燃氣壁掛爐安裝承包合約（精選3篇）

燃氣壁掛爐安裝承包合約 篇1

　　發包人：____________________________

　　承包人：(簡稱乙方)_____________________________

　　身份證：____________________________

　　依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就宏旺、吉暖燃氣壁掛爐，安裝工程達成以下協議。

　　第一條：工程概況。

　　1、工程地點：____________________________。

　　2、工程承包方式：燃氣壁掛爐、煙囪，由甲方提供，乙方包安裝及連接輔料。

　　3、工期________年________月________日至________年________月________日。

　　4、合同價款：本合同工程安裝20KW—40KW燃氣壁掛爐，安裝每臺貳佰陸拾元整。

　　(注，以燃氣壁掛爐連接點為標準，3米以內由乙方負責，3米以外增加費用由乙方和用戶協商收取)費用按成本價收費，最終以用戶驗收簽字的實際臺數為準。

　　第二條：關于材料供給的約定

　　1、本工程甲方及戶主供應的材料，乙方應辦理驗收手續，如發生質量問題或規格型號有差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的由此造成的工程損失，責任由甲方承擔。

　　乙方提供所需鋪材必須為國標材料，并且據有產品合格證及檢驗報告，PP-R管材為_______________，其它配件及管材規格以政府要求的標準配制安裝。

　　第三條：關于工程質量及驗收的約定

　　1、本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》和《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》并參照其它地方標準，質量評定驗收標準。

　　2、由于乙方技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔。

　　3、工程驗收：乙方應提前通知甲方驗收，并辦理驗收手續。

　　4、工程施工：本工程由乙方根據用戶的現場實際情況，自行設計施工方案。

　　第四條：施工安全要求。

　　乙方必須按照安全施工規范和技術要求進行施工，采取嚴格的安全防范措施。

　　乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切事故。

　　由自身安全措施不到位或不力造成事故責任以及產生的費用，由乙方自己承擔，如有此類情況出現，責任與甲方無關。

　　第五條：工程付款方式，承包內容、結算的約定。

　　1、乙方進場后提供所需輔料廠家的銀行基本賬戶，通過甲方的賬戶支付給乙方提供的賬戶每臺安裝款的20%輔材預付款，乙方安裝完200臺燃氣壁掛爐，并完善用戶及村委會的相關驗收手續后支付每臺60%的安裝費，整體竣工驗收合格后付20%的安裝費。

　　2、雙方款項往來均應提供增值稅專用發票，稅率12%點稅由甲方承擔。

　　3、乙方承包內容：乙方包各用戶安裝壁掛爐的進氣口和出氣口及采暖供水、回水，給水各項連接管3米及系統所用閥門管件，煙囪打孔安裝與用戶暖氣及供水連接，最終具備用戶使用功能為乙方承包范圍。

　　4、超出3米連接安裝范圍所用的材料費用，由乙方和用戶協商解決，超出部分材料以市場合理價格進行收費由乙方所有。

　　第六條：糾紛處理。

　　1、由工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決，當事人不愿意協商，調解解決的，或協商、調解不成時，可按本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　2、因氣候、停電、燃氣壁掛爐延誤等不可抗力或不可預見因素造成的停工工期延誤，經雙方確認后可以順延。

　　第七條：其它約定

　　1、因乙方進入本項目施工中，因人員不足，滿足不了甲方及政府所要求的安裝竣工時間，甲方有權更換安裝隊伍或增加其它安裝隊伍，乙方應無條件進行配合。

　　2、如乙方在施工安裝過程中，更換材料使用不合格材料或安裝質量不合格，甲方有權停止乙方施工并清退出場，所造成的損失由乙方承擔。

　　第八條：附則

　　1、本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　2、本合同簽訂后工程不行轉包。

　　3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份

　　4、合同有效期至______________________________

　　甲方：__________簽字(蓋章) 乙方：__________簽字(蓋章)

　　_______年________月________日 ________年________月________日

燃氣壁掛爐安裝承包合約 篇2

　　燃氣壁掛爐安裝承包合同

　　發包人：____________________________

　　承包人：(簡稱乙方)_____________________________

　　身份證：____________________________

　　依據中華人民共和國民法典及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就宏旺、吉暖燃氣壁掛爐，安裝工程達成以下協議。

　　第一條：工程概況。

　　1、工程地點：____________________________。

　　2、工程承包方式：燃氣壁掛爐、煙囪，由甲方提供，乙方包安裝及連接輔料。

　　3、工期________

　　年________月________日至________

　　年________月________日。

　　4、合同價款：本合同工程安裝20KW—40KW燃氣壁掛爐，安裝每臺貳佰陸拾元整。

　　(注，以燃氣壁掛爐連接點為標準，3米以內由乙方負責，3米以外增加費用由乙方和用戶協商收取)費用按成本價收費，最終以用戶驗收簽字的實際臺數為準。

　　第二條：關于材料供給的約定

　　1、本工程甲方及戶主供應的材料，乙方應辦理驗收手續，如發生質量問題或規格型號有差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的由此造成的工程損失，責任由甲方承擔。

　　乙方提供所需鋪材必須為國標材料，并且據有產品合格證及檢驗報告，PP-R管材為_______________，其它配件及管材規格以政府要求的標準配制安裝。

　　第三條：關于工程質量及驗收的約定

　　1、本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》和《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》并參照其它地方標準，質量評定驗收標準。

　　2、由于乙方技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔。

　　3、工程驗收：乙方應提前通知甲方驗收，并辦理驗收手續。

　　4、工程施工：本工程由乙方根據用戶的現場實際情況，自行設計施工方案。

　　第四條：施工安全要求。

　　乙方必須按照安全施工規范和技術要求進行施工，采取嚴格的安全防范措施。

　　乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切事故。

　　由自身安全措施不到位或不力造成事故責任以及產生的費用，由乙方自己承擔，如有此類情況出現，責任與甲方無關。

　　第五條：工程付款方式，承包內容、結算的約定。

　　1、乙方進場后提供所需輔料廠家的銀行基本賬戶，通過甲方的賬戶支付給乙方提供的賬戶每臺安裝款的20%輔材預付款，乙方安裝完200臺燃氣壁掛爐，并完善用戶及村委會的相關驗收手續后支付每臺60%的安裝費，整體竣工驗收合格后付20%的安裝費。

　　2、雙方款項往來均應提供增值稅專用發票，稅率12%點稅由甲方承擔。

　　3、乙方承包內容：乙方包各用戶安裝壁掛爐的進氣口和出氣口及采暖供水、回水，給水各項連接管3米及系統所用閥門管件，煙囪打孔安裝與用戶暖氣及供水連接，最終具備用戶使用功能為乙方承包范圍。

　　4、超出3米連接安裝范圍所用的材料費用，由乙方和用戶協商解決，超出部分材料以市場合理價格進行收費由乙方所有。

　　第六條：糾紛處理。

　　1、由工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決，當事人不愿意協商，調解解決的，或協商、調解不成時，可按本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　2、因氣候、停電、燃氣壁掛爐延誤等不可抗力或不可預見因素造成的停工工期延誤，經雙方確認后可以順延。

　　第七條：其它約定

　　1、因乙方進入本項目施工中，因人員不足，滿足不了甲方及政府所要求的安裝竣工時間，甲方有權更換安裝隊伍或增加其它安裝隊伍，乙方應無條件進行配合。

　　2、如乙方在施工安裝過程中，更換材料使用不合格材料或安裝質量不合格，甲方有權停止乙方施工并清退出場，所造成的損失由乙方承擔。

　　第八條：附則

　　1、本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　2、本合同簽訂后工程不行轉包。

　　3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份

　　4、合同有效期至______________________________

　　甲方：__________簽字(蓋章) 乙方：__________簽字(蓋章)

　　_______年________月________日 ________年________月________日

燃氣壁掛爐安裝承包合約 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》等相關法規，結合本工程具體情況，為明確責權，保證工程順利進展，經甲、乙雙方友好協商，達成如下條款：

　　第一條 乙方所承攬的鍋爐安裝系包工包料。應保質，保量，保工期，保安全，保文明施工達到合格工程標準。

　　第二條 甲方只提供一臺2噸的蒸汽鍋爐，其他設備及輔助件均由乙方承擔。

　　第三條 乙方所有施工均應按照國家安全質量標準施工，鍋爐安裝使用應符合各項國家標準。

　　第四條 該鍋爐承攬工程總造價為人民幣( 元)。工程給付方式為分期給付安裝前需給付工程款40﹪;乙方的所有材料到廠后給付工程款30﹪;鍋爐安裝驗收合格后給付工程款20﹪;剩余10﹪的工程款于驗收合格起一年后給付。

　　第五條 施工工期從 年 月 日起至 年 月 日完工，項目工期為 天。

　　第六條 乙方在施工過程中的設備使用安全及人員安全責任由乙方獨立承擔。

　　第七條 乙方按鍋爐國家安裝標準施工后，由乙方負責組織進行驗收，驗收費用由乙方承擔。

　　第八條 雙方責任與義務：

　　甲方：

　　1、為乙方現場施工提供施工用電、場地，為乙方安裝人員提供住宿。

　　2、按照合同約定，及時撥付工程款。

　　乙方：

　　1、按合同和甲方的技術要求，確保安裝工期與工程質量。

　　2、符合安全生產的要求，文明施工。

　　3、提供完整的工程資料。

　　4、工程質量達不到約定標準的部分，如未達到安裝標準要求，甲方有權要求承包方無條件拆除和重新施工。承包方應立即整改施工，直到符合約定的標準，工期不予順延。

　　第九條 輔機設備須符合國家標準，保修一年(驗收合格后起算)。

　　第十條 除鍋爐單機外其余所有附屬設備、材料均由乙方負責運送到甲方施工場地。

　　第十一條 違約責任與爭議解決:

　　1、如任一方違約，均由違約方承擔違約責任，并賠償對方損失。

　　2、爭議解決程序：按照《中華人民共和國合同法》的規定，雙方友好協商，若協商不成，依法向阿榮旗人民法院起訴。

　　第十二條 本合同一式叁份，甲方兩份，乙方一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第十三條 本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　第十四條 附輔機設備報價明細表。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日