建設施工內部承包合同(通用3篇)
建設施工內部承包合同 篇1
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
甲、乙雙方就住宅樓建筑工程承包事宜經過充分協商,達成協議,特簽訂本合同。
第一條 工程概況
1、工程名稱:甲方名下私房住宅樓。
2、工程地點: 號。
3、承包范圍:主體工程(從承臺開始,圈梁,地臺,一直到封頂)。內外墻批蕩,四周外墻粘貼紙皮磚,樓梯貼步級磚,走廊、電梯口分別粘貼(詳參照以下第4條)。樓層一至八層或共層(不含夾層),框架結構,首層為商鋪,夾層為摩托車庫。二層以上為住宅套房,頂層為一個樓梯房,電梯機房(結算時作投影面積計算)。
4、承包方式:包清工。所有機械設備、排柵、模板、鐵釘、鐵線等全部由甲方負責。乙方只提供線錘、泥刀、水平尺、圈尺、灰刀等。
注:本工程的水電安裝工程(包括強、弱電),門窗制作安裝、防雷、消防、排柵、防護網不包括在本承包內。
5、建設工期:本工程自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工(其中主體工程 個月內完成)(詳參照以下第五條)。
6、工程質量:參照國家房屋質量有關要求執行。
7、承包價格:按每層投影面積計算,每平方米為人民幣: 元整(¥元)。包括天面樓梯屋、電梯機房,基礎部分不計,化糞池不計。(凸窗部分只計一面,不計雙面)
第二條 甲方工作
1、開工前向乙方進行現場交底,清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的用水、用電等有關方面,并說明使用注意事項。
2、準備后需的設備,材料運送到工地,但不負責材料運上樓層。
3、甲方指派人員監督及保護好建筑材料。
第三條 乙方工作
1、工柵搭設及施工現場每層的臨時用水、用電以及放水保養。
2、參加甲方組織的現場交底,擬定施工方案和計劃進度(作法說明),交甲方審定。
3、按要求組織施工,保質、保量,按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
4、嚴格執行施工規范,安全操作規程,防火安全規定,環境保護規定;嚴格按照圖紙作法或說明進行施工,做好各項質量檢查記錄;參加峻工驗收,編制工程結算。
5、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍的建筑物、設備管線,做好施工現場保衛和垃圾處理,模板等材料的堆放、清理;以及消防等方面的安全工作,協調好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶的關系。
6、工程峻工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
7、負責峻工后周邊、內部場地,室內地面的環境清理。
第四條 工程內容及包工范圍
1、甲方以清包工的方式發包給乙方。乙方自帶行裝及必須的生活品及用具,施工所用的平水尺、圈尺、吊錘、泥刀、灰刀等常規的使用工具。
2、包工范圍:
①從柱頭承臺底標高起至正負零基礎、圈梁、平基、地面硬底化。
②電梯井、化糞池。
③主體框架結構及主體砌磚工程(砌磚外圍墻砌18cm,套間之間的間墻砌18cm,電梯井到頂四周砌18cm,其余為12cm磚墻)。
④屋面工程的欄墻(包括樓面防水線的搗制)。
⑤室內外墻、天花板全部水泥混合砂漿掃(批)蕩,主樓墻外四周圍四面粘貼紙皮磚。
⑥電梯出入口四面墻全粘貼瓷磚到頂,公共通道地面貼地磚,墻裙貼1.6米至1.8米高瓷磚。
⑦夾層車庫包括天花板全批蕩,地面過水泥沙漿。
⑧頂層天面鋪設30cm至40cm高的預制磚塊隔熱。
⑨首層電梯入口、樓梯通道地面貼磚,通道貼磚到頂。
3、使用的泵車費用由甲方全部承擔。乙方按圖紙施工。若工程有變更修改,必須征得甲方同意方可變更。
第五條 關于工期的約定
1、因甲方未按約定完成工作,影響工期的,工期順延。
2、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期的,工期不順延。
3、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力的原因,導致停工的,工期相應順延。
第六條 關于工程質量及驗收的約定
1、本工程以施工圖紙的作法說明和國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
2、乙方應在接到甲方進場通知后安排施工人員進場,不得無故拖延、拒絕。應遵從甲方總施工進度計劃和工期要求。由于乙方原因造成質量事故的,其翻工費用由乙方承擔,工期不順延。
3、甲、乙雙方應及時對隱蔽工程和中間工程進行檢查與驗收手續,要對工程質量進行監督,檢查隱蔽工程及負責驗收。
4、遇到以下情況之一者,經甲方審核批準后生效:
a.重大設施變更
b.不可抗力
上述情況發生兩天內,乙方應將工期延誤內容書面報告給甲方,甲方收到報告后兩天內給予答復。
5、非上述原因,工程不能按期峻工,乙方應承擔經濟責任,每延誤一天,罰款 元,從工費中扣除。因乙方原因中途停工,造成甲方損失由乙方承擔經濟責任。
6、工程峻工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知10日內驗收,并辦理驗收有關手續。
第七條 關于工程工費的支付及結算約定
1、本工程根據施工進度情況分次撥付進度款,按完成工程進度分工種支付70%給乙方。余下部分待峻工驗收后結算付清。具體按工種不同依照進度情況支付。如框架部分每完成一層,按元∕平方計付70%的款項,以此類推。
2、工程峻工后,乙方按規定對工程實行保修。保修時間自通過驗收之日算起,保修一年,外墻及屋面保修二年。甲方從乙方工費中扣除人民幣 元整(¥元)作乙方的質量保證金,保修期滿則退還給乙方。
第八 有關安全生產和防火的約定
乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和相關的法規、規范。
1、乙方應按規定采取嚴格的安全措施,做到安全生產、文明施工,施工中發生的安全事故由乙方全部負責,任何人員進入工地必須戴好安全帽及其他需要的安全帶、裝置等。
2、按照施工規范的要求做好現場施工安全管理,根據需要設計現場照明和圍護設施,防止發生工傷事故,確保現場人員的生命、財產安全。若因乙方責任發生的工傷事故,應積極處理并立即報告有關部門,因此帶來的損失由乙方承擔全部費用和責任。
3、加強現場安全保衛工作,防火、防盜、防搶,確保工程建設順利進行。所用水泥袋由甲方收回處理。
4、材料堆放整齊,確保現場整潔。
5、自行辦理所屬現場施工人員的生命、財產保險,并支付保險費用。
6、接受甲方現場管理人員的監督和檢查。
其他:工程峻工、付清工程款后,本合同自動失效。未盡事宜,甲、乙雙方協商后,可作出補充協議,補充協議與本合同具同等的法律效力。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,自雙方簽字之時起即生效。希雙方共同守。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工內部承包合同 篇2
建設方:(以下簡稱甲方)
投資運營方:(以下簡稱乙方)
為了響應泗縣縣委、縣政府加快新農村建設號召,促進農民致富,發展泗縣農村經濟,,進一步落實招商引資工作,加快城鎮化項目進程,甲乙雙方愿意為劉圩鎮鎮政府啟動新農村建設項目精誠合作。甲乙雙方本著優勢互補,平等互利、誠實信用的原則,經反復協商,就劉圩鎮新農村建設合作建設事宜,達成如下合作協議,以資共同遵守。
一、總則
甲方同意以甲方自有新農村建設項目用地:規劃之四山村 約100 畝(附圖),以實際丈量為準。新農村建設用地價格及使用年限,甲方根據有關新農村建設政策規定的價格執行規劃用地性質為新農村建設用地,土地使用年限50年格執行。甲方負責以甲方的名義申報各項建設手續,并在所有手續完善后,交乙方建設開發,費用由乙方承擔。其他任何規費及稅金乙方概不負責。雙方協商,為便于今后工作,成立新農村建設領導班子,甲方履行法律手續,乙方全權負責投資建設及銷售。
二、合作范圍
甲乙雙方合作的范圍:
四山村新農村建設項目用地范圍內房屋及配套設施的施工建設,以及通過有關部門批準規劃范圍內。為本項目服務的配套設施的項目建設,和建設用地范圍內的拆遷及青苗補償。 四山村新農村建設用地范圍內土地的平整。四山村新農村建設用地范圍內修建道路,及其他公共設施包括水、電、有線及無線通訊、地下給排水網、廣播電視線路接入、郵電等服務設施的建設。雙方依據政府最終批準的規劃,按地方政府要求進行實施。雙方依據政府最終批準的規劃確定的綠化及其他公共服務設施的建設標準。拆遷村莊的土地復墾平整。新農村建設單體的定向銷售。新農村建設過程中的政策宣傳及執行,及在實施過程中的執行問題。
三:責任范圍
甲乙雙方的合作方式及責任范圍甲方負責協調建設用地,落實政策實施要求。甲方負責協調政策落實,甲方負責協調新農村建設地塊的地質勘探工作費用有乙方承擔。 甲方負責協調四山村新農村所涉及到的所有村民房屋拆遷丈量和異地安置房屋購買合同簽訂事宜。
四:乙方責任:
乙方負責四山村新農村建設資金投入。乙方負責四山村新農村該項目的土地測量圖紙設計,銷售宣傳施工實施,及工程驗收。乙方嚴格按劉圩鎮政府上報批準后的四山村新農村建設方案要求實施,如有變動必須經劉圩鎮政府批準后方案實施。乙方在實施過程中,若甲方需要乙方配合的 ,乙方應積極態度對政策的落實宣傳,國家各項扶持資金的到位都應努力去做。乙方在實施過程中。應遵守當地民風 民俗,不做違規違法之事,交付一個合格工程。
五;甲方的權利及義務
依據本協議精神,按國家政策享受泗縣新農村建設的及獎勵政策。同時將本協議交由四山村村民委員會討論通過。通過后本協議正是生效。本協議生效后,將本協議上報縣新農村建設辦公室規劃局國土、建設部門通過并獲得建設所需的各項批文及政策 支持。責成村民委員會和被拆遷人達成拆遷協議,落實國家對拆遷戶的政策補貼及時到位,落實過度費按時分發確保拆遷戶平穩過度。辦理建設房屋產權證明,確保搬遷村民獲得合法產權。本協議簽訂后應嚴格保守商業秘密,不得向第三方泄露商業機密,更不得將約定給乙方項目擅自交由第三方合作開發。如因少數村民因客觀原因不能購買開發房屋的,甲方負責將銷售尾盤的不動產無償過戶至乙方名下。確保乙方合法利益。
六、乙方的權利及義務
乙方的權利和義務
乙方的權利:按本協議精神,分享甲方利益以外的開發收益。未經甲方同意,不得將本協議約定的出資義務或合同權利轉讓第三方。協同甲方完成開發建設前的各項文件報批及拆遷過程的輔助工作。按計劃開工建設,并保證新建房屋及配套設施驗收合格。在開發建設過程中遵守國家的相關法規。
七、實施步驟
本協議簽訂后,甲乙雙方須將本協議約定事項交由四山村民委員會討論通過,獲得通過后本協議正式生效。本協議生效后,乙方組織規劃方案設計等工作,需要上報縣國土、規劃及縣新農村建設主管部門備案,同意后方可實施。獲得前述各項批準后,應及時成立共建辦公室,及開工前各項準備,以便于工作順利開展,共建辦公室成立后,乙方負責拆遷政府補貼外的資金及前期建設準備工作、甲方負責協調落實政府各項扶持資金到位的前期工作。共建設辦原則上以村民委員會為主,遇到原則情況,甲方應積極主動協調解決和強力解決建設過程中實際問題。
八、違約責任
本協議簽訂后,雙方應嚴格遵守,全面履行合同約定,因乙方資金不及時到位影響雙方約定的開發時間和進度的,每延期一天按履約保證金的 0.5 %支付甲方違約金,延期達三個月以上的加倍支付違約金,延期達六個月以上的,甲方可終止合同,乙方不得異議。 因乙方建設工程驗收不合格,致使無法整改補救,乙方承擔全部違約責任。
九、其他
第九條 在本協議簽訂生效后,項目啟動后將前期工作經費貳拾萬元,匯至甲方指定的雙控賬戶或則合同終止。甲方在協議簽約生效7日,向乙方全面提供前期所需各項資料及場地,以便于乙方按時施工。甲方向乙方提供四山村新農村建設用地必須在合同生效10日內手續辦理完畢,同時提供相應合法文件。本協議生效后,不得擅自變更,如需變動有其他未進事宜,經甲乙雙方協商解決,另簽定補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效應。本協議一式八份,雙方各執四份。政府其他部門需要備案之合同,由雙方共同提供。 未盡事宜雙方另行協商。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)
代表:(簽字) 代表:(簽字)
日期: 日期:
建設施工內部承包合同 篇3
原告:________________法定代表人_______________,職務董事長,住__________市__________區__________街__________號樓__________室,郵編:________________電話:_____________
被告:________________公司,法定代表人_______________,職務總經理,住__________市__________區__________號,郵編:______________電話:_____________
案由:_________________建設工程施工合同糾紛
訴訟請求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元,延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日,逾期支付,則以 ______________ 元為基數,按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費用由被告負擔。
事實與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同,按照合同約定,原告為被告建設的位于北京市通州區梨園鎮某地的某項目B區的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工,工期為50天,從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款,保修期自竣工之日起______個月,項目最后的結算金額為_________元,所以被告留存保修款____________,保修期至_____________年__________月__________日。然而,過了保修期后,該項目并未發現質量問題,被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認為,被告拒絕返還保修款的行為已構成違約,嚴重損害了原告的合法權益,故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定,特向貴院提起訴訟,請求依法裁判。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:________________有限公司
法定代表人:______________
_____________年__________月__________日