承攬施工合同（精選23篇）

承攬施工合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國民法典》和《建筑法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本協議，共同遵守。

　　建設單位：

　　工程名稱：

　　一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監管。

　　二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定，安全生產、文明施工，認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續，不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部.

　　三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。

　　四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。

　　五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。

　　六、乙方應配備和組建好項目經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定，按時做好技術檔案及安全內業等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關證件材料及時上交公司。

　　七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。

　　八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務機關檢查，并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。

　　九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，后果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。

　　十、乙方對安全生產負有直接責任，發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。

　　十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。

　　十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同范圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后，本合同自動解除。

　　十三、本協議雙方簽字蓋章后生效。

　　未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽定日期：

承攬施工合同 篇2

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　根據《民法典》和《建筑法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本協議，共同遵守。

　　建設單位：________________________

　　工程名稱：________________________

　　一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣 元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監管。

　　二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定，安全生產、文明施工，認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續，不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部。

　　三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。

　　四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。

　　五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。

　　六、乙方應配備和組建好項目經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定，按時做好技術檔案及安全內業等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關證件材料及時上交公司。

　　七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。

　　八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務機關檢查，并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。

　　九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，后果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。

　　十、乙方對安全生產負有直接責任，發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。

　　十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。

　　十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同范圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后，本合同自動解除。

　　十三、本協議雙方簽蓋章后生效。

　　未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

承攬施工合同 篇3

　　甲方(發包方)：______________

　　乙方(承包方)：______________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，結合本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本工程施工有關事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：自家住宅，工程地點：_______________，甲方建房工程以包工不包料的'方式承包給乙方修建，按實際施工建筑面積以______元/平方米(大寫)進行人工單包結算。

　　二、工程施工要求

　　1、乙方按照甲方提供的設計圖紙施工，整棟樓砌墻按______施工，一樓層高______(包板)，二樓層高______(包板)。房間對角不得小于或大于______，陰陽角度達度，墻體垂直，墻面抹灰平整，一樓二樓客廳各做一根大梁。

　　2、砌筑墻體過程中，乙方必須保證灰漿飽滿，組砌方法正確，軸線偏移不得大于規范要求，砌筑磚體不得出現上下通縫現象。

　　3、構造柱、梁關模前，應再次檢查鋼筋安裝位置、數量、間距是否正確，不得少筋漏筋，保護層留置是否正確，待合格后方可進行關模。模板支撐應牢固可靠，混凝土澆筑過程中，應充分振搗，不得漏振，以保證混凝土成型質量。混凝土澆筑完畢后，必須進行充分的養護。

　　4、土方回填過程中，要求夯實緊密，不準未夯實就擅自進行隱蔽。

　　5、墻地磚安裝，粘貼牢固，灰漿飽滿無空鼓、裂縫，表面平整。

　　6、工程投入使用的鋼材、水泥等所有材料，不得在施工中浪費，每天砌筑時的落地灰及時收用。同時嚴禁偷工減料，必須保質保量地施工。

　　三、工程質量

　　1、工程質量以國家建筑工程質量檢驗評定標準為依據，由甲方組織相關人員進行檢查驗收。如出現建筑質量問題，由乙方重新返工修繕直到符合甲方質量要求為止，重新返工的費用(包括返工的工時費用和材料費用)全部由乙方負責。

　　2、上條所說的建筑質量問題，包括以下方面：

　　(1)主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂；

　　(2)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋；

　　(3)橫梁、圈梁斷裂、露筋、明顯扭曲；

　　(4)梁、柱中空；

　　(5)墻壁、屋頂上的砂漿脫落；

　　(6)屋頂漏水、浸水；

　　四、合同工期：

　　開工日期：_________年______月___日

　　竣工日期：_________年______月___日

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　_________年______月___日

承攬施工合同 篇4

　　甲方（房主）：

　　乙方（施工方）：

　　上述各方經平等自愿協商，簽訂本合同以共同遵守。

　　一、工作內容

　　房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容，并滿足規范和甲方要求。

　　二、工程價款與支付方式

　　1、工程價款：

　　2、該房屋建筑工程為包工承包方式。

　　3、工程結算以乙方施工進度進行計算，第一層完工后支付 %，第二層完工后支付 %，工程竣工以后支付 %， %作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。

　　三、甲乙雙方義務與權利

　　1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況，但不對乙方的施工進行指導，甲方只驗收乙方的修建成果。

　　3、工程質量：乙方根據甲方提供的圖紙，嚴格按規范進行施工，如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求，甲方有權利制止繼續施工，并責令其返工，直到符合要求為止。

　　4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養工作。如在質量缺陷責任期內，乙方不進行缺陷修復，甲方扣除質量保證金，兩年缺陷期滿無質量問題，將退還乙方 %的保證金。

　　5、工程安全：相關法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓，自行負責施工人員的.安全，發生任何意外事故，均由乙方自行負責。

　　6、工程進度：乙方根據甲方的進度要求，組織相應的人力、物力確保工程進度。

　　7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發生糾紛和矛盾積極與甲方聯系，通過正當方式解決。

　　8、乙方應按時結清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進度，凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。

　　四、其它

　　1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，

　　2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成，乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。

　　3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

　　甲方：___

　　乙方：___

　　___年___月___日

承攬施工合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《民法典》及其他相關法律、法規，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設工程施工事項協商一致，達成一致，特訂立本合同。

　　一、程概況

　　1、工程名稱：輕型鋼架棚

　　2、工程地點：塑料制品有限公司

　　二、工程承包范圍

　　1、面積：平方，附工程詳單，見-3

　　2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料含土建。

　　3、工程造價元/㎡，總造價元。

　　4、付款方式：合同簽訂后甲方預付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內全部付清。

　　5、土建工程結束后開始施工， 天交工。年內保證維護正常使用。

　　6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入保險，如發生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。

　　7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協調。

　　甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約，應向對方支付三萬元的違約金。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

承攬施工合同 篇6

　　訂立合同雙方：

　　建設單位：_________

　　施工單位：_________

　　雙方經充分協商，達成如下協議：

　　第一條：工程名稱

　　____________________________________。

　　第二條：工程地點

　　____________________________________。

　　第三條：建筑面積

　　____________________________________。

　　第四條：工程價款及付款方法

　　____________________________________。

　　第五條：工程期限

　　____________________________________。

　　第六條：工程質量標準

　　____________________________________。

　　第七條：承包形式及材料設備供應

　　____________________________________。

　　第八條：發包方義務

　　1、開工前___________天，甲方給乙方施工圖一式___________份，并做到“三通一平”;辦好施工許可證。

　　2、按協議分工，開工前___________天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。

　　3、負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。

　　4、按協議負責按期撥款。

　　第九條：承包方義務

　　乙方負責：

　　1、按協議分工負責材料供應。

　　2、編制施工組織設計和施工形象進度表，開工前5天交甲方一式二份。

　　3、按施工圖負責組織施工，按期竣工。

　　4、竣工后，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

　　5、保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。

　　第十條：違約責任及獎勵條款

　　_________

　　第十一條：其他協助條款

　　____________________________________。

　　第十二條：附則

　　本合同正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、______各一份。

　　第十三條：爭議

　　合同有效期及合同爭議解決。

　　第十四條：其他文件

　　附表及其他具有合同效力的文件。

　　發包方：_________承包方：

　　法定代表人：______________法定代表人：______

　　地址：_________________地址：_________

　　開戶銀行：_______________開戶銀行：_______

　　帳號：_________________帳號：_________

　　簽約日期：_________年_________月_________日

承攬施工合同 篇7

　　甲方：家住：身份證號：

　　乙方：家住：身份證號：

　　甲方在老房基地建房一幢，以包工形式發包給乙方施工，現雙方在平等互利、協商一致的基礎上達成合同條款如下：

　　一、項目規格建筑一層平房，共計7間。

　　磚木結構，高米，寬米，長約米，前沿為現澆。

　　二、承包方式采用包工不包料方式承包。

　　甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。

　　乙方提供勞務、建筑技術、架板、鋼模板、腳手架、施工工具及生產生活的一切用具等。

　　(所有施工用具，甲方一切不提供)

　　三、承建項目乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。

　　甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、防震柱及權梁、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻后硬沿

　　墻面粉水泥砂漿、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

　　四、承包價格建筑面積每平米人工費330元，不封沿口。

　　工程期限年月日開至年月日完工。

　　五、付款方式地基、圈梁打好后付現金元，主體工程完成后付現金元，完工后扣除叁仟元為工程質量保險金，其余完工后現金一次付清。

　　六、雙方責任甲方負責水電供給確保原材料及時進場。

　　乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便甲方迅速籌備。

　　乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，不得偷工減料。

　　(1)、乙方在砌磚時，平整度垂直度誤差不大于0.8，混泥土結構偏差不大于0.5，內墻粉刷誤差不大于0.2，外墻瓷磚不大于0.1，地板磚誤差為0.(2)、木工在施工期間，不能出現誤差，如有誤差或損料，全部由乙方承擔。

　　七、質量要求乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

　　八、注意安全乙方進入施工現場，要確保施工人員的人身安全，對腳手架牢牢把關，電、機械要專人操作，如果乙方施工人員出現工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。

　　文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

　　甲方對乙方要求的安全設施及材料應該及時提供。

　　九、工期要求從合同簽訂之日起計算，乙方必須在個月內竣工并交付甲方驗收，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。

　　十、其它其它未盡事宜，由雙方你協商解決本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

　　甲方簽字(章)：乙方簽字(章)：

　　年月日

承攬施工合同 篇8

　　發包人：

　　承攬人：

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內容：

　　一、承包項目：甲方有 工程，地址承包給乙方施工，工程項目 ，工程價格 ，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容( )等。

　　二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優質工程，所有施工程序必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。

　　三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。

　　四、施工期限：總工期 天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從 年 月 日至 年 月 日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。

　　五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。

　　六、文明施工： 乙方必須達到市級文明施工工地要求。

　　七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。

　　八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。

　　九、備注： 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承攬施工合同 篇9

　　發包人：____________________

　　身份證號：____________________

　　電話：____________________

　　承包人：____________________

　　身份證號：____________________

　　電話：____________________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定。給賓館裝修工程施工的特點，雙方在協商一致的基礎上，就發包人的賓館裝修工程(以下簡稱工程)有關事宜，達成如下協議：

　　第一條工程簡介

　　工程地點：____________________

　　工程承包方式：承包人包工包料。發包人提供部分材料。

　　工程期限100天。

　　合同價款：本合同工程造價為(大寫)伍拾叁萬元(小寫)530000元整。

　　第二條承包范圍

　　承包范圍;包房間：(走廊、客房)裝修。

　　承包內容：整體裝修，按圖施工。按每個房間實際情況隨圖紙改變。其中。不包電視、電腦、床上用品、其它外裝飾物、熱水器、空調、衣柜、監控系統、消防設備、沙發、桌椅|、LED屏幕。

　　第三條發包人義務

　　開工前天為承包人入場施工創造條件。其中包括搬清宅內家具、陳設或將宅內不易搬動的家具、陳設歸堆或遮蓋以不影響施工原則;

　　提供施工期間的水源、電源及水費、電費;

　　負責協調施工隊與鄰居之間的關系;

　　不拆宅內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構

　　或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　參與工程質量和施工進度的監督、竣工驗收。

　　第四條承包人義務

　　施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　嚴格執行有關施工現場管理規定，不得擾民及污染環境;

　　保護好原有的設施及陳設;

　　保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第五條工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

　　第六條工程延誤

　　對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應延長。

　　①工程量變化設計變更;

　　②不可抗力;

　　③發包人同意工期順延及其他情況。

　　因承包人未按約定完成其應負責的工作而影響工程的工期順延，因承包人、設備質理不合格而影響工程質量由承包人全權負責并承擔相應的返工費。

　　發包人未按期支付工程款，工期相應順延。

　　第七條質量標準

　　雙方約定的工程施工質量標準(賓館裝飾裝修工程施工規范)施工過程中雙方工程質量發生爭議，由相關部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的`標準，認證過程支出的相關費用由承包方承擔，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔.

　　第八條工程驗收的保修

　　雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收。

　　①水電施工改造完工，開關插座定位驗收防水層經48小時試水不漏;

　　②地磚鋪設完工;

　　③木工吊頂，木制品完成;

　　④油漆工程完工;

　　⑤全部工程完工，承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單;

　　工程竣工后，承包人應通知發包人驗收。發包人應在接到驗收通后兩天內驗收。填寫驗收單，在工程款結清后辦理移交手續;

　　在工程質檢合格雙方簽字日起保修期為12個月，12個月后人為造成裝修破損的發包人承擔，因質量造成的裝修承包人承擔維修責任。

　　第九條工程程款支付方式

　　合同簽訂當日包發人支付裝修款貳拾萬元，水、電暖安裝好以后，裝修到位，支付款30%，油漆工進工地支付款27%，剩余款驗收合格一次性付清。

　　工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料發包人。發包人接到資料后三日內如未有異議即視為同意。雙方填寫工程驗收單并簽字，發包人應在簽字后三天內承包人結清每期工程進度款。

　　第十條

　　合同雙方當中任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償對方造成的經濟損失;

　　未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成的損失由發包人負責;

　　因一方原因造成合同無法繼續旅行時，該方應及時通知另一方。辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應經濟損失;、

　　發包人未按期支付每次工程進度款，承包人有權停止施工。

　　第十一條合責罵爭議的解決方式

　　本合同在履行過程事發生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門調解，協議或調解不成，提交當地人民法院仲裁。

　　第十二條其他約定事項

　　拋光瓷磚(80x80)價格35~45元，燈飾價格，客房燈100~150元，水管，日豐管，墻紙35~45元。

　　第十三條附則

　　本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　本合同簽訂后工程不得轉包;

　　本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力;

　　發包人(蓋章)：____________________承包人(蓋章)：____________________

　　電話：____________________電話：____________________

　　日期：____________________日期：____________________

承攬施工合同 篇10

　　甲方：

　　營業執照號：________________地址：________________

　　法定代表人：________________電話：________________

　　身份證號：_______________________

　　乙方：

　　營業執照號：________________地址：________________

　　法定代表人：________________電話：________________

　　身份證號：_______________________

　　經甲、乙雙方友好協商，就乙方承接甲方的裝飾工程業務達成如下協議：

　　一、協議執行期限：

　　本協議又甲乙雙方自行商談，執行期限為______年___月___日至_____年___月___日

　　二、甲方權利：

　　1、甲方有權監督裝飾工程的現場管理及文明施工。

　　2、甲方有權對乙方施工質量進行抽檢與檢驗。

　　3、甲方有權對乙方施工材料進行封樣及審核。

　　4、甲方有權對乙方的不規范行為提出相應的整改意見。

　　三、甲方責任：

　　1、甲方負責向乙方提供裝飾工程項目。

　　2、開工前甲方負責向乙方提供經裝飾工程項目單位簡章確認后的施工圖紙、工程報價及施工工藝說明，并向乙方進行交底，須雙方簽字認可。

　　3、甲方負責按照本協議中規定的付款方式及時給乙方撥付工程款項。

　　四、乙方權利：

　　1、乙方有權要求甲方與施工隊進行溝通，確保工程的順利進行。

　　2、乙方有權要求甲方按照協議及時撥付工程款，確保工程的順利進行。

　　五、乙方責任：

　　1、乙方所派出人員須遵守合理的規章制度。

　　2、乙方所派出人員應能勝任施工中各個環節的工作任務。

　　3、乙方所對派出人員進行甲方企業文化的學習與教育。

　　4、乙方應遵守甲方現場施工管理中提出的各項合理要求。

　　六、工程變更：

　　在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協商一致。由同

　　雙方共同簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協議，作為竣工結算和順延工期的根據。

　　七、工期延誤：

　　1、對以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認，工期應當順延：

　　工程量變化或設計變更;根據現場實際施工情況或經業主單位或甲方同意工期順延及其它情況的;不可抗力;

　　2、對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：

　　甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;

　　甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;

　　甲方責任造成工期延誤的其他情況。

　　3、因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　八、質量標準

　　工程施工質量按甲方與業主簽署的相關協議及甲乙雙方施工前認可的相關標準執行。

　　九、工程驗收

　　在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收:材料驗收;

　　隱蔽工程驗收;竣工驗收。

　　十、工程支付款：

　　合同簽定后，發包人按約定直接向承包人支付工程款的40%預付款，即_________元;泥工完工后，發包人按約定直接向承包人支付工程款的40%進度款，即___________元;逢單項工程完工驗收后,發包人按約定直接向承包人支付増加項目后的追加款,油漆工程完工后發包人按約定直接向承包人支付工程款15%余額款,即_________元。全部工程完工后三天內支付余款5%,即_________元

　　簽定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工驗

　　收單簽名后三天內付款,按第10.1條分多次付款,水電改造定位完工驗收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即_______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后付第五次款15%，即_______元,全部完工后三天付余款5%。變更追加款隨驗收簽名時同期付清,即每次支付5-20%工程款+變更項目差額。

　　其他支付方式：

　　1、工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后三日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程驗收單并簽字，

　　2、發包人應在簽字后三天內向承包人結清每期工程進度款。

　　3、工程款全部結清后，承包人應向發包人開具正式統一發票。

　　十一、違約責任：

　　1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　2、未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

　　3、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　4、發包人未按期支付每次工程進度款的，每延誤一天向對方支付違約金發包價2元,十五天后乙方可中止合約。由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金發包價2元。

　　十二、附則：

　　1、本合同經雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。

　　2、本合同簽訂后工程不得轉包。

　　3、本合同一式________份，雙方各執________份。

　　甲方：乙方：

　　______年___月___日______年___月___日

承攬施工合同 篇11

　　甲方:_____________

　　乙方：_______________有限公司

　　經協商，甲乙雙方就___工程維修承攬施工事宜達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1、承包范圍：__________。

　　2、承包方式：__________

　　3、使用材料：由乙方自行選定，但必須保證質量。

　　二、雙方義務

　　(一)甲方

　　1、做好施工前準備工作，確保乙方能按時進場施工。

　　2、保證乙方施工用水、用電等條件。

　　3、協助乙方維持現場秩序，及時處理各種問題。

　　4、在施工過程中，施工若有變更，應提前合理時間通知乙方做好相應的準備，并負責隨時檢查督促工作進度和質量。

　　(二)乙方

　　1、開工前應通知甲方，以便甲方派人進行監督。

　　2、施工產生的垃圾乙方必須及時進行清掃處理，保證施工現場的衛生整潔、干凈。

　　3、乙方負責人要保證好施工人員的防火、防盜、防意外事

　　故等安全保障工作，發生相關損害的，由乙方自主承擔責任。

　　三、工程驗收

　　施工完畢后，由甲方進行質量驗收，乙方應予配合。

　　四、工程價格及結算方法

　　1、總工程量：按實際簽證工程量計算。

　　2、工程定價：以簽證協商價為準。

　　3、總金額：伍拾肆萬元整(最后以實際完成工程結算)。

　　五、保修

　　發生質量問題時，乙方應當及時、有效、充分地履行維修義務。甲方不承擔材料、工錢、交通、食宿等任何費用，但非乙方人為原因或不可抗力造成破壞的情形除外。

　　六、本合同未盡事宜由甲乙雙方協商解決。

　　七、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，經甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：______________(蓋章)乙方：_____________(蓋章)

　　委托人：_____________委托人：_____________

　　日期;_____________

承攬施工合同 篇12

　　發包方：

　　承包方：

　　甲方經相關部門批準，在 建蓋磚混結構房 屋 層， 約 平方米。現經甲乙雙方平等、自愿協商，達成如下承攬施工協議供雙方共同遵守：

　　一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具，自行進行建筑施工，乙方完成全部工程施工并清除室內全部建筑垃圾，甲方按建筑每層人民幣 元/平方米支付工時費，結算面積以雙方驗收時共同確認的面積為準。

　　二、工期自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　三、工程質量及驗收標準按雙方確認的書面文件，無書面文件的按國家標準執行。

　　四、工程勞務費在澆地梁時付 元;第一層澆頂時付 元;第二層澆頂時付 元;其余款項在房屋驗收、結算后扣除3%的保修金后一次性付清。發生的所有與勞務有關的稅、費全部由乙方承擔。

　　五、甲方主要義務

　　1、提供施工圖紙給乙方，圖紙經乙方簽字后作為施工和驗收的依據。

　　2、簽收乙方提出的材料計劃并按乙方要求的材料數量和質量提供各種建筑材料。

　　3、按約定按時支付費用及時驗收。

　　六、乙方主要義務：

　　1、按甲方要求和建筑規范完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內、室外墻面裝飾)、膩子粉涂刮等工程，工程應達到甲方掃地即可入住坐房。

　　2、提前提出合理、合規范的材料用料計劃交甲方購買，對甲方購買回使用的材料進行驗收、簽收。

　　3、為甲方提出、提供合理、合規范的施工方案和許多技術。

　　4、乙方負責出檐蓋青瓦壓高及室內半墻瓷磚(廚房、客廳、衛生間、樓梯走道)。

　　5、柱梁無凸凹無蜂窩，如出現柱梁空洞大，由乙方負責返工。賠償經濟損失。

　　6、房屋支磚粉刷平整度不得超過1公分。

　　7、標高3.42米，一層二層3.42米。

　　七、乙方必須合法用工，對所用工人負責完全的法律責任：乙方必須按安全生產規程施工、文明施工，施工過程中的一切安全事故責任由乙方自行負完全責任。

　　八、乙方應本著合理、合規的原則節約用材，造成返工、浪費的，乙方負賠償責任。

　　九、工程按國家標準合格等級和雙方書面約定進行驗收、交付。

　　十、工程質量保修按國家規定執行，保修期一年，自驗收合格后開始計算，在保修期內，乙方依法承擔保修責任。保修期滿，房屋無質量問題，保修金退還乙方。

　　十一、任何一方違約則賠償對方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。

　　十二、本協議未盡事宜依據國家法律、法規處理，雙方補充協議具有合同效力。

　　十三、此合同一式二份，雙方各執一份，簽字后生效發生法律效力。

　　十四、發生爭議雙方協商解決或依法訴訟。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承攬施工合同 篇13

　　訂立合同雙方：

　　建設單位：大慶市讓胡路區——設計室(以下簡稱發包方)

　　施工單位： (以下簡稱承包方)

　　雙方經充分協商，達成如下協議：

　　第一條：工程名稱：大慶高新技術產業開發區太陽能組件安裝工程

　　第二條：工程地點：黑龍江省大慶市

　　第三條：太陽能板數量：

　　第四條：安裝費用及付款方法：安裝費為10元/塊,共計: 元

　　乙方安裝50%，甲方付給乙方工程款總額的40%款項。乙方全部完工經驗收合格后，甲方在三日內將工程款余額全部付清。

　　第五條：工程期限年8月日______年月日)

　　第六條：工程質量標準:以甲乙雙方共同看過的樣品為標準

　　第七條：承包形式及材料設備供應:甲方負責將所有材料設備運至施工地點,指定房頂,乙方負責房頂的二次搬運.

　　第八條：發包方義務：

　　1.甲方給乙方施工圖一式1份.

　　2.按協議分工，甲方辦好材料供應并交乙方簽認。

　　3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。

　　4.按協議負責按期撥款。

　　5.負責乙方人員的伙食費用。指定食堂。

　　第九條：承包方義務

　　1.按協議分工負責材料保管。

　　2.施工組織和施工人員形象。

　　3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。

　　4.負責安裝太陽能板的支架,太陽能板,太陽能板連接電纜至回流箱。并有義務協助電工進行電線連接工作。

　　5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。

　　6.負責施工過程中及竣工后的現場清理工作。

　　第十條：違約責任及獎勵條款

　　如乙方未能按照合同約定如期完工，每日罰款人民幣3000元，如提前完工，甲方獎勵乙方3000元。

　　第十一條：安全施工

　　施工期間，乙方必須按安全生產的相關規定執行，防止質量事故、安全事故或火災事故的發生。由于乙方原因，導致任何事故，由乙方承擔全部責任和損失，與甲方無關。

　　第十二條：本合同正本2份，承包方、發包方各一份，

　　第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

　　發包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)

　　法定代表人：_____ 法定代表人：______

　　身份證號： 身份證號：

　　地 址：________ 地 址：_________

　　開戶銀行：______ 開戶銀行：_______

　　帳 號：________ 帳 號：_________

　　簽約日期：____年__月__日

承攬施工合同 篇14

　　發包方：___________________________(以下簡稱甲方)

　　承包方：___________________________(以下簡稱乙方)

　　根據甲乙雙方協商，甲方將______________________ 工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責，確保工程順利完工，依據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協商一致，就本工程具體情況，達成以下條款：

　　一、 工程名稱：_____________________________________

　　二、 工程地點：_____________________________________

　　三、 工程價款：按圖紙實際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米，工程總價138600元

　　四、 工程承包方式及范圍：

　　1、 承包方式：包工不包料

　　2、 承包范圍：本工程圖紙范圍內的鋼結構、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責。注;工程中鋼結構的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的補刷。

　　五、 驗收標準：乙方按照甲方簽字認可的圖紙進行施工，施工過程中甲方逐項驗收，確認合格，施工完畢驗收完畢。

　　六、 工程開竣工日期：_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。

　　七、 付款方式：本工程乙方進場甲方支付10000元生活費，主鋼立完，甲方支付人工費總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗收合格后十五天內一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在竣工驗收合格后十五日內余款一次付清。

　　八、 甲乙雙方責、權、利：甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應，若材料短缺造成工期延誤，乙方不承擔任何責任。乙方必須保質保量完成此工程，若因質量事故造成延誤工期，材料浪費，乙方承擔由此造成的一切經濟損失

　　九、 安全：為保證工程質量和施工安全，甲方指派_______為現場負責人，乙方指派____________為現場負責人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現場管理人員指揮，不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負責，在施工期間，乙方應理好自己的工人，不得在工地內發生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責任及經濟責任，由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

　　十、 本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協商。

　　十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執一份，雙方簽字之日生效，完工、款清后自動失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承攬施工合同 篇15

　　建設單位：_________(以下簡稱發包方)

　　施工單位：_________(以下簡稱施工方)

　　雙方經充分協商，達成如下協議：

　　第一條：工程名稱：

　　第二條：工程地點：

　　第三條：建筑面積：

　　第四條：工程價款及付款方法：

　　第五條：工程期限(開工、竣工時間)

　　第六條：工程質量標準

　　第七條：承包形式及材料設備供應

　　第八條：發包方義務：

　　1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到“三通一平”;

　　辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行簽訂協議執行)

　　2.按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。

　　3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，

　　負責監督工程質量。

　　4.按協議負責按期撥款。

　　5.……

　　第九條：承包方義務

　　乙方負責：

　　1.按協議分工負責材料供應。

　　2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

　　3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。

　　4.竣工后，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

　　5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。

　　6.……

　　第十條：違約責任及獎勵條款

　　第十一條：其他協助條款。

　　第十二條：本合同正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、

　　______各一份。

　　第十三條：合同有效期及合同爭議解決。

　　第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

　　發包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)

　　法定代表人：_____ 法定代表人：______

　　地址：________ 地址：_________

　　開戶銀行：______ 開戶銀行：_______

　　帳號：________ 帳號：_________

　　簽約日期：____年__月__日

承攬施工合同 篇16

　　發包人(全稱)：

　　承包人(全稱)：

　　依照中華人民共和國民法典、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況工程名稱： 　　　　 工程地點： 　　　　工程內容： 　　　　 群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號： 　　　　 資金來源： 　　　　

　　二、工程承包范圍承包范圍：

　　三、合同工期 　　　　，開工日期： 　　　　

　　竣工日期： 　　　　，合同工期總日歷天數 　　　　　　天。

　　四、質量標準工程質量標準： 　　　　 

　　五、合同價款金額(大寫)： 元(人民幣)￥： 元

　　六、組成合同的文件組成本合同的文件包括：

　　1.本合同協議書

　　2.中標通知書

　　3.投標書及其附件

　　4.本合同專用條款

　　5.本合同通用條款

　　6.標準、規范及有關技術文件

　　7.圖紙

　　8.工程量清單

　　9.工程報價單或預算書雙方有關工程的洽商、變更等局面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間： 年 月 日　　　　　　　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定 后生效。

　　發包人：(公章)　　　　　　　　　　　　 承包人：(公章)

　　住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　住所：

　　法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

　　委托代表人：　　　　　　　　　　　　　　委托代表人：

　　電話：　　　　　　　　　　　　　　　　　電話：

　　傳真：　　　　　　　　　　　　　　　　　傳真：

　　開戶銀行：　　　　　　　　　　　　　　　開戶銀行：

　　帳號：　　　　　　　　　　　　　　　　　帳號：

　　郵政編碼：　　　　　　　　　　　　　　　郵政編碼：

承攬施工合同 篇17

　　發包方(簡稱甲方)：______________________

　　承包方(簡稱乙方)：______________________

　　甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、裝飾施工地點：____________________________________。

　　2、住房結構：房型房廳套，施工面積平方米。

　　3、裝飾施工內容：詳見附件《裝飾施工內容表》。

　　4、承包方式：_________________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　5、工期：自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

　　二、工程價款及結算的約定

　　1、工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報價單。

　　2、工程款付款方式按下列方式支付：

　　(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付_________元訂金，第二次付款時扣除。

　　(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價_________%合計_________元。

　　(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價_________%合計_________元。

　　(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價_________%合計_________元。

　　(5)工程保修期_________年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關于材料供應的約定

　　1、甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的'材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　3、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　四、關于工程質量及驗收的約定

　　1、本工程執行《住宅建筑裝飾工程技術規程》、《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、本工程由________方設計施工方案。

　　3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　5、工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　6、工程竣工：乙方應提前_________天通知甲方驗收，甲方應自接到通知_________日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。

　　五、有關安全生產和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　六、其它事項

　　1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。

　　2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　七、違約責任

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工______天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期_________天，支付_______元違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期_________天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。

　　八、糾紛處理方式

　　雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。

　　九、合同的變更和解除

　　合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　十、本合同一式______份，甲、乙雙方各執______份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：__________________

　　乙方(簽章)：__________________

　　_________年_________月_________日

承攬施工合同 篇18

　　建設單位：(以下簡稱甲方)

　　施工單位：(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權利、義務，經雙方協商同意后簽訂本合同。

　　第一條工程概況及承包范圍

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程范圍和內容：

　　1、承包范圍：

　　2、工程建筑面積：

　　3、結構：__________________________________

　　4、層數、建筑高度：詳見經甲方單位審核通過的施工圖

　　5、其他：本合同價包括土建、鋼結構，圍墻，地坪，

　　第二條合同價款及調整

　　一、工程合同價款采用固定合同，

　　總造價為(大寫):人民幣: 萬元 ， (大寫)

　　二、雙方約定合同價款的其他調整因素：

　　1、調整方式：

　　(1)遇業主方要求或設計規范要求比原業主方認可方案增加的工程內容。

　　(2)遇業主方要求施工圖范圍以外增加的工程內容。

　　(3)遇業主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。以上各項經業主或監理簽證后予以調整。

　　2、調整原則：

　　(1)合同報價書已有相同項目的，按該項目的單價同比例下浮后執行。

　　(2)合同報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。

　　(3)工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。

　　(4)增加的工程量務必確定增加價款。

　　三、本工程最終結算價款為：固定合同價+追加合同價款+現場簽證與圖紙變更(補充協議或工程聯系單)。

　　第三條合同價款的支付與結算

　　一、工程款支付：

　　1、合同簽訂之日進入施工現場3日內，甲方支付合同總價的%預付款，場平基礎完工后3日內，甲方支付該工程合同總價的%進度款。

　　2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%，甲方在接到乙方遞交結算文件當日起7日內審核完畢，如未審核代表甲方已確認并在14日內付清余款 (即工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認并移交資料后支付至竣工結算價的97%)，剩余3%作為工程質保金，質保金在工程竣工后滿1年內付清，以竣工通知書日期為準。

　　3、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，支付金額作相應增減。

　　二、結算：

　　1、乙方在工程竣工報告經甲方認可后的7日內向甲方提交工程結算報告及資料。

　　2、工程最終造價按本合同第二條關于造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的，按國家民法典有關規定實施。

　　3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料后7日內給予確認或提出修改意見。

　　4、甲方與乙方對變更部分工程款結算發生爭議時應協商解決;協商不成的可委托雙方都認可的審價機構審價確定。

　　第四條工程期限

　　一、根據工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日，具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應提前5天通知乙方。

　　二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期相應順延：

　　1、按施工準備規定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工時;

　　2、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時;

　　3、在施工中因連續停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電每周累計超過24小時，影響正常施工時;

　　4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;

　　5、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。

　　第五條施工準備

　　甲方：

　　1、xx年xx月xx日前做好建筑紅線以外的“三通一平”，負責紅線外進場道路的維修，并接到施工現場。

　　2、xx年xx月xx日前，負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。(水電由乙方單獨設立分表，從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，并提供相應的資料。

　　3、甲方負責設計時，合同簽訂后3天內(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖及有關施工技術資料。

　　4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底，并做好三方簽署的交底會審紀要，在7日內分送有關單位，并在7日內提供會審紀要和修改后的施工圖(甲方供圖時)。

　　5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續;協助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。

　　6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，并向乙方發出進場施工的書面通知。

　　乙方：

　　1、在由乙方提供設計時，本合同簽訂之日起3 日內，甲方應向乙方提供有關技術資料，并保證資料數據真實、準確。

　　2、由乙方提供設計時，在本合同簽訂之日起3 日內，通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議，會后3 日內，由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設計并報原設計單位審核。

　　3、編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

　　4、提供辦理建筑施工許可證的有關資料，配合甲方代表的現場管理。

　　5、構件已制作，具備發運安裝條件時，乙方應書面通知甲方，準備進場安裝。

　　第六條雙方的職責

　　甲方的職責

　　1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

　　(1)下達的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效;

　　(2)有權對乙方工程量的增減核實確認;

　　(3)有權代表甲方確認設計變更或工程洽商;

　　(4)有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。

　　(5)檢查和監督乙方和監理單位執行合同;

　　(6)乙方項目負責人及有關人員的調換需事先經其同意;

　　2、甲方應保證乙方進場施工能順利進行，若在乙方進場施工后，因甲方原因導致乙方不能正常施工，一切責任由甲方承擔。施工場地具備“三通一平”等條件，并在開工后繼續負責解決以上事項的遺留問題。

　　3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認后，作為乙方預算、施工、決算的依據。

　　乙方的職責

　　1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

　　(1)乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。

　　(2)乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案，和依據合同發出的指令，組織施工。

　　2、乙方根據圖紙合同的要求進行施工。

　　3、遵守地方政府和有關部門的相關規定。

　　4、乙方按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成安全事故，由責任方承擔有關責任和費用。

　　第七條施工與設計變更

　　正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料，作為制作施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要，作為施工與結算的補充依據，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內各方予以簽字蓋章。

　　甲方如需設計變更，須在制作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙，并且費用已經業主確認后，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，簽訂補充協議。如構件已經制作后提出修改，甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的，工期順延。

　　如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的，如甲方需變更設計時，應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更，辦法與上款相同。

　　經甲方認可的設計變更，發生工程費用變動，工程款按實結算。

　　第八條安全施工

　　一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。

　　二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔責任及發生的費用。

　　三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經乙方現場管理人員許可，不得擅自進入施工現場，否則發生人身事故均由甲方負責并承擔費用。

　　四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。

　　五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓，不得上崗作業。

　　六、發生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應按有關規定立即報告有關部門并通知項目經理，同時按有關部門要求進行處理，費用由事故責任方承擔。

　　第九條工程質量

　　一、工程質量標準：合格。

　　二、對工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的構件質量負責。

　　三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明文件及國家有關規范、規程、標準的要求施工。

　　四、乙方在施工中應自覺接受監理工程師的質量監督，隨時接受監理工程師的檢查。發現工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。

　　五、監理工程師的檢查、檢測不應違反國家或行業規定影響施工正常進行。如違反國家或行業規定檢查、檢測影響乙方施工，影響施工的費用和損失由甲方承擔，并順延工期。

　　六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規范對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知監理工程師進行中間結構驗收。驗收合格后進入下一道工序。

　　七、如乙方在施工中發生質量事故，應及時書面報告監理工程師。一般質量事故的處理結果由監理工程師報質檢部門備案;重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。

　　八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔保修責任，質保金為合同總價的5%，保修期為一年。

　　第十條工程驗收

　　1、驗收合格的，由甲、乙雙方、監理方等簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。

　　2、驗收不合格，由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收，并承擔因此而造成的甲方的損失，工期不予順延，甲方原因由甲方全部承擔，工期順延。

　　四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協議。

　　第十一條違約責任

　　乙方的違約責任

　　1、主結構工程質量不符合合同和設計要求的，應予返工或修理，承擔其費用。

　　2、由乙方設計時，因設計錯誤造成返工時，發生的各種費用由乙方自行承擔。

　　3、乙方的.其它違約行為導致甲方損失的，應按《中華人民共和國民法典》等相關法律規定賠償損失。

　　4、工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認并移交資料后，甲方未按合同約定支付工程尾款，經催告超過28日仍未支付的，欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率4倍計息。

　　第十二條解決合同糾紛方式

　　合同發生爭執，雙方協商解決，協商不成的，向乙方所在地人民法院起訴。

　　第十三條附則

　　一、本合同一式陸份，甲方執肆份、乙方執貳份。

　　二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。

　　三、本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致，可以簽訂補充協議，

　　作為本合同的補充合同。

　　第十四條附件

　　1、屋面的顏色：

　　2、墻面的顏色：

　　3、外門顏色：

　　4、內門顏色

　　建設單位：承攬單位：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　經辦人： 經辦人：

　　電話： 開戶銀行：

　　賬號：

　　電話：

　　身份證號：

　　日期：日期：

承攬施工合同 篇19

　　甲方:

　　乙方:

　　依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的室內裝修工程的有關事宜，達成如下條款：

　　一、工程施工地點及房屋情況

　　1.施工地點：小區號樓單元室。

　　2.住房結構：鋼筋混凝土結構;房型：二室二廳一廚一衛，建筑面積：。

　　二、雙方權利義務

　　1.乙方應加強對其施工人員的安全教育，在施工過程中應采取必要的安全防護和消防措施，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財產、生命健康、安全等事故發生。由于乙方人員的故意或過失引起的上述情況發生等事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

　　2.乙方為包工不包料的承攬方式，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

　　3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

　　4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　6.為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，防止被盜丟失，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

　　三、質量和工期要求

　　1.工期從年月日開始建設，到年月日止。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定

　　2.裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。

　　3.乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理，保證工程質量。

　　4.甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

　　5.房屋裝修竣工后，甲方發現存在質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

　　四、違約責任

　　由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致合同無法履行的，乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。

　　五、爭議解決辦法

　　1.發生合同爭議時，雙方應友好協商。

　　2.如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

　　六、附則

　　1.本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份，雙方簽字后生效。

　　2.以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：

　　年月日

　　乙方簽字：

　　年月日

承攬施工合同 篇20

　　甲方：

　　乙方：

　　依據《中華人民共和國民法典》及相關法規、規章的規定，甲乙雙方在平等、互利互惠的基礎上，就本工程施工承攬事宜達成以下協議。

　　第一條 合作事項

　　1、 乙方負責為甲方承攬________縣________苑11#、12#樓工程施工

　　總承包業務，協助甲方與建設單位________房地產開發有限公司________分公司簽訂施工總承包合同和入場事宜并協調筑堅房地產開發有限公司平山分公司按照施工總承包合同相關條款及時將工程進度款支付于甲方。

　　2、 甲方負責按照本協議相關條款支付乙方中介費用。

　　第二條 中介費用及支付方式

　　1、 中介費用為________苑11#、12#樓工程總價的1.2%。

　　2、 甲方根據建設單位每次實際支付給甲方工程進度款。甲方扣除稅金后按比例支付給乙方中介費。

　　3、 甲方每次收到建設單位進度款后10日內支付乙方中介費。

　　4、 甲方與建設單位簽訂施工總承包合同及入場后10日內，

　　甲方先行支付乙方5萬元誠意金，待甲方第一次支付乙方中介費時扣除。

　　第三條 協議的生效

　　本協議一式兩份，甲、乙雙方各一份，雙方簽字蓋章后即生效。

　　第四條 協議解除

　　本協議在建設單位支付完甲方工程款，甲方支付完乙方中介費后自然解除。

　　第五條 爭議解決

　　雙方若發生爭議先行協商解決，協商不成可選擇仲裁或上訴解決。

　　甲方(章)：乙方(章)：

　　電 話： 電 話:

　　身份證號： 身份證號：

　　日 期： 年 月 日 日 期：年 月 日

承攬施工合同 篇21

　　委托方(甲方)____________________

　　承接方(乙方)____________________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點：

　　________區________街________單元________室。

　　二、形式結構：

　　________層式________室________廳________廚________衛。

　　三、工程項目：

　　1、________個房間(________臥室、________客廳)地面鋪設________瓷磚，打地角線，要求平整;________個廚房，________個衛生間墻面________鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪________瓷磚，要求平整;兩個陽臺地面鋪設________瓷磚，要求平整。

　　2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式：

　　甲方按乙方要求必須保證裝修期間的'所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

　　五、質量標準：

　　施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，________個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

　　六、工程造價：

　　材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_______元人民幣。

　　七、付款方式：

　　為確保工程質量，暫扣________元押金，________年________月________日至________年________月________日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，________天內付清乙方人工費。

　　八、本合同一式________份，甲乙方各執________份，具有相同效應。本合同自雙方簽字之日起生效。

　　甲方(簽章)：________________

　　乙方(簽章)：_______________

　　簽訂日期：____________________

承攬施工合同 篇22

　　甲方： 家住： 身份證號： 乙方： 家住： 身份證號： 甲方在老房基地建房一幢，以包工形式發包給乙方施工，現雙方在平等互利、協商一致的基礎上達成合同條款如下：

　　一、項目規格

　　建筑一層平房，共計7間。磚木結構，高 米，寬 米，長約 米，前沿為現澆。

　　二、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建筑技術、架板、鋼模板、腳手架、施工工具及生產生活的一切用具等。(所有施工用具，甲方一切不提供)

　　三、承建項目

　　乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、防震柱及權梁、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻后硬沿 墻面粉水泥砂漿、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

　　四、承包價格

　　建筑面積每平米人工費330元，不封沿口。 工程期限 年 月

　　日開 至 年 月 日完工。

　　五、付款方式

　　地基、圈梁打好后付現金 元，主體工程完成后付現金 元，完工后扣除叁仟元為工程質量保險金，其余完工后現金一次付清。

　　六、雙方責任

　　甲方負責水電供給確保原材料及時進場。乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便甲方迅速籌備。乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，不得偷工減料。

　　(1)、乙方在砌磚時，平整度垂直度誤差不大于0.8cm，混泥土結構偏差不大于0.5cm，內墻粉刷誤差不大于0.2cm，外墻瓷磚不大于0.1cm，地板磚誤差為0.

　　(2)、木工在施工期間，不能出現誤差，如有誤差或損料，全部由乙方承擔。

　　七、質量要求

　　乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

　　八、注意安全

　　乙方進入施工現場，要確保施工人員的人身安全，對腳手架牢牢把關，電、機械要專人操作，如果乙方施工人員出現工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。甲方對乙方要求的安全設施及材料應該及時提供。

　　九、工期要求

　　從合同簽訂之日起計算，乙方必須在 個月內竣工并交付甲方驗收，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。

　　十、其它

　　其它未盡事宜，由雙方你協商解決

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

　　甲方簽字(章)：

　　乙方簽字(章)：

　　20xx年八月三十一日

承攬施工合同 篇23

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方擬在 上建房一幢，并以包清工形式發包給乙方施工，現雙方在平等互利、協商一致的基礎上達成合同條款如下：

　　第一條：甲方擬建房坐北朝南，磚混結構，甲方現已基礎完工，鋪設好水泥板，交由乙方施工，房屋占地面積平方米共 層，房屋建成按實量面積計價。

　　第二條：凡甲方建房所需材料由其提供，根據施工進度乙方應提前天通知甲方承辦;乙方承攬施工(包建房)采用定額計價形式計價報酬：凡是泥水工、木工以及臨時工等工作全部發包給乙方管理施工。

　　第三條：乙方施工范圍房屋整體框架結構，落成后，里外墻面粉刷完畢，房屋結構由甲方提供。計價價格為元/每平方米，其中磚匠工按層計算每平方米為 元;木工按 層計算，每平方米為元(第一層至第三層按實量面積計算，屋頂按第三層的一半計算)。

　　第四條：質量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應按甲方要求標準施工，如需改變結構或作修改，應經雙方協商一致后方可施工。

　　第五條：完工時間為本合同簽字后起 年 月 日前落成。

　　第六條：付款方法按施工進度計算，第一層至第三層付人民幣 元(大寫萬 千 百元整)，房屋落成完工驗收合格后付人民幣元(大寫萬 千 百元整)，余人民幣元(大寫萬 千 百元整)作為房屋質量保證金，至年 月 日止，如無質量問題即付清余款。

　　第七條：甲方要求乙方對所有施工人員(包括磚匠工、木工)等技工人員一律持證上崗，并對所有施工人員參加人生安全保險，施工中應積極采取安全措施，確實抓好安全生產，施工中如發生安全事故，所造成的傷害均由乙方承擔。

　　第八條：如未盡事宜由雙方協商解決。

　　第九條：本合同一式二份，雙方各執一份。 甲方簽字(手印)：

　　乙方簽字(手印)：

　　20 年 月 日