。工程建設中每個樓層的多余材料、建筑垃圾必須通過井架或垃圾槽運輸到地面，嚴禁從高空直接向下拋物。　　

　　5.8 乙方應嚴格遵守地方政府和有關部門的規定，辦理施工場地交通、噪音、環境衛生和場外污染等有關手續，發生的費用及造成的罰款全部由乙方承擔。　　

　　5.9 現場用水用電管理　　

　　5.

　　9.1 乙方用電用水必須安裝水表、電表(乙方水、電表安裝及移位須報甲方同意)。安裝完成后雙方共同抄底度數，并簽字認可。　　

　　5.

　　9.2 施工中根椐水、電表用量按供電局、自來水公司規定的價格支付費用。價格按供電局、自來水公司出具的收費單為準。　　

　　5.

　　9.3 乙方負責提供本工程范圍內分包單位施工用水用電的接口，其水電費用由分包單位自理。　　十

　　一. 其他　　

　　1. 乙方對甲方指定分包單位的配合及管理　　

　　1.1 甲方指定分包的工程范圍見本協議附件四。　　

　　1.2 對甲方指定分包的工程，乙方應負責管理配合。分包工程配合費按以下費率收取：　　

　　1.

　　2.1 普通水電工程按中標價的2%收取;　　

　　1.

　　2.2售樓部土建工程按中標價的1%收取;　　

　　1.

　　2.3外墻保溫隔熱、外墻涂料工程按中標價的

　　1.5%收取。　　

　　1.3 按甲方及指定分包單位的要求提供指定分包工程開工條件。　　

　　1.4 指定分包方應在進場前對已完成的臨時工程及場地進行檢查接收。　　

　　1.5 乙方對工程進度、安全及文明協助管理。　　

　　1.6 乙方應對分包商的施工進度計劃進行匯總分析，對施工中有矛盾的地方進行協調并提出解決辦法。　　

　　1.7 乙方在各分項工程施工前須與指定分包方聯系，并在隱蔽工程施工前一天請各分包方以書面形式確認，否則，由此而導致的額外施工費用由乙方承擔。如分包方不配合，由分包方負責并承擔乙方的損失。　　

　　1.8 提供標高、定位點線等。　　

　　2. 乙方分包管理　　

　　2.1 乙方未經甲方書面同意，不得將本合同承包內容或任何分項工程對外進行轉包。　　

　　2.2 乙方分包要求　　

　　2.

　　2.1 分包須經甲方及監理書面批準，并向甲方及監理單位提供分包單位資質證書、分包合同、分包工程施工方案。　　

　　2.

　　2.2 乙方應在分包施工現場派駐監督管理人員，對分包工程的質量和進度負責。乙方分包單位的違約行為，均視為乙方違約。　　

　　2.

　　2.3 乙方應在開工前30天內提交乙方分包工程內容并經甲方認可。乙方分包工程的進、退場時間，經甲方、監理確認后執行。　　

　　4. 銷售配合　　

　　3.1 甲方將根據銷售需要，安排施工現場不定期對社會開放。乙方在開放日前應對施工現場進行清理，并作好相應的安全防護措施。　　

　　3.2 為配合銷售而需要提前施工的項目，應按甲方的書面要求及時安排施工完畢，要求如下：　　

　　3.

　　2.1 按甲方要求的時間完成各種施工設施、設備的遷移。　　

　　3.

　　2.2 樣板間所在樓棟中的單元門至樣板間的入戶門之間的樓梯間地面材料的鋪貼、墻面抹灰、油漆及樓梯欄桿的安裝。　　

　　3.

　　2.3 樣板間內的墻面的抹灰、油漆、地面的找平、廚房、洗手間的防水處理、防護門的安裝。　　

　　3.

　　2.4 樣板間外施工通道的上層防護措施應按規范做好。　　

　　3.

　　2.5 樣板間外施工用安全網，在樣板間開放前應換用新購置的安全網。　　

　　3.

　　2.6 以上工程內容若在乙方承包范圍(清單報價書)外，費用由甲方支付。　　

　　3.

　　2.7 如乙方未按甲方以上要求及指定期限完成銷售配合工作，甲方可另請其他施工單位進行施工，所發生的費用甲方有權從應付乙方的工程款中扣除;若因甲方要求增加部分工程，以現場簽證的形式支付相關費用。　　十

　　二. 協議解除　　

　　1. 除本協議約定的解除條件外，經甲乙雙方協商一致，也可以解除本協議。　　

　　2. 當乙方擅自將其承包的全部或部分工程轉包給他人、或肢解后以分包的名義分別轉包給他人,甲方有權解除本協議。　　

　　3. 因不可抗力致使合同無法履行的，甲乙雙方可以解除本協議。　　

　　4. 甲、乙雙方任何一方按約定提出解除合同時，應以書面形式向對方發出解除合同通知，并在發出通知前7天告知對方，通知送達對方時合同解除。對解除合同有爭議的，可依本合同有關的約定處理。　　

　　5.合同解除后，乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護，并在____日內向甲方完成移交工作。甲方應為乙方的撤出提供必要條件，乙方應按甲方的要求將自有的機械設備和人員撤出施工場地。乙方未完善移交手續擅自撤場的，應該賠償由此給甲方造成的一切損失。已完工程價款在乙方根據甲方要求完全撤出施工現場并辦理完決算手續后支付。　　

　　6.甲方不支付乙方因撤出施工現場所發生的費用。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨和解除訂貨合同，并承擔相應損失。　　

　　7.乙方退場條款：無論何種原因導致合同解除的，為保證工程項目的順利完工并交付購房人使用，保證雙方糾紛的順利解決，乙方均應在合同解除達成協議或解除合同通知送達之日起1____日內清退出場，否則，乙方按每日10萬元向甲方支付違約賠償金。乙方在履行本協議過程中，無論以何種理由起訴甲方，甲方為保證工程的順利完工和交付購房人，以及為維護社會穩定，均可要求乙方立即退場，退場辦法按上述規定辦理　　

　　8.甲方依照法律規定和合同約定行使合同解除權時，乙方投入施工的工程費用，只按工程直接費進行結算。　　

　　9.因乙方違約造成合同解除(如：乙方公司內部民工鬧事造成不良社會影響、因乙方原因延誤工程關鍵工期、乙方不能按約定實現合同承諾等)，應賠償甲方一切經濟損失，并按上述退場條款的約定退場。　　

　　10.因甲方無力支付工程款，并未提出有效的經認可的辦法，乙方有權為維護自身利益而停止繼續施工。其停止施工期間的費用和其后的一切損失，甲方有責任給予賠償　　1

　　1.在竣工時，須提交竣工資料4套。　　十

　　二. 合同生效與終止、爭議的處理　　

　　1. 本補充協議自雙方簽訂之日起____日內乙方向甲方足額支付履約保證金后生效。　　

　　2. 除正常質量保修外，甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務，本合同即告終止。　　

　　3. 本補充協議一式陸份(其中正本貳份)，甲、乙雙方各執正本壹份、副本貳份。　　

　　4. 本補充協議系《觀景上東建筑工程施工合同》的非實質性補充，若二者不一致處，以本補充協議為準。　　

　　5. 本協議在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決，協商不成提交____市仲裁委員會仲裁。　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________　　________年____月____日 ________年____月____日

建設施工合同范本 篇16

　　甲方：(簡稱甲方) 乙方：(簡稱乙方)

　　為了解決都勻市城市名品小區住戶通信需求，按照(20xx)003號《黔南州通信行業駐地網聯合辦公室文件》精神，對小區FTTH綜合接入工程地蠔施工安裝，經甲、乙雙方友好協商，根據《中華人民共和國合同法》達成本協議。

　　一、工程概況

　　(1)工程名稱：都勻市城市名品FTTH綜合接入工程。

　　(2)工程內容：以設計方案為準。

　　二、施工規范要求

　　乙方必須按照《黔南州住宅小區及商住樓通信配套設施建設規范》施工。

　　三、施工費用

　　經甲、乙雙方協商工程采取包工包料施工，工程總承包價為人民幣：壹拾貳萬元整(120xx0.00元整)，施工費用為一次性包干工程。

　　四、付款方式

　　工程竣工驗收合格后按照通信行業相關規定開具建安發票，十五日內一次性付清工程款人民幣：壹拾貳萬元整(120xx0.00元整)。

　　乙方指定的銀行帳戶如下：

　　開戶銀行：貴陽銀行股份有限公司匯通支行

　　開戶名稱：貴州天勤通通信工程有限公司

　　帳號：101177

　　五、雙方責任及義務

　　1、甲方

　　(一)、甲方負責安排專人進行協調工作，并確認規劃通信線路走向，避免與其他項目交錯影響施工。

　　(二)、甲方負責審核路由按按規劃設計要求施工。

　　(三)、在不影響甲方施工進度情況下，如因其他施工單位原因，造成通信線路損壞，甲方負責協調施工單位賠償乙方的材料、人工及相關損失。

　　(四)、非甲方施工原因造成的通信線路損壞，甲方概不負責。

　　(五)、甲方在施工過程中，發現有危及通信光、電纜安全時，應事先通知乙方，采取必要的安全措施。

　　2、乙方

　　(一)、嚴格執行操作規程、安全文明施工，在施工過程中所有安全事故及經濟糾紛均由乙方自行負責承擔。

　　(二)、按照通信行業相關規范和技術要求組織施工，在通信行業主管部門的監管下按時保質保量完成工程。

　　(三)、負責提供工程范圍內及現狀光纜位置圖給甲方。

　　(四)、乙方須在合同約定的時間內保質保量的完成安裝工程，由于乙方原因造成工期延誤，損失由乙方負責。

　　(五)、乙方負責協調辦理電信運營商驗收、外線信號接入事宜的相關手續，并保證整個小區電信通信暢通使用。

　　(六)、乙方負責管理本工程施工垃圾及施工損壞的墻面的修復。

　　六、施工工期

　　施工工期為45天，設計審批通過次日起開始計算工期，如因甲方協調等原因造成工期延誤，施工工期進行順延。

　　七、未盡事宜雙方另行友好協商，因本合同發生爭議，雙方友好協商解決。

　　八、本協議一式四份，甲、乙雙方各持二份，經雙方簽字蓋章后生效，供雙方共同遵守。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設施工合同范本 篇17

　　發包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　為了明確甲.乙方雙方在工程建設過程中的權利，義務和責任，維護雙方的合法利益，達到保證期，保證工程質量，保證安全文明施工的目的，雙方在遵守法律，行政法規，自愿、公平的基礎上,結合本工程具體實際,經雙方協商同意,簽訂本工程合同,以便共同遵守。

　　第一條工程概括

　　一﹑工程名稱﹑地點和內容

　　1﹑ 街道路亮化照明工程

　　2﹑工程地點:

　　3﹑工程內容:基礎澆筑﹑電器﹑燈桿﹑燈具制作﹑安裝和調試.

　　二﹑開﹑竣工時間

　　1﹑開工日期:20xx年7月20日

　　2﹑交工日期:20xx年8月30日

　　三﹑質量等級:優良

　　四﹑合同條款

　　工程采用中標價款承包:施工承包合同總價款為人民幣

　　五﹑工程承包范圍及承包方式

　　1﹑承包范圍:所有工程(燈具﹑燈桿﹑電器﹑控制箱等)的施工，安裝和調試。

　　2﹑本工程價款為優良工程條款,當工程竣工驗收達到優良標準時,在竣工結算中甲方扣留乙方合同價款的3%作為經濟處罰。

　　3﹑甲、乙雙方在履行合同是發生爭議,應當協商解決,如未能達成一致,可提交有關部門協商,如仍未能達成一致時,可提交仲裁機構或向合同簽訂地人民法院起訴。

　　4﹑全合同不得轉讓,未盡事宜,由雙方另作協商并簽訂書面協議,協商內容經雙方簽字﹑蓋章后,與本合同有同等法律效力。

　　5﹑本合同一式六份(正本兩份﹑副本四份),甲﹑乙雙方簽字，蓋章之日起合同生效,分送有關部門。

　　6﹑本合同簽定時間:20xx年七月二十日

　　7﹑本合同簽定地點:

　　建設單位(蓋章) 施工單位(蓋章) 電話: 電話:

　　法定代表人(蓋章) 法定代表人或其授權人(蓋章)

建設施工合同范本 篇18

　　甲方(發包方):____________________________________

　　地址:____________郵碼:____________電話:____________

　　法定代表人:____________職務:____________

　　乙方(承包方):____________________________________

　　地址:____________郵碼:____________電話:____________

　　法定代表人:____________職務:____________

　　按照《中華人民共和國民法典》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議.

　　第一條工程概況

　　1.工程名稱:

　　工程地點:

　　工程內容:

　　承包范圍:

　　2.開工日期:

　　竣工日期:

　　總日歷日期:

　　3.質量等級:

　　4.合同價款:

　　第二條合同文件及解釋順序.

　　第三條合同文件使用的語言文字,標準和適用法律.

　　1.合同語言:

　　2.適用法律法規:

　　3.適用標準,規范:

　　第四條圖紙.

　　1.圖紙提供日期:

　　2.圖紙提供套:

　　3.圖紙特殊保密要求和費用:

　　第五條甲方駐工地代表.

　　1.甲方駐工地代表及委派人員名單:

　　2.實行社會監理工程師姓名及其被授權范圍(如果有):

　　第六條乙方駐工地代表.

　　第七條甲方工作.

　　1.施工場地具備開工條件和完成時間的要求:

　　2.水,電,電訊等施工管線進入施工場地的時間,地點和供應要求:

　　3.施工場地內主要交通干道及其與道路的開通時間和起止地點:

　　4.工程地質和地下管網線資料的提供時間:

　　5.辦理證件,批件的名稱和完成時間:

　　6.水準點與坐標控制點位置提供和交驗要求:

　　7.會審圖紙和設計交底的時間:

　　8.施工場地周圍建筑物和地下管線的保護要求:

　　第八條乙方工作.

　　1.施工圖和配套設計名稱,完成時間及要求:

　　2.提供計劃,報表的名稱,時間和份數:

　　3.施工防護工作的要求:

　　4.向甲方代表提供辦公和生活設施的要求:

　　5.對施工現場交通和噪音的要求:

　　6.成品保護的要求:

　　7.施工場地周圍建筑物和地下管線的保護要求:

　　8.施工場地整潔衛生的要求:

　　第九條進度計劃.

　　1.乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計劃的時間:

　　2.甲方代表批準的時間

　　第十條延期開工.

　　第十一條暫停施工.

　　第十二條工期延誤.

　　第十三條工期提前.

　　第十四條檢查和返工.

　　第十五條工程質量等級.

　　1.工程質量等級要求的經濟支出:

　　2.質量評定仲裁部門名稱:

　　第十六條隱蔽工程,中間驗收.

　　中間驗收部位和時間:

　　第十七條試車.

　　第十八條驗收和重新檢驗.

　　第十九條合同價款的調整.

　　1.調整的條件:

　　2.調整的方式:

　　第二十條工程預付款.

　　1.預付工程款總金額:

　　2.預付時間和比例:

　　3.扣回時間和比例:

　　4.甲方不按時付款應承擔的違約責任:

　　第二十一條工程量的核實確認.

　　乙方提交工程量報告的時間和要求:

　　第二十二條工程款支付.

　　1.工程款支付方式:

　　2.工程款支付金額和時間:

　　3.甲方違約的責任:

　　第二十三條甲方供應材料設備.

　　甲方供應材料,設備的要求(附清單):

　　第二十四條乙方采購材料設備.

　　第二十五條設計變更.

　　第二十六條確定變更價款.

　　第二十七條竣工驗收.

　　1.乙方提交竣工資料和驗收報告的時間:

　　2.乙方提交竣工圖的時間和份數:

　　第二十八條竣工結算.

　　1.結算方式:

　　2.乙方提交結算報告的時間:

　　3.甲方批準結算報告的時間:

　　4.甲方將撥款通知送達經辦銀行的時間:

　　5.甲方違約的責任:

　　第二十九條保修.

　　1.保修內容,范圍:

　　2.保修期限:

　　3.保修金額和支付方法:

　　4.保修金利率:

　　第三十條爭議.

　　1.爭議的解決程序:

　　2.爭議解決方式:

　　第三十一條違約.

　　1.違約的處理:

　　2.違約金的數額:

建設施工合同范本 篇19

　　尊敬的審判長、審判員：

　　受某集團有限公司的委托，經廣東某律師事務所指派，我們擔任本案上訴人代理人，經查閱案卷材料，參加庭審，現發表如下代理意見，供合議庭參考。

　　關于《支付款及扣除款項確認表》的意見

　　一、《支付款及扣除款項確認表》無效，不應據此扣除上訴人工程款408991.2元。

　　第一、上訴人就收款事項專門向被上訴人出具了《收款委托書》，委托“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”“負責該工程款所有款項的收取”，因此，所有收款信息只有“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”才能確認，被上訴人明知或應知黃某并不是收款信息的知情人，黃某無權也沒有能力核對“支付款項”。被上訴人不與明確的受托收款的單位進行支付款的確認，顯然具有過錯。黃某明知自己無權收款也不知道收款信息，沒有能力核對“支付款”的信息，卻擅自進行確認，也具有過錯。黃某簽署確認表的行為屬于超越代理權限的無權代理行為，且被上訴人明知屬于無權代理行為，上訴人對該確認表從不知情，且從未追認，因此，該確認表應認定為無效。

　　第二、“扣除款項”對于上訴人而言，首先是“應收工程款”，只有先確認這些款項是上訴人應收取的，被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委托書》中，上訴人已經明確委托“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”負責“該工程所有款項的收取”，因此，該部分工程款是否應收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某并非

　　深圳分公司的代理人，被上訴人未經通知“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應授權的黃某進行確認，直接影響了深圳分公司對工程款的收取，與上訴人的明確授權相悖。因此，同理，黃某的無權代理行為應認定為無效。

　　第三、黃某的代理權限是“以我單位名義在洽談業務過程中處理與之有關的事務，進行合同的商談，以及代理本工程業務、施工管理等相關事宜。” 黃某簽署該《確認表》的行為已經超出了上訴人根據《授權委托書》對他的授權，同樣屬于無權代理行為。

　　1、黃某在行使代理權時必須以上訴人的名義，以個人名義不在授權范圍內。而在確認表中，黃某在“確認人”處簽字時沒有標明其上訴人代理人的身份，僅僅簽署了個人的名字，而打印的“江蘇某建設集團有限公司”名稱并沒有在“確認人”處。因此，黃某以其個人名義在“確認人”處簽字，并不在授權委托書授權范圍內，屬于其個人行為，不應約束上訴人。

　　黃某行使代理權，在其他法律文書上簽字時，就嚴格遵照了《授權委托書》的要求，被上訴人也明知這一點。

　　例如在12月26日黃某以委托代理人名義和被上訴人簽訂《網架鋼結構制作安裝合同》時，就嚴格遵守了《授權委托書》的要求。首先，黃某表明了委托代理人的身份，在“委托代理人”處簽字，其次，上訴人在《授權委托書》中已明確授予給黃某簽署合同的權限，黃某在合同上的簽署屬于有權代理行為。

　　但值得注意的是，黃某簽署《網架鋼結構制作安裝合同》的行為是行使《授權委托書》權限的行為，《網架鋼結構制作安裝合同》本

　　身并沒有授予黃某任何權利。一審認為“在雙方簽訂的《網架鋼結構制作安裝合同》中，確認黃某為某公司在該合同履行中的委托代理人，故其行為應視為代表某公司做出的”，顯然是錯誤的。

　　2、“支付款及扣除款項的確認”既不屬于“洽談業務過程中的事務”，也不屬于“進行合同的商談”，在已經明確將所有工程款的收取授權給深圳分公司的情況下，更不屬于“本工程業務、施工管理等相關事項”。

　　綜上，黃某超越代理權限，擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認表》，屬于無權代理行為，且被上訴人也明知黃某屬于無權代理，事后上訴人不知情，也從未追認，因此，該《支付款及扣除款項確認表》依法應認定為無效，不應據此扣除工程款。

　　二、現場監理員無權在《支付款及扣除款項確認表》中簽署，其簽署行為無效，不能證明確認表的真實性和合法性。

　　根據《建設工程監理規范 (GB50319-20xx )》3.2.6的規定，監理員應履行以下職責：“1 在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作; 2 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況，并做好檢查記錄; 3 復核或從施工現場直接獲取工程計量的有關數據并簽署原始憑證; 4 按設計圖及有關標準，對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工制作及工序施工質量檢查結果進行記錄; 5 擔任旁站工作，發現問題及時指出并向專業監理工程師報告; 6 做好監理日記和有關的監理記錄。”上述職責中并沒有包括對工程款進行核實和證明的內容。更何況，項目監理員應當在業主委托范圍內開展工作，本案中，也沒有任何證據

　　證明該監理員獲得了業主的相應授權。

　　該監理員的行為還違反了《建設工程監理規范》5.5.9 條的規定，“未經監理人員質量驗收合格的工程量，或不符合施工合同規定的工程量，監理人員應拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據施工合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架并承擔費用，根據合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬于上訴人的施工范圍。因此，“滿鋪施工平臺”的工程量不應計入上訴人應完成的工程量中，而“鋁塑板施工”的工程量應只計量上訴人的施工量，而該監理員卻不顧自己的職責，超越自己的權限，對不符合施工合同的工程量，隨意亂計，其行為因違法而無效。

　　三、僅根據《支付款及扣除款項確認表》，并不能證明被上訴人有權扣除上訴人的哪些款項，且扣除這些款項明顯違背合同約定。

　　第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除，沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”這些項目的費用的統計數字，而不能證明這些項目費用是應該扣除的款項。

　　第二、這個確認表并沒有確認這些費用是被上訴人支出的，因此不能證明被上訴人有權扣除，這個確認表也沒有確認上訴人是義務承擔主體，因此，不能證明應該從上訴人處扣除。

　　第三、確認表中的“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”共計408991.2元，金額巨大，但沒有任何原始憑證相佐證，就如被上訴人要求上訴人承擔的維修費，尚且還有結算單、發票相佐證，而此處卻單純幾個數字，其真實性顯然無法令人相信。

　　第四、根據合同第2.1條的約定，本合同是“包死價”，因此，雙方都無權變更合同的價款。依據合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架并承擔費用，根據《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術規范》的要求，腳手架搭建必須“滿鋪”，就是所謂的“滿鋪施工平臺”。因此該費用應該由被上訴人承擔，在沒有任何合同進行變更的情況下，被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應金額，顯然違背了“包死價”的約定。

　　同理，“鋁塑板施工”根據合同第一條第3款的約定屬于上訴人的工程范圍，包括在工程總價里，根據被上訴人自己提交的證據，被上訴人已確認鋁塑板施工是由上訴人完成的，在被上訴人沒有證據證明自己進行了鋁塑板施工的情況下，擅自扣取相應費用不但與合同相悖，而且違背了公平原則。

　　關于維修義務及維修款的意見

　　一、本案訟爭的維修事項屬于合同第八條約定的“質量保修”范圍。

　　根據一審查明的事實，上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工，被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用，根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規定：“建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。”因此從20xx年4月

　　8日開始，工程進入保修期，即使認可被上訴人在20xx年7月19日曾發函，上訴人也只應承擔“質量保修”的義務

　　二、上訴人積極履行了保修義務。

　　根據被上訴人提交的證據18，上訴人已經明確答復被上訴人，上訴人于7月13日派人進行屋面維修，在商討解決方案過程中，因陵水縣第一屆體育運動會于7月16日開幕(證據17的內容)，因此，被上訴人通知暫停維修。并告知上訴人施工人員每日在現場巡邏，以便及時維修。被上訴人并未對上訴人的此一回復提出任何異議，應認定為被上訴人認可了上訴人陳述的事實。

　　三、被上訴人不顧上訴人的反對，將維修工作承包給不具備資質的施工隊進行維修，屬于違法無效的行為，其支付的費用和由此導致的后果應由被上訴人自行承擔。

　　被上訴人分包的工程是專業工程，屬于專業分包，在被上訴人提交的證據11、12里也進行了確認。這種專業工程必須由取得專業資質的公司施工和維修，被上訴人根本沒有審核李某、楊某兩個班組的資質，更沒有證據證明這兩個班組取得了網架鋼結構的施工資質，就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工，根據解釋第一條“承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的”應認定合同無效的規定，這一承包行為顯屬無效。根據解釋第四條：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”即使被上訴人已按證據20、21、22所顯示的支付了多達276600元費用，依法也應當被收繳，而不應將該費用轉嫁到上訴人身上。

　　四、即使上訴人需承擔保修義務，需要支付因保修產生的費用，根據合同第8條的規定，也應先從質量保修金內扣除，不足部分才由上訴人支付。

　　關于提供施工圖紙和竣工資料的意見

　　一、依據被上訴人提交的證據14及上訴人提交的證據3，均能證明上訴人已經將施工圖紙移交給被上訴人。被上訴人提交的證據14第10點的內容為：“屋頂彩鋼板鋪設與圖紙不符，施工工藝較差……。”從該內容看，被上訴人是對照施工圖紙對上訴人的施工工程進行檢查驗收的，足可證明被上訴人已經拿到了施工圖紙。

　　上訴人提交的證據3，一審已經認可其真實性，上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。

　　爭議工程施工完畢并得到被上訴人認可的事實，證明了圖紙已經得到包括被上訴人在內的各方的認可。

　　二、組織審核施工圖紙的義務主體是被上訴人，被上訴人沒有對施工圖紙組織三方審核，上訴人從未拿到過經審核的施工圖紙，也根本無法給付被上訴人經審核的施工圖紙。

　　依據《合同》第五條雙方責任第(一)款第2項內容，明確約定了被上訴人對圖紙的組織審核義務。《合同》第五條第(二)款第2項約定圖紙須經原設計單位、建設方和海南省審圖中心三方審核通過。

　　在上訴人向被上訴人交付施工圖紙后，被上訴人依照合同約定，本應組織三方對圖紙進行審核，但直至今日，被上訴人從未告訴上訴人已經組織三方審核施工圖紙，被上訴人也從來沒有將經審核的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進行施工，且工程已經完工并由被上訴人投入實際使用，證明雙方在合同的實際履行已經一致同意變更了合同的原約定。

　　如果被上訴人執意要求上訴人交付經審核的施工圖紙，則法院必須判令被上訴人先行組織三方對施工圖紙進行審核，在被上訴人將審核通過后的施工圖紙交付給上訴人，上訴人才能履行這一義務，否則，這一義務就是無本之木。

　　綜上，一審判決扣除上訴人應得的工程款408991.2元，判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元，判決上訴人向被上訴人提供經審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據，請二審法院依法予以改判。

　　代理人：

建設施工合同范本 篇20

　　甲方：_____________________ 乙方：_____________________

　　地址：_____________________ 地址：_____________________

　　電話：_____________________ 電話：_____________________

　　茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下：

　　一、工程依據和技術指標

　　1.發電機組型號：_____________ ;冷卻方式：_____________;臺數：_____________。

　　2.技術指標

　　根據(《國家城市區域環境噪聲標準》GB3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級：_______db(A)。

　　評價點位置：__________________________________________

　　所屬區域：____________________________________________

　　噪聲標準：白天________db(A);晚上________db(A)。

　　注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據GB3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。

　　二、噪音治理要求

　　1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠，外表整齊美觀。

　　2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、并應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發電機正常運行。

　　三、噪音治理措施

　　采用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。

　　四、承接方式

　　乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。

　　五、完成期限

　　在合同簽定，乙方收到第一期款五天內運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。

　　六、施工條件及協作事項

　　________________________________________。

　　七、工程費用及支付辦法

　　總工程費用為：________________

　　付款方式：合同簽定時交付定金________;主材料進場后付________;工程完工后________天內付清余款。

　　八、其它

　　1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。

　　2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協商解決。

　　3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執一份。一經簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。

　　委托方(甲方)：________________

　　承接方(乙方)：________________

　　簽訂時間：______年______月____日

建設施工合同范本 篇21

　　甲方：　　乙方：　　依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，簽訂本合同。　　

　　一、工程名稱：　　環山中和廚房后水圳混凝土圳邊及護坡工程　　

　　二、工程地點：　　環山中和廚房后　　

　　三、工程內容：　　護坡總體積為30.89；　　護坡總投資13900元。　　宿舍后圳護坡長：42.2寬0.3高0.8

　　10.13 3　　宿舍后圳邊：長42.2寬0.5高0.24

　　5.063　　廚房后圳邊：長38.4寬0.5高0.3

　　5.763　　廚房后圳護坡：長38.4寬0.3高0.8

　　9.223　　伸進土中加寬腳：長0.3寬0.15高0.820個

　　0.72　　30.89 3450元 313900元　　

　　四、合同工期　　

　　1、經雙方協商確定工作日為20天，自________年____月____日起至________年____月____日。　　

　　2、若施工過程中發生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。　　

　　五、質量標準　　

　　1、工程的總承包價暫定為人民幣大寫壹萬叁仟玖佰元整，13900.00元。　　

　　2、總承包價為包干價，包含了人工、機械、管理、協調、稅費等一切費用，甲方無需再向乙方支付任何費用。　　

　　3、工程量的確認：施工過程中，若工程量變更，根據上述單價另行簽訂補充協議，或工程變更單。　　

　　4、支付方式：工程完工后，付給合同總價70%，余款按規定竣工驗收后____日內全部支付。　　

　　六、甲方義務　　

　　1、 按時向承包人撥付工程款。　　

　　2、 工程文明生產中涉及環保、衛生以及社會治安等問題由發包人負責解決且工期順延。　　

　　七、乙方義務　　

　　1、在本合同簽訂生效后二天內向甲方提交該項目施工方案及進度計劃。　　

　　2、自覺接受發包人及有關主管部門的管理、監督和檢查，確保施工機械安全性能良好，操作人員持上崗證上崗；接受發包人及有關主管部門日常對機械設備、材料質量，操作人員的有效證件、持上崗證情況的檢查。　　

　　3、在施工過程中按發包人統一規劃堆放材料、機具，按發包人標準化工地要求設置標牌，搞好工區的管理，做好職責區的治安保衛工作。　　

　　八、施工安全　　承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受甲方安排的檢查人員實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人按全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。　　

　　九、違約責任　　

　　1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金，違約金數額為應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息。　　

　　2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期____日，乙方應向甲方支付本工程總金額千分之五的違約金；逾期超過____日，甲方有權單方面解除合同。　　

　　十、其他　　本協議自雙方簽字或蓋章后生效，一式二份，雙方各持一份。未盡事宜，當發生時甲乙雙方互相協商解決。　　甲方： 乙方：________年____月____日

建設施工合同范本 篇22

　　建設施工合同示范文本

　　建設單位(以下簡稱甲方)_____________

　　地址：_____________

　　郵碼：_________________

　　電話：_________________

　　法定代表人：________________

　　職務：________________

　　拆遷戶(以下簡稱乙方)_____________

　　地址：_____________

　　郵碼：_________________

　　電話：_________________

　　法定代表人：________________

　　職務：________________

　　根據_____________建筑安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。

　　第一條乙方在甲方用地范圍內共有_____________結構的住房__________幢__________間，共_____________平方米(原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)甲方負責于__________年__________月__________日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)__________平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)

　　第二條乙方應于__________年__________月__________日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方于乙方搬遷后__________日內一次付給乙方搬遷費_____________元。

　　第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：_________________

　　1.乙方自行找房周轉，每人每月補助_____________元;

　　2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的，每人每月_____________元;

　　3.乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助_____________元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。房地產合同：_________________工程項目拆遷房屋合同由精品信息網整理!

　　第四條甲方安置乙方的住房位于_____________，共__________套__________間，__________層__________號，配有__________等裝備。

　　第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)__________等__________人一致簽同意__________作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其他文件上簽。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人_____________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。

　　第六條甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的__________%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付__________元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付__________元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。

　　乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金__________元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。

　　第七條其他約定：_____________.

　　本合同自甲乙雙方簽之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房產管理部門調解，調解不成的，可向人民法院起訴。

　　本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式__________份，交__________市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委__________等單位各留存一份。

　　建設(甲方)________________(公章)拆遷戶(乙方)________________(公章)

　　代表人：________________代表人：________________

　　__________年__________月__________日__________年__________月__________日

建設施工合同范本 篇23

　　發包方：(簡稱甲方)

　　承包方：(簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家工商行政管理局和建設部頒發的《建設工程施工合同GF–1999–0201示范文本》結合天津市有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱：

　　1.3 工程內容：(詳見工程項目一覽表)

　　1.2 工程地點：

　　1.4 承包范圍：

　　1.6 合同價款：本工程造價 元。 金額大寫：

　　第二條 工程期限

　　2.1 全部工程開工日期：本工程定于 年 月 日開工。

　　2.2 全部工程竣工日期：本工程定于 年 月 日竣工。

　　2.3 全部工程總日歷天數 天。

　　2.4 各單項工程開竣工日期詳見工程項目一覽表。 第三條 工期延誤與工期獎罰

　　3.1 延期開工。乙方因故不能按時開工，應在約定的開工日期提前五天，向甲方提出延期開工的理由和要求。甲方代表應在三天內書面答復乙方。甲方同意延期要求或三天內不予答復，工期相應順延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。

　　3.2 暫停施工。甲方代表認為必要時，可提出暫停施工要求并在停工后48小時內提出處理意見。乙方在實施甲方代表處理意見后，應及時提出復工要求，甲方代表在24小時內予以答復。甲方未能在規定時間提出處理意見，或收到乙方復工要求時限內未予答復，乙方可自行復工，停工責任在甲方的，由甲方承擔經濟支出，工期相應順延。停工責任在乙方的，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時做出答復，施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔違約責任。

　　1.5 承包方式：

　　3.3 工期延誤。下列情況造成竣工日期推遲的，經甲方代表確認，工期相應順延。

　　3.3.1 工程量變化和設計變更。

　　3.3.2 一周內，非乙方原因停水、停電、停氣影響施工造成停工累計超過8小時。

　　3.3.3 施工中遇到不可預見障礙物或古墓、文物、流沙等需處理時。

　　3.3.4 甲方未按約定時間供應材料，甲方未按時撥付工程款及甲方代表簽認同意給予順延的情況。

　　3.3.5 不可抗力(指戰爭、動亂、空氣飛行體墜落或其它非甲乙雙方造成的爆炸、火災，以及協議條款約定的等級以上的風、雨、雪、震等對工程造成損害的自然災害。)乙方在以上情況發生后五天內向甲方提出報告，甲方在收到報告后五天內予以確認答復，逾期不答復，乙方即可視為延期要求已被確認。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承擔違約責任。

　　3.4 工期獎罰。根據工期定額標準雙方約定的工期完成日期，工程提前或延誤的獎罰費用，雙方應擬定如下條款：

　　第四條 甲方工作

　　4.1 辦理施工所需證件、批件，清理場地，修復現場干道，保證運輸通暢。

　　4.2 將施工所需水、電源、線路從施工場地外部接至施工現場雙方商定地點，并保證施工期間的需要。

　　4.3 將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，并進行現場交驗。

　　4.4 甲方在開工前15天將工程施工圖八份及有關技術資料提供乙方。

　　4.5 組織設計院、乙方進行圖紙會審，并向乙方進行設計交底。

　　4.6 協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護要求，并承擔有關費用。

　　甲方不按合同約定完成工作造成施工損失，應承擔經濟責任，工期相應順延。

　　第五條 乙方工作

　　5.1 按雙方約定日期，向甲方提供年、季、月工程進度計劃及統計報表和工程事故報告，并提供施工用電、用水計劃。

　　5.2 乙方應在 年 月 日前將施工組織設計(或施工方案)交與甲方，甲方應在 日內批準或提出修改意見，逾期即可認為已經批準。

　　5.3 乙方必須按批準的進度計劃組織施工，接受甲方對進度的檢查監督。

　　5.4 已竣工程在驗收之前，負責對已完工程的成品保護。保護期間發生損壞系乙方責任由乙方負責修復，系甲方提前使用后發生損壞的修理費用由甲方承擔。

　　5.5 按約定的要求做好施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。

　　5.6 嚴格執行我市關于施工現場管理的有關規定，交工前清理現場達到建筑物無污染，現場無建筑垃圾。乙方不按合同約定完成工作，造成工程損失，應承擔經濟責任。

　　第六條 價款支付與調整

　　6.1 工程預付款：在合同簽訂后，按天津市有關文件規定，三日內甲方按工程合同造價 %，計人民幣 元，支付給乙方。

　　6.2 工程進度款按天津市關于工程進度款撥付辦法的規定。

　　6.3 合同價款的調整。在合同簽定后，任何一方不得擅自改變，但發生以下情況之一的可以調整。

　　6.3.1 甲方同意的設計變更及工程量增減。

　　6.3.2 工程造價管理部門公布的價格調整。

　　6.3.3 雙方約定的其它增減或調整。

　　6.4 甲方不按合同規定的付款方式撥付工程款時，乙方可向甲方發出付款要求通知，甲方在收到乙方通知 天內仍不能按要求支付時，甲方應承擔從拖欠之日起的違約責任。

　　第七條 材料設備供應

　　7.1 甲供材料設備(見附表二)。甲方應向乙方提供所供材料設備產品合格證及材質證書。

　　7.2 甲供材料設備甲方委托乙方保管時，保管費用 元由甲方承擔。保管期間材料設備發生損壞丟失，乙方負責賠償。

　　7.3 甲供材料應按雙方約定時間、地點供應，未按要求時間供貨所造成的損失由甲方負責。甲供材料設備品種、數量、規格與清單不符時，由甲方重新采購并補齊數量。

　　7.4 乙方采購的材料設備應符合設計和規范要求，并附有合格證。

　　7.5 根據工程需要，經甲方批準，乙方可使用代用材料。

　　7.6 甲方委托乙方采購的材料設備，采購前，在價格、質量方面應取得甲方同意簽證，價差由甲方承擔。

　　第八條 質量與驗收

　　8.1 乙方應認真按照國家頒布的施工驗收規范及工程設計圖紙要求進行施工，接受甲方監督，質量驗收必須達到合格。對不合格的分項工程，乙方應按規范要求，承擔返修工作及費用。因甲方原因或其它非乙方原因引起的經濟支出由甲方承擔。甲方要求優良工程，其增加費用雙方商定納入補充條款。

　　8.2 隱蔽工程驗收。工程具備復蓋、掩埋條件或達到條款約定的部位，乙方自檢合格后在隱蔽施工前24小時通知甲方驗收，驗收合格后方可進行隱蔽工程施工。

　　8.3 工程具備竣工驗收條件，雙方根據國家工程竣工有關規定進行驗收。

　　8.4 乙方在工程驗收前5天將驗收報告送甲方。甲方在收到報告后5天內組織驗收，無正當理由不組織驗收或驗收后5天內不予批準且不能提出修改意見，可視為竣工驗收報告已被批準。

　　8.5 已竣工未驗收工程，交工前由乙方保管，甲方不得動用。甲方如需提前使用，即視為通過竣工驗收。

　　8.6 乙方在驗收后 天內向甲方提供完整的竣工資料和竣工圖 套。

　　第九條 設計變更

　　9.1 施工中如需設計變更，須由甲方取得以下批準：超過原設計標準和規模時，經原設計和規劃審查部門批準，送原設計單位審查后，取得相應圖紙和說明。

　　9.2 乙方對原設計進行變更，須經甲方同意。甲方對原設計進行變更，須向乙方發出正式變更通知，乙方按通知進行變更。

　　9.3 由于設計變更導致的經濟支出，由雙方以補充協議方式予以明確。

　　第十條 竣工結算

　　10.1 已完工程竣工驗收后，乙方在 天內將工程結算書送交甲方，甲方在 天內審核完畢，并簽署審核意見。雙方無爭議時，甲方負責向乙方支付工程結算款，乙方收到工程款后 天內將工程交付甲方。如雙方意見不一致時，可報請有關部門調解。若甲方在收到結算后 天內未提出審查意見，工程結算視為批準。

　　10.2 由于甲方違反有關規定，經辦行不能支付工程款，乙方可將部分或全部工程妥善保護，保護費由甲方承擔。

　　10.3 甲方無正當理由在批準竣工報告后30天內不辦理結算，從第31天起按施工企業計劃外貸款的利率支付拖欠工程款利息，并承擔違約責任。

　　第十一條 工程保修

　　11.1 保修金。甲方從應付乙方工程款內，按合同工程價款的 %預留工程保修費用。待保修期過后，退還乙方本金及利息。

　　11.2 保修項目及保修期限

　　11.3 保修期間，因施工質量問題，甲方提出要求，乙方應在接到修理通知后10天內派人修理。否則，甲方可委托其它單位和人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內扣除，不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修經濟支出由甲方承擔。

　　第十二條 爭議、仲裁

　　12.1 甲乙雙方在合同執行過程中發生爭議，當事人應本著協商的原則解決，協商不成時，可按下列第 種方法解決:

　　①向 仲裁委員會申請仲裁;

　　②向人民法院起訴。

　　第十三條 甲、乙方駐工地代表

　　13.1 甲方駐工地代表姓名： (委派人員和職責附后)。

　　13.2 甲方委托監理工程師姓名： 被授權范圍

　　13.3 乙方駐工地代表姓名： (有關人員名單和職責附后)。

　　第十四條 合同附件

　　14.1 在本合同簽訂之前，雙方簽訂的施工準備工程協議書。

　　14.2 招標文件

　　14.3 工程項目一覽表

　　14.4 甲方負責供應的材料設備一覽表。

　　14.5 全部施工圖紙(合同正本及審查標底部門有此附件)

　　14.6 有關協議條款及補充合同：

　　第十五條 合同份數及有效期

　　15.1 本合同一式 份。甲乙雙方各執正本一份，副本 份，甲方 份，乙方 份，由甲方送經辦銀行，合同管理辦公室一份備案。

　　15.2 本合同自雙方簽訂之日起生效。

　　合同簽訂時間： 年 月 日 合同簽訂地點：

　　發包方(蓋章)： 承包方(蓋章)：

　　單位地址： 單位地址：

建設施工合同范本 篇24

　　甲方：__________身份證號：__________

　　乙方：__________身份證號：__________

　　根據《民法典》及有關規定，本著平等互利的原則，經甲乙雙方友好，就有關富道二期道路工程邊坡三維網植草工程達成協議，為明確甲乙雙方的權利與義務，簽訂本協議書：

　　一、工程名稱及地點

　　1、工程名稱：__________

　　2、工程地點：__________

　　二、合同期限　　自________年____月____日至________年____月____日，因不可抗力或特殊氣候因素造成無法施工的，工期順延。

　　三、合同內容　　工程項目及工程量：富道二期二段工程 邊坡三維網植草，工程量約 65000 2。　　乙方不能履行本合同或不能滿足本合同要求的，甲方可視需要，對乙方工作內容及范圍作出調整，也可對乙方范圍內的部分或全部工作內容另行指定施工單位。乙方應無條件接受，也不因此作為對合同單價作出調整的理由。 本合同簽定后，由于甲方需要，需臨時安排乙方增加的工作，經雙方協商確定工作內容及計價方式后簽定補充合同。補充合同具有與本合同相同的法律效力，雙方應承擔的責任及義務仍參照本合同條款執行。

　　四、合同價款

　　1、工程單位： 2，工程總價暫定人民幣： 元。大寫： 元整。(注：此價不含稅)

　　2、乙方向甲方支付保證金2萬元。

　　3、乙方須按合同規定的期限、質量標準和其它合同條款要求完成本合同第三款合同范圍內的全部工作內容。包括為完成本合同所發生的勞務費及零星機具材料費、安裝拆卸費、材料轉場費、輔助材料費、安全文明施工費、合理利潤、管理費等一切費用。

　　4、乙方為完成本合同約定的工程項目但不在本合同明示的工程范圍、工程量清單或詳細施工內容中沒 寫明或單列的工作內容，均屬于乙方須在本合同中應該履行的合同義務，不再另行支付。乙方經過前期反復調查了解，對甲方的要求已完全明了，對本合同清單中工作內容表述不全的項目按照國家相關規定中所　　暗含的工作內容確定并視為包含在相應的工程細目當中。

　　五、結算方式

　　1、以甲方驗收合格后最終認可的尺寸、斷面計量，按合同單價和實際完成數量計算工程價款。

　　2、甲方在本合同所有內容完工并經驗收合格后對乙方支付工程款時提取總額5%作為質量保證金。　　質量保證金的退還：在質保期滿后，扣除有關應扣款項后，甲方將剩余部分無息退還給乙方。質量保證期為12個月。

　　3、乙方憑借由甲乙雙方搭成的結算單進行結算，其它任何單據不作為結算的法律依據。結算必須由本人進行，委托他人結算時，必須經甲方同意并在甲方在場的情況下簽訂委托書方為有效。

　　4、付款方式：乙方材料、機械設備進場后，一個月內完成45000平米，甲方支付工程款30萬元，施工中可視乙方進度、質量支付工程款，此項護坡工程完工及時驗收合格后100天內支付完成工程全款。

　　5、如甲方認為有必要時，可對本協議工程或其任何部分的結構形式、質量等級或數量做出調整，乙方應無條件服從。

　　6、因乙方因素造成停工，因此而使甲方造成的`損失由乙方負擔。

　　7、由于乙方失誤、措施不當、控制不嚴等原因造成的工程返工或超設計數量，甲方不予計量。

　　六、雙方的責任和義務　　甲方的責任和義務

　　1、提供設計圖紙或施工方案，提出 質量、技術、安全、環保等要求。技術員技術交底放線、質檢。

　　2、因甲方自身原因給乙方造成損失由甲方負責。

　　3、若乙方不能服從甲方調度安排，不滿足質量、進度、安全、環保等要求時，甲方有權單方隨時終止合同。　　乙方的責任和義務

　　1、乙方的人工必須聽從甲方調配，按照甲方技術交底進行施工，保證隨叫隨到。在用工現場必須聽從甲方施工人員的指揮，配合甲方施工人員工作，按規定日期完成任務，遵守甲方的規章制度。特殊工種的操作人員必須持有效證件上崗。

　　2、乙方必須保證項目質量。如果施工項目在質保期內出現質量問題，乙方必須在24小時內到達項目部并無條件對進行修復。

　　3、乙方必須按照安全和技術要求規范化施工，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全操作，在施工過程中不得聲音作業，杜絕一切事故發生，并承擔由于自身造成的人身傷亡事故，安全責任事故，甲方不負任何責任。

　　4、乙方必須要求工人在上工地以前，不準喝酒和做好安全準備方能施工，如果被甲方工作人員發現沒有系好安全繩或沒有牢固好安全繩，發現一次罰款500—20元，乙方無條件服從。

　　5、乙方必須為所屬員工辦理意外傷害保險。

　　6、乙方負責其人工的伙食、住宿等事項，其費用由乙方自付。

　　7、乙方必須配合甲方做好相關輔助資料。

　　8、及時足額支付農民工工資，否則由此造成的一切責任乙方自行承擔。甲方可視需要代為支付，相應金額從應支付于乙方的工程款中扣除。

　　8、施工用水、用電均已包含在合同單價中，乙方自行承擔。

　　七、其它約定

　　1、甲乙雙方均不得提出協議以外的其他任何要求，若一方提出，對方有權拒絕。在執行過程中任何一方無故單方面終止合同，則視為違約，違約方需向守約方支付合同總價10%的違約金。

　　2、甲乙雙方應嚴格遵守和執行本協議條款。如一方不按協議條款執行均屬為違約，違約方須承擔由此造成的經濟損失，如乙方不能按甲方規定日期完成施工任務，乙方自行退場，乙方不自行退場，甲方有權將乙方清除出場，所干工程款按經甲方驗收合格認可的50%結算，同時賠償甲方延期所造成的工期和經濟損失。

　　八、爭議解決方式

　　1、本協議未盡事宜，雙方另行協商。

　　2、與本合同有關的一切爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成依法向協議簽訂地人民法院起訴。在解決爭議的過程中，任何一方不得有破壞、阻工、鬧事等行為，否則應承擔相應法律責任合同在履行過程中發生糾紛，雙方協商不能解決的，依法向協議簽訂地人民法院起訴。

　　九、合同的生效和終止

　　1、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。　　

　　甲方(簽字)：__________乙方：(簽字)__________　　

　　聯系電話：__________聯系電話：__________　

　　簽約日期：__________簽約日期：__________

　　簽約地點：__________簽約地點：__________

建設施工合同范本 篇25

　　甲方：

　　乙方：

　　受 (以下簡稱甲方)的委派， (以下簡稱乙方)全面負責該項目的施工組織和經營管理工作，為明確甲、乙雙方的責、權、利關系，經甲、乙雙方充協商，特制訂以下條款，供雙方共同遵守履行。

　　一、項目經理部主要負責人：

　　二、經營承包主要內容

　　1、乙方上繳公司綜合管理費為項目總造價的%(不含稅)。

　　2、各項流轉稅及附加包括：印花稅、營業稅等稅金乙方有義務按稅務部門和有關部門的規定依法(規)繳納。

　　3、管理費繳納方法：綜合管理費在項目批復的首期工程款中(款到賬后一周內)按項目中標價的 %由甲方扣繳，待業主最后一筆結算款到賬后再作內部結算。

　　4、本項目履約擔保中的現金部分由乙方支付。履約保函(中標合同價的5%)由甲方辦理，乙方須向甲方支付保函總額20%的銀行現金質押金和承擔1%的銀行手續費，保函返還后無息退還保函質押金。 如需甲方辦理預付款保函，乙方需支付保函總額的20%的銀行質押金(現金)和1%的銀行手續費，預付款到項目賬戶后由甲方根據乙方完成項目施工實物工作量(現場評估)控制支付。保函返還后無息退還預付款保函質押金。

　　5、項目部應嚴肅印章、賬號的管理(甲方派駐人員管理)，在使用項目章時應嚴格遵守甲方印章管理的規定，簽訂本項目有關的材料采購或專業分包合同時須甲方經營部備案。項目部公章不允許辦理本項目部以外的經營性合同，否則視為違約并追究相關責任。

　　三、甲、乙雙方責任

　　(一)甲方責任

　　1、甲方應不定期對乙方項目施工管理和經營性活動進行檢查、監督、指導，協助乙方解決管理中人、財、物的需求和其他實際問題。

　　2、甲方應對乙方的人事管理、資金使用、財務賬目、工程質量、安全生產、施工進度等方面進行全面監督管理，定期或不定期對項目各方面管理進行全面檢查，以使工程順利完成。

　　3、甲方應盡可能對乙方提供人、財、物等方面的便利。乙方所需材料、設備應按公司《設備、材料管理辦法》和公司裝備部簽訂租賃合同。

　　(二)乙方責任

　　1、乙方應全面履行甲方與建設單位簽訂的工程施工合同書、承諾書及其他合同相關文件的全部條款，并對其安全、質量、工期、環保及其風險全面承擔責任，按業主最終確定的完工期限完成全部工程內容(項目部承包責_____為全部工程款及工程質保金到賬、項目內外部往來賬清算完成后止)。

　　2、乙方必須服從甲方的管理，積極配合甲方各職能部門認真做好工程施工管理工作;乙方在施工中應遵守甲方制定的各項管理規章制度，嚴格執行甲方制訂的《安全管理責任制和安全管理細則》，確保工程質量和安全生產，做到文明施工。

　　在本項目施工期間有義務配合甲方對執行制度情況所進行的不定期的常規檢查和不少于兩次的安全生產大檢查。為強化施工資料管理，甲方在工程款支付過程中將逐步預留資料歸檔保證金累計至伍萬元，待工程竣工驗收資料遞交合格后歸還乙方。

　　3、乙方有義務維護甲方的社會信譽，如因工程進度、質量或其它問題在用戶造成惡劣影響，或發生召甲方法人代表訓話受罰等情況，除賠償用戶的損失外，甲方可視影響程度對乙方處以每次伍萬元以內的罰款并在當期工程款中扣除。

　　4、乙方在施工中應全面執行國家的《環境保護法》、《水污染防治法》、《水利保護條例》、《礦產資源法》等法律和法規，做好環境保護工作，避免由于施工引起的水利、農田、通訊等管線的破壞，避免由于施工引起不良后果。

　　5、凡工程驗收核實為不合格的工程或分項工程，上級管理部門罰款由乙方承擔，甲方將再增加10000元/次的罰款。乙方應無條件返工、重建、維修直至工程合格并交付建設單位使用為止。

　　四、工程款項的使用和管理

　　項目結束后應將項目財務賬簿交公司歸檔，經公司財務對項目財務檢查驗收后方能簽訂支付本項目的質量保證金。

　　3、項目部應按國家對農民工工資管理的有關規定按月造表并由農民工本人簽領(附領取本人身份證)發放民工工資，如甲方檢查無發放資料，則項目戶頭的資金應優先發放民工工資并處壹萬元以內數額的罰金。

　　4、乙方必須嚴格遵守甲方資金的管理和使用規定，對擅自挪用工程款應視為_____行為，甲方有權追究其_____責任。

　　五、項目經理部甲方委派人員基本工資標準

　　1、甲方委派技術、管理人員人，基本工資按人均/月(含有關規費如社保金、住房公積金、醫療_____費、職工待崗生活保證金等)有項目部承擔(乙方支付委派人員工資采取季度預交公司財務方式)，工資由公司人事部門造表發放;委派人員的差旅、通訊等辦公費用根據工作崗位需要由乙方按實報銷。以上費用從宣布開工人員進場起計算，至工程結束甲方人員離開工地不再返回為止。

　　2、項目部如需公司其他人員到工地處理有關事務，所發生的費用由項目部承擔。

　　六、對項目經理部及項目責任人的獎罰和違約處理。

　　1、實現上繳部分達到承包指標并且上繳款交清后，項目結余部分(稅后)由項目承包責任人處置，但項目財務應明晰。

　　2、項目部第一責任人實行風險承包，第一責任人應提供風險承包的擔保承諾書，如第一責任人不能履約所造成的經濟損失，其擔保人負連帶賠償責任，擔保有效期為項目保修期結束為止。

　　七、其他事項

　　1、如有未盡事宜，雙方可協商簽訂補充條款。

　　2、如發生爭議，雙方不能協調解決，可向甲方工商注冊地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　3、本合同一式兩份，雙方各執壹份，具有同等法律效力，經雙方簽字后生效，至項目承包期結束、項目缺陷期后自行終止。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　(附身份證及項目經理證等復印件)

　　年 月 日 年 月 日

建設施工合同范本 篇26

　　甲方：　　乙方：　　依據民法典、中華人民共和國建筑法及其它有關法律、法規，遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。　　

　　一、工程概況　　

　　1)、工程地點：　　

　　2)、工程名稱：　　

　　3)、工程內容：在原有基礎上新做一層b改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3厚，-15176;)，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。　　

　　二、承包范圍及方式：包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。　　

　　三、主材選用及工程價款等：　　

　　1、選用材質：“聚酯胎3厚，-15176;防水卷材，乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格后方可進場開工　　

　　2、本合同價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)　　

　　3、施工厚度要求：采用外厚防水卷材　　

　　4、全部包工包料，單價為元平方。　　

　　6、面積：按甲方確認的實做面積結算，此價格為含稅人民幣價格。　　

　　四、工期：按甲方項目部所安排的進度施工。　　

　　五、工程質量：　　

　　1)、工程質量標準：合格工程質量標準。　　

　　2)、承包人施工質量必須達到國家現行規范、標準、圖集和設計圖紙的規定。并符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工質量驗收規范》(gb50208-)，防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。并經發包人、監理、承包人共同見證取樣，送法定檢測部門檢測合格，材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為________年。　　

　　六、合同價款與支付方式　　按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量，每平方米鋪貼面積元，該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積，其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和后澆帶的處理等均不再計算工程量，不再另計任何費用。　　在承包人承包的防水工程范圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔，不再另計任何費用。　　達不到質量標準時，由承包人返工，因返工給發包人造成損失的，應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯后時，由發包人另外組織施工單位進行施工，承包人已經施工的工程量，發包人可拒付任何費用，承包人對此無任何異議。　　

　　七、工程款支付辦法：　　

　　1、當地下室底板及外墻板外側防水層全部施工完畢，經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到合同約定的質量標準，并在主體施工單位施工完回填土方后，____日內發包人支付給承包人外墻防水已完工程量的60%;土方回填施工時，承包人應派專人在現場跟班作業，以防泥工施工時破壞防水層;　　

　　2、在土方回填后____日內的適當時間，發包人組織承包人、監理單位不少于兩次的地下室防水效果初驗;在此期間，承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題，資料提交齊全有效，發包人支付承包人所施工的底板防水和外墻防水已完工程量的25%;若在初驗中發現滲漏或超過規范規定的濕漬等質量問題、或資料有缺陷時，順延本次工程款的支付時間，直至承包人解決好所發現的問題;　　

　　3、在地下室底板和外墻后澆帶等主體結構施工前后，承包人應及時配合，完成后澆帶部位的防水層施工;在后澆帶等部位的防水層施工完畢后的____日內，經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格后，發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;　　

　　4、承包人剩余5%的工程款轉作保修金，在保修期滿后的____日內，由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時，保修金不足部分由承包人交付。　　

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。　　

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。　　

　　十、隱蔽工程和中間驗收　　所有分部分項工程、工序的施工，必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收并簽字認可后，方可進入下道工序的施工。　　十

　　一、安全施工文明施工　　安全生產，文明施工由承包人負責并承擔其費用;施工開始前，發包人為施工場地內的自有人員及

　　第三人人員辦理人身意外傷害保險，承包人施工人員發生工傷事故者，醫療費用由保險公司理賠，由發包人和承包人共同負責聯系保險公司，由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者，發包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額為最高封頂數額，其余由承包人承擔。　　十

　　二、工程變更　　施工過程中，承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的，　　雙方另行協商，簽訂補充協議。　　十

　　三、工程轉包和分包　　本工程嚴禁分包和轉包;一經發現，發包人可立即與承包人解除合同，工程款不予支付。　　十

　　四、不可抗力　　雙方關于不可抗力的約定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力，雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。　　十

　　五、保險　　承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。　　十

　　六、關于意外停工的約定　　因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的，承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出，發包人一概不予補償;卻因特殊原因，停工時間可能相對較長時，經承發包雙方協商同意并在確定再次復工的時間后，承包人可采取人員、機械退場的措施、并保護好已完工程，此費用均由承包人承擔。　　十

　　七、工程質量保修　　本防水工程的保修期為________年;　　承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任;屬于保修范圍、內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委托他人修理;發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成后，由發包人組織驗收。　　十

　　八、違約責任：　　

　　1、在施工過程中，乙方必須做好做足一切安全措失，如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。　　

　　2、乙方所提供的產品必須符合合同所規定且必須達到國家規范要求，否則一經發現所造成的損失由乙方承擔，甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必須向甲方支付合同總款20%的違約金。　　

　　3、乙方必須按照合同的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工，不得偷工減料。否則，一經發現，甲方可拒付乙方工程款并可單方面解除合同，且乙方必須向甲方支付合同總價款2倍的違約金。　　

　　4、合同一經簽訂，乙方不得單方面解除合同或中途停工，否則必須向甲方支付合同總款20%的違約金。　　

　　5、在乙方施工期間，乙方工人必須服從甲方項目部的管理，不得有任何偷盜行為或損壞現場成品行為，否則一經發現，所造成的損失由乙方承擔，所損失的金額以甲方確認的為準，且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。　　

　　6、乙方必須按照合同所規定的時間完工，否則每延誤一天，乙方必須向甲方支付合同總款1%的違約金，如超過三天仍未滿足施工要求的，甲方可單方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的損失由乙方自行承擔。　　

　　7、在保修期間(保修期為________年)，如發生任何質量問題，乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復，所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除，不足部份可向乙方追索。　　

　　8、在全部完工后，乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料，否則甲方有權不予驗收，所造成的損失由乙方自行負責。　　

　　9、工程全部完工后，乙方必須做到場地干凈整潔、無任何垃圾，否則甲方有權不予驗收并有權自行處理，所造成的損失由乙方自行承擔，所發生的費用甲方有權直接在乙方工程款中扣除，所損失的金額以甲方確認的為準。　　十

　　九、廉潔條款　　

　　1、嚴禁甲方人員以任何方、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。　　

　　2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請，如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動，一經查實，甲方有權單方面終止合同，且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失，所損失的金額以甲方確認的為準，并且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為，則乙方可保留合同的權利和義務。　　二

　　十、其他事項：　　

　　1、在執行合同中發生爭議，雙方應通過友好協商解決。如協商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。　　

　　2、本合同一式貳份，經雙方簽字蓋章后即生效。　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：　　甲方負責人簽字：乙方負責人簽字：　　簽約日期：________年____月____日簽約日期：________年月施工合同 篇10　　建設單位（甲方）：_________施工單位（乙方）：_________根據_________市建委有關規定，甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工，根據該工程具體情況，經雙方協商簽訂本合同。　　

　　一、工程名稱：_________。　　

　　二、施工地點及范圍：本工程位于_________，綠地總面積為_________平方米。　　

　　三、工程內容　　

　　1.乙方根據甲方所提供的設計圖紙按圖施工，甲方按圖驗收；　　

　　2.綠地深翻_________厘米，加工_________厘米（包括土地平整、造地形等）；　　

　　3.工程竣工后，乙方必須養護________年（落葉樹今冬明春種植，按具體樹種種植起算）；　　

　　4.施工過程中，由于甲方原因需要返工的，則須經甲方簽證認可后按實結算；養護期間由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同規格要求補植；　　

　　5.種植質量應根據_________市有關部門對綠化工程的要求進行驗收。草坪應按地形鋪設，要求平整度高，整體性強，自然泛水，鋪設間隙不得超過一指寬。　　

　　四、工程造價：工程總造價為人民幣_________元整，一次性包干。　　

　　五、付款方式　　

　　1.

　　第一次付款，在合同簽訂生效后，甲方支付總造價的50％；　　

　　2.

　　第二次付款，在草皮鋪設過半后，甲方支付總造價的25％；　　

　　3.

　　第三次付款，在工程驗收后，甲方支付總造價的20％；　　

　　4.余款待________年養護期滿、合格后一次性付清。　　

　　六、施工期限：本工程自________年____月____日至________年____月____日竣工。　　

　　七、甲方委托_________，乙方指派_________負責施工現場的管理協調工。　　

　　八、其他約定_________。　　

　　九、本合同一式_________份，甲乙雙方各執_________份，圖紙預算各_________份。　　甲方（蓋章）：_________

　　乙方（蓋章）：_________　　法定代表人（簽字）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日　　簽訂地點：_________

　　簽訂地點：_________

建設施工合同范本 篇27

　　合同編號：________

　　工程名稱：__________

　　工程編號：__________

　　工程類別：__________

　　發包方(簡稱甲方)_________

　　承包方(簡稱乙方)_________

　　簽訂時間：______________

　　簽訂地點：______________

　　根據我國現行法律、《建筑安裝工程承包合同條例》和煤炭部有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商同意簽訂本合同。

　　第一條工程項目

　　一、工程名稱：____________

　　二、工程地點：____________

　　三、資金來源：____________

　　四、承包范圍、工程內容：

　　1、承包范圍：___________

　　2、工程內容(詳見附表1-1、1-2)_________

　　3、其它：______________

　　五、合同價款

　　1、合同總價款：__________萬元。

　　2、合同價款的計價依據

　　(1)____年以________文頒發的預算定額(統一基價);

　　(2)____年以________文頒發的費用標準;

　　(3)____年以________文批復的人工費單價;

　　(4)____年以________地區預算價格;

　　(5)其它：_____________

　　第二條雙方責任

　　一、甲方責任

　　1、辦理工程永久用地的征用和施工組織設計內規定的臨時用地的租用、青苗樹木的賠償、工程現場障礙物的拆除(包括架空及隱蔽的)，并提供有關隱蔽障礙物資料。

　　2、辦理建筑許可證及應由甲方辦理的其它證件。

　　3、____年__月__日前完成“四通一平”，即通往施工現場的水源、電源、通訊線路、運輸道路、平整場地;滿足施工用水、用電量的需要。負責場外運輸道路的維修，安排好現場排水溝流向。(“四通一平”工作如甲方無力承擔時，可委托乙方承擔。)

　　4、協調地方工農關系，改善施工環境，保證水、電、路、通訊工程的正常使用。

　　5、合同簽訂后__天內提供完整的建筑安裝設計說明書及施工圖一式__份;施工技術資料(包括工程水文地質資料、水準點和坐標控制點等)___份;___天內提交水準點和坐標控制點，并進行現場校驗。

　　6、組織乙方、設計單位及有關部門參加施工圖交底會審，做好交底會審紀要，在會審后__天內分送有關單位。

　　7、向經辦銀行提交撥款依據，按時辦理撥款和結算。

　　8、按時參加工程的月末驗收、中間驗收(如雙方約定也可由甲方負責組織月末和中間驗收)隱蔽工程驗收，負責組織工程的竣工驗收，按照國家和行業有關規定，及時撥付工程價款、辦理簽證和竣工結算。

　　9、指派_____同志為甲方駐工地代表，對工程進度、質量、合同履行情況進行監督檢查，負責簽證和受理各項報表及協商其它有關事宜，及時解決應由甲方解決的問題。

　　實行監理的工程，甲方委托總監理工程師代行甲方的職責。甲方代表和總監理工程師易人，甲方應提前7天通知乙方，后任繼續前任在合同中約定的權利義務。

　　二、乙方責任

　　1、負責施工區域內的臨時道路、臨時設施、鑿井設施、水電管路的敷設、管理、使用和維修工作。

　　2、編制施工組織設計(或施工方案)，做好各項施工準備工作。

　　3、嚴格按照施工圖說明進行文明施工，符合“環保”要求，確保工程質量，按合同規定的時間如期完工和交付。

　　4、及時向甲方提出隱蔽工程驗收通知、竣工驗收報告，以及向甲方提出月末驗收和中間驗收計劃;提供月份施工作業計劃，材料設備、成品半成品等進場計劃(包括月計劃、用水、用電計劃)，月份施工統計報表，工程事故報告等。

　　5、工程竣工后，及時清理現場，做到工完場清。在規定的時間內提出完整的竣工驗收資料，辦理竣工驗收手續和提出工程竣工決算。

　　6、已完工的房屋、構筑物和安裝的設備，在雙方約定的移交日期應負責保管。

　　7、利用永久建筑和設備建井時，負責建筑物和設備的維修和保養，保證礦井移交時的建筑安裝工程質量。凡利用永久建筑和設備所發生的維護和修理費用由乙方承擔。

　　8、指派________同志為乙方代表，負責施工現場的管理及與甲方的聯系工作。

　　第三條工程期限

　　一、總工期為________天(日歷天)，自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工驗收。

　　二、甲方未能按約定完成“四通一平”、圖紙供應不齊全不及時，供應的材料、設備和工程撥付不及時，以及不可抗力、外部關系等非乙方原因引起的延期開工、中途停工和窩工，經甲方簽證后，工期順延。

　　三、因乙方施工管理不善或者由乙方責任造成的工程質量返工、事故處理等導致延誤工期時，工期不予順延。

　　四、提前或延誤交工，每天按工程造價的萬分之支付提前竣工費或承擔違約金。

　　第四條工程質量與驗收

　　一、乙方必須按照施工圖紙、說明書和國家頒發的有關規范、規程和標準進行施工，并接受甲方代表和工程監理人員的監督。

　　二、甲方提出井巷、土建、安裝等單位工程要求達到的質量等級(見附表3)工程質量標準按照國家或行業的工程質量標準檢驗。

　　三、甲方要求的“創優”工程，工程竣工后，經質量驗收達到優質工程，甲方應按工程造價的__%支付優質工程增加費(最高不超過該工程原預算造價的2%)

　　四、乙方在施工中必須遵守下列規定

　　1、主要材料、設備、成品、半成品(包括由甲方供應的)必須按有關規定進行抽驗復驗，對材料改變或代用，必須經原設計單位和甲方同意。

　　2、乙方在施工中發生質量事故，應及時報告甲方及監理工程師和工程質量監督站。重大質量事故處理方案，應經上級主管部門、設計單位、質量監督站、甲方等單位共同研究，并經甲方和設計單位簽證后實施。由此而發生的費用支出，由乙方承擔，工期不予順延。

　　五、工程驗收

　　1、月末驗收和中間驗收。由甲乙方組織有關單位進行月度驗收和中間驗收，驗收合格后各方在驗收證書上簽字。

　　2、隱蔽工程驗收。乙方必須保證隱蔽工程的質量。乙方應在工程隱蔽前__天書面通知甲方或監理單位參加檢驗，雙方確認工程合格后在工程驗收證書上簽字，如甲方不能如期派人參加檢驗，乙方可自行檢查驗收，做好隱蔽工程驗收記錄，甲方應予承認。工程隱蔽后若甲方提出復驗，乙方應予同意，復驗合格，工期相應順延，其費用應由甲方負擔;復驗不合格，費用應由乙方負擔，工期不予順延。如乙方未通知甲方而對隱蔽工程自行驗收，甲方提出復驗，不論合格與否，費用由乙方負擔，工期不予順延。

　　3、竣工驗收。乙方在單位工程預計竣工前___天向甲方提出竣工報告及相關圖紙、資料，由甲方組織有關單位在__天內驗收完畢。驗收合格，在驗收證書上簽字，進行單位工程質量評級并認證。如驗收不合格，應分清責任，限期整改，直至達到合格標準，所發生費用及工期由責任方負責。

　　4、竣工驗收后，乙方應根據有關規定備齊全部竣工資料一式___份，移交甲方。

　　六、工程保險。乙方按國家及行業有關規定的保修辦法，負責保修。保修期為：土建工程__年;安裝工程__年(暖氣工程按一個取暖期);井巷工程不實行保修。

　　第五條建筑材料、設備的供應、驗收和價差處理

　　一、由甲方供應以下材料、設備的實物數量(詳見附表2)

　　二、除甲方供應以外的其他材料、設備由乙方采購。

　　三、任何一方供應的材料、設備應按合同規定按時、按質、按量供應，必須附有產品合格證或質量檢驗證書才能用于工程，任何一方認為對方提供的材料需要復驗的，應允許復驗。經復驗符合質量要求的，方可用于工程，其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的，不得應用于工程建設中，且應按指定時間遠離施工現場，其復驗費用由材料、設備供應方承擔。

　　四、因材料質量不合格所造成的損失(包括倉庫保管費)由材料供應方負責。

　　五、根據工程需要，經甲方代表簽證，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用時，由甲方承擔發生的經濟支出，因乙方原因使用時，由乙方承擔費用。

　　六、因材料設備供應不及時造成停工待料時，其停、窩工損失由供貨責任方承擔。

　　七、本工程材料價差按_________文《煤炭建設建筑安裝工程造價價差調整辦法》中有關規定計算。

　　第六條工程價款的支付與結算

　　工程價款的支付和結算，應根據國家制定的基本建設工程價款結算有關規定執行。

　　一、本合同簽訂后____日內，甲方按合同總價款(或當年計劃建安工作量)的___%支付乙方備料款計人民幣____萬元。支付臨時設施費___萬元;鑿井措施費___萬元。

　　二、甲方收到乙方的工程進度月報后必須在___日內按核實的工程進度支付進度款，工程進度款支付達到合同總價款的____%時，按規定比例逐步扣回備料款。

　　三、工程價款支付達到調整后合同總價的95%時，不再按進度付款，辦完交工驗收后，等保修期滿工程質量仍然合格，欠付的工程款連同利息一次支付給乙方。井巷工程辦完交工驗收即一次結清。

　　四、工程價款的結算依據，除工程計價依據外，還應有：

　　1、施工組織設計或方案;

　　2、設計變更文件;

　　3、隱蔽工程、工程變更、巖石硬度變化、材料代用等簽證;

　　4、井巷涌水量實測資料及地質條件變化的實測資料;

　　5、價差調整資料;

　　6、其它有關工程造價增(減)的合同文書往來函件或簽證。

　　五、凡雙方議定在本工程中采用的國家有關主管部門省(自治區、直轄市)人民政府或授權部門規定的定額(或基價)費用標準、人工、材料、設備價格等調整時，應相應對合同價款進行調整。

　　六、因甲方延期支付工程進度款或尾款，應向乙方支付延期付款金額每日萬分之__的滯納金。

　　七、確因甲方延期支付工程款、代購材料價差款而影響工程進度，造成乙方停工窩工及其它損失的應由甲方承擔。

　　八、本合同價款的結算方式為：_____________.

　　九、乙方在全部工程竣工后____日內，將竣工結算文件送交甲方和經辦銀行審查，乙方應負責對審查中的疑問進行解釋。甲方在收到文件____日內審查完畢，如到期未提出書面異議，乙方可請求經辦銀行審定后撥款。

　　第七條施工與設計變更

　　一、甲方提供的設計圖約、說明書和有關技術資料，作為施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審，作出會議紀要，作為施工的補充依據，甲乙雙方均不得擅自修改。

　　二、施工中如發現設計有錯誤或不合理之處，雙方應及時以書面形式通知對方，由甲方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計，乙方按修改或變更的設計進行施工。由于設計修改或變更而發生增減費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷，材料構件積壓的實際損失、工程量增減變化等)由甲方承擔，并調整合同價款，工期也做相應調整。

　　三、乙方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計、修改工藝的合理化建議，經設計或有關技術部門審查，甲方同意后采用并實施，其節約的價值按國家規定分配。

　　四、甲方如需修改或變更設計，必須由原設計單位作出正式變更通知書或修改圖紙，乙方才予實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，在取得投資落實證明、技術資料設計圖紙齊全時，乙方才予實施。

　　五、施工中如發現地下埋藏的古跡、文物等障礙物，乙方應立即通知甲方，由甲方報告文物管理機關處理并立即采取補救措施。由此增減的工程量及費用由甲方負責，并相應調整工期。

　　第八條工程監理

　　在實行工程監理的建設項目中，要認真執行煤炭部以煤基字[1996]第254號文發布的《煤炭工程建設監理規定》，甲方應向乙方正式通告監理單位及總監名單、監理職責、監理范圍。監理單位要向乙方通告監理工程師名單及從事專業。乙方要配合監理單位對建設項目進行監督管理。甲方、乙方及監理單位應建立有效的溝通渠道，按照規定的方式交換信息。

　　第九條違約責任

　　乙方違約責任

　　一、工程質量不符合合同規定的，負責修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。

　　二、由于乙方責任造成工程不能按合同規定時間交付使用的，乙方償付逾期違約金。

　　三、保修期如發生質量問題，乙方接到甲方通知后____日內進行修理，否則，甲方有權另請施工單位進行修理，因此而發生的修理費用由乙方承擔。

　　甲方違約責任

　　一、未能按合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

　　二、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失，并應賠償乙方由此造成的實際損失。

　　三、工程未驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。

　　第十條糾紛解決辦法

　　本合同履行中發生爭議，雙方當事人應及時協商解決，協商不成可申請煤炭部主管部門進行調解。協調不成或調解未達成協議，雙方當事人同意由____仲裁委員會仲裁(雙方當事人未在本合同中約定仲裁機構，事后未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)

　　第十一條施工安全

　　乙方應按煤礦安全法規及有關規定做到安全施工，承擔由于自身安全措施不力造成的責任和因此發生的費用，發生重大傷亡事故應按規定立即上報有關部門并通知甲方代表。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。

　　第十二條附則

　　一、本合同一式__份(包括附件)，甲乙方雙方各執正本一份，副本由甲方報送經辦銀行、當地工商行政管理機關、煤炭部地區工程造價管理站、質量監督站、監理單位和建設主管部門備案。按規定必須辦理監(公)證的合同，送工程所在地工商、公證部門辦理監(公)證手續。

　　二、本合同自雙方代表簽字，加蓋公章或合同專用章即生效。需要辦理鑒(公)證的，自鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。

　　三、本合同簽訂后，如需修改補充的，雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的組成部分。

　　第十三條補充條款________________________________________________

　　甲方(蓋章)：________________乙方(蓋章)：________________

　　單位地址：________________單位地址：________________

　　法定代表人(簽字)：________________法定代表人(簽字)：________________

　　代理人(簽字)：________________代理人(簽字)：________________

　　開戶銀行：________________開戶銀行：________________

　　帳號：________________帳號：________________

　　電話：________________電話：________________

　　電掛：________________電掛：________________

　　郵政編碼：________________郵政編碼：________________

　　日期：________________日期：________________

建設施工合同范本 篇28

　　甲方：____________________________

　　乙方：____________________________

　　甲方為改善居住條件，在自家院內新建一棟兩層住房，經雙方協商，承包給乙方施工建設。依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，結合房屋具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　第一條：承建項目

　　1. 工程名稱：________________________。

　　2. 工程結構：底框磚混結構房屋一棟，一樓一底共兩層。

　　3. 建筑面積：約310㎡(最后以實際建筑面積為準)。

　　4. 工程內容：乙方按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求承建房屋主體工程，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面施工、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及一樓地面、門前臺階施工。

　　第二條：承包方式及費用

　　1. 工程包工不包料。甲方負責采購施工所需的建筑材料，乙方負責施工，并負責所有施工用具設備。

　　2. 施工費用：按建筑面積甲方付給乙方每平方米________元(大寫____________元整)，澆灌好一層合格后預付____萬元，工程結束驗收合格后全部結算付清。

　　第三條：工程質量要求

　　1. 整個工程應按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求施工，達到國家建筑施工規范要求。墻體、梁、柱水平度、垂度相差不超過

　　1.5cm。

　　2. 房屋內部按甲方草圖布局，工程施工中科學合理放線，具體尺寸需要變更時，甲乙雙方共同協商處理，每一道施工環節需經甲方驗收合格后方能進行下一施工環節。

　　3. 若乙方施工中質量不合格，一律拆除重新施工，所造成的施工費及材料費損失由乙方負責。

　　第四條：工程工期

　　1. 經雙方協商，工程從澆灌鋼混柱之日起，兩個月完工(日期為____________年_________月_______日____________年_________月_______日)

　　2. 在保證工程質量的前提下，因為下雨和建筑材料拖延，交房日期可順延;若由于乙方人為原因工程延時或故意拖延工期，甲方扣除乙方施工費，延時一天扣除施工費____________元(大寫__________________元整)。

　　第五條：安全責任

　　甲、乙方共同提高安全意識，乙方必須嚴格按照《安全生法》，勞保措施，施工防護措施到位，安全規范施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現病、傷、亡，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不承擔任何責任和費用。

　　第六條：雙方責任

　　1.甲方負責在______月______日前完成地基開挖，石腳支砌，地基回填，準備好水路電路，確保乙方按時施工。

　　2.乙方在施工工程中，必須聽從甲方提出的意見和建議，在保證工程質量的前提下，堅持節省、不浪費的原則，不能隨意帶走甲方的任何建材。

　　3.施工前，乙方應將工程材料預算(水泥、磚、鋼筋、沙石等數量、門窗尺寸尺寸等)告知甲方，以便甲方及時采購;施工中，工程需增減用料時，甲乙雙方共同協商。

　　4.甲方應按照約定時間支付乙方施工費用，乙方不得長期停工或提出多加工錢等無理要求，否則本合同終止。

　　5.施工中本合同未盡事宜，雙方共同協商處理。

　　6.本合同自簽訂之日起生效。本合同共二頁，一式兩份，甲乙雙方各保存一份。

　　甲方(簽章)：___________________乙方(簽章)：___________________

　　____________年_________月_______日____________年_________月_______日