學校文具商店承包經營合同(精選3篇)
學校文具商店承包經營合同 篇1
甲方:__________________
乙方:__________________
根據甲乙雙方招投標的有關規定,特對甲乙雙方履行的有關事項作如下規定:
一、甲方提供的場地和設施:
商店設于學校老教學樓一樓西頭的一間和廁所旁邊的老商店。學校只提供營業用房和負責供電、供水到表,水電費用由承包人承擔,營業用房的`裝修及各種設施設備均由乙方負責,裝修方案需征得甲方同意方可實施。
二、承包期限:自______年______月______日至______年______月______日止。
三、經營內容及范圍規定:
乙方可經營副食品、飲料、文具、百貨,但店內不得煮、燒與學校食堂發生沖突的其他各種食品、飯菜出售,嚴格禁止向學生供應煙、酒、撲克及不利于學校教育和不利于學生健康成長的經營項目,發現不利于學校教育的經營,學校可隨時加以取締,經勸阻無效的學校可終止合同,由此造成的損失將由承包方承擔。
四、商品價格及進貨規定:
商店所銷售的物品應通過正常合法渠道進貨,一律禁止進“三無”商品,霉變、過期食品進入商店,否則造成的一切損失由承包方自己承擔,與學校概不相干,學校概不承擔任何經濟和其他一切責任。承包人應保存好進貨憑證,購貨票據備查。每一商品均需明碼標價。
五、合法經營、文明經營:
承包人必須向工商、稅務、防疫等部門辦理工商登記、稅務登記及各種合法經營、上崗手續,在承包經營期內須合法經營,照章納稅,嚴格執行《中華人民共和國食品衛生法》等各項政策法規,對本商店內外實行衛生三包,自覺接受全校師生及上級部門的監督,對師生反映強烈或受到上級部門通報的,學校將予一定的處罰,嚴重的可中止承包合同,中止合同后造成的損失由承包者承擔,愛護學校財產,損壞或丟失學校財物要負責維修或賠償。搞好防火、防盜安全措施。經營時,凡是商店承包人員不得進入食堂工作,保持工作的穩定性,確因食堂需要由甲乙雙方商定。經營時嚴禁在商店內抹牌等嚴重影響學生學習和學校形象的活動。一經發現學校每次罰款____________元不等。三次仍不改正的學校有權終止合同。
六、學校及食堂所需要的物資及辦公用品購買本著雙方自愿的前提下進行,校方會在雙方和諧、價格公平、質量過硬的前提下盡可能的從商店購買。甲方所拿貨物原則上以學期為單位現金與商店結帳,若情況特殊但必須在同年內結清。
七、商店承包有一定的風險性,若有與上級政策相違背的以上級為準,甲方將按照承包時間和金額比例退還給乙方。甲方同時收回商店。
八、此合同一式兩份甲乙方各持一份,雙方蓋章簽字生效。
甲方:____________
乙方:____________
______年______月______日
學校文具商店承包經營合同 篇2
合伙人:________(以下簡稱甲方)
合伙人:________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經平等協商,依據相關法律法規,就合伙承包____________工程事宜,雙方本著自愿、平等、公正的原則,達成如下一致,訂立本合同,供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建設,進而實現各方利潤最大化。
二、合伙經營項目和范圍
合伙項目以_______________公司中標合同確認的項目內容及范圍為準;
甲、乙雙方合伙承包的項目,對外以__________________名義出現。
三、合伙期限
合伙期限為 年 月 日至 年 月 日,即合伙施工的項目發生至完工,各方結算完畢為止。
四、出資額、方式及比例
1.甲方以 出資,出資額為人民幣________萬元。該款用途為 ,占工程項目全部出資比例________%。
2.乙方以 出資,出資額為人民幣 萬元。該款用途為,占工程項目全部出資額比例________%。(注:甲、乙雙方出資款項的出資方式、出資額、用途及比例如若發生變化,需合伙人協商一致決定。)
五、收益分配與債務承擔
1.收益分配,以出資為依據,按比例分配;
2.合伙承包的工程項目如產生債務,先由合伙財產償還;合伙財產不足清償時,以各合伙人的出資為依據,按比例承擔。
六、權利與義務
1. 為合伙期間的財務負責人,合伙項目的一切財務收入、支出均需經 同意方可支出與進帳;同時, 參與合伙項目的日常管理;
2. 負責項目的工程管理、設備維護及當地社會關系的協調,并參與日常管理;
3.甲、乙雙方共同決定合伙重大事項,所合伙承包的工程項目的日常管理及決策等事項由所有合伙人協商一致決定。
七、退伙及禁止行為
1. 合伙期間,一方退伙將嚴重影響合伙項目建設進行的,不得退伙;
2. 退伙需經全部合伙人同意,方可實行,未經全部合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的,應對所有損失進行賠償。
3.未經全體合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名義進行其他業務活動,若該活動產生利益,歸合伙所有;若對合伙產生損失,由其賠償;若產生法律責任,由其承擔;
4. 禁止合伙人在合伙不利時退伙。
八、合伙期滿
合伙期滿,雙方按合伙協議進行結算,盈虧均按比例承擔、分配。
九、糾紛解決
合伙人之間如發生糾紛,應共同協商,本著有利于合伙事業發展的原則予以解決。如協商不成,可以訴諸法院。
十、生效及補充
1.本協議自各方簽字后生效,各方各執一份;
2.未盡事宜,雙方另行協商,并訂立補充協議。
合伙人: 年___月____日
學校文具商店承包經營合同 篇3
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: 項目經理 (以下簡稱乙方)
根據中華人民共和國《建筑法》、《招標投標法》的有關法律法規,經公開招標(議標),甲方獲得工程的總承包權,為了加強管理,全面落實和履行甲方與建設方簽定的《建設工程施工合同》經甲方研究決定派同志任項目經理并組建項目部,負責承擔該工程的施工管理任務,承擔《建設工程施工合同》中施工方應承擔的一切責任和義務。為明確雙方的責、權、利關系,特簽定本合同。
一、承包范圍及造價:《建筑工程施工合同》約定的工程內容及其增、減、附屬工程。合同造價約 。
二、合同工期: 日歷天。
三、質量標準: 。
四、安全生產及文明施工現場標準:按《建設工程施工合同》及投標承諾執行。
五、承包形式:本工程項目實行風險責任承包,即:乙方對工程結構的質量安全終身負責,對《建設工程施工合同》中規定的條款及保修事項負責,對上繳公司的管理費負責,對該工程的經營管理虧損負責并承擔與本工程相關的一切法律責任。
六、管理費上繳:
(一)繳費方式:
經協商確定;乙方按以下第 種方式上繳管理費。
1、按本工程《建設工程施工合同》總價上繳管理費,計人民幣¥大寫 ,實際上繳管理費總額為結算總價的 %
2、乙方以包干的形式上繳管理費,本工程確定上繳管理費金額為人民幣¥大寫
3、其他方式:由甲方根據具體情況另行確定。
(二)繳費辦法:
1、按以上第“1”種方式上繳管理費時乙方每次以建設方撥付的工程款為基數,按所定費率上繳,但全部管理費必須在該工程竣工驗收前全部繳清。
2、按以上第按以上第“2種方式上繳管理費,在工程款首次撥付時一次性繳清。
3、以上第“3”式上繳管理費、甲、乙雙方根據具體情況另行商定、
七:稅收和“規費”的交納經雙方確定,該工程的各項稅、費均由乙方承擔。營業稅和個人所得稅由乙方自行向當地稅收部門全額交納。國家行政機關及有關各部門應收取的各項“規費”均由乙方負責自行如數交納。
八、財務管理
1、甲方財務科對工程款實行專款專用。乙方必須保證本項目的所有工程款撥付匯至甲方財務賬戶,然后才財務科有計劃進行支用,并嚴格執行公司的財務管理制度。
2、乙方不得憑白條從建設方領取工程款,或將公款轉入非甲方指定的銀行及賬戶,嚴禁將工程款挪用作他用,如有違反者,視為挪用公款。甲方有權單方中止合同,并撤銷乙方對本項目承包的權力。同時也可向司法機關申請追究乙方的法律、經濟責任,由此產生的一切經濟損失由乙方承擔。
九、甲方責任
1、負責與建設單位和有關部門協調,及時協助乙方辦理各類手續,維護乙方的合法權益。
2、向乙方提供技術咨詢和技術指導、督促乙方嚴格按照審定的施工方案組織施工,協助和指導乙方抓好工程質量、安全生產、文明施工、竣工驗收等方面的工作。
3、指導乙方按施工規范進行施工,協助乙方解決在施工中出現的技術和質量方面的問題、及時處理現場質量事故,參與分部、分項工程驗收和竣工驗收。督促指導乙方搜集整理本項目的各種資料,以備歸檔。
4、督促乙方按規程組織安全生產,審核乙方的安全措施、設備及設施,協助乙方對施工人員進行安全生產教育,每周不少于一次,督促乙方搞好安全生產和現場文明施工,協助處理現場安全隱患及安全事故。
5、協助乙方對計劃生育,社會治安綜合治理,勞務管理工作等方面的教育,辦理有關證件(辦證費用由乙方承擔)。
6、甲方有權視其工程規模,難易程度及乙方管理班子人員組成、素質情況等,必要時可向乙方調派1至3名技術管理人員費用由乙方承擔。
十、乙方責任
1、嚴格執行甲方和建設方簽訂的《建設工程施工合同》中的一切條款,承擔《建設工程施工合同》中承包人的一切義務和責任。
2、按照設計文件,嚴格按施工規范組織施工,使該項目達到《建設工程施工合同》中規定的質量等級、合同工期,達不到質量等級和合同工期,承擔其《建設工程施工合同》和投標書中有關的罰責。
3、自覺遵守甲方各項規章制度,服從甲方各職能部門管理,自覺維護甲方的社會信譽。
4、做到“安全生產、文明施工”并層層落實該工程的安全、質量目標和措施,杜絕死亡事故和質量事故的發生,嚴禁違章作業、野蠻施工、盲目指揮,諾發生安全或質量事故,無條件的承擔法律責任和經濟損失。
5、項目部班子成員名單在開工前上報公司工程科,并負責項目班子的施工員、質檢員、材料員、安全員、資料員、預算員等“六大員”的培訓,辦證工作,必須做到持證上崗,對特種作業人員要憑“特種工種作業證”錄用,否則一切后果由乙方承擔。
6、施工過程中,積極籌措施工資金和組織合格材料進場施工,遵守《勞動法》、《合同法》,及時足額支付各工種人工工資和材料款,承擔因本工程發生的各種債務。甲方將對乙方支付工人工資的情況進行檢查,發現拖欠人工工資,造成不良影響的,甲方將從工程款中直接支付該部分人工工資。
7、根據建設部建質【20_】113號文件關于《建設工程質量責任主體和有關機關構不良記錄管理辦法》(試行)第六條規定,乙方在施工過程中發生該條所列1-8項行為的,除接受建設行政主管部門的處罰、限期整改外,同時接受甲方給予的每項次5000元處罰(該費用憑甲方職能部門或建設行政主管部門開具的不良記錄從工程款中直接扣除)
8、乙方未嚴格執行JGJ59-99安全生產文明施工標準,受到建設行政主管部門或公司工程部通報批評、開出整改及處罰通知單,乙方除限期整改、接受建設行政主管部門的處罰外,同時接受甲方給予的每次500元處罰(該費用從工程款中直接扣除)
9、嚴格執行《建設工程質量管理條件》第六章“建設工程質量保修”各條內容,并承擔其一切責任。工程完工后,因乙方造成的質量問題,且影響用戶正常使用的,必須在接到通知后24小時內派人員維修,并承擔維修費用,因其它原因造成的質量問題,必須配合有關部門調查處理,并按其責任劃分承擔相應責任。
十一、違約責任
1、 甲方挪用乙方承擔施工項目的工程款,將按挪用款額的日萬分之五計算罰金賠償乙方。
2、 乙方不按合同財務管理條款實施,私設賬戶和挪用工程款,視為挪用公款,甲方按日萬分之五給予乙方經濟處罰情節嚴重者將提請法院追究其法律責任。
3、 乙方諾違反合同第“十一”條之約定,使甲方社會信譽和經濟上受到損害或不按規定上交甲方管理費,甲方可視其情節輕重分別做出如下處理決定:
(1)中止本合同,停止一切服務,不參與該工程竣工驗收,所有資料不予簽字蓋章。
(2)不按規定交納稅收及“規費”由乙方承擔其全部法律責任。
十二、獎勵:如乙方工程質量被評為省、部優工程,甲方按每平方米一元和五元的檔次獎給乙方;如獲省、部級安全生產文明施工管理現場獎的,甲方按每平方米0.5元和2元的檔次獎給乙方。
十三、其他約定:
1、遵照市勞動和社會保障局和荊門市規劃建設局聯合下發的“勞社【20_】18好文件要求”在辦理施工許可證時或簽訂《建設工程施工合同》前按文件規定提留相應比例的信譽保證金,以保障勞動者的利益。工資一定要當月足額直接發給勞動者,由勞動者本人簽字,并將工資表每月3日前報公司財務壹份備案。乙方如拒絕執行本條款,甲方可取消其承包該工程的資格,報請主管部門更換該項目的項目經理。
2、因特殊原因,如施工期間全額墊資或業主方只給該工程部分材料不支付工程款的項目,乙方確定無力按合同約定足額交付管理費及其它費用的,乙方必須在工程完工或辦理工程決算前到公司財務部辦理欠款手續,否則甲方將停止一切服務,由此造成的損失由乙方承擔。
3、工程竣工后,乙方應及時與工人辦理工資結算手續,并按公司規定將參與該工程施工的所有民工本人簽字認可的工資結算表報甲方辦公室一份。若有未付清的民工工資,在竣工后的每一次撥付工程款時,甲方將留足該部分款項后,方能將剩余款項撥給乙方使用。
4、在施工過程中,若發生工傷事故,竣工時仍未處理完畢或者因工致殘,傷殘等級尚未簽定或雖已簽定,但乙方未按勞動仲裁部門或法院判定的全部補償費支付給傷者,甲方將在乙方負責施工的各工程項目的工程款中,按傷殘最高賠付額1.5倍留足該部分款項后,方能將剩余款項撥付給乙方使用。
5、 若發生因乙方拖欠民工工資和對傷亡民工的善后工作處理不當,導致有關部門對甲方進行經濟處罰的一切費用均由乙方承擔。
6、 乙方對外簽訂的任何合同或賒欠的人工、材料款,未經甲方簽字同意,甲方均不承擔民事連帶責任。
7、 附《施工合同》壹份于乙方
十四、本合同一式三份,甲方二份,乙方乙方,雙方簽字生效,全部條款履行完畢后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日