運輸承攬合同（精選19篇）

運輸承攬合同 篇1

　　發(fā)包方：___________________________(以下簡稱甲方)

　　承包方：___________________________(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)甲乙雙方協(xié)商，甲方將______________________工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責(zé)，確保工程順利完工，依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協(xié)商一致，就本工程具體情況，達成以下條款：

　　一、工程名稱：_____________________________________

　　二、工程地點：_____________________________________

　　三、工程價款：按圖紙實際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米，工程總價____元

　　四、工程承包方式及范圍：

　　1、承包方式：包工不包料

　　2、承包范圍：本工程圖紙范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的`工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負(fù)，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負(fù)責(zé)。注;工程中鋼結(jié)構(gòu)的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的補刷。

　　五、驗收標(biāo)準(zhǔn)：乙方按照甲方簽字認(rèn)可的圖紙進行施工，施工過程中甲方逐項驗收，確認(rèn)合格，施工完畢驗收完畢。

　　六、工程開竣工日期：_____年__月__日,竣工日期_____年____月____日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。

　　七、付款方式：本工程乙方進場甲方支付元生活費，主鋼立完，甲方支付人工費總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗收合格后十五天內(nèi)一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在竣工驗收合格后十五日內(nèi)余款一次付清。

　　八、甲乙雙方責(zé)、權(quán)、利：甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應(yīng)，若材料短缺造成工期延誤，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。乙方必須保質(zhì)保量完成此工程，若因質(zhì)量事故造成延誤工期，材料浪費，乙方承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟損失

　　九、安全：為保證工程質(zhì)量和施工安全，甲方指派_______為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，乙方指派____________為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現(xiàn)場管理人員指揮，不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負(fù)責(zé)，在施工期間，乙方應(yīng)理好自己的工人，不得在工地內(nèi)發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責(zé)任及經(jīng)濟責(zé)任，由乙方負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　十、本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協(xié)商。

　　十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執(zhí)一份，雙方簽字之日生效，完工、款清后自動失效。

　　甲方(公章)：________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

運輸承攬合同 篇2

　　委托方：(以下簡稱甲方)____________

　　承運方：____________運輸_____：(以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方本著誠實、信用、公平的原則，對承運甲方木材一事，經(jīng)過共同協(xié)商，達成以下協(xié)議，以便雙方共同遵守。

　　第一條：木材起運地點：乙方必須按照甲方規(guī)定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進行原木或枝椏材運輸任務(wù)。

　　第二條：甲方負(fù)責(zé)木材或枝椏材的裝車和卸車，乙方只承攬裝車后的運輸。

　　第三條：木材運輸期限：自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產(chǎn)結(jié)束止。對不服從調(diào)度安排，無故停運的，甲方將不支付乙方已承運的運費。

　　第四條：在運輸木材過程中，乙方必須服從甲方的配車命令及安排，遵守交通規(guī)則，安全駕駛。在木材運輸過程中發(fā)生事故造成損害的，由乙方承擔(dān)責(zé)任。

　　第五條：乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點后，由甲方派出的相關(guān)人員進行驗收。

　　第六條：乙方的運費：原木運輸按元m3公里，枝椏材元/噸公里，其中個體民營_____運輸單價中含管理費(養(yǎng)路費、運輸管理費)元/m3，枝椏材元/噸。待到合同終止時，一次性全部結(jié)算。

　　第七條：甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運費，由甲方賠償乙方損失。

　　第八條：乙方在運輸?shù)倪^程中，必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地，由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，賠償一切損失。

　　第九條：乙方在運輸過程中，必須按照甲方規(guī)定的承運范圍及要求執(zhí)行，對超出規(guī)定范圍的，甲方有權(quán)進行處罰。對超出行駛線路，受到處罰的，其責(zé)任由乙方自負(fù)。

　　第十條：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方保存兩份，乙方保存一份。

　　甲方簽字(蓋章)：____________乙方簽字(蓋章)：____________

　　時間：____________時間：____________

運輸承攬合同 篇3

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　日期：__________________日期：__________________

　　甲、乙雙方經(jīng)過協(xié)商，根據(jù)合同法有關(guān)規(guī)定，訂立貨物運輸合同，條款如下：

　　一、合同期為一年，從_____年_____月_____日起到_____年_____月_____日為止。

　　二、上述合同期內(nèi)，甲方委托乙方運輸貨物，運輸方式為汽車公路運輸，具體貨物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價值、運費、到貨地點、收貨人、運輸期限等事項，由甲、乙雙方另簽運單確定，所簽運單作為本合同的附件與本合同具有同等的法律效力。

　　三、甲方的義務(wù)：

　　1.按照國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)對貨物進行包裝，沒有統(tǒng)一規(guī)定包裝標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)根據(jù)保證貨物運輸?shù)脑瓌t進行包裝，甲方貨物包裝不符合上述要求，乙方應(yīng)向甲方提出，甲方不予更正的，乙方可拒絕起運。

　　2.按照雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)和時間向乙方支付運費。

　　四、乙方的'義務(wù)：

　　1.按照運單的要求，在規(guī)定的期限內(nèi)，將貨物運到甲方指定的地點，交給甲方指定的收貨人。

　　2.承運的貨物要負(fù)責(zé)安全，保證貨物無短缺、無損壞，如出現(xiàn)此類問題，應(yīng)承擔(dān)賠償義務(wù)。

　　五.運輸費用及結(jié)算方式：

　　1.運費按乙方實際承運貨物的里程及重量計算，具體標(biāo)準(zhǔn)按照運單約定執(zhí)行。

　　2.乙方在將貨物交給收貨人時，應(yīng)向其索要收貨憑證，作為完成運輸義務(wù)的證明，持收貨憑證與甲方結(jié)算。

　　3.甲方對乙方所提交的收貨憑證進行審核，在確認(rèn)該憑證真實有效且貨物按期運達無缺失損壞問題后10日內(nèi)付清當(dāng)次運費。

　　六、甲方交付乙方承運的貨物均系供應(yīng)客戶的重大生產(chǎn)資料，乙方對此應(yīng)予以高度重視，確保貨物按期運達。非因自然災(zāi)害等不可抗力造成貨物逾期運達的，如客戶追究甲方責(zé)任，乙方應(yīng)全額賠償甲方的經(jīng)濟損失。因發(fā)生自然災(zāi)害等不可抗力造成貨物無法按期運達目的地時，乙方應(yīng)將情況及時通知甲方并取得相關(guān)證明，以便甲方與客戶協(xié)調(diào)。

　　七、運輸過程中如發(fā)生貨物滅失、短少、損壞、變質(zhì)、污染等問題，乙方應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)賠償甲方的經(jīng)濟損失。

　　1.貨物滅失或無法正常使用的，按運單記載貨物價格全額賠償，如運單未記載價格的，按甲方同類產(chǎn)品出廠價格賠償。

　　2.貨物修理后可以正常使用且客戶無異議的，賠償修理費(包括換件費用、人工費及修理人員的往返差旅費等)。

　　八、出現(xiàn)合同第七條情況導(dǎo)致貨物逾期運達的，乙方除按該條規(guī)定承擔(dān)責(zé)任外，還應(yīng)當(dāng)同時執(zhí)行本合同第六條的規(guī)定。

　　九、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照合同法規(guī)定辦理，發(fā)生爭議提交北京仲裁委員會按其仲裁規(guī)則進行仲裁。

　　十、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　日期：__________________日期：__________________

運輸承攬合同 篇4

　　訂立合同雙方：

　　(簡稱甲方)委托交通廳海運局(簡稱乙方)計劃外托運(貨物)，乙方同意承運。根據(jù)《經(jīng)濟合同法》和海上運輸管理規(guī)定的要求，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條運輸方法

　　乙方調(diào)派噸位船舶一艘(船舶吊貨設(shè)備)，應(yīng)甲方要求由港運至港，按現(xiàn)行包船運輸規(guī)定辦理。

　　第二條貨物集中

　　甲方應(yīng)按乙方指定時間，將貨物于天內(nèi)集中于港，貨物集齊后，乙方應(yīng)在5天內(nèi)派船裝運。

　　第三條裝船時間

　　甲方聯(lián)系到達港同意安排卸貨后，經(jīng)乙方落實并準(zhǔn)備接收集貨(開集日期由乙方指定)。裝船作業(yè)時間，自船舶抵港已靠好碼頭時起小時內(nèi)裝完貨物。

　　第四條運到期限

　　船舶自裝貨完畢辦好手續(xù)時起于小時內(nèi)將貨物運到目的港。否則按貨規(guī)第3條規(guī)定承擔(dān)滯延費用。

　　第五條啟航聯(lián)系

　　乙方在船舶裝貨完畢啟航后，即發(fā)報通知甲方做好卸貨準(zhǔn)備，如需領(lǐng)航時亦通知甲方按時派引航員領(lǐng)航，費用由方負(fù)擔(dān)。

　　第五條卸船時間

　　甲方保證乙方船舶抵達港錨地，自下錨時起于小時內(nèi)將貨卸完。否則甲方按超過時間向乙方交付滯延金每噸時0.075元，在裝卸貨過程中，因天氣影響裝卸作業(yè)的時間，經(jīng)甲方與乙方船舶簽證，可按實際影響時間扣除。

　　第七條運輸質(zhì)量

　　乙方裝船時，甲方應(yīng)派員監(jiān)裝，指導(dǎo)工人按章操作，裝完船封好艙，甲方可派押運員(免費一人)隨船押運。乙方保證原裝原運，除因船舶安全條件所發(fā)生的損失外，對于運送貨物的數(shù)量和質(zhì)量均由甲方自行負(fù)責(zé)。

　　第八條運輸費用

　　按水運貨物一級運價率以船舶載重噸位計貨物運費元，空駛費按運費的`50%計，全船運費為元，一次計收。

　　港口裝船費用，按港口收費規(guī)則有關(guān)費率計收。卸船等費用，由甲方直接與到達港辦理。

　　第九條費用結(jié)算

　　本合同經(jīng)雙方簽章后，甲方應(yīng)先付給乙方預(yù)付運輸費用元。乙方在船舶卸完后，以運輸費用憑據(jù)與甲方一次結(jié)算，多退少補。

　　第十條本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，副本一式份，交等部門各存一份備案。本合同如有未盡事宜，由雙方按照交通廳海上運輸管理的有關(guān)規(guī)定充分協(xié)商，作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同提交公證處公證(或工商行政管理機關(guān)鑒證)。

　　甲方：(簽章)_________________________

　　乙方：(簽章)_________________________

　　法定代表人或委托代理人(簽字)：_______

　　_____________年__________月__________日

運輸承攬合同 篇5

　　定作人：_________________簽訂地點：______________

　　承攬人：_________________簽訂時間：______________

　　第一條承攬項目

　　_______

　　第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：________________________

　　第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：_____________

　　第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：____________________

　　第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。

　　第六條定作人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成；可以交由第三人完成的工作是：___________________

　　第七條定作人協(xié)助承攬人的.事項與要求：_______________________

　　第八條工作成果交付的期限、方式及地點：_________________________

　　第九條工作成果驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：___________________________

　　第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：___________________

　　第十一條定作人應(yīng)在______年______月______日前向承攬人（預(yù)付材料費/交付定金）（大寫）______元。

　　第十二條結(jié)算方式及期限：____________________

　　第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。

　　第十四條本合同解除的條件：___

　�。ㄒ唬┒ㄗ魅丝梢噪S時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。

　�。ǘ�）_________________________________________

　　第十五條定作人違約責(zé)任：__________________________

　　承攬人違約責(zé)任：____________________________________

　　第十六條合同爭議的解決方式：

　　本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：___（只能選擇一種）

　　（一）提交______________________仲裁委員會仲裁；

　�。ǘ�）依法向_____________________人民法院起訴。

　　第十七條其他約定事項：

　　______________________

　　定作人簽名：___

　　承攬人簽名：___

　　_____年______月______日

運輸承攬合同 篇6

　　承攬方(甲方)：

　　定作方(乙方)：

　　雙方根據(jù)有關(guān)法律協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守執(zhí)行：

　　1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定：

　　┏━━━━┯━━━━┯━━┯━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓

　　┃產(chǎn)品名稱│型號規(guī)模│單位│數(shù)量│單價(元)│　　　　　　 總價金額　　　　　 │　　交貨日期及數(shù)量　　┃

　　┠────┼────┼──┼──┼─────┼────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┨

　　┃　　　　│　　　　│　　│　　│　　　　　│　十　萬　千　百　十　元　角　分│　│　│　│　│　│　┃

　　┠────┼────┼──┼──┼─────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

　　┃　　　　│　　　　│　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　│　│　│　┃

　　┠────┼────┼──┼──┼─────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

　　┃　　　　│　　　　│　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　│　│　│　┃

　　┠────┼────┼──┼──┼─────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

　　┃　　　　│　　　　│　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　│　│　│　┃

　　┠────┼────┼──┼──┼─────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

　　┃　　　　│　　　　│　　│　　│　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│　│　│　│　┃

　　┗━━━━┷━━━━┷━━┷━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┛

　　2.交貨辦法：

　　(1)交貨地點：

　　(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負(fù)責(zé)，甲交運日期即為交貨日期。

　　3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或?qū)�單�?jù)寄交乙方，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。

　　4.驗收辦法：乙應(yīng)派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。

　　5.違約責(zé)任：

　　6.附則：

　　(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同。

　　(2)在執(zhí)行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因，甲方須在天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以罰金，賠償對方損失。

　　(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。

　　(4)本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　(5)貨物運達站。

　　(6)收貨人。

　　(7)合同糾紛的處理。

　　甲方(簽字蓋章)：　　　　　　　乙方(簽字蓋章)：

　　開戶銀行：　　　　　　　　　　　開戶銀行：

　　賬號：　　　　　　　　　　　　　賬號：

運輸承攬合同 篇7

　　甲方：___

　　乙方：___

　　鑒于甲方員工上下班及廠內(nèi)通勤需車輛接送，乙方擁有證照齊全的客運車輛，現(xiàn)甲乙雙方就乙方為甲方提供接送工人上下班和廠區(qū)通勤的服務(wù)事宜，經(jīng)充分協(xié)商，特簽訂本合同，供雙方共同遵守。

　　第一條服務(wù)機動車輛的型號、噸位及機械狀況

　　____

　　第二條給付服務(wù)費的金額、時間及辦法

　　1、甲方向乙方支付的服務(wù)費詳見合同附件(行車路線表)，該服務(wù)費為包干價，除此之外甲方不再向乙方支付任何費用。

　　2、甲方根據(jù)乙方實際出勤量為乙方辦理結(jié)算，同時乙方向甲方提供相應(yīng)價款的油票。

　　第三條甲方的權(quán)利義務(wù)

　　1.甲方應(yīng)按時給付乙方服務(wù)費。

　　2.甲方有權(quán)督促乙方履行合同規(guī)定的義務(wù)。

　　第四條乙方的權(quán)利義務(wù)

　　1.乙方保證車輛設(shè)備和車容完好，能夠正常運轉(zhuǎn)。

　　2.乙方根據(jù)甲方的具體安排，按時按量完成接送甲方工人上下班和白天廠區(qū)通勤的任務(wù)(接送、通勤路線及站點詳見合同附件，如有變動雙方另行確認(rèn))。

　　3.乙方車輛在為甲方服務(wù)期間不得拉運與甲方無關(guān)員工及人員，否則經(jīng)甲方核實后，甲方有權(quán)處以每次200元的罰款。

　　4.除本合同約定的甲方應(yīng)向乙方支付的服務(wù)費外，乙方在向甲方提供服務(wù)的過程中不得向甲方員工及廠區(qū)內(nèi)任何人員收取任何費用，否則經(jīng)甲方核實后，甲方有權(quán)處以每次1000元的罰款。

　　5.嚴(yán)格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及其它相關(guān)法律法規(guī)，以保證行車安全，乙方應(yīng)負(fù)擔(dān)一切因車輛行駛過程中造成的'他人生命和財產(chǎn)損失。發(fā)生安全事故或者乙方雇傭人員向甲方索要工資報酬的，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方支付、墊付款項雙倍數(shù)額的違約金。

　　6.乙方仔細(xì)閱讀了解甲方《通勤車管理制度》，并保證嚴(yán)格遵守該制度關(guān)于乙方的各項要求，如有違反，乙方自愿接受甲方的相關(guān)處罰。

　　第五條爭議解決

　　雙方當(dāng)事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由甲方所在地法院訴訟解決。

　　第六條其它

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字或者蓋章后生效，《通勤車管理制度》和行車路線表作為本合同的附作，與本合同具有同等的法律效力。

　　甲方(章)：___乙方：___

　　住所：___住所：___

　　居民身份證號碼：___

　　委托代理人：___委托代理人：___

　　電話：___電話：___

　　簽約時間：___年月日簽約時間：___年月日

運輸承攬合同 篇8

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：____，以下簡稱甲方;

　　定作主：____，以下簡稱乙方。

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

　　第一條　甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費等。

　　┌─────┬───┬───┬─────┬────┬───┬─────┐

　　│定作物名稱│ 型號 │ 規(guī)格 │ 質(zhì)量要求 │計量單位│ 數(shù)量 │　加工費　│

　　│　　　　　│　　　│　　　│　　　　　│　　　　│　　　├──┬──┤

　　│　　　　　│　　　│　　　│　　　　　│　　　　│　　　│單位│總價│

　　├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤

　　│　　　　　│　　　│　　　│　　　　　│　　　　│　　　│　　│　　│

　　├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤

　　│　　　　　│　　　│　　　│　　　　　│　　　　│　　　│　　│　　│

　　├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤

　　│　　　　　│　　　│　　　│　　　　　│　　　　│　　　│　　│　　│

　　└─────┴───┴───┴─────┴────┴───┴──┴──┘

　　第二條　加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)等。

　　┌─────┬────┬──────┬──────┬────┬────┐

　　│定作物名稱│完工時間│檢驗時間地點│檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方│包裝標(biāo)準(zhǔn)│包裝費承│

　　│　　　　　│　　　　│　　　　　　│法　　　　　│　　　　│擔(dān)　　　│

　　├─────┼────┼──────┼──────┼────┼────┤

　　│　　　　　│　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│　　　　│

　　├─────┼────┼──────┼──────┼────┼────┤

　　│　　　　　│　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│　　　　│

　　└─────┴────┴──────┴──────┴────┴────┘

　　(加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥當(dāng)保存，作為檢驗的根據(jù))

　　第三條　加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān)等。

　　┌──────┬─────┬──────┬──────┬───────┐

　　│ 定作物名稱 │ 交付時間 │ 交付地點　 │ 運輸方法　 │ 運輸價款承擔(dān) │

　　├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤

　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│

　　├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤

　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│

　　├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤

　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│

　　└──────┴─────┴──────┴──────┴───────┘

　　第四條　乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。

　　┌────┬──┬──┬────┬────┬──┬──┬──┬────┐

　　│材料名稱│型號│規(guī)格│質(zhì)量要求│計量單位│數(shù)量│單價│總價│圖紙、技│

　　│　　　　│　　│　　│　　　　│　　　　│　　│　　│　　│術(shù)資料及│

　　│　　　　│　　│　　│　　　　│　　　　│　　│　　│　　│交付時間│

　　├────┼──┼──┼────┼────┼──┼──┼──┼────┤

　　│　　　　│　　│　　│　　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　　　│

　　├────┼──┼──┼────┼────┼──┼──┼──┼────┤

　　│　　　　│　　│　　│　　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　　　│

　　└────┴──┴──┴────┴────┴──┴──┴──┴────┘

　　第五條　原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸?shù)取?/p>

　　┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐

　　│材料名稱│交付時間│交付地點│交付數(shù)量│包裝要求│檢驗方法│運輸方法│

　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│和運費承│

　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│擔(dān)　　　│

　　├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│

　　├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│

　　└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

　　第六條　加工費結(jié)算辦法與時間__________________。

　　第七條　乙方應(yīng)于____年__月__日前向甲方交付定金____元;乙方應(yīng)于____年__月__日前向甲方交付預(yù)付款____元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條　甲方的違約責(zé)任

　　1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的____‰償付違約金。

　　5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值___%的違約金。

　　6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第九條　乙方的違約責(zé)任

　　1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值___%的違約金。

　　3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

　　4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　6.乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。

　　第十條　不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十一條　本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，可以向人民法院起訴。

　　本合同于____年__月__日生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式___份，甲乙雙方各執(zhí)一份，公證處、物價局、建設(shè)銀行各存一份。

　　承攬方：_____　　　　　　　　　　定作方：______

　　地址：______　　　　　　　　　　地址：_______

　　法定代表人：___　　　　　　　　　　法定代表人：___

運輸承攬合同 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就乙方代理甲方辦理國際貨物運輸?shù)挠嘘P(guān)事宜達成以下合同：

　　1、甲方委托乙方代為辦理訂艙、報關(guān)、報檢、裝箱、轉(zhuǎn)運、快遞、代墊代付運費等相關(guān)運輸事宜。

　　2、甲方委托乙方辦理國際貨物運輸事宜，甲方應(yīng)及時送交給乙方正確、齊備的托運單據(jù)。托運單應(yīng)明確標(biāo)明甲方訂艙單位名稱、電話、傳真及聯(lián)系人并加蓋公章。托運單內(nèi)容應(yīng)注明貨物的件數(shù)、重量、體積、目的港、裝船日期、貨物品名、運費條款及特別要求。

　　3、甲方委托乙方代理報關(guān)、報檢時，應(yīng)提供合法、合格、正確、齊全的報關(guān)報驗單證。依貿(mào)易性質(zhì)不同可包括：合同、發(fā)票、商檢證書、許可證、核銷文件、報關(guān)單、手冊、裝箱單及有關(guān)批文等。

　　4、甲方委托乙方代為辦理貨物的裝箱、中轉(zhuǎn)運輸時，應(yīng)在托運單或者相關(guān)函電中予以明示。包括代為聯(lián)系倉儲、裝卸、轉(zhuǎn)運、短駁、裝拆箱等事宜。

　　5、為了維護甲方利益，乙方可以為甲方代墊代付海運運費、港口費用及其他代理代辦費用。上述款項及運輸代理費可采用包干費或者本合同規(guī)定的其他方式由甲方支付給乙方，如遇有關(guān)費率調(diào)整，可相應(yīng)調(diào)整包干費。

　　6、甲方在其委托乙方辦理的進出口代運貨物中，不得夾帶易燃、易爆物品及國家規(guī)定的禁止出口的物品。

　　7、乙方在接到甲方的訂艙單后，應(yīng)立即前往船公司辦理配載等手續(xù)。除甲方能證明乙方在配載上有過錯外，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。如果貨物未能如期配載，乙方應(yīng)及時將有關(guān)情況通知甲方。

　　8、乙方接到甲方的訂艙單后，甲方要求變更訂艙單所列事項的，應(yīng)在貨物裝船前乙方規(guī)定的時間內(nèi)，向乙方出具書面更改單，注明日期并加蓋甲方印章。因變更訂艙事項所引起的各項費用及責(zé)任，由甲方全部承擔(dān)。

　　9、除甲方能證明由于乙方的原因造成退稅單、核銷單等單據(jù)不能按期退交外，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任，但乙方應(yīng)及時以口頭或者書面形式告知甲方，并協(xié)助甲方盡快收回。

　　10、甲方要求貨物緊急出運時，應(yīng)事先在托運單“特別要求聲明”中注明或者以其他書面形式通知乙方，并由乙方最后確認(rèn)航期，否則乙方不承擔(dān)延誤運輸責(zé)任。

　　11、甲方同意貨物出運或進口到廠后，以一票一結(jié)的方式將乙方代墊代付的'(每車皮21200)由淄博火車站至綏芬河(DAP GRODEKOVO)的海運運費、港口費用、其他代理代辦費用及運輸代理費以支票或電匯的方式付給乙方。

　　12、在甲方未按照合同約定支付乙方費用時，乙方有權(quán)滯留相應(yīng)的運輸單據(jù)，由此產(chǎn)生的所有損失和責(zé)任由甲方承擔(dān)

　　13、甲方未及時付費造成承運人依法留臵貨物的，由甲方自行承擔(dān)責(zé)任。

　　14、如貨物的滅失或損壞是由于我國《海商法》第五十一條所列明的原因造成的，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　15、乙方接受甲方委托后要迅速辦理各項委托事宜，在代理貨物運輸?shù)倪^程中應(yīng)盡心盡責(zé)，對于因乙方的過失而導(dǎo)致甲方遭受的直接損失和額外發(fā)生的費用按相關(guān)法律規(guī)定承擔(dān)責(zé)任，以上損失不包括貨物因延遲等原因造成的經(jīng)濟損失。

　　16、本合同項下發(fā)生的任何糾紛或者爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決，協(xié)商不成應(yīng)提交青島海事法院審理。

　　本合同的訂立、效力、解釋、履行、爭議的解決均適用中華人民共和國法律。

　　17、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，合同長年有效。任何一方均可提前30日提出終止合同，但應(yīng)以書面方式通知另一方。

　　18、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可對本合同進行修改和補充，修改及補充的內(nèi)容經(jīng)雙方簽字蓋章后作為本合同的組成部分。本合同一式兩份。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　日期：

運輸承攬合同 篇10

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　甲乙雙方，本著平等互利，協(xié)商一致的原則，簽訂貨物運輸承包經(jīng)營合同書。

　　一、合同期限：自_____年___月____日起至_____年____月____日止。

　　甲方將己方工廠的物件的產(chǎn)品全權(quán)委托乙方承運，運輸方式為公路汽車運輸服務(wù)。

　　二、運費結(jié)算方式：

　　1、甲乙雙方商定，按以車裝實際拉運噸位， 元/噸結(jié)算貨物承運費，重量不得超出國家規(guī)定車載重量。

　　2、貨物安全達到目的地，憑隨車貨物單按月結(jié)算，結(jié)清并支付運費。

　　3、貨物到達指定目的地后，收貨人驗貨前，乙方保證甲方貨物數(shù)量不缺失，外觀完好無損壞，并辦理貨物簽收手續(xù)為交貨完畢。

　　4、甲方未按合同規(guī)定期限向乙方支付運輸費用，應(yīng)向乙方按同期銀行貸款利率支付運費利息損失。

　　三、安全責(zé)任方

　　1、至簽訂本合同起，乙方一切安全將自行承擔(dān)。

　　2、乙方承包期間對所有承運貨物，車載人員負(fù)全部安全責(zé)任。若造成人員傷亡或承運貨物損失的，乙方承擔(dān)全部責(zé)任并負(fù)責(zé)賠償。

　　3、車輛保險、維修檢測、年檢保養(yǎng)、燃油材料、違章罰款、用費稅額、交通事故理賠及人員工資等所有費用均由乙方承擔(dān)。

　　四、甲、乙雙方的權(quán)力義務(wù)：

　　(一)甲方的權(quán)力義務(wù)：

　　1、甲方有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)需要要求乙方貨物運輸?shù)街付ǚ��?wù)區(qū);如甲方停工，停產(chǎn)等因素甲方有權(quán)暫�；蚪K止合同。

　　2、甲方對乙方的服務(wù)質(zhì)量，對發(fā)現(xiàn)的問題有權(quán)要求乙方進行整改。若乙方存在重大交通安全隱患問題、服務(wù)質(zhì)量問題，以及車輛技術(shù)性能存在嚴(yán)重問題時，有權(quán)要求乙方停車整改或終止合同。

　　3、甲方委托乙方承運貨物事宜時，應(yīng)明確承運貨物品名 、裝貨地點 ，聯(lián)系人 ，聯(lián)系方式 ，貨物到達地

　　4、甲方不得以隱瞞的形式委托乙方托運禁運物品，否則由此產(chǎn)生的責(zé)任由甲方承擔(dān)。

　　5、甲方有權(quán)獲知貨物在運輸途中的情況和預(yù)計到貨時間。

　　6、若乙方特殊情況不能及時為甲方辦理甲方貨運事宜，乙方應(yīng)指派業(yè)務(wù)人員為代表，代表乙方為甲方辦理貨物承運的相關(guān)事宜。

　　7、在貨物送達收貨人之前，甲方有權(quán)隨時改變到貨地點及收貨人。 甲方有權(quán)對乙方及乙方代表和相關(guān)工作人員的工作提出意見、要求改進。

　　(二)乙方的權(quán)力義務(wù)：

　　1、乙方不能以市場運輸價格調(diào)整等任何因數(shù)，借故拖延，暫緩或是停止對甲方的運輸時間執(zhí)行，若因特殊情況，貨物不能按預(yù)訂時間到達時，乙方應(yīng)及時與甲方取得聯(lián)系，向甲方匯報并進行處理。若甲方調(diào)查中發(fā)現(xiàn)有不合實際的情況，有權(quán)做出處罰。

　　2、車輛保險(交強險、車損險、第三者責(zé)任險、車上人員乘坐險等附加險種)、維修檢測、過路停車、燃料及人員工資等所有費用由乙方承擔(dān)。

　　3、乙方必須協(xié)助甲方做好托運零單貨物、散件貨物等輔助材料的免費運輸。

　　4、每車裝貨完畢甲方向乙方提供裝貨重量、數(shù)量及貨物清單，乙方出據(jù)〈貨運單〉，一車一單(貨運單一式兩份，貨主一份，隨承運貨物車輛一份)，貨物安全到達憑〈貨物單〉交付貨物。

　　5、輸過程中，發(fā)生貨物丟失、破損，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　6、甲乙雙方協(xié)議簽字生效后，任何一方不得擅自解除合同，相互遵守相關(guān)合同法，合同期間甲方不得以任何理由將貨物交付第三方承運。

　　五、其他約定：

　　1、因第三方責(zé)任發(fā)生交通事故造成甲方的貨物損失的，乙方應(yīng)先賠償甲方損失后再向第三方追償事故的處理與賠償，由乙方與責(zé)任方按相關(guān)程序解決。

　　2、乙方出現(xiàn)駕駛員酒后駕車，由此影響甲方工作而造成的經(jīng)濟損失，由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　六、違約責(zé)任：

　　1、乙方運輸車輛若要長時間的維修或其他原因不能提供正常服務(wù)，乙方應(yīng)提前告知甲方，雙方可協(xié)商解決，若沒有事先通知甲方影響運輸服務(wù)的，甲方有權(quán)暫停或終止合同。

　　2、甲、乙雙方違反合同有關(guān)條款約定并造成經(jīng)濟損失的，責(zé)任方賠償對方全部經(jīng)濟損失。

　　七、糾紛的解決方式：

　　本合同在履行過程中發(fā)生糾紛時，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，則雙方可向合同簽訂地、合同履行地或被告所在地人民法院提起訴訟。合同的簽訂地在陽江市江城區(qū)。

　　八、附則：

　　1、本合同未盡事宜，雙方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式兩份，其中甲方持一份，乙方持一份。

　　3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

運輸承攬合同 篇11

　　甲方(以下簡稱甲方)：_________

　　身份證：___________________________

　　乙方(車隊以下簡稱乙方)：_________

　　身份證：___________________________

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：

　　甲方保證施工中道路、取土、裝車、卸土的暢通，土方運輸合同。

　　乙方負(fù)責(zé)運輸：運輸?shù)兀?/p>

　　要求乙方車輛：部(解放、東風(fēng)王平頭、斯太爾);車箱長5.3米、車箱寬2.3米、車箱高1.4米

　　運距：公里運費：

　　結(jié)算方式：按車次結(jié)算，24小時結(jié)算一次(以現(xiàn)金方式結(jié)算)

　　此協(xié)議雙方認(rèn)同，在約定時間內(nèi)于_______年___月___日乙方將施工車輛安排到現(xiàn)暢

　　甲方負(fù)責(zé)聯(lián)系住宿地方，乙方車隊自己交房租。

　　甲方安排乙方工程項目收取合理的`管理費：工程總費用的__%

　　違約罰金：乙方車隊按約定到達后甲方如無工程安排，違約方應(yīng)付給乙方違約金每車500元/天。乙方車隊沒按約定到達工地并施工，違約方應(yīng)付給甲方違約金500元/天。

　　此協(xié)議一式二份雙方簽定后具同等法律效力。

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　日期：

運輸承攬合同 篇12

　　委托方：_________（以下簡稱甲方）

　　承運方：_________（以下簡稱乙方）

　　運輸車輛：_________

　　甲、乙雙方本著誠實、信用、公平的原則，對承運甲方木材一事，經(jīng)過共同協(xié)商，達成以下協(xié)議，以便雙方共同遵守。

　　第一條：木材起運地點：乙方必須按照甲方規(guī)定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進行原木或枝椏材運輸任務(wù)。

　　第二條：甲方負(fù)責(zé)木材或枝椏材的裝車和卸車，乙方只承攬裝車后的運輸。

　　第三條：木材運輸期限：自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產(chǎn)結(jié)束止。對不服從調(diào)度安排，無故停運的，甲方將不支付乙方已承運的運費。

　　第四條：在運輸木材過程中，乙方必須服從甲方的配車命令及安排，遵守交通規(guī)則，安全駕駛。在木材運輸過程中發(fā)生事故造成損害的，由乙方承擔(dān)責(zé)任。

　　第五條：乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點后，由甲方派出的相關(guān)人員進行驗收。

　　第六條：乙方的運費：原木運輸按_________元m3公里，枝椏材_________元/噸公里，其中個體民營車輛運輸單價中含管理費（養(yǎng)路費、運輸管理費）_________元/ m，枝椏材_________元/噸。待到合同終止時，一次性全部結(jié)算。

　　第七條：甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運費，由甲方賠償乙方損失。

　　第八條：乙方在運輸?shù)腵過程中，必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地，由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，賠償一切損失。

　　第九條：乙方在運輸過程中，必須按照甲方規(guī)定的承運范圍及要求執(zhí)行，對超出規(guī)定范圍的，甲方有權(quán)進行處罰。對超出行駛線路，受到處罰的，其責(zé)任由乙方自負(fù)。

　　第十條：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方保存兩份，乙方保存一份。

　　甲方簽字（蓋章）：_________

　　時間：___________________________

　　乙方簽字（蓋章）：_________

　　時間：___________________________

運輸承攬合同 篇13

　　委托方： (以下簡稱甲方)

　　承攬方： (以下簡稱乙方)

　　根據(jù)〈〈中華人民共和國合同法〉〉第十五章關(guān)于承攬合同的規(guī)定，經(jīng)過甲、乙雙方充分協(xié)商約定，由乙方承擔(dān)甲方的作業(yè)，并約定以下條款以便雙方共同遵守。

　　一、 承攬項目： 具體內(nèi)容和要求：

　　二、數(shù)量(設(shè)計數(shù)量)：

　　三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　四、價款

　　1、合同價款說明：生產(chǎn)成本按現(xiàn)時現(xiàn)地條件勞動定額執(zhí)行

　　(一)輔助工資：按直接生產(chǎn)工人工資總額提取。

　　(二)附加費：(費率20%)

　　內(nèi)容包括：1、承攬作業(yè)人員因工、非因工負(fù)傷、疾病的醫(yī)療費、就醫(yī)路費、住院費、補助費救濟費及因工、非因工死亡的喪葬費、撫恤費、補助費、救濟費。

　　2、承攬作業(yè)人員的直系親屬因疾病或死亡而發(fā)生的醫(yī)療費、住院費、就醫(yī)路費及喪葬費、補助費、救濟費。

　　3、承攬作業(yè)人員所有的福利方面和補助費。

　　4、承攬作業(yè)人員的旅差費、辦公費、簽證部門提取費。

　　5、承攬作業(yè)人員的勞動保護用品費、安全教育費和氣候變化等因素造成的停工工資。

　　6、不可遇見費及其他費。

　　五、承攬作業(yè)地點：

　　六、乙方承攬工作期限：自年月日起至年月日止。

　　七、驗收：

　　1、乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成承攬工作，承攬工作完成后及時通知甲方驗收，甲方派人巡查后認(rèn)為符合驗收條件時，組織相關(guān)部門進行驗收。

　　2、甲方應(yīng)按照同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)及本合同第三條規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。

　　3、甲方驗收合格后應(yīng)向乙方出具驗收合格手續(xù)。

　　八、結(jié)算

　　1、甲方在出具驗收合格手續(xù)后與乙方進行結(jié)算。

　　2、結(jié)算的價款應(yīng)以本合同第四條規(guī)定的單價和驗收手續(xù)確認(rèn)的實際工作量為計算依據(jù)。

　　九、雙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、合同簽訂后甲方應(yīng)告知乙方承攬工作區(qū)域的具體界限，并派出管理人員對乙方完成的作業(yè)成果定期檢驗。

　　2、甲方有權(quán)根據(jù)本行業(yè)驗收規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對乙方的履約情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)作業(yè)大批量不合格時，有權(quán)要求乙方立即返工，嚴(yán)重違反相關(guān)規(guī)定的有權(quán)取消作業(yè)資格，并按照違反規(guī)定的程度追究責(zé)任。

　　3、甲方在乙方承攬的工作完成后，應(yīng)按規(guī)定的時間及時進行驗收和結(jié)算。

　　4、乙方必須以自己的名義從事承攬工作，自行組織生產(chǎn)，自籌生產(chǎn)所需資金，自行招募、組織、管理人員;自帶生產(chǎn)工具、設(shè)備或畜力完成承攬勞務(wù)作業(yè);自主決定其內(nèi)部勞動組織、分配形式;自負(fù)盈虧，獨立承擔(dān)民事責(zé)任。

　　5、乙方應(yīng)遵守林業(yè)政策、護林防火等方面的法律、法規(guī)，接受有關(guān)行政主管部門的檢查。如因乙方違反有關(guān)法律法規(guī)等規(guī)范性文件導(dǎo)致甲方受到有關(guān)行政管理部門經(jīng)濟處罰的，由乙方承擔(dān)的該項損失。

　　6、乙方自行承擔(dān)安全設(shè)施、安全教育、勞動保護的安全生產(chǎn)責(zé)任。乙方及其雇傭人員在實施承攬勞務(wù)過程中，若發(fā)生人員傷亡和財產(chǎn)損失應(yīng)及時處理，不得影響工期，發(fā)生的賠償、補償責(zé)任和費用由乙方自行承擔(dān)。

　　7、乙方自主安排工作計劃和進度，按期完成承攬工作任務(wù)。

　　十、違約責(zé)任

　　1、甲方逾期付款的，每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。

　　2、乙方逾期完成承攬工作的，每逾期一日向甲方支付合同價款支付千分之五的違約金。逾期15日甲方有權(quán)解除合同。

　　3、乙方勞務(wù)成果不合格的，應(yīng)無償返工，因返工而造成超過合同規(guī)定工期的，應(yīng)按照逾期完工承擔(dān)違約責(zé)任。

　　4、甲方擅自解除合同的，應(yīng)向乙方賠償經(jīng)濟損失。

　　5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的，甲方不予支付已經(jīng)完工的工作價款，給甲方造成損失的應(yīng)給予賠償。

　　十一、合同解除的條件

　　1、 雙方協(xié)商一致。

　　2、 發(fā)生不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的。

　　3、 合同履行期限未滿，但根據(jù)乙方的現(xiàn)有工作進度和生產(chǎn)能力不可能在規(guī)定的期限內(nèi)完成承攬任務(wù)，甲方有權(quán)提前解除合同，對乙方已有的工作成果進行適當(dāng)補償，補償標(biāo)準(zhǔn)為已經(jīng)完成工作量的60%。

　　十二、其他約定事項：

　　十三、本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，在泉陽林區(qū)人民法院提起訴訟。

　　十四、本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章并公證后生效，本合同一式五份，甲方保存三份、公證處、乙方各保存一份。

　　甲方簽字(蓋章)： 乙方簽字(蓋章)：

　　時 間： 時 間：

運輸承攬合同 篇14

　　委托方：_________（以下簡稱甲方）

　　承攬方：_________（以下簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》第十五章關(guān)于承攬合同的規(guī)定，經(jīng)過甲、乙雙方充分協(xié)商約定，由乙方承擔(dān)甲方的作業(yè)，并約定以下條款以便雙方共同遵守。

　　一、承攬項目：

　　具體內(nèi)容和要求：

　　二、數(shù)量（設(shè)計數(shù)量）：

　　三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　四、價款

　　1、合同價款說明：生產(chǎn)成本按現(xiàn)時現(xiàn)地條件勞動定額執(zhí)行

　�。ㄒ唬┹o助工資：按直接生產(chǎn)工人工資總額提取。

　�。ǘ�）附加費：（費率20%）

　　內(nèi)容包括：

　　1、承攬作業(yè)人員因工、非因工負(fù)傷、疾病的醫(yī)療費、就醫(yī)路費、住院費、補助費救濟費及因工、非因工死亡的喪葬費、撫恤費、補助費、救濟費。

　　2、承攬作業(yè)人員的直系親屬因疾病或死亡而發(fā)生的醫(yī)療費、住院費、就醫(yī)路費及喪葬費、補助費、救濟費。

　　3、承攬作業(yè)人員所有的福利方面和補助費。

　　4、承攬作業(yè)人員的旅差費、辦公費、簽證部門提取費。

　　5、承攬作業(yè)人員的勞動保護用品費、安全教育費和氣候變化等因素造成的停工工資。

　　6、不可遇見費及其他費。

　　五、承攬作業(yè)地點：

　　六、乙方承攬工作期限：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

　　七、驗收：

　　1、乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成承攬工作，承攬工作完成后及時通知甲方驗收，甲方派人巡查后認(rèn)為符合驗收條件時，組織相關(guān)部門進行驗收。

　　2、甲方應(yīng)按照同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)及本合同第三條規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。

　　3、甲方驗收合格后應(yīng)向乙方出具驗收合格手續(xù)。

　　八、結(jié)算

　　1、甲方在出具驗收合格手續(xù)后與乙方進行結(jié)算。

　　2、結(jié)算的價款應(yīng)以本合同第四條規(guī)定的單價和驗收手續(xù)確認(rèn)的實際工作量為計算依據(jù)。

　　九、雙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、合同簽訂后甲方應(yīng)告知乙方承攬工作區(qū)域的具體界限，并派出管理人員對乙方完成的作業(yè)成果定期檢驗。

　　2、甲方有權(quán)根據(jù)本行業(yè)驗收規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對乙方的履約情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)作業(yè)大批量不合格時，有權(quán)要求乙方立即返工，嚴(yán)重違反相關(guān)規(guī)定的有權(quán)取消作業(yè)資格，并按照違反規(guī)定的程度追究責(zé)任。

　　3、甲方在乙方承攬的工作完成后，應(yīng)按規(guī)定的時間及時進行驗收和結(jié)算。

　　4、乙方必須以自己的名義從事承攬工作，自行組織生產(chǎn)，自籌生產(chǎn)所需資金，自行招募、組織、管理人員；自帶生產(chǎn)工具、設(shè)備或畜力完成承攬勞務(wù)作業(yè)；自主決定其內(nèi)部勞動組織、分配形式；自負(fù)盈虧，獨立承擔(dān)民事責(zé)任。

　　5、乙方應(yīng)遵守林業(yè)政策、護林防火等方面的法律、法規(guī)，接受有關(guān)行政主管部門的檢查。如因乙方違反有關(guān)法律法規(guī)等規(guī)范性文件導(dǎo)致甲方受到有關(guān)行政管理部門經(jīng)濟處罰的，由乙方承擔(dān)的該項損失。

　　6、乙方自行承擔(dān)安全設(shè)施、安全教育、勞動保護的安全生產(chǎn)責(zé)任。乙方及其雇傭人員在實施承攬勞務(wù)過程中，若發(fā)生人員傷亡和財產(chǎn)損失應(yīng)及時處理，不得影響工期，發(fā)生的賠償、補償責(zé)任和費用由乙方自行承擔(dān)。

　　7、乙方自主安排工作計劃和進度，按期完成承攬工作任務(wù)。

　　十、違約責(zé)任

　　1、甲方逾期付款的，每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。

　　2、乙方逾期完成承攬工作的，每逾期一日向甲方支付合同價款支付千分之五的違約金。逾期15日甲方有權(quán)解除合同。

　　3、乙方勞務(wù)成果不合格的，應(yīng)無償返工，因返工而造成超過合同規(guī)定工期的，應(yīng)按照逾期完工承擔(dān)違約責(zé)任。

　　4、甲方擅自解除合同的，應(yīng)向乙方賠償經(jīng)濟損失。

　　5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的'，甲方不予支付已經(jīng)完工的工作價款，給甲方造成損失的應(yīng)給予賠償。

　　十一、合同解除的條件

　　1、雙方協(xié)商一致。

　　2、發(fā)生不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的。

　　3、合同履行期限未滿，但根據(jù)乙方的現(xiàn)有工作進度和生產(chǎn)能力不可能在規(guī)定的期限內(nèi)完成承攬任務(wù)，甲方有權(quán)提前解除合同，對乙方已有的工作成果進行適當(dāng)補償，補償標(biāo)準(zhǔn)為已經(jīng)完成工作量的60%。

　　十二、其他約定事項：

　　十三、本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，在泉陽林區(qū)人民法院提起訴訟。

　　十四、本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章并公證后生效，本合同一式五份，甲方保存三份、公證處、乙方各保存一份。

　　甲方簽字（蓋章）：_________

　　乙方簽字（蓋章）：_________

　　時間：__________________

運輸承攬合同 篇15

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：____，以下簡稱甲方;

　　定作方：____，以下簡稱乙方。

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

　　第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費等。

　　第二條 加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)等。

　　(加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥當(dāng)保存，作為檢驗的根據(jù))

　　第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān)等。

　　第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。

　　第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸?shù)取?/p>

　　第六條 加工費結(jié)算辦法與時間__________________。

　　第七條 乙方應(yīng)于____年__月__日前向甲方交付定金____元;乙方應(yīng)于____年__月__日前向甲方交付預(yù)付款____元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條 甲方的違約責(zé)任

　　1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的.，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的____償付違約金。

　　5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值___%的違約金。

　　6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第九條 乙方的違約責(zé)任

　　1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值___%的違約金。

　　3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

　　4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　6.乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。

　　第十條 不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十一條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，可以向人民法院起訴。

　　本合同于____年__月__日生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式___份，甲乙雙方各執(zhí)一份，公證處、物價局、建設(shè)銀行各存一份。

　　承攬方：_____定作方：______

　　地址：______地址：_______

　　法定代表人：___法定代表人：___

運輸承攬合同 篇16

　　(甲方)

　　(乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)之間的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條、運輸服務(wù)要求

　　甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務(wù)，車輛情況分別為：

　　1、廠牌車型，營運證號碼 ，發(fā)動機號 ，車架 ，

　　2、廠牌車型，營運證號碼 ，發(fā)動機號 ，車架 。

　　第二條、服務(wù)期限

　　期限從 年 月 日 時起，至 年日時止，共計天。

　　第三條、服務(wù)費用

　　合同總費用為 元(人民幣)(大寫 元整)，乙方在服務(wù)期滿后60天內(nèi)一次性付清。

　　第四條、甲方責(zé)任

　　1、負(fù)責(zé)向乙方提供技術(shù)狀況完好的車輛和相應(yīng)的駕駛?cè)藛T。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔(dān)責(zé)任。

　　2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛?cè)藛T，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔(dān)。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務(wù)活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權(quán)利。

　　3、在服務(wù)期內(nèi)，甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。

　　4、負(fù)責(zé)服務(wù)期內(nèi)車輛的二級維護及車輛年檢、年審。

　　5、負(fù)責(zé)機動車第三者責(zé)任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。

　　6、如果服務(wù)車輛在服務(wù)期間內(nèi)發(fā)生事故，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)事故處理，并承擔(dān)事故的賠償責(zé)任。乙方不承擔(dān)事故車輛的任何法律責(zé)任。

　　7、甲方嚴(yán)格按行業(yè)管理規(guī)定，即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進行汽車運輸經(jīng)營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。

　　8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù)，按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。

　　9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務(wù)車輛收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務(wù)義務(wù)。

　　10、服務(wù)期內(nèi)，應(yīng)遵守國家有關(guān)法律規(guī)定，安全行車，因違法、違章造成的責(zé)任，甲方自行負(fù)責(zé)，并承擔(dān)由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。

　　11、甲方不得利用服務(wù)車輛進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的車輛出租、典當(dāng)、抵押，甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負(fù)責(zé)。

　　12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負(fù)擔(dān)。

　　13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異�；蚣夹g(shù)故障應(yīng)停止運行并通知乙方，并及時采取補救措施，確保行車計劃的執(zhí)行，否則甲方必須承擔(dān)乙方的一切損失。

　　14、若發(fā)生事故，甲方應(yīng)立即與當(dāng)?shù)毓�安交通管理部門及保險公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔(dān)責(zé)任及賠償乙方的一切損失。

　　15、發(fā)生交通事故應(yīng)立即通知乙方并報告公安交通管理部門，保護好現(xiàn)場，承擔(dān)公安交通管理部門的裁定責(zé)任，負(fù)擔(dān)保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務(wù)費。乙方不承擔(dān)甲方服務(wù)車事故的一切責(zé)任(包括連帶責(zé)任)。

　　16、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費并付全部服務(wù)費 10% 的違約金。

　　第五條、乙方責(zé)任

　　1、按照乙方宣傳的需要，負(fù)責(zé)制定行車計劃，并提交給甲方。

　　2、按照乙方宣傳的需要，負(fù)責(zé)對服務(wù)車輛進行包裝。

　　3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛?cè)藛T姓名駛證號 ，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權(quán)解除合同。

　　4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費 10% 的違約金。

　　第六條、糾紛解決方式

　　1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時，可向運政管理部門申請調(diào)解，或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。

　　2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復(fù)印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。

　　3、如需變更或解除本合同應(yīng)提前兩天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。

　　第七條、特別約定

　　1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務(wù)義務(wù)的車輛和駕駛?cè)藛T，繼續(xù)完成行車計劃。

　　2、服務(wù)期間，甲方承擔(dān)妥善保管車輛的義務(wù)和責(zé)任，若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

運輸承攬合同 篇17

　　合同編號：______________

　　甲方：

　　乙方：

　　鑒于甲方員工上下班及廠內(nèi)通勤需車輛接送，乙方擁有證照齊全的客運車輛，現(xiàn)甲乙雙方就乙方為甲方提供接送工人上下班和廠區(qū)通勤的服務(wù)事宜，經(jīng)充分協(xié)商，特簽訂本合同，供雙方共同遵守。

　　第一條 服務(wù)機動車輛的型號、噸位及機械狀況

　　第二條 給付服務(wù)費的金額、時間及辦法

　　1、甲方向乙方支付的服務(wù)費詳見合同附件(行車路線表 )，該服務(wù)費為包干價，除此之外甲方不再向乙方支付任何費用。

　　2、甲方根據(jù)乙方實際出勤量為乙方辦理結(jié)算，同時乙方向甲方提供相應(yīng)價款的油票。

　　第三條 甲方的權(quán)利義務(wù)

　　1.甲方應(yīng)按時給付乙方服務(wù)費。

　　2.甲方有權(quán)督促乙方履行合同規(guī)定的義務(wù)。

　　第四條 乙方的權(quán)利義務(wù)

　　1.乙方保證車輛設(shè)備和車容完好，能夠正常運轉(zhuǎn)。

　　2.乙方根據(jù)甲方的具體安排，按時按量完成接送甲方工人上下班和白天廠區(qū)通勤的任務(wù)(接送、通勤路線及站點詳見合同附件，如有變動雙方另行確認(rèn))。

　　3.乙方車輛在為甲方服務(wù)期間不得拉運與甲方無關(guān)員工及人員，否則經(jīng)甲方核實后，甲方有權(quán)處以每次200元的罰款。

　　4. 除本合同約定的甲方應(yīng)向乙方支付的服務(wù)費外，乙方在向甲方提供服務(wù)的過程中不得向甲方員工及廠區(qū)內(nèi)任何人員收取任何費用，否則經(jīng)甲方核實后，甲方有權(quán)處以每次1000元的罰款。

　　5. 嚴(yán)格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及其它相關(guān)法律法規(guī)，以保證行車安全，乙方應(yīng)負(fù)擔(dān)一切因車輛行駛過程中造成的他人生命和財產(chǎn)損失。發(fā)生安全事故或者乙方雇傭人員向甲方索要工資報酬的，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方支付、墊付款項雙倍數(shù)額的違約金。

　　6.乙方仔細(xì)閱讀了解甲方《通勤車管理制度》，并保證嚴(yán)格遵守該制度關(guān)于乙方的各項要求，如有違反，乙方自愿接受甲方的相關(guān)處罰。

　　第五條 爭議解決

　　雙方當(dāng)事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由甲方所在地法院訴訟解決。

　　第六條 其它

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字或者蓋章后生效，《通勤車管理制度》和行車路線表作為本合同的附作，與本合同具有同等的法律效力。

　　甲方(章)：  乙方：

　　住所： 住所：

　　居民身份證號碼：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

　　簽約時間： 年 月 日 簽約時間： 年 月 日

運輸承攬合同 篇18

　　委托方： (以下簡稱甲方)

　　承運方： 運輸車輛： (以下簡稱乙方)

　　甲、 乙雙方本著誠實、信用、公平的原則，對承運甲方木材一事，經(jīng)過共同協(xié)商，達成以下協(xié)議，以便雙方共同遵守。

　　第一條：木材起運地點：乙方必須按照甲方規(guī)定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進行原木或枝椏材運輸任務(wù)。

　　第二條：甲方負(fù)責(zé)木材或枝椏材的裝車和卸車，乙方只承攬裝車后的運輸。

　　第三條：木材運輸期限：自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產(chǎn)結(jié)束止。對不服從調(diào)度安排，無故停運的，甲方將不支付乙方已承運的運費。

　　第四條：在運輸木材過程中，乙方必須服從甲方的配車命令及安排，遵守交通規(guī)則，安全駕駛。在木材運輸過程中發(fā)生事故造成損害的，由乙方承擔(dān)責(zé)任。

　　第五條：乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點后，由甲方派出的相關(guān)人員進行驗收。

　　第六條：乙方的運費：原木運輸按 元m3公里，枝椏材 元/噸公里，其中個體民營車輛運輸單價中含管理費(養(yǎng)路費、運輸管理費) 元/ m3，枝椏材 元/噸。待到合同終止時，一次性全部結(jié)算。

　　第七條：甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運費，由甲方賠償乙方損失。

　　第八條：乙方在運輸?shù)倪^程中，必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地，由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，賠償一切損失。

　　第九條：乙方在運輸過程中，必須按照甲方規(guī)定的承運范圍及要求執(zhí)行，對超出規(guī)定范圍的，甲方有權(quán)進行處罰。對超出行駛線路，受到處罰的，其責(zé)任由乙方自負(fù)。

　　第十條：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方保存兩份，乙方保存一份。

　　甲方簽字(蓋章)： 乙方簽字(蓋章)：

　　時 間： 時 間：

運輸承攬合同 篇19

　　甲方：

　　乙方：

　　本著公平、公正、互利、自愿的原則，根據(jù)合同法有關(guān)承攬合同的規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，就乙方提供車輛承攬運輸甲方貨物簽訂以下安全協(xié)議：

　　一、運輸車輛情況：

　　根據(jù)甲方工程施工需要暫定由乙方提供自卸車輛承攬運輸甲方工程材料(根據(jù)甲方的工程施工需要，由乙方根據(jù)情況隨時增減運輸車輛)，車輛車況須良好，手續(xù)齊全。

　　二、雙方權(quán)利與義務(wù)：

　　1、乙方司機須聽從甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人的臨時指揮，進入甲方施工范圍須遵守甲方的規(guī)章制度，行車安全、技術(shù)操作由乙方司機負(fù)責(zé)。

　　2、乙方須將運輸車輛的道路行駛、營運、檢驗、稅費、養(yǎng)路費及保險(其中第三責(zé)任險保額為50萬元以上)等手續(xù)辦理齊全。

　　3、運輸期間，一切與車輛正常行駛有關(guān)的費用由乙方負(fù)責(zé)。

　　4、乙方應(yīng)保證甲方貨物運輸?shù)能囕v要求，如不能滿足需要，甲方有權(quán)隨時解除合同并按因此所受到損失的5%扣除乙方運輸費。

　　5、運輸期間，乙方須保證車輛性能狀況良好，以保障甲方貨物安全運輸至指定地點。

　　6、車輛在運輸期間發(fā)生交通事故、交通違章，由乙方負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)交警、交通、保險公司等部門處理相關(guān)事宜。甲方不承擔(dān)任何費用及責(zé)任。

　　7、因交通事故、交通違章、機械故障所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)，如給甲方造成的一切損失則由乙方負(fù)責(zé)給予甲方賠償。

　　8、如果工程中，乙方車輛私自偷盜材料、篡改材料清單，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按實際數(shù)量金額的2倍進行處罰。

　　三、安全生產(chǎn)約定

　　1、乙方參與本合同運輸業(yè)務(wù)的車輛和人員，必須具備《安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的從業(yè)條件(即必須具備相應(yīng)的從業(yè)資質(zhì)、從業(yè)人員資格和安全生產(chǎn)所需的安全技術(shù)狀況、安全生產(chǎn)條件等法律、法規(guī)所規(guī)定必須具備的條件和資質(zhì)、資格。)。

　　2、乙方人員、車輛或機械設(shè)備在進入甲方工地或甲方指定的場所進行作業(yè)時，應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)的規(guī)定，以及甲方制定的有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，如有違反導(dǎo)致發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，由乙方承擔(dān)全部法律責(zé)任;如前述安全生產(chǎn)事故導(dǎo)致甲方或第三方人員和車輛損害的，乙方還應(yīng)當(dāng)賠償甲方或第三方的全部損失。

　　3、對于乙方人員或車輛、機械設(shè)備引起的安全生產(chǎn)事故或人身、財產(chǎn)損害事故，應(yīng)當(dāng)由乙方在事故發(fā)生之后、訴訟之前首先對外賠償;乙方先行賠償?shù)臄?shù)額，應(yīng)不低于法律、法規(guī)規(guī)定的最低賠償標(biāo)準(zhǔn)。

　　四、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，未盡事宜，甲乙雙方通過協(xié)商作出的補充規(guī)定與本合同具有同等的法律效力。

　　五、若本合同發(fā)生糾紛，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商未果，由 人民法院管轄。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日