水利水電施工合同示本(通用4篇)
水利水電施工合同示本 篇1
建設單位:
施工單位:
**市**區**鎮**村安全飲水工程項目經公開招投標由乙方中標承建,現依照《這人民共和國合同法》、《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平、和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工有關事項協商一致,訂立本合同如下:
一、 工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程承包范圍:根據施工圖紙要求
二、 合同工期
自本項目監理單位發出的開工令起40日歷天
三、 質量標準
合格(按設計施工合同質量要求)
四、 合同價款
金額:
五、 組成合同的文件及解釋順序
(1) 工程施工合同書(包括補充協議書)
(2) 中標通知書
(3) 投標文件及投標報價書
(4) 招標答疑紀要
(5) 圖紙
(6) 相關的標準、規范及有關技術文件
(7) 工程量清單
(8) 經雙方確認的進入合同的其他文件
雙方有關工程的洽商、變更等方面協議或文件視為本合同的組成部分。
六、 雙方主要義務和責任
1、甲方主要義務和責任
(1)負責施工場地的征用及拆遷、賠償等工作,按照提供施工用地及交通道路,如果因施工場地及交通道路無法保證乙方材料順利進場,由此給乙方造成的二道運輸甲方應配合乙方給予簽證確認。
(2)與當地供電、供水部門聯系協助解決乙方施工及生活用電用水電源水源問題。
(3)甲方根據實際情況需對施工進行更改的,應送設計單位進行設計變更,并經有關部門審批后提交乙方施工。
(4)配合乙方、監理單位做好現場質量及工程量簽證
2、乙方主要義務和責任
(1)在本合同簽字生效后,7天內進場開工。
(2)負責施工生活用電、用水費用,負責本合同所需要的臨時設施的設計、建設、維護及費用。
(3)認真執行甲方及監理人發出的與本工程有關的指示,切實履行職責,采取必要措施,確保施工安全及工程質量并按期完工。
(4)在施工過程中,未經甲方及監理人許可,乙方不得擅自變更設計內容及施工質量要求,若擅自變更,甲方不予承認簽證。
(5)工程施工完工后乙方應負責清場并做好相關恢復工作。
(6)乙方應編制施工組織設計,施工總進度計劃表和由乙方負責的施工圖紙提交監理單位審批,并對現場施工負全部責任。
七、 工程進度
1、本工程施工總工期為自監理人發出開工令日期起算計40日歷天。但對一下原因造成竣工日期推遲的延誤,經甲方和監理人現場代表確認后,工期應順延:即由于工程量變化,設計變更,一周內非乙方原因造成停工累計8小時以上、不可抗力及甲方責任造成工期延誤和合同中約定、甲方和監理人現場確認同意順延的。
2、在本項目建設施工過程中,若乙方嚴重違反合同規定,以致于繼續施工將對本工程的質量、安全、造價、工期等產生嚴重影響時,甲方或監理人有權下達書面“停工指令”直至解除合同,乙方應予接受并應及時采取有效措施進行整改,經甲方或監理人發布同意復工的指令后,方可復工。
八、 工程質量和驗收
(1)本工程質量要求達到合格
(2)乙方必須嚴格按照本地區工程施工圖(包括設計變更圖紙)等技術資料和按現行國家及本地區有關的施工技術規范、規程及質量檢驗評定標準、施工組織設計等組織及驗收,并保證工程量達到合格。
(3)若乙方的責任造成工程質量不合格,乙方應負責修到合格,經再次驗收通過后,方可交付使用,由此造成的損失由乙方負責。
(4)乙方必須按國家現行有關技術質量驗收標準,提供各類檢測試驗報告,鋼筋、水泥、機磚等原材料必須經檢測合格后,方可使用:必須按規定制作砼砂漿試塊送檢,若試驗組數不足及質量不合格,乙方應承擔責任。
(5)驗收前7天,乙方應把施工內資料送交監理單位與建設單位審核,驗收后7天內,乙方應把完整的內業資料送交建設單位備案。
(6)本工程所有隱蔽工程在隱蔽前,乙方均需向甲方和監理人報告復核,經復核檢查符合要求后方可隱蔽,否則,甲方和監理人有權不予確認該隱蔽段工程,因此而造成發損失及工期延誤由乙方自行承擔。
九、 材料、設備采購供應方式
(1)本工程由乙方采購供應的材料,設備為 招標為范圍內的所有材料及設備。材料、設備采購、運輸、保管質量等責任均由乙方自行負責。
(2)采購供應的材料、設備名稱、品種、型號、規格、數量等指標必須符合有關要求,進場的材料、設備檢查驗收規定在承包合同中約定。
(3)材料在用于工程前,必須向甲方及監理單位代表提交制造廠家質保書和產品合格證書,并經監理單位核查后投入使用,沒有質保書的材料不得使用,所有材料和構件檢驗合格后方可使用。
(4)對材料質量懷疑的,應對該材料按現行國家有關規定進行檢驗,合格的可用于工程,不合格的中標人應將其清除出施工現場,檢驗費用由責任方負責。
十、 付款方式
(1)本工程工程預付款為合同價格的10%。招標人在合同生效后支付工程預付款,預付款的比例應控制在當年(指合同簽訂后的一年,以此類推)工作量的15%之內(當年工作量在1000萬元以上的,比例應適當調低)。當工程款支付到合同款的50%(含工程預付款)時,剛才預付款在以后月份應付工程款中按合同約定扣除。
(2)按工程量結算,按月核定完成工程量的85%,暫停付款。預留15%作為工程尾款,待工程竣工驗收合格并結算后,再支付至工程結算總價的95%,余下的5%作為保修金,保修金支付按保修協議執行。若中標人對其他施工的竣工工程質量保修已辦理保險或提供其他法定擔保的,招標人在收到中標人提供的法定保險或擔保憑證后,應將保修金支付給中標人。
(3)保修期為半年,保修期內發生質量問題,乙方需及時修復,若乙方不修復,由甲方指定施工單位修復,費用在保修費用中扣除。
(4)乙方應在每月的月底向監理工程師報送當月實際完成的合同工程量報告,監理工程師必須在收到報告后七個工作日內審核確認,甲方應在接到監理工程師審核確認意見后如無差錯或無異議應在一星期內足額支付相應的進度款。
十一、 工程合同價目竣工結算
(1)工程驗收合格后7天內,乙方應把工程結算送交監理單位和建設單位預審后,由建設單位送有造價審核單位審核。
(2)本工程價格采用固定單位包干,工程結算時,工程量根據圖紙要求施工,按時決算:單位按乙方的投標報價書上的單價計算。
(3)合同價款于合同成立后不得調整,但本次招標的范圍外發生的項目,設計變更或其他原因引起的工程量變化,合同價款可按下列方法調整:
1)在核對確認的工程量清單內已有的項目單價取乙方投標報價單位,其他各項費用按乙方投標文件所報的標準計算。
2)在核對確認的工程量清單以外的新增項目單價,仍按本工程標代理單位提供的預算編制說明規定計算確定。
3)市場變化、政策性調整的按國家有關規定執行。
十二、 其他
1、違約
甲方不能按合同約定履行自己的義務及發生其他使合同無法履行的行為,乙方應及時向甲方和監理人提出書面通知,要求甲方在10天內履行合同,否則有權暫停施工,直到解除合同,甲方應承擔違約責任,支付違約導致乙方增加的費用和賠償因違約給乙方造成的損失。
1、由于承包人的原因未能按合同規定日期完工,承包人除自行承擔趕工所增加的費用外,每延誤一天,承包人應向發包人繳納1000元違約金。逾期違約金最多不超過10000元。承包人在征得發包人同意后,在保證工程質量的前提下,若比合同規定的完工日期提前完工時,則由監理人和發包人核實提前天數。承包人可獲得每天1000元的獎勵金。獎勵金最多不超過10000元。
2、乙方應承擔本工程安全責任,用于施工作業安全設施以及消防設備、器材等所需費用由承包方承擔。發生安全事故,責任由乙方承擔。
3、不可抗力:若遇到不可抗力因素造成工程本身受損害和所需清理修復工作的費用,甲方應給予補償。
本合同一式捌份。其中正本貳份,雙方各執壹份,副本陸份,雙方各執叁份。
甲方:(公章)
法定代表人:(簽字)
乙方:(公章) 法定代表人:(簽字)
水利水電施工合同示本 篇2
合同編號:_________________(發包人名稱)(以下稱發包人)擬修建_____________工程,接受了_____________(承包人名稱)(以下稱承包人)的投標,雙方達成如下協議,并于_____________年_____________月_____________日簽訂了本協議書,合同總金額為人民幣(大寫)_____________,水利水電工程施工協議書。1.本協議書中的詞語涵義與下述第2條所列的專用合同條款和通用合同條款中的詞語涵義相同。2.本合同包括下列文件:_________________(示例)(1)協議書(包括補充協議);(2)中標通知書;(3)投標報價書;(4)專用合同條款;(5)通用合同條款;(6)技術條款;(7)圖紙;(8)已標價的工程量清單;(9)經雙方確認進入合同的其他文件。上列文件匯集并代替了本協議書簽訂前雙方為本合同簽訂的所有協議、會談記錄以及相互承諾的一切文件。3.承包人保證按照合同規定全面完成各項承包工作,并承擔合同規定的承包人的全部義務和責任。4.發包人保證按照合同規定付款并承擔合同規定的發包人的全部義務和責任。5.本協議書經雙方法定代表人或其委托代理人簽名并分別蓋本單位公章后生效(若需公證或鑒證時尚需辦-理公證或鑒證手續后生效),協議書《水利水電工程施工協議書》。6.本合同一式_____________份。其中正本貳份,雙方各執壹份,副本_____________份,發包人執_____________份,承包人執_____________份,其余副本由發包人分送有關單位。
發包人(蓋章):_________________ 法定代表人(簽字):_________________ 地址:_________________ 網址:_________________ 電話:_________________ 電傳:_________________ 傳真:_________________ 電報掛號:_______________ 郵政編碼:_________________ 開戶銀行:_________________ 賬號:_________________
承包人(蓋章):_________________ 法定代表人(簽字):_________________ 地址:_________________ 網址:_________________ 電話:_________________ 電傳:_________________ 傳真:_________________電報掛號:_______________郵政編碼:_________________開戶銀行:_________________賬號:_________________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日
簽訂地點:_________________簽訂地點:_________________
水利水電施工合同示本 篇3
發包方:
法定代表人:
承包方:
法定代表人:
依照《這人民共和國民法典》、《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平、和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工有關事項協商一致,訂立本合同如下:
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程承包范圍:根據施工圖紙要求。
二、合同工期
自本項目監理單位發出的開工令起______日歷天。
三、質量標準
合格(按設計施工合同質量要求)。
四、合同價款
金額:_______元。
五、雙方主要義務和責任
1、甲方主要義務和責任
(1)負責施工場地的征用及拆遷、賠償等工作,按照提供施工用地及交通道路,如果因施工場地及交通道路無法保證乙方材料順利進場,由此給乙方造成的二道運輸甲方應配合乙方給予簽證確認。
(2)與當地供電、供水部門聯系協助解決乙方施工及生活用電用水電源水源問題。
(3)甲方根據實際情況需對施工進行更改的,應送設計單位進行設計變更,并經有關部門審批后提交乙方施工。
(4)配合乙方、監理單位做好現場質量及工程量簽證。
2、乙方主要義務和責任
(1)在本合同簽字生效后,____天內進場開工。
(2)負責施工生活用電、用水費用,負責本合同所需要的臨時設施的設計、建設、維護及費用。
(3)認真執行甲方及監理人發出的與本工程有關的指示,切實履行職責,采取必要措施,確保施工安全及工程質量并按期完工。
(4)在施工過程中,未經甲方及監理人許可,乙方不得擅自變更設計內容及施工質量要求,若擅自變更,甲方不予承認簽證。
(5)工程施工完工后乙方應負責清場并做好相關恢復工作。
(6)乙方應編制施工組織設計,施工總進度計劃表和由乙方負責的施工圖紙提交監理單位審批,并對現場施工負全部責任。
六、工程進度
1、本工程施工總工期為自監理人發出開工令日期起算計___日歷天。但對一下原因造成竣工日期推遲的延誤,經甲方和監理人現場代表確認后,工期應順延:即由于工程量變化,設計變更,一周內非乙方原因造成停工累計8小時以上、不可抗力及甲方責任造成工期延誤和合同中約定、甲方和監理人現場確認同意順延的。
2、在本項目建設施工過程中,若乙方嚴重違反合同規定,以致于繼續施工將對本工程的質量、安全、造價、工期等產生嚴重影響時,甲方或監理人有權下達書面“停工指令”直至解除合同,乙方應予接受并應及時采取有效措施進行整改,經甲方或監理人發布同意復工的指令后,方可復工。
七、工程質量和驗收
1、本工程質量要求達到合格。
2、乙方必須嚴格按照本地區工程施工圖(包括設計變更圖紙)等技術資料和按現行國家及本地區有關的施工技術規范、規程及質量檢驗評定標準、施工組織設計等組織及驗收,并保證工程量達到合格。
3、若乙方的責任造成工程質量不合格,乙方應負責修到合格,經再次驗收通過后,方可交付使用,由此造成的損失由乙方負責。
4、乙方必須按國家現行有關技術質量驗收標準,提供各類檢測試驗報告,鋼筋、水泥、機磚等原材料必須經檢測合格后,方可使用:必須按規定制作砼砂漿試塊送檢,若試驗組數不足及質量不合格,乙方應承擔責任。
5、驗收前___天,乙方應把施工內資料送交監理單位與建設單位審核,驗收后___天內,乙方應把完整的內業資料送交建設單位備案。
6、本工程所有隱蔽工程在隱蔽前,乙方均需向甲方和監理人報告復核,經復核檢查符合要求后方可隱蔽,否則,甲方和監理人有權不予確認該隱蔽段工程,因此而造成發損失及工期延誤由乙方自行承擔。
八、材料、設備采購供應方式
1、本工程由乙方采購供應的材料,設備為招標為范圍內的所有材料及設備。材料、設備采購、運輸、保管質量等責任均由乙方自行負責。
2、采購供應的材料、設備名稱、品種、型號、規格、數量等指標必須符合有關要求,進場的材料、設備檢查驗收規定在承包合同中約定。
3、材料在用于工程前,必須向甲方及監理單位代表提交制造廠家質保書和產品合格證書,并經監理單位核查后投入使用,沒有質保書的材料不得使用,所有材料和構件檢驗合格后方可使用。
4、對材料質量懷疑的,應對該材料按現行國家有關規定進行檢驗,合格的可用于工程,不合格的中標人應將其清除出施工現場,檢驗費用由責任方負責。
九、付款方式
1、本工程工程預付款為合同價格的___%。招標人在合同生效后支付工程預付款,預付款的比例應控制在當年(指合同簽訂后的一年,以此類推)工作量的___%之內(當年工作量在___萬元以上的,比例應適當調低)。當工程款支付到合同款的___%(含工程預付款)時,剛才預付款在以后月份應付工程款中按合同約定扣除。
2、按工程量結算,按月核定完成工程量的___%,暫停付款。預留___%作為工程尾款,待工程竣工驗收合格并結算后,再支付至工程結算總價的___%,余下的___%作為保修金,保修金支付按保修協議執行。若中標人對其他施工的竣工工程質量保修已辦理保險或提供其他法定擔保的,招標人在收到中標人提供的法定保險或擔保憑證后,應將保修金支付給中標人。
3、保修期為半年,保修期內發生質量問題,乙方需及時修復,若乙方不修復,由甲方指定施工單位修復,費用在保修費用中扣除。
4、乙方應在每月的月底向監理工程師報送當月實際完成的合同工程量報告,監理工程師必須在收到報告后七個工作日內審核確認,甲方應在接到監理工程師審核確認意見后如無差錯或無異議應在一星期內足額支付相應的進度款。
十、工程合同價目竣工結算
1、工程驗收合格后7天內,乙方應把工程結算送交監理單位和建設單位預審后,由建設單位送有造價審核單位審核。
2、本工程價格采用固定單位包干,工程結算時,工程量根據圖紙要求施工,按時決算:單位按乙方的投標報價書上的單價計算。
3、合同價款于合同成立后不得調整,但本次招標的范圍外發生的項目,設計變更或其他原因引起的工程量變化,合同價款可按下列方法調整:
(1)在核對確認的工程量清單內已有的項目單價取乙方投標報價單位,其他各項費用按乙方投標文件所報的標準計算。
(2)在核對確認的工程量清單以外的新增項目單價,仍按本工程標代理單位提供的預算編制說明規定計算確定。
(3)市場變化、政策性調整的按國家有關規定執行。
十一、其他
1、違約
甲方不能按合同約定履行自己的義務及發生其他使合同無法履行的行為,乙方應及時向甲方和監理人提出書面通知,要求甲方在___天內履行合同,否則有權暫停施工,直到解除合同,甲方應承擔違約責任,支付違約導致乙方增加的費用和賠償因違約給乙方造成的損失。
(1)由于承包人的原因未能按合同規定日期完工,承包人除自行承擔趕工所增加的費用外,每延誤一天,承包人應向發包人繳納___元違約金。逾期違約金最多不超過___元。承包人在征得發包人同意后,在保證工程質量的前提下,若比合同規定的完工日期提前完工時,則由監理人和發包人核實提前天數。承包人可獲得每天1___元的獎勵金。獎勵金最多不超過___元。
(2)乙方應承擔本工程安全責任,用于施工作業安全設施以及消防設備、器材等所需費用由承包方承擔。發生安全事故,責任由乙方承擔。
(3)不可抗力:若遇到不可抗力因素造成工程本身受損害和所需清理修復工作的費用,甲方應給予補償。
2、糾紛處理
承包單位與發包單位發生合同糾紛時,雙方協商解決,協商不成時,提請上級主管部門調解,調解無效時,可向____________人民法院起訴。
3、本合同一式_____份。其中正本_____份,雙方各執___份,副本___份,雙方各執____份。
甲方:(公章)
法定代表人:(簽字)
_____年____月____日
乙方:(公章)
法定代表人:(簽字)
_____年____月____日
水利水電施工合同示本 篇4
發包方:
法定代表人:
承包方:
法定代表人:
依照《這人民共和國合同法》、《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平、和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工有關事項協商一致,訂立本合同如下:
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程承包范圍:根據施工圖紙要求。
二、合同工期
自本項目監理單位發出的開工令起______日歷天。
三、質量標準
合格(按設計施工合同質量要求)。
四、合同價款
金額:_______元。
五、雙方主要義務和責任
1、甲方主要義務和責任
(1)負責施工場地的征用及拆遷、賠償等工作,按照提供施工用地及交通道路,如果因施工場地及交通道路無法保證乙方材料順利進場,由此給乙方造成的二道運輸甲方應配合乙方給予簽證確認。
(2)與當地供電、供水部門聯系協助解決乙方施工及生活用電用水電源水源問題。
(3)甲方根據實際情況需對施工進行更改的,應送設計單位進行設計變更,并經有關部門審批后提交乙方施工。
(4)配合乙方、監理單位做好現場質量及工程量簽證。
2、乙方主要義務和責任
(1)在本合同簽字生效后,7天內進場開工。
(2)負責施工生活用電、用水費用,負責本合同所需要的臨時設施的設計、建設、維護及費用。
(3)認真執行甲方及監理人發出的與本工程有關的指示,切實履行職責,采取必要措施,確保施工安全及工程質量并按期完工。
(4)在施工過程中,未經甲方及監理人許可,乙方不得擅自變更設計內容及施工質量要求,若擅自變更,甲方不予承認簽證。
(5)工程施工完工后乙方應負責清場并做好相關恢復工作。
(6)乙方應編制施工組織設計,施工總進度計劃表和由乙方負責的施工圖紙提交監理單位審批,并對現場施工負全部責任。
六、工程進度
1、本工程施工總工期為自監理人發出開工令日期起算計40日歷天。但對一下原因造成竣工日期推遲的延誤,經甲方和監理人現場代表確認后,工期應順延:即由于工程量變化,設計變更,一周內非乙方原因造成停工累計8小時以上、不可抗力及甲方責任造成工期延誤和合同中約定、甲方和監理人現場確認同意順延的。
2、在本項目建設施工過程中,若乙方嚴重違反合同規定,以致于繼續施工將對本工程的質量、安全、造價、工期等產生嚴重影響時,甲方或監理人有權下達書面“停工指令”直至解除合同,乙方應予接受并應及時采取有效措施進行整改,經甲方或監理人發布同意復工的指令后,方可復工。
七、工程質量和驗收
1、本工程質量要求達到合格。
2、乙方必須嚴格按照本地區工程施工圖(包括設計變更圖紙)等技術資料和按現行國家及本地區有關的施工技術規范、規程及質量檢驗評定標準、施工組織設計等組織及驗收,并保證工程量達到合格。
3、若乙方的責任造成工程質量不合格,乙方應負責修到合格,經再次驗收通過后,方可交付使用,由此造成的損失由乙方負責。
4、乙方必須按國家現行有關技術質量驗收標準,提供各類檢測試驗報告,鋼筋、水泥、機磚等原材料必須經檢測合格后,方可使用:必須按規定制作砼砂漿試塊送檢,若試驗組數不足及質量不合格,乙方應承擔責任。
5、驗收前7天,乙方應把施工內資料送交監理單位與建設單位審核,驗收后7天內,乙方應把完整的內業資料送交建設單位備案。
6、本工程所有隱蔽工程在隱蔽前,乙方均需向甲方和監理人報告復核,經復核檢查符合要求后方可隱蔽,否則,甲方和監理人有權不予確認該隱蔽段工程,因此而造成發損失及工期延誤由乙方自行承擔。
八、材料、設備采購供應方式
1、本工程由乙方采購供應的材料,設備為招標為范圍內的所有材料及設備。材料、設備采購、運輸、保管質量等責任均由乙方自行負責。
2、采購供應的材料、設備名稱、品種、型號、規格、數量等指標必須符合有關要求,進場的材料、設備檢查驗收規定在承包合同中約定。
3、材料在用于工程前,必須向甲方及監理單位代表提交制造廠家質保書和產品合格證書,并經監理單位核查后投入使用,沒有質保書的材料不得使用,所有材料和構件檢驗合格后方可使用。
4、對材料質量懷疑的,應對該材料按現行國家有關規定進行檢驗,合格的可用于工程,不合格的中標人應將其清除出施工現場,檢驗費用由責任方負責。
九、付款方式
1、本工程工程預付款為合同價格的10%。招標人在合同生效后支付工程預付款,預付款的比例應控制在當年(指合同簽訂后的一年,以此類推)工作量的15%之內(當年工作量在1000萬元以上的,比例應適當調低)。當工程款支付到合同款的50%(含工程預付款)時,剛才預付款在以后月份應付工程款中按合同約定扣除。
2、按工程量結算,按月核定完成工程量的85%,暫停付款。預留15%作為工程尾款,待工程竣工驗收合格并結算后,再支付至工程結算總價的95%,余下的5%作為保修金,保修金支付按保修協議執行。若中標人對其他施工的竣工工程質量保修已辦理保險或提供其他法定擔保的,招標人在收到中標人提供的法定保險或擔保憑證后,應將保修金支付給中標人。
3、保修期為半年,保修期內發生質量問題,乙方需及時修復,若乙方不修復,由甲方指定施工單位修復,費用在保修費用中扣除。
4、乙方應在每月的月底向監理工程師報送當月實際完成的合同工程量報告,監理工程師必須在收到報告后七個工作日內審核確認,甲方應在接到監理工程師審核確認意見后如無差錯或無異議應在一星期內足額支付相應的進度款。
十、工程合同價目竣工結算
1、工程驗收合格后7天內,乙方應把工程結算送交監理單位和建設單位預審后,由建設單位送有造價審核單位審核。
2、本工程價格采用固定單位包干,工程結算時,工程量根據圖紙要求施工,按時決算:單位按乙方的投標報價書上的單價計算。
3、合同價款于合同成立后不得調整,但本次招標的范圍外發生的項目,設計變更或其他原因引起的工程量變化,合同價款可按下列方法調整:
(1)在核對確認的工程量清單內已有的項目單價取乙方投標報價單位,其他各項費用按乙方投標文件所報的標準計算。
(2)在核對確認的工程量清單以外的新增項目單價,仍按本工程標代理單位提供的預算編制說明規定計算確定。
(3)市場變化、政策性調整的按國家有關規定執行。
十一、其他
1、違約
甲方不能按合同約定履行自己的義務及發生其他使合同無法履行的行為,乙方應及時向甲方和監理人提出書面通知,要求甲方在10天內履行合同,否則有權暫停施工,直到解除合同,甲方應承擔違約責任,支付違約導致乙方增加的費用和賠償因違約給乙方造成的損失。
(1)由于承包人的原因未能按合同規定日期完工,承包人除自行承擔趕工所增加的費用外,每延誤一天,承包人應向發包人繳納1000元違約金。逾期違約金最多不超過10000元。承包人在征得發包人同意后,在保證工程質量的前提下,若比合同規定的完工日期提前完工時,則由監理人和發包人核實提前天數。承包人可獲得每天1000元的獎勵金。獎勵金最多不超過10000元。
(2)乙方應承擔本工程安全責任,用于施工作業安全設施以及消防設備、器材等所需費用由承包方承擔。發生安全事故,責任由乙方承擔。
(3)不可抗力:若遇到不可抗力因素造成工程本身受損害和所需清理修復工作的費用,甲方應給予補償。
2、糾紛處理
承包單位與發包單位發生合同糾紛時,雙方協商解決,協商不成時,提請上級主管部門調解,調解無效時,可向____________人民法院起訴。
3、本合同一式_____份。其中正本_____份,雙方各執___份,副本___份,雙方各執____份。
甲方:(公章)
法定代表人:(簽字)
_____年____月____日
乙方:(公章)
法定代表人:(簽字)
_____年____月____日