2023年項目承包合同（精選22篇）

2023年項目承包合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　為加強對城區公廁收費、清潔衛生、設施維護工作的管理，明確甲乙雙方的責、權、利，特簽訂以下委托管理協議。

　　一、甲方向乙方提供的桌、椅、膠管、收費牌、制度牌等物品，收取押金__元。

　　二、乙方委托管理期間，必須服從甲方日常監督管理與檢查處罰;必須按照甲方核定的公廁每人次進廁收費0.20元標準收費，不能擅自更改提高收費標準，并做到亮牌服務收費。若違反上述規定要求，甲方有權收回委托管理權，并直接解除委托管理協議。

　　三、乙方委托管理公廁期間，必須認真履行職責，自覺按照下列要求，搞好公廁每天清潔衛生的保潔管理：堅持每天早晚對廁所進行徹底清洗一次，并做到隨臟隨保潔;廁所衛生管理須達到無煙頭紙屑、無痰跡便垢、無泥沙積水、無蛆蠅臭氣、無蛛網積塵、無糞便外溢的“六無”標準，地面蹲位凈、墻壁頂棚凈、門窗燈具凈、管理用房凈、標準設施凈、公廁環境凈的“六凈”標準;沖水箱的沖水間距須達到20分鐘內∕箱次。凡乙方管理不到位，經甲方檢查處罰3次或省市檢查公廁衛生不達標扣分者，甲方有權收回委托管理權，直接解除本協議，乙方所繳納押金等不予退還，并作為罰款處理。

　　四、乙方須自覺繳清當月的水、電等費用，若未按期繳納，所發生的滯納金、停電、停水等一切費用由乙方承擔。

　　五、公廁的一切設施，由乙方負責管理，并保證各種設施正常使用，如有丟失損壞，由乙方負責賠償(房面、蓄水池侵漏和不是人為損壞的水、電主管線在外);公廁糞便堵塞外溢，甲方可配合乙方檢查疏通;公廁水電管線、水表、水箱、電表發生故障，甲方可配合檢查維修。

　　六、公廁衛生管理所需的一切工用具，清洗消毒劑和水嘴、閥門、燈泡等易損件，由乙方自負購置管理;抽水泵、增壓泵使用過程中產生的維修費用由乙方負責。

　　七、乙方在委托管理公廁期間，須保證公廁每天對外開放使用，做到講文明禮貌、自行處理好收費管理中的事務糾紛。

　　八、在協議期內，如因城市建設需對公廁進行拆除，乙方須服從國家建設需要，無條件向甲方交還委托管理的公廁。

　　九、在協議期內，乙方如發生傷、病、殘或其它事故，甲方不承擔任何責任和費用。

　　十、乙方所繳納的公廁物品押金等，協議期滿后，廁內設施用具齊全，無任何賠償責任時，甲方將無息退還乙方，否則，甲方將在其費用中扣除應賠償金額。

　　十一、按市政府的相關文件規定，憑老年證、離休證入廁的老年人應免收入廁費。

　　十二、本協議從__年__月__日至__年__月__日止為期一年，到期自然終止。

　　十三、本協議一式叁份，雙方各執壹份，公廁辦存檔壹份，雙方共同遵守上述條款，簽字、蓋章后生效。

　　附件：甲方提供移交乙方的公廁設施清單

　　甲方：

　　乙方：

2023年項目承包合同 篇2

　　發包人： 以下稱：甲方 承包人： 以下稱：乙方

　　為了明確甲乙雙方在施工中的權利、義務和經濟責任，按照《中華人民共和國合同法》的規定，結合工程建設的實際情況甲乙雙方平等協商，達成一致意見，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 工程概況：

　　一、 工程名稱:

　　二、 建設單位：

　　第二條 承包范圍：本工程招標文件、投標文件、施工圖紙、施工合同及工程變更確定的所有工程內容。

　　第三條 承包方式：包工包料包機械、包質量、包工期、包安全、包文明施工、包自負盈虧。

　　第四條 質量標準：合格。

　　第五條 合同工期：開工日期： 年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　第六條 合同價款：

　　第七條 管理費交納與工程款支付：

　　一、乙方上交甲方的管理費按雙方簽訂的協議書執行。

　　二、本工程所得稅、營業稅及附加由乙方承擔，甲方有權代扣代繳。乙方提供與工程總價款等額的材料發票和人工工資證明，其中材料發票金額不低于總額的80%，工人月工資額超過20xx元的，則工人個人所得稅由甲方代扣代繳。

　　三、 本工程的勞保、工程保險、水利基金、合同鑒證備案、定額測定費、

　　施工管理費及所有其它相關稅費由乙方自行交納，甲方有權視實際情況在工程款中予以扣除。

　　四、 建設單位一切工程預付款、形象進度款及其他付款全部轉入甲方指定或認可的銀行帳戶;甲方依據建設單位付款和乙方工程進度報表進行審核，扣除應扣款項后，支付乙方工程款。

　　五、 本工程款乙方只能用于本工程，不得挪作他用，否則甲方有權采取終止合同、乙方無條件退場等一切斷然措施，且按乙方工程量的80%進行結算，由此產生的所有責任由乙方承擔。

　　六、 乙方必須根據甲乙內部管理規定和要求建立健全財務制度和會計制度設立會計帳薄，服從甲乙統一管理。

2023年項目承包合同 篇3

　　甲方：

　　乙方(土建班組)：

　　經甲、乙雙方協商決定，甲方將 工程施工工資部分承包給乙方。為保質、保量按期完成施工任務及明確雙方職責及義務現達成如下經濟協議：

　　一、施工地點：

　　二、開工時間： 年 月 日

　　三、交工時間： 年 月 日

　　四、承包形式：

　　甲方將 工程所有施工圖中土建部分工程(包括材料裝卸、腳手架搭設及拆除)以單包工方式承包給乙方。

　　五、承包金額：

　　以建筑面積計算，甲方以每平方米 元; 的價格承包給乙方。

　　六、甲方職責：

　　1、甲方為乙方提供該項目所需的材料及必備的施工工具，所有安全設施。

　　2、甲方在給乙方提供好安全設施齊全的情況下，因乙方自己在施工當中不注意安全，所出現安全事故，甲方將不承擔任何法律責任。并一切損失及責任由乙方全權承擔與甲方無關。乙方無權追究甲方責任。

　　3、甲方不得明示或暗示乙方違反安全管理的規定進行施工，因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔相應責任。

　　4、甲方及時提供所需材料。如因甲方原因造成停工待料三天以上按施工現場人數給乙方支付生活費。

　　5、甲方提供一切安全防護用具。(安全帽、安全帶)

　　6、施工中所產生的一切建筑垃圾全部由乙方掃地出門，直至交工為止。

　　七、乙方職責：

　　1、乙方在施工過程中必須服從甲方的管理，如不服從管理所造成的一切后果及經濟損失都由乙方承擔。甲方有權責令整改，直至清退出場。

　　2、乙方負責各分部分項工程所需材料的核算，并向甲方提供材料供應計劃，甲方根據計劃保證材料定期供應，同時保證材料質量。

　　3、乙方在材料供應到位的情況下，要采取新技術、合理利用材料、減少浪費。

　　4、乙方在整體施工過程中，必須保證工程質量，達到合格標準及驗評標準。達不到以上標準，甲方將乙方處以工程總造價1%的罰款。

　　5、乙方在保證工程質量的同時，必須保證工期，工程進度必須按照甲方制定的進度計劃執行，如工期延誤壹天，甲方將對乙方處以1000元罰款。

　　6、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，因乙方措施不力發生的事故造成的經濟損失由乙方承擔全部費用。

　　7、乙方在施工當中應按規范操作，在施工中如出現安全事故，現場管理人員有權責令停工或清理出場，由此帶來的一切損失及責任由乙方自行負責，甲方概不承擔任何責任。

　　8、在施工現場打架、斗毆，如發生一次給予每人罰款1000元，直至移交司法機關。

　　9、為切實搞好安全生產的管理工作，消除事故隱患，甲方對乙方提出如下安全目標：

　　(1).死亡事故率為零;

　　(2).重大機械設備事故為零;

　　(3).重大火災事故為零;

　　(4).重大交通事故為零;

　　(5).重大的刑事、治安案件發生率為零;

　　(6).人身負傷事故小于3‰;

　　(7).現場文明施工達到自治區文明工地標準。

　　(8).乙方在施工過程中要認真貫徹執行各項安全生產制度，認真落實安全目標。

　　10、在施工中乙方不能以任何借口向甲方停工、罷工及提出無理要求，則甲方有權給予處罰，直至清退出場。并且以前所干活不予結帳。

　　八、付款方式：

　　九、其它

　　1、甲、乙方雙方在履行本合同時，接受勞動保障監察部門的監督檢查，如因本合同發生爭議，雙方均有權申請調解或仲栽，對仲載載決不服的，可向人民法院起訴。

　　2、本合同末盡事宜，由雙方協商約定。

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，經雙方簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

2023年項目承包合同 篇4

　　發包方：________建筑安裝工程公司

　　承包方：____________1#施工項目部

　　包保方：____________(集團)公司

　　為充分調動施工項目部全體職工的自主性、能動性，最大限度地提高工作效率，確保綠洲1#樓工程項目按預期的目標完成，經三方協商特制定如下責任承包協議：

　　一、承(發)包范圍、內容及各項指標：

　　(一)、基本概況

　　1、工程概況：本工程位于________，為地上26層，地下兩層框架剪力墻結構住宅樓;

　　2、承(發)包內容：①按施工圖要求的全部建安工程及配套工程;②主體內、外裝修為室內毛墻、毛地，室外水泥抹面涂刷涂料，部分外墻貼蘑菇石;

　　(二)、技術、經濟指標：

　　1、質量指標：一次性驗收合格率100%;

　　2、安全指標：重傷以上事故為0，(按國家有關政策、規定執行);

　　3、成本費用指標：1)按工程預值97%控制成本;2)工程用料按綜合預算量的97%控制;3)周轉材料、機械設備按工期以租賃形式核定。

　　4、現場管理：達到文明施工要求;

　　5、工程進度：有效工期26個月

　　1)、_年10月底前打樁完，_年底筏板基礎完;

　　2)、_年底主體驗收完;

　　3)、_年6月底前內、外裝修及安裝工程完工，_年8月底前具備交鑰匙條件

　　4)、整個小區在_年5月底前全部交付使用;

　　二、承(發)包方式及條件：

　　(一)、承包方式：

　　1、施工隊由承(發)包方共同協商確定，原則上采取清包工的方式;

　　2、建安材料、周轉材料、機具設備按預算和施工組織方案由發包方供應;

　　3、在責任范圍內，以工資費用包干的形式進行責任承包，每月按公司工資標準，按項目部實際人數發工資;

　　(二)、承包條件：

　　1、配備必要的施工管理人員，共十七人，具體配備：

　　主承包人(兼項目經理) 1人

　　總工長或技術負責人 1人

　　鋼筋工長(兼安全員) 1人

　　木工工長(兼安全員) 1人

　　管道安裝工長 1人

　　電氣安裝工長 1人

　　混凝土工長 1人

　　技術員(兼資料員) 1人

　　技術員(兼預算員) 1人

　　質檢員 1人

　　庫管員 1人

　　材料核算員 1人

　　門 衛 2人

　　巡 夜 工 2人

　　廚 房 1人

　　以上人員按標準計發工資，每月共________元，工程到交付使用共______萬元，由項目包干使用;

　　2、承包人有權調劑項目管理人員的工作內容，可以加班、加點、兼職的方式實現減員增效，可用所減人員的一半的工資額按月先給有關人員補助，工程完工后結清。但庫管員、材料核算員、門衛、巡夜工不得兼職或被取代。對不服從分配、不認真工作的職工如理由充分可將有關人員退回公司，另行安排;

　　3、包工隊工程費按進度付至60%~70%，其余辦理竣工驗收結算后付款;

　　4、業務招待費_____萬元，包括全部對外接待和信息咨詢費(含質檢站)按時間均衡使用;

　　5、創建安全文明工地費和文明施工措施費用以實結算。

　　三、風險抵押、獎懲條件：

　　(一)、風險抵押：

　　1、協議生效時，承包方交納風險金抵押_____萬元;

　　2、承包期滿或項目告竣后，按協議條款考核，余額退回。

　　(二)、獎勵條件：

　　1、完成承包指標，按階段結算浮動工資;

　　2、除個人浮動工資外，其余提成或獎勵可自主分配，但承包人(或主承人)不得超出盈余積累部分的60%，其余部分造表分配，報公司財務。

　　3、工程材料節約獎勵：按預算量的97%控制，節約部分按20%提成，主體工程完工，結算主體工程材料的節約部分，工程具備交工條件，結算裝修、安裝工程的材料節約部分;

　　甲方：乙方：日期：

2023年項目承包合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　一、乙方承包期為10年，__年元月1日至__年12月31日止。

　　二、承包租金每年人民幣6000元，合計6萬元，分兩次付清(__年元月1日付4萬元，__年10月1日付2萬元)。

　　三、乙方在殖期間以生態養殖為主，飼料養殖為輔。禁止人、畜、禽等動物糞便及相關生化重金屬催熟助長劑投入，便于水質環保生態化，確保甲方村民的生活和農業灌溉用水質量達到國家標準，如乙方違反，甲方可單方面終止合同，租金不予退回。

　　四、乙方承包期內要確保甲方生產、生活用水為主，養殖為輔的原則。

　　五、水庫在干旱之年，保持原來8個塞子水位供應后坂田灌溉，南坂農田用電排泵水抗旱灌溉。

　　六、水庫洪汛期間，乙方要無條件確保無障礙物泄洪，無條件執行上級調洪命令，汛期要加強巡查，及時報告水庫的運行情況，確保水庫安全渡汛。

　　七、水庫壩面和泄洪道清雜等障礙物清理，由乙方負責一切費用自理。

　　八、水庫如人為所致設施毀壞漏水，所造成法律和經濟責任由乙方負責。

　　九、水庫壩灌溉出水涵管等一切設施如需要干庫維修，乙方必須無條件放水干庫，便于維修。

　　十、乙方在承包期間(拾年)不能轉讓、出租等多種形式或轉包給他人，否則甲方可單方面終止合同，租金不予退回。

　　十一、水庫如政府需要人口飲水等民生工程建設和蓄水的需要，乙方必須無條件停止承包水產養殖期，終止合同。

　　十二、以上合同雙方執行。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

2023年項目承包合同 篇6

　　發包方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　為了明確雙方責權，確保施工工程按時、保質、保量完成，現達成以下項目經濟責任合同，以供雙方共同遵守：

　　一、發包項目：雙方議定在乙方保質保量、服從甲方管理、能夠承擔相關責任的條件下。甲方可長期將施工項目發包給乙方，乙方所承接的所有項目均需遵守以下協議。

　　二、承包方式：所有施工工程實行全獎全賠全額經濟承包責任制方式。由乙方組成項目施工班組(報甲方備案)。乙方必須全面履行甲方與業主簽定的工程施工合同所有條款，并承擔由此產生的法律責任。如因擅自更改施工材料或偷工減料所造成的一切后果由乙方自負。

　　三、 甲方責任：

　　(1) 協助乙方辦理有關本合同項目的施工手續。

　　(2) 根據需要及時對乙方工程質量、安全、衛生、進度、財務等工程進行監督、檢查。

　　(3) 甲方如發現乙方有嚴重違法行為或有損害甲方利益行為時，甲方有權終止合同，一切責任由乙方承擔，并向甲方支付由此造成的一切損失。

　　四、 乙方責任：

　　(1)嚴格遵守國家法律、法規和甲方制定的有關規章制度，嚴禁違章操作，如因違章操作所造成的一切觸電、摔傷、砸傷等傷亡事故均由乙方自行承擔一切經濟與法律責任。

　　(2) 工程發生的所有罰款，地方性收費、材料、工資所發生的債權債務均由乙方承擔。

　　(3) 工程開工前應提交一切施工進度表及技術資料，完成后提交所有驗收、客戶評議資料。

　　(4) 整個施工過程做到文明生產、安全施工，妥善處理上下左右鄰居關系，因此所產生的一切后果乙方負全責。

　　(5) 工程完工后，乙方須保證一年質量保修期。

　　(6) 因乙方施工所造成的漏水、漏電、短路;木作、油漆及其他施工項目的質量事故，均由乙方承擔經濟賠償、返修等責任。

　　五、 結算方式：

　　(1)工程提取管理費標準：15~22%，甲方提取的管理費標準按實際簽訂的施工項目利潤高低來確定，確定后簽訂在項目預算書上，經雙方簽字生效。

　　(2)每項工程裝修定額材料、貨物等由甲方統一定點采購供給。甲方可按進度發放工程款給乙方，具體發放時間按項目進度與項目合同時間為準。

　　(3)質保金留�。好宽椆こ淌┕ね旰�，由乙方簽寫質量保證書給客戶，并留寫乙方的電話號碼。甲方留取工程合同費用的5%為質保金，一年保修期后付給乙方。

　　六、 乙方在施工過程中嚴格維護甲方形象，及時上報客戶提出的相關信息， 遇事做到隨叫隨到。

　　七、 其它約定事項：

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

2023年項目承包合同 篇7

　　發包方：________建筑安裝工程公司

　　承包方：____________1#施工項目部

　　包保方：____________(集團)公司

　　為充分調動施工項目部全體職工的自主性、能動性，最大限度地提高工作效率，確保綠洲1#樓工程項目按預期的目標完成，經三方協商特制定如下責任承包協議：

　　一、承(發)包范圍、內容及各項指標：

　　(一)、基本概況

　　1、工程概況：本工程位于________，為地上26層，地下兩層框架剪力墻結構住宅樓;

　　2、承(發)包內容：①按施工圖要求的全部建安工程及配套工程;②主體內、外裝修為室內毛墻、毛地，室外水泥抹面涂刷涂料，部分外墻貼蘑菇石;

　　(二)、技術、經濟指標：

　　1、質量指標：一次性驗收合格率100%;

　　2、安全指標：重傷以上事故為0，(按國家有關政策、規定執行);

　　3、成本費用指標：1)按工程預值97%控制成本;2)工程用料按綜合預算量的97%控制;3)周轉材料、機械設備按工期以租賃形式核定。

　　4、現場管理：達到文明施工要求;

　　5、工程進度：有效工期26個月

　　1)、_年10月底前打樁完，_年底筏板基礎完;

　　2)、_年底主體驗收完;

　　3)、_年6月底前內、外裝修及安裝工程完工，_年8月底前具備交鑰匙條件

　　4)、整個小區在_年5月底前全部交付使用;

　　二、承(發)包方式及條件：

　　(一)、承包方式：

　　1、施工隊由承(發)包方共同協商確定，原則上采取清包工的方式;

　　2、建安材料、周轉材料、機具設備按預算和施工組織方案由發包方供應;

　　3、在責任范圍內，以工資費用包干的形式進行責任承包，每月按公司工資標準，按項目部實際人數發工資;

　　(二)、承包條件：

　　1、配備必要的施工管理人員，共十七人，具體配備：

　　主承包人(兼項目經理) 1人

　　總工長或技術負責人 1人

　　鋼筋工長(兼安全員) 1人

　　木工工長(兼安全員) 1人

　　管道安裝工長 1人

　　電氣安裝工長 1人

　　混凝土工長 1人

　　技術員(兼資料員) 1人

　　技術員(兼預算員) 1人

　　質檢員 1人

　　庫管員 1人

　　材料核算員 1人

　　門 衛 2人

　　巡 夜 工 2人

　　廚 房 1人

　　以上人員按標準計發工資，每月共________元，工程到交付使用共______萬元，由項目包干使用;

　　2、承包人有權調劑項目管理人員的工作內容，可以加班、加點、兼職的方式實現減員增效，可用所減人員的一半的工資額按月先給有關人員補助，工程完工后結清。但庫管員、材料核算員、門衛、巡夜工不得兼職或被取代。對不服從分配、不認真工作的職工如理由充分可將有關人員退回公司，另行安排;

　　3、包工隊工程費按進度付至60%~70%，其余辦理竣工驗收結算后付款;

　　4、業務招待費_____萬元，包括全部對外接待和信息咨詢費(含質檢站)按時間均衡使用;

　　5、創建安全文明工地費和文明施工措施費用以實結算。

　　三、風險抵押、獎懲條件：

　　(一)、風險抵押：

　　1、協議生效時，承包方交納風險金抵押_____萬元;

　　2、承包期滿或項目告竣后，按協議條款考核，余額退回。

　　(二)、獎勵條件：

　　1、完成承包指標，按階段結算浮動工資;

　　2、除個人浮動工資外，其余提成或獎勵可自主分配，但承包人(或主承人)不得超出盈余積累部分的60%，其余部分造表分配，報公司財務。

　　3、工程材料節約獎勵：按預算量的97%控制，節約部分按20%提成，主體工程完工，結算主體工程材料的節約部分，工程具備交工條件，結算裝修、安裝工程的材料節約部分;

2023年項目承包合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　為了切實做好項目施工的各項工作，明確雙方責任和義務，根據公司有關規定，經雙方共同協商，達成以下協議，共同遵照執行。

　　1、項目名稱：

　　2、工作內容、工作量及承包價格：

　　(1)項目地點及作業范圍：

　　(2)作業技術依據：

　　以甲方的業主與之簽訂的合同(___________)規定的技術標準。

　　(3)工作內容、承包價格及付款方式：

　　a、工作內容

　　對___鎮所轄范圍內20.2km2的農村居民點進行1:500比例尺地籍調查。建立村莊地籍信息系統，進行數據匯總統計，輸出以村為單位的各種統計表格。

　　b、承包價格

　　按業主中標價格扣除稅費后的單價。

　　經雙方協定乙方為甲方修補測(包括控制測量、查圖、補圖、內業地形圖圖面修飾、地物屬性的修改及重合點檢查)，

　　c、付款方式

　　根據業主付款給甲方的額度，甲方按相應的額度和比例付給乙方，或由業主直接付給乙方。

　　3、工期：20_ 年10 月—20_年 6月30日

　　4、甲方的責任和義務

　　(1)及時與業主或相關方溝通、協商解決;協助乙方進行項目開工、施工、驗收。

　　(2)及時與業主或相關方溝通，落實項目工程款情況，及時向乙方支付工程款。

　　5、乙方的責任和義務

　　(1)乙方施工要符合業主工期和技術、規范、設計書要求，因乙方原因出現的質量問題、驗收不合格，損失由乙方自負;

　　(2)按照相關要求，開展有關質量管理與安全生產活動;

　　(3)施工過程中出現的有關技術問題，應及時與甲方進行溝通，征求甲方意見;

　　(4)乙方應無條件的配合業主或監理單位的檢查及監理工作;

　　(5)做好成果資料保管、保密，出現成果資料丟失或泄密事件，甲方將按業主的要求將對乙方進行責任追究和相應處罰;

　　(6)所承擔的工作內容完成后，及時進行工作量統計并填寫項目結算單，經業主認可并經雙方簽字確認后，進入財務程序。

　　6、其它約定

　　(1)未盡事宜，參照(___________號)合同的相關條款由雙方共同協商解決;

　　(2)本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，山東正元地理信息工程有限責任公司一份。

　　甲方代表：

　　乙方代表： 日期： 年 月 日

2023年項目承包合同 篇9

　　甲方： (以下簡稱甲方) 地址：

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　住址：

　　居民身份證號：

　　擔保方： (以下簡稱丙方) 甲方為提高企業經濟效益，降低企業風險，茲決定，實行企業承包經營，乙方自愿承包經營甲方下屬的佛山市永力泰車軸有限公司懸掛分廠廠房鋼結構工程，雙方本著誠實信用、公平合理的原則，經協商一致，訂立本合同。

　　一、承包形式

　　本承包形式為：按實際施工總產值比例上繳，效益考核獎勵。

　　二、承包范圍

　　遵從甲方總部與業主(建設方)簽訂的編號為LTXC-001《建設工程施工合同》的所有內容(合同見附件)，合同總價1920萬元。

　　三、承包期限

　　本合同的承包期自本項目工程的開工之日起至本項目合同內容全部履行完畢且回訪保修結束、結算完畢止。

　　四、主要承包指標與上繳

　　(一)保證無重大人員傷亡事故，杜絕重大質量事故和其他重大安全事故，如發生重大安全及質量事故，甲方協助乙方負責處理，所有經濟責任由乙方承擔。

　　(二)保證各種消耗指標不超過預算定額指標。

　　(三)承包金按工程結算總價2.6%上繳甲方(含企業所得稅)，

　　(四)乙方需向甲方每月支付建造師費4000元，此費用每次從建設方工程款進甲方賬戶時按月數扣除。

　　五、乙方酬薪

　　(一)乙方和項目管理人員工資從建設方工程款進甲方賬戶時由乙方按時發放。

　　(二)乙方所得報酬的應繳個人所得稅，由乙方按國家規定繳納。

　　六、雙方的權利和義務

　　(一)甲方的權利和義務

　　1、有權對乙方的經營活動實施全面的監督、檢查、審計。

　　2、乙方委派副經理、財務人員及其他重要崗位人員，所委派人員的工資、社保、差旅費、福利、獎金等薪酬按公司規定統一發放。

　　3、有權按約收取承包金，行使合同約定的其他權利。

　　4、當乙方有不繳承包金、經營不善造成虧損、不遵守甲方規章制度、不履行合同條款等行為時，甲方有權單方終止合同。

　　5、有義務向乙方提供必要的經營手續。

　　(二)乙方的權利和義務

　　1、有權在甲方總公司與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》范圍內指揮生產經營活動。

　　2、有權根據本合同約定和甲方財務制度，在確保不虧損的情況下，審批承包工程項目的正常財務開支。

　　3、有權制定工程技術措施方案，但重大技術方案應報甲方審核批準后實施。

　　4、享有材料物資采購決策權，但不得暗箱操作，更不得與材料商串通太高材料價格或者購進劣質材料。

　　5、有義務遵守甲方的各項企業規章制度，服從甲方管理，維護甲方的聲譽和財產利益。

　　6、必須將建設單位撥付的工程款及時匯至甲方賬戶，接受甲方的財務監管。不得從業務關系單位付取現金不入賬，不得將工程款擅自以個人名義存入銀行或轉入其他單位，不得以權謀私將與其他項目部無關的費用在所承包的項目部列支，否則按職務侵占或挪用單位資金論處。

　　7、嚴格執行甲方的《財務管理制度》，建立健全賬冊，確保原始單據的真實性，所有財務檔案資料必須交由甲方存檔。

　　8、禁止以甲方或承包工程項目部的名義向外單位或個人借款。

　　9、負責承包期內債權債務的清收清償，如因債權人索債而使甲方為乙方承擔債務的，乙方應向甲方承擔清償責任，如引起訴訟，導致相關部門來查封、凍結、劃撥甲方賬戶和資產的，乙方處全額償還被劃撥資金外，還要按年息13.5%承擔被劃撥日至還款日期間和凍結期的資金利息，另外每發生一起，乙方需向甲方給付5萬元的名譽損失費。

　　10、乙方必須依法經營，不得行賄受賄，轉包。如出現上述情況，一切經濟和法律責任由乙方承擔

　　11、乙方承擔對建設單位工程款的收回則責任，追索外欠工程款時必須以甲方的名義對外主張權利，不得以自己的名義或項目部的名義對外主張權利，如因建設單位拖欠工程款，乙方不得起訴甲方，要求甲方承擔責任，否則，乙方向甲方支付起訴額1.5倍的違約金。乙方對外行使追索權時，甲方應提供手續上的方便，追款費用用乙方負擔。

　　12、乙方履行甲方和建設單位簽訂的合同全部條款，承擔由于本工程引起的拖欠民工工資、拖欠工程材料款、安全事故、工期拖延、工程

　　質量事故賠償等一切經濟和法律責任。如由此引起的群體性事件，嚴重影響甲方聲譽，導致甲方先行墊付上列款項的，乙方對此墊付款應無條件予以認可，并從墊付款發生之日起向甲方支付年13.5%的利息。且每發生一起農民工來甲方討薪的，乙方賠償甲方5萬元人民幣的名譽損失費。

　　13、工程款專款專用，不得從甲方打入個人賬戶，采購材料款憑材料采購合同、發票和收料單、由甲方直接打給供應商，農民工工資由甲方監督發放。

　　七、違約責任

　　(一)乙方違反本合同約定，私刻公章、偽造營業執照、資質證書、建造師證件等，一經發現，每次每本支付違約金5萬元;情節嚴重涉嫌犯罪的，移交司法機關追究刑事責任。

　　(二)乙方違反本合同約定，以項目部名義對外提供擔保，向外單位或個人借款，除承擔對甲方造成經濟損失的賠償責任外，另按對外擔保、借款金額的20%支付違約金。

　　(三)乙方違反本合同約定，在工程款逾期時乙方應積極的態度行使追索權，如甲方直接對外行使追索權時，乙方應積極配合。

　　八、其他事項

　　(一)當事人雙方一致認為本合同是民事法律關系為主的多種法律關系并存的綜合性合同。

　　(二)本合同不改變項目部的經濟性質及隸屬關系。

　　(三)本合同履行中乙方實施了挪用、侵占單位資金等行為若涉嫌犯罪，仍應依法追究刑事責任，即本合同約定的承包形式不影響對乙方本人刑事責任的追究。

　　(四) 自愿為乙方履行本合同提供連帶責任保證擔保，

　　九、解決爭議的方式

　　(一)本合同履行工程中爭議，雙方應盡量協商解決。

　　(二)協商不成的，應根據不同的法律關系選擇以下方式解決：

　　1、屬于承包上繳、違約賠償、違約金給付、損害賠償、財物返還等方面的爭議，向甲方總部所在地人民法院起訴。

　　2、屬于勞動關系工資爭議、勞動保險爭議等方面的爭議，向甲方總部所在地勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。

　　3、屬于涉嫌犯罪的，移送司法機關依法處理。

　　本合同未盡事宜，雙方協商可簽訂補充合同。

　　本合同一式叁份，甲方執存兩份，乙方執存一份;甲、乙雙方當事人簽名(蓋章)后生效。

　　甲方(蓋章)： (簽字)：

　　分公司負責人(簽字 ) 擔保方(簽字、蓋章)：

　　年月日：

2023年項目承包合同 篇10

　　甲方(全稱)： (以下簡稱甲方)

　　乙方(全稱)： (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》及公司《項目工程經營承包責任制管理辦法》之規定，公司決定將 授予 同志為項目經理部的項目負責人，由項目經理部事實《建設施工合同》及施工合同條款，進行事實全面生產經營管理。經與 同志協商，達成一致意見，特訂立本合同，以資共同遵守。

　　一、工程概況

　　建設單位：

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　二、工程承包范圍及內容

　　1、工程范圍為：

　　2、工程內容為：

　　三、合同工期

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期：

　　四、質量標準

　　工程質量標準：

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：

　　六、工程承包方式

　　工程項目均采用全額承包，承包人有承包責任人，與發包人圈定書面項目承包合同。實行“自主經營、自負盈虧”的承包原則，所創利潤由承包人自主分配，發生虧損由承包人全額賠償。

　　七、工程結算

　　乙方負責在工程驗收合格后10日以內提交結算依據和工程結算書，并且由乙方負責整個工程的結算管理工作，甲方負責配合乙方依據施工合同向建設單位完成工程結算工作，在收到結算依據金額工程結算書后90天以內完成結算審核工作，并提出審核報告。

　　八、設備及材料供應

　　乙方(含乙方派駐在工地的有關管理人員)不得擅自以公司(甲方)的名義對外簽訂租賃或購買生產設備和有關建筑材料的合同;如因生產和施工的需要以公司(甲方)的名義對外簽訂租賃或購買生產設備和有關材料的合同，需經甲方對合同的內容予以審核，并經甲方簽章后方能生效。乙方(含乙方派駐在工地的有關管理人員)擅自為之，由乙方或行為人自己承擔責任;如果導致公司損失的，乙方全額承擔因此造成的損失。

　　材料采購標準及相關事宜按甲方與建設單位簽訂的施工合同要求和內容執行，且必須滿足設計圖紙的標準與要求。乙方應及時、全面履行甲方因乙方承包的項目對外所簽訂的各種合同;否則給甲方造成損失的由乙方承擔因此造成的全部損失。

　　九、現場管理

　　1、乙方派 同志對本工程工期、質量、安全、文明施工、結算及對建設單位的其它承諾內容等工作進行全面負責。

　　2、凡甲方與建設單位之間的技術、經濟、簽證等有關事項，甲方委托乙方辦理。與建設單位之間的書面資料須加蓋甲方公章的，事前必須征得甲方同意后，方和蓋章送出，乙方蓋章后的資料原件留二份甲方存檔。

　　3、乙方承包范圍以內的專業分包，由乙方自主決定選擇有資質的分包單位在甲方同意后簽訂分包合同，專業分包單位的資質復印件和分包合同原件各二份送甲方備案。乙方承擔其經濟、民事和總包責任。

　　4、乙方的總包責任：以甲方與建設單位簽訂的總包合同要求為準。

　　5、在合同執行過程中有建設單位對項目進行管理，監理工程師對工程進行全方位監理。工程負責人既要服從建設單位和監理工程師的管理，也要服從甲方對其實行的項目管理。

　　6、工程負責人對承包項目內的工作及對建設單位的其它承諾內容全權管理、責任自負。接受建設單位及監理工程師的監督管理及質量檢查評定。如因質量問題造成返工，其返工損失由乙方負責。

　　7、貫徹執行誰施工誰負責安全的原則，工程負責人必須對所屬人員進行經常性安全法制教育，以提高對安全生產的認識;加強安全監察、督促，即使糾正安全隱患，承擔安全責任和因安全責任所造成的一切經濟損失及法律責任。

　　8、乙方應嚴格按“重慶市建筑工地安全文明施工標準”組織施工，爭創市級文明工地，若因乙方管理原因，項目文明施工未達到“重慶市建筑工地安全文明施工標準”，由乙方承擔由此造成的一切經濟損失和法律責任。

　　9、本工程的技術文件、檔案資料由乙方安排專人按工程進度、準確、及時填寫、收集，工程竣工即按檔案館要求進行整理后交建設單位及檔案館所需竣工資料，同時送交一套完整竣工資料予甲方備案。如因乙方資料 原因造成工程停工或影響進度款撥付及完工交驗等，所造成的一切后果均由乙方負責并承擔相關的法律責任。

　　10、本工程在施工過程中，若乙方對民工工資、材料設備款有拖欠行為，以至對甲方造成不良的影響，甲方有權與乙方終止合同，由此造成的一切經濟責任均由乙方承擔。若發生類似情況及以甲方的名義簽訂經濟合同發生債務糾紛，甲方有權代扣工程款支付欠款。

　　11、乙方必須使用合格的管理人員對項目進行管理，管理人員的選派必須報送甲方審查、備案，特殊工種的管理人員需持證上崗并報甲方備案，甲方有權對不合格的管理人員進行調整。

　　12、承包范圍內的工程質量保修由乙方直接對建設單位承擔保修責任，具體的保修事項按甲方與建設單位簽訂的工程質量保修書執行。工程竣工后，乙方應主動定期回訪，每次必須簽署保修回訪單，否則，扣留保修金甲方不予支付。

　　13、如出現建設單位支付工程款不及時、未能按期支付工程款時，乙方不得以任何理由要求甲方支付工程款，不得以任何理由起訴甲方和有其它行為，乙方應積極向建設單位追收工程款。

　　14、承包人對所承包工程施工合同。補充條款、招標文件及承諾書等對建設單位所承諾的內容全權負責。

　　十、管理費與有關費用承擔

　　1、乙方按照本工程建設方審定工程總造價的 向公司承擔管理費。管理費按照前述比例在每筆到賬的工程款中扣取;到賬的工程款包括建設單位 以實物抵償的工程款。工程竣工結算完成后，乙方應結清上交公司的管理費。

　　2、工程的中標費、交易費、建管費、定額測定費，人身保險費等費用約合計 ‰由承包人承擔。(以實際繳納為準)

　　3、乙方承擔應繳納國家規定的營業稅、費及個調稅等國家規定稅費，公司按實際發生額代扣代繳。

　　4、因工程所發生的其他經營、管理費用與開支均由乙方實際承擔。

　　5、乙方不得個人直接從建設單位(業主)收取任何款項;每筆工程款項須經公司。

　　十一、工期、安全與保證金

　　1、工程工期：按合同工期考核，履行率為100%。

　　2、安全、杜絕重大安全、設備、火災、工傷死亡事故，重傷率控制在 ‰以內。

　　3、如該工程已向業主繳納了保證金，甲方不再收取該項目的保證金。 十二、承包人(含項目經理)應達到的管理要求與責任

　　1、計劃管理。編制施工總進度計劃和季、月、旬作業計劃，提出材料、設備、勞動力所需數量及進出場時間，并加強施工過程的中間控制和人、財、物的協調，確保工程形象進度。

　　2、技術管理。建立項目工程的技術管理體系，編制施工方案，做好技術交底工作。認真貫徹各項技術規程規范，搞好施工現場的計量、標準化工作。

　　3、質量管理。按ISO9000系列標準，建立各級質量責任制，強化質量管理。項目必須設臵質監員。認真做好施工記錄和隱蔽部位的驗收簽字記錄，保管好各種原始單據和資料，確�？⒐すこ虣n案資料的完整準確。并必須通過市(或區)檔案館驗收。

　　4、安全管理。項目必須設臵安全員。監理各級安全責任制，堅持安全教育和常規的安全檢查，做好安全防護工作，制止違章作業，防止工傷死亡事故和設備事故、火災事故的發生。如發生事故，一切經濟責任均由項目部承擔。

　　5、文明施工管理。按施工方案的總平面圖搭建各種臨時設施，做好施工前的準備工作。按照 有關要求搞好施工現場的標準化管理，爭創文明施工現場，自覺維護企業整體利益和形象。

　　6、預決算管理。施工圖預算編制，負責辦理竣工決算。

　　7、資金管理。承包人應及時準確第編制資金收支計劃，組織項目工程施工所需要資金負責收取工程款，嚴格控制支出，確保施工生產的正常進行(稅金由公司代扣代繳)。同時應遵守公司財務管理辦法。

　　8、成本管理。編制施工預算制訂項目工程承包經營目標，嚴格管理和控制項目工程成本，自覺遵守財經紀律和財務制度，建立各種原材料耗用臺賬、人工工資臺賬、設備架料租用臺賬，努力降低消耗，提高成本降低率。

　　9、對建設單位的承諾。承包人必須了解所承包工程項目的工程施工合同、補充條款、招投標文件及承諾等對建設單位所承諾的相關內容，認真組織管理，對所承諾的條款認真履行和落實。

　　十三、項目工程部管理人員工資

　　項目工程部管理人員工資(含加班工資)按“項目工資”的通知確定，其標準為：

　　(1)項目經理： 元/月。

　　(2)其他管理人員人均： 元/月。

　　十四、利潤分配和虧損賠償

　　工程完工決算后，財務結算已辦清，與建設單位的還款協議已簽定，工程決算送公司財務審計處審計，經審計和考核后的工程利潤按以下程序分配：

　　1、質量、安全、工期未達到按有關規定扣減利潤。

　　2、其余部分利潤由承包人負責自主分配。

　　3、工程發生虧損，承包人對虧損負責全額賠償，風險抵押金沖抵虧損，沖抵不足部分由承包人在一年內給予賠償。如承包人不能賠清，公司有權通過法律手段解決。

　　十五、處罰

　　工程發生以下情況，乙方在三年內不得承包工程。

　　1、工程發生虧損。

　　2、發生重大質量事故。

　　3、發生重大安全事故。

　　十六、其他條款

　　1、如工程發生停工，雙方商定處理。

　　2、承包人的財務成本、材料、設備、專業分部工程的分包、周轉架料、勞務分包等管理，均按公司有關管理辦法執行。

　　3、本項目承包合同條款如遇特殊情況公司董事長同意后可作適當調整或補充完善。

　　十七、補充條款

　　甲 方： 乙 方：

　　代表人： 代表人：

　　簽約日期： 簽約日期：

2023年項目承包合同 篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　為規范單位餐廚垃圾清運管理，根據《北京市餐廚垃圾收集運輸處理管理辦法》以及市、區政府有關餐廚垃圾處理工作要求，甲方安排餐廚垃圾清運服務，乙方配合甲方清理餐廚垃圾。

　　甲乙雙方本著“友好合作、平等互利”的原則，就有關餐廚垃圾清運事宜達成如下協議：

　　一、甲方責任

　　1、甲方負責落實餐廚垃圾清運合作單位，并落實合作標準。

　　2、甲方負責安排規范餐廚垃圾處理及清運場地。

　　3、甲方根據餐廚垃圾總量確定垃圾運量，確保垃圾正常清理。

　　二、乙方責任

　　1、乙方根據甲方要求，做好餐廚垃圾收集、分類、搬運等日常管理工作。

　　2、乙方須將餐廚垃圾裝入綠色120L(升)標準的收集容器內(見《垃圾收集容器產品技術要求》)，并保證餐廚垃圾裝載不外露，保持餐廚垃圾收集容器外觀干凈、整潔、無破損。

　　3、乙方負責根據上述標準及垃圾量，相應購置餐廚垃圾收集容器。如餐廚垃圾收集容器因破損等原因影響正常使用的，乙方應及時更換。

　　4、乙方嚴禁將塑料、紙類、金屬、玻璃、織物、建筑垃圾等非餐廚垃圾裝入餐廚垃圾收集容器內。

　　5、乙方應嚴格按照甲方要求，將餐廚垃圾收集容器存放在指定餐廚垃圾處理及清運場地，并規范碼放。

　　6、乙方不按本協議中明確約定的餐廚垃圾分類標準清理垃圾，影響甲方餐廚垃圾整體清運工作開展的，乙方應承擔因此產生的經濟損失。

　　三、餐廚垃圾清運量

　　乙方每日需要餐廚垃圾清運量為 個標準桶(120升)，乙方餐廚垃圾清理數量發生變化時，須提前3天告知甲方，甲方根據乙方需求協調解決餐廚垃圾清運。

　　四、餐廚垃圾清運費用

　　如在本協議有效期內，政府出臺新的收費政策，重新簽訂清運餐廚垃圾協議，協商未果原協議終止。

　　五、本協議有效期為：

　　20__年 月 日 至20__ 年 月 日

　　六、本協議未盡事宜，甲乙雙方另行協商。

　　七、本協議書一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章):

　　負責人簽字： 負責人簽字：

2023年項目承包合同 篇12

　　甲方： (以下簡稱甲方) 地址：

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　住址：

　　居民身份證號：

　　擔保方： (以下簡稱丙方) 甲方為提高企業經濟效益，降低企業風險，茲決定，實行企業承包經營，乙方自愿承包經營甲方下屬的佛山市永力泰車軸有限公司懸掛分廠廠房鋼結構工程，雙方本著誠實信用、公平合理的原則，經協商一致，訂立本合同。

　　一、承包形式

　　本承包形式為：按實際施工總產值比例上繳，效益考核獎勵。

　　二、承包范圍

　　遵從甲方總部與業主(建設方)簽訂的編號為LTXC-001《建設工程施工合同》的所有內容(合同見附件)，合同總價1920萬元。

　　三、承包期限

　　本合同的承包期自本項目工程的開工之日起至本項目合同內容全部履行完畢且回訪保修結束、結算完畢止。

　　四、主要承包指標與上繳

　　(一)保證無重大人員傷亡事故，杜絕重大質量事故和其他重大安全事故，如發生重大安全及質量事故，甲方協助乙方負責處理，所有經濟責任由乙方承擔。

　　(二)保證各種消耗指標不超過預算定額指標。

　　(三)承包金按工程結算總價2.6%上繳甲方(含企業所得稅)，每次從建設方工程款進甲方賬戶時按比例扣除。

　　(四)乙方需向甲方每月支付建造師費4000元，此費用每次從建設方工程款進甲方賬戶時按月數扣除。

　　五、乙方酬薪

　　(一)乙方和項目管理人員工資從建設方工程款進甲方賬戶時由乙方按時發放。

　　(二)乙方所得報酬的應繳個人所得稅，由乙方按國家規定繳納。

　　六、雙方的權利和義務

　　(一)甲方的權利和義務

　　1、有權對乙方的經營活動實施全面的監督、檢查、審計。

　　2、乙方委派副經理、財務人員及其他重要崗位人員，所委派人員的工資、社保、差旅費、福利、獎金等薪酬按公司規定統一發放。

　　3、有權按約收取承包金，行使合同約定的其他權利。

　　4、當乙方有不繳承包金、經營不善造成虧損、不遵守甲方規章制度、不履行合同條款等行為時，甲方有權單方終止合同。

　　5、有義務向乙方提供必要的經營手續。

　　(二)乙方的權利和義務

　　1、有權在甲方總公司與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》范圍內指揮生產經營活動。

　　2、有權根據本合同約定和甲方財務制度，在確保不虧損的情況下，審批承包工程項目的正常財務開支。

　　3、有權制定工程技術措施方案，但重大技術方案應報甲方審核批準后實施。

　　4、享有材料物資采購決策權，但不得暗箱操作，更不得與材料商串通太高材料價格或者購進劣質材料。

　　5、有義務遵守甲方的各項企業規章制度，服從甲方管理，維護甲方的聲譽和財產利益。

　　6、必須將建設單位撥付的工程款及時匯至甲方賬戶，接受甲方的財務監管。不得從業務關系單位付取現金不入賬，不得將工程款擅自以個人名義存入銀行或轉入其他單位，不得以權謀私將與其他項目部無關的費用在所承包的項目部列支，否則按職務侵占或挪用單位資金論處。

　　7、嚴格執行甲方的《財務管理制度》，建立健全賬冊，確保原始單據的真實性，所有財務檔案資料必須交由甲方存檔。

　　8、禁止以甲方或承包工程項目部的名義向外單位或個人借款。

　　9、負責承包期內債權債務的清收清償，如因債權人索債而使甲方為乙方承擔債務的，乙方應向甲方承擔清償責任，如引起訴訟，導致相關部門來查封、凍結、劃撥甲方賬戶和資產的，乙方處全額償還被劃撥資金外，還要按年息13.5%承擔被劃撥日至還款日期間和凍結期的資金利息，另外每發生一起，乙方需向甲方給付5萬元的名譽損失費。

　　10、乙方必須依法經營，不得行賄受賄，轉包。如出現上述情況，一切經濟和法律責任由乙方承擔

　　11、乙方承擔對建設單位工程款的收回則責任，追索外欠工程款時必須以甲方的名義對外主張權利，不得以自己的名義或項目部的名義對外主張權利，如因建設單位拖欠工程款，乙方不得起訴甲方，要求甲方承擔責任，否則，乙方向甲方支付起訴額1.5倍的違約金。乙方對外行使追索權時，甲方應提供手續上的方便，追款費用用乙方負擔。

　　12、乙方履行甲方和建設單位簽訂的合同全部條款，承擔由于本工程引起的拖欠民工工資、拖欠工程材料款、安全事故、工期拖延、工程質量事故賠償等一切經濟和法律責任。如由此引起的群體性事件，嚴重影響甲方聲譽，導致甲方先行墊付上列款項的，乙方對此墊付款應無條件予以認可，并從墊付款發生之日起向甲方支付年13.5%的利息。且每發生一起農民工來甲方討薪的，乙方賠償甲方5萬元人民幣的名譽損失費。

　　13、工程款專款專用，不得從甲方打入個人賬戶，采購材料款憑材料采購合同、發票和收料單、由甲方直接打給供應商，農民工工資由甲方監督發放。

　　七、違約責任

　　(一)乙方違反本合同約定，私刻公章、偽造營業執照、資質證書、建造師證件等，一經發現，每次每本支付違約金5萬元;情節嚴重涉嫌犯罪的，移交司法機關追究刑事責任。

　　(二)乙方違反本合同約定，以項目部名義對外提供擔保，向外單位或個人借款，除承擔對甲方造成經濟損失的賠償責任外，另按對外擔保、借款金額的20%支付違約金。

　　(三)乙方違反本合同約定，在工程款逾期時乙方應積極的態度行使追索權，如甲方直接對外行使追索權時，乙方應積極配合。

　　八、其他事項

　　(一)當事人雙方一致認為本合同是民事法律關系為主的多種法律關系并存的綜合性合同。

　　(二)本合同不改變項目部的經濟性質及隸屬關系。

　　(三)本合同履行中乙方實施了挪用、侵占單位資金等行為若涉嫌犯罪，仍應依法追究刑事責任，即本合同約定的承包形式不影響對乙方本人刑事責任的追究。

　　(四) 自愿為乙方履行本合同提供連帶責任保證擔保，保證責任期為二年。

　　九、解決爭議的方式

　　(一)本合同履行工程中爭議，雙方應盡量協商解決。

　　(二)協商不成的，應根據不同的法律關系選擇以下方式解決：

　　1、屬于承包上繳、違約賠償、違約金給付、損害賠償、財物返還等方面的爭議，向甲方總部所在地人民法院起訴。

　　2、屬于勞動關系工資爭議、勞動保險爭議等方面的爭議，向甲方總部所在地勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。

　　3、屬于涉嫌犯罪的，移送司法機關依法處理。

　　本合同未盡事宜，雙方協商可簽訂補充合同。

　　本合同一式叁份，甲方執存兩份，乙方執存一份;甲、乙雙方當事人簽名(蓋章)后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

2023年項目承包合同 篇13

　　甲方：_______________集團，--縣_______________進出口有限公司

　　乙方：__________(--縣___________進出口公司杭州分公司承包人)

　　地點：杭州

　　甲乙雙方就--縣________進出口公司杭州分公司的繼續承包運營及雙方的責任和利益分配等事項達成如下協議：

　　第一條

　　1.甲方繼續支持已在杭州組建的--縣________進出口公司杭州分公司，由乙方承包。在甲方的支持，指導和監督下，乙方從事甲方法定登記范圍內的各項經營活動，獨立操作進出口業務，并承擔全額業務風險。如因甲方責任造成乙方的業務風險，應由甲方承擔相應損失。

　　乙方必須嚴格按照國家有關外貿政策經營，甲方有權抽查乙方出貨及制單情況，如發現乙方有違法行為時，甲方有權隨時終止并解除本協議，如由此造成的經濟損失由乙方承擔。

　　2.乙方在經營上享有自主權。甲方有義務在乙方的對外經濟交往中所發生各種法律訴訟時，_______出面并幫助和協助乙方。

　　第二條

　　1.乙方的營業場所暫設在甲方在杭州凱旋門商業中心的分公司辦公室內。乙方在甲方杭州分公司辦公期間需向甲方支付物業管理費，水電費和場地費等合計人民幣________萬/年，乙方承諾爭取在每年的六月底前付清。

　　2.甲方對乙方的經營應及時提供相應的出口配套服務;甲方及時提供給和辦理乙方所需的出口用核銷單、發票、商檢證、產地證等各種進出口單據及相應證章使用。

　　3.乙方的出口創匯額計入甲方的出口統計。

　　4.乙方可自主按需招收單據操作、財務及各類業務人員、管理人員，其報酬由乙方支付。

　　5.甲方設出口收匯獎。按乙方出口收匯每美圓________分人民幣按結算單計提給乙方。

　　第三條 結算方式

　　1.甲方以國稅局可計退稅單據上的金額為計算基礎和以中國銀行美圓現匯牌價________為基礎，退稅率________%出口產品按每收匯usd1.oo付人民幣________元，退稅率為________%的出口產品按每收匯usd1.00付人民幣________元，退稅率為________%的出口產品按每收匯usd1.00付人民幣9.52元計算，與乙方逐單按時結算;如結匯牌價變動超過+/-0________元/美圓，則按實際變動匯率相應調整。

　　2.乙方在吸引代理出口時，如遇有代理委托方提出的代理結匯率高于上述的，乙方可向甲方提出，由甲方根據實際情況，如同意可單獨確定規定的委托代理方的結匯率，甲方可與乙方單獨就此核算，乙方與此類代理委托方的代理合同備份給甲方，以備遵照。

　　3.甲方憑乙方出口結匯水單和相應的出口產品完稅發票，在3個工作日內給付乙方或乙方指定的收款單位對應的人民幣款項;由于非人力不可抗拒原因拖遲付款而造成乙方或乙方吸納的委托代理方的經濟損失應由甲方負責。

　　4.乙方須負責在________天內退回給甲方報關單，核銷單。逾期未回收核銷單，甲方按每筆每天人民幣________元向乙方計費，超過________天按每筆每天人民幣________元計扣;但該核銷單所對應的出口發票項下未發生墊付退稅款的，則不計該項費用扣款。

　　5.甲方按本協議應結匯人民幣金額在扣除支付貨款、運保費、直接費用、委托代理方的利潤等后的余額，為乙方可結取的利潤。甲方在收到乙方遞交的結算單后在一周內審核確定，如無問題，在二周內支付該利潤給乙方指定帳戶。甲方將按乙方每出口________萬美圓計提________萬人民幣現金(憑現金收據)的比例給乙方提現利潤。其余部分的利潤，乙方應盡量向甲方提供足夠的各類稅務發票，以便甲方減少稅賦損失。

　　6.乙方自營業務中所產生的各類出口運費和保險費由甲方直接在結算款中扣除。乙方在代理出口業務中，如遇委托代理方要求乙方先墊付運保費的，在與乙方的委托代理方結算時，甲方負責按照乙方的通知扣下該先期墊付的運保費.

　　7.乙方認為有必要憑信用證打包貸款付預貨款的業務，貸款額度限于該筆信用證金額的________%，并由甲方視具體業務確定同意后，由乙方辦理借款手續并承擔還款責任。

　　甲方以每月________%按實際借款數向乙方計收利息，該利息以乙方在甲方帳戶內的收匯總額減扣人民幣支出總額的負額為計息基礎。

　　第四條

　　具體業務及單證操作基本按照_______年做法不變。雙方將盡力提高工作效率，加快流程時間，并根據國家退稅新政策的相關規定，調整退稅上報備案時間的程序。

　　第五條

　　1.甲方積極向乙方介紹甲方已有的.收費優惠的運輸、保險公司。如有乙方需要，甲方同意乙方參加甲方確定的保險公司的出口收匯險，并享受甲方同等的費率和回扣及賠償。

　　2.甲方將盡力為乙方安排廣交會交易館攤位一個;甲方將盡力積極介紹組織和安排出國推銷團組。產生的

　　費用由乙方自理。

　　3.甲方確認若________科技股份有限公司上市成功，乙方可從甲方購得該上市公司壹拾萬股或以上的股權。

　　本協議雙方簽章生效，從_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。甲乙雙方不得擅自修改和解除協議。

　　協議執行中如有未盡事宜，須經雙方協商，作出補充規定，補充規定與本協議具有同等效力。如遇本協議與國家法律政策相抵觸的，以國家法律政策為準，如因該類抵觸的調整涉及本協議的根本原則，雙方將以積極的姿態另行商議解決辦法，不能解決的，本協議終止。

　　本協議正本一式三份，雙方各執一份，_______________集團存檔一份。

　　甲方：(蓋章)_____________

　　乙方：(簽名) ____________

　　_______年_______月_______

2023年項目承包合同 篇14

　　甲方：公司名稱 (發包方)

　　乙方： 項目部，負責人： 負責人身份證： (承包方)

　　根據甲方與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》所規定之內容，甲乙雙方就乙方的內部承包考核事宜，經充分協商后自愿達成合同內容如下：

　　一、 工程概況：

　　建設單位 工程名稱 建筑面積 工期 質量等級要求 合同價款(大寫) 安全風險統籌金 三材供應情況

　　二、 承包范圍及方式：

　　承包范圍： 承包方式：項目部負責人自負盈虧、內部承包考核制。

　　三、 結算方式：

　　1、 乙方應上繳甲方的管理費(包括代收代交)按本工程總造價的 %計算。 若工程無重大質量安全事故,做到文明施工按期交房,則按%上交甲方管理費。其他按細則執行。

　　2、 市勞保統籌基金按工程決算中實收實繳計算。

　　3、 水電配合費：臨設(辦公、宿舍)水電由公司水電安裝部負責安裝，土建不再收取配合費，安裝生活用水電自理。

　　4、 工程結款：建設單位進度款到賬后，扣去乙方應承擔的各項費用及風險金，根據乙方提供的合法票據，經甲方財務部核實后撥給乙方使用。

　　四、 違約責任及爭議解決：

　　1、 任一方違約的應按合同價款的 %對非違約方承擔違約責任;造成非違約方損失的還應對其實際損失進行賠償。

　　2、 因履行本合同書而發生爭議的，雙方應協商解決;協商不成的，雙方一致同意由甲方公司所在地法院管轄審理。

　　五、本合同書經甲、乙雙方簽字或蓋章即生效，至本工程項目應結算款項全部清結時自行終止。本合同書附件系本合同不可分割之組成，與本合同書具有同等效力。

　　六、 本合同一式三份，甲方執二份，乙方執一份。

　　甲方(蓋章) 乙方(簽字)：

　　代表(簽字)： 身份證：

2023年項目承包合同 篇15

　　住宅屋頂防水項目承包合同

　　甲方全稱：

　　乙方：

　　甲方防水工程委托乙方使用防水材料進行防水處理，總造價5000.00元，

　　(1)承包方式：由乙方包工包料，甲方負責質量驗收。

　　(2)質量要求：乙方按防水規范組織施工，以屋面不滲水為準。

　　(3)施工期限：從簽訂合同之日起20日內完工。

　　(4)乙方進入現場應做到文明安全施工，工完料凈、場地清。

　　(5)施工期間：甲乙雙方應做到團結協作、互相配合、甲方向乙方提供施工必要條件。

　　(6)結算方法：經甲方驗收合格后，憑正式發票于20______年底報賬付款。

　　(7)保修辦法：免費保修期為5年，自20______年12月30日至20______年12月30日，保修期內若發現屋面滲水，乙方應免費維修，乙方接到保修通知后，三天之內組織人力物力趕赴現場，乙方不得以任何理由推托。

　　(8)本合同自簽定之日起具有法律意義。

　　(9)本合同一式二份，雙方各執一份為憑。

　　(10)其它有關事項：

　　1.維修期間一切安全事故由乙方負責。

　　甲方全稱：(簽章)

　　乙方(簽章)：

　　年月日：

2023年項目承包合同 篇16

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程范圍：

　　4、承包方式：

　　二、合同工期

　　1、開工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期總天數天(以實際進場施工之日算起);

　　三、質量標準

　　工程質量標準：合格、按照《____施工質量驗收規范》驗收。

　　四、合同價款

　　總計合同金額(大寫)(人民幣)，小寫￥。

　　五，付款方式

　　付款方式：本工程進場完成%工作后10天內，發包人向承包人支付%工程費用;本工程進場完成%工作后15天內，發包人向承包人支付%工程費用;本工程竣工驗收后20天付清余下的工程費用(除工程保修押金)。工程價款通過銀行轉(匯)入對方帳戶(以本合同注明帳號為準)。所有款項支付須先開發票后支付。

　　六、施工準備

　　1、承包人在合同簽定后日內免費完成圖紙的設計和細化，完成后由發包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。

　　2、發包人應在施工前做好三通一平工作，提供基準測量點和水、電接入點;

　　七、安全責任

　　1、甲方指導乙方組織實施，檢查乙方施工安全設施。

　　2、乙方應指派專人負責安全，施工現場應有安全標示和安全設施。

　　3、乙方在施工過程中出現責任事故，乙方負全部責任，甲方概不負法律和經濟責任。

　　八、工程竣工驗收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發包人必須承認承包人的竣工時間;發包人推遲驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔;

　　2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的，視為驗收合格;

　　3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發包人不按期接管，致使工程發生損失，應由發包人承擔;

　　4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續;

　　5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優惠服務。

　　6、承包人應按國家技術規范、標準、規程和發包人的技術要求進行工程施工，按本合同規定的時間提交質量合格的工程產品，并對其負責。由于承包人施工質量不合格，承包人應負責無償給予修繕，使其達到質量合格。若承包人無力補充完善，需委托其他單位時，承包人應承擔全部工程費用。

　　九、現場代表

　　發包人現場代表_____，承包人現場代表__，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。

　　十、違約責任

　　因承包人施工質量造成重大經濟損失或工程事故時，承包人除應負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外，應根據實際損失向發包人支付賠償金。

　　一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。本合同未盡事宜，經發包人與勘察人協商一致，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　本合同履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的按下列第種方式解決：

　　(一)提交仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式貳份，發包人與承包人各執壹份。

　　合同訂立時間：___年___月___日

　　合同訂立地點：____________________

　　本合同共_頁

　　發包人：(蓋章)

　　法定代表人/委托代理人：(簽字)

　　承包人：(簽字)聯系方式：

　　開戶銀行：

2023年項目承包合同 篇17

　　甲方(發包單位)：Party A ( Employer )

　　乙方(承包單位)：Party B (Contractor )

　　鑒于甲方與建設單位簽訂了工程建設總包合同，其中包括電纜溝施工項目需要專業施工分包人完成;

　　鑒于乙方系具有施工資質的工程建設單位，愿意依照招標文件所規定的質量要求分包電纜溝施工項目并完成;

　　為了按期完成合同段工程，經雙方協商，在遵守總合同的基礎上，根據《中華人民共和國民法典》和建設工程法律法規中的有關規定，由乙方承包本工程工程項目。

　　為明確雙方的權利、義務，特簽訂本合同，以共同遵守。

　　WHEREAS party A have, with the Owner, concluded the general contract of engineering construction which is inclusive of cable trench project needed professional constructor to complete;

　　WHEREAS party B is the qualified constructor, be willing, in accordance with the quality requirement of bidding documents, to subcontract and complete the project;

　　This Contract: For the purpose of accomplishment of the contracted engineering, parties hereto, through negotiation and on the basis of complying with the general contract, in accordance with LAW OF CONTRACT and relevant regulations of laws and rules on construction engineering, agree to award this project to party B for completion.

　　IN FAITH WHEREOF, to specify parties hereof ‘s rights and liabilities, make and enter into this contract hereby for abidance by parties.

　　一、工程概況及承包內容 Project Overview and Contracting Works

　　1.1工程名稱及概況：工程名稱：電纜溝工程。 本工程涉及三個變電站，分別是現有的220/35kV A472變電站、現有的35/10kV B301S變電站以及新建的35/10kV C581變電站。工作內容為三個變電站之間和從三個變電站接至MV用戶的電力電纜、控制電纜、接地電纜敷設所需電纜溝的開挖工程。

　　Name of Project and Overview: Name of Cable Trench;

　　The project involves three substations, namely the existing 220/35kV A472 substation, the existing 35/10kV B301S and a new 35/10kV C581 substation. Work contents are the excavation Works of trenches, between three substations and from the locations of three substations to MV user, which are necessary for laying out power cable, control cable, earth cable.

　　This is the power, control and grounding cable trench excavation project among three substations and for MV users connected to the three substations.

　　1.2 合同形式：本合同單價為綜合單價，采取固定單價承包方式。固定單價承包單價為乙方在本合同約定工期內完工的結算依據，不作任何調整。

　　Contracting form: Unit price hereof is subject to the comprehensive unit price, contracted form is fixed unit price. Fixed price of contracted project is the settlement basis of party B’s completion within the work period stipulated hereof, without any adjustment.

　　1.3 工程范圍內全部電纜溝工程，包括：電纜溝施工：溝底整平夯實、墊層(砂礫、碎石墊層夯實)，鋼筋(包括電纜溝蓋板鋼筋、墻帽鋼筋、電纜溝檢查井蓋板鋼筋、墻身預埋鋼筋、吊裝預埋鋼筋、鍍鋅鋼筋等所有部位)的防銹、除銹、制作、綁扎、鋼筋的損耗等;施工支架的安裝與拆除、模板(鋼模)的安裝與拆除、預埋件的制作與安裝、外露鋼板的防腐處理、角鋼支架(包含電纜豎架及電纜橫架)的制作與安裝，砼的澆筑及養生(包括基礎、墻帽、溝蓋板等)，電纜溝開挖等與此工程范圍有關的一切施工項目。

　　Any and all Works within the scope of cable trench engineering include that trench execution, ditch bottom leveling compaction, cushion (gravel, gravel cushion compaction), steel (including cable channel cover plate reinforced, coping reinforced, cable trench manhole cover plate reinforced, wall body embedded reinforcement, hoisting and pre buried steel, galvanized steel and all other parts)，anti rust, rust removal, making, binding, loss of reinforced steel; installation and removal of formwork support (steel mould), embedded parts of the fabrication and installation;anti-corrosion treatment, angle bracket (contain cable vertical frame and cable cross) production and installation, pouring and curing of concrete (including the foundation, coping, trench cover etc.), cable trench wall masonry, bottom and the inside and outside surface, cable trench cover, trench excavation and other works associated with this project.

　　1.4 合同單價含所有直接費用、間接費用、利潤及稅金。包括為實施和完成本合同工程所需的人工費、材料費、機械設備費、試驗檢測費以及合同明示或暗示的所有責任、義務。

　　Contract unit price is conclusive of all costs of direct or indirect expenses, interests and taxes in addition to the cost / payment, which are paid for completion and execution of the project herein, of labor, material, machinery / equipment, test / inspection and all responsibilities and liabilities being express or implied herein.

　　1.5 工程期限： 日開工，工期共計 天。

　　Time limited of Project: Work will commence from the date of , and the total period of work is days.

　　二、工程標準及技術要求：Project Standard and Technology Requirement

　　2.1 招標文件中的合同通用條款、合同專用條款、技術規范，建設單位、監理和甲方要求以及書面或口頭指示、工程師通知等。

　　The general and particular provisions, technical norms of the bidding documents in addition to the requirement, direction in written or oral, engineer’s notice, which given by constructor, supervisor and party A.

　　2.2 建設單位下發的技術規范、評定標準、檢驗標準、招標文件、設計圖紙等。

　　The technical norms, evaluation standard, inspection standard, bidding documents and design drawings.

　　2.3 甲方與建設單位簽訂的工程施工合同及附件(以下簡稱總合同，包括設計圖紙、往來文件等)，乙方均遵守。

　　Party B should comply with the construction contract and appendix hereof, which are concluded between party A and the Owner, hereinafter referred to as general contract including design drawings and documents received or dispatched between party A and the Owner.

　　三、工程數量確認及材料和設備供應 Quantity Confirmation and Material / Equipment Surpply

　　3.1 結算工程數量確認：Quantity Confirmation for Settlement

　　以乙方實際施工完成的工程量和經過甲方技術負責人、監理工程師現場驗收，并以建設單位計量的設計圖紙計算數量為依據進行計量結算工程量。

　　The work quantity for settlement will be measured subject to party B’s actual completion and the site acceptance of party A’s technician in charge and supervision engineer in addition to the quantity which is calculated on the design drawings of the Owner.

　　3.2 為完成本合同工程所需的所有機械設備均由乙方自備，當乙方需使用甲方設備時，根據甲方現場負責人簽字確認的使用時間及司機的運轉記錄，結算時按附表價格予以扣除。

　　All machinery / equipment which are necessary for completion of the engineering hereof will be dispatched by party B itself, in case of necessity of using party A’s equipment by party B, the expense thereof will be deducted from settlement sum on the price schedule, in accordance with the use time and driver operation record, which are confirmed by the signature of party A’s person in charge on site.

　　3.3 甲方供應給乙方的鋼筋施工損耗已計入本合同相關單價之中，對超用的鋼筋材料的費用，甲方在當月的工程結算款中直接扣除，其單價為：甲方采購價×(1+10%)。電纜溝施工所用砼、片石、砂礫、預埋件(鋼板)等(除鋼筋外全部材料)均由乙方購買，購買費用由乙方承擔。

　　The loss of reinforcing bar for construction supplied by party A have been calculated into the corresponding unit price herein, the expense of over-use of steel will be directly deducted from the same month ‘s settlement sum by party A, the unit price thereof is party A’s purchase price×(1+10%). All materials excepting enforced steel, used for the execution of cable trench, including concrete, stone, gravel, embedded parts ( steel plate) will be purchased by party B and the cost thereof will be on the account of party B.

　　3.4 施工所需的其余材料(如制作鋼筋所需的匝絲、焊條等)由乙方自行采購，費用由乙方承擔，但該材料質量必須符合施工技術規范要求，須經監理工程師和甲方認可后方可使用。

　　乙方所使用的燃油、潤滑油、電力及修理、保養等全部費用均由乙方自行承擔。如需甲方提供油料，則按領用材料數量乘以甲方采購價的110%計算;機械修理及保養費用均按實際發生費用計算。

　　Other materials required for execution such as coil wire and welding rod needed for manufacture of reinforcing bar will be purchased by party B and the cost thereof on party B, provided that the quality of the material should meet the requirement of construction technical norms and subject to supervision engineer and party A’s confirmation before using into execution. All cost and expense of fuel, lubricating oil, electricity and repair, maintenance and other expenses will be on party B’s account, in case of necessity of fuel provision by party A, the cost will be calculated on the used amount multiply 110% of party A’s purchase price; the cost of machinery repair / maintenance will be charged on actual expenses.

　　四、甲、乙雙方權利、義務 Rights and Responsibilities of Parties

　　4.1 甲方的權利、義務 Rights and Responsibilities of Party A

　　4.1.1 負責提供施工圖紙(包括變更圖紙)和技術資料，并進行有關的安全、技術交底。

　　Being responsible for the provision of execution drawing including the amended same thereof and issue the explanation and interpretation on the related safety and technology.

　　4.1.3 負責工程的施工放樣及檢查驗收;負責現場技術質量管理，并負責協調施工。

　　Being responsible for the construction Setting out and inspection / acceptance of engineering in addition to the quality management of technical quality on site as well as for coordinating construction.

　　4.1.6 按約定支付工程款。Making the payment of project cost to party B.

　　4.2 乙方的權利、義務 Rights and Responsibilities of Party B

　　4.2.1 乙方投入到本工程的人員和設備等必須滿足甲方和監理工程師、建設單位的要求。對甲方、監理、建設單位為保證質量、加快進度要求增加機械設備時，乙方接受并執行。

　　Personnel and equipment which are dispatched to this project by party B should satisfy the requirement of party A , supervisor and Owner. In case of necessity of increasing machinery and equipment for ensuring quality and acceleration of progress, at the request of party A, supervisor and Owner, party C should follow and implement the same.

　　4.2.2 乙方對工程質量負責，必須嚴格遵守國家及相關部門質量標準，工程質量必須滿足《電纜工程質量檢驗評定標準》，接受建設單位、監理工程師和甲方派駐的負責人的全過程監理。甲方有權對乙方質量不合格的工程不予支付。

　　Party B should be responsible for project quality, be in strict accordance with the quality standards of State and relevant authorities, ensure the project quality meet STANDARDS OF ACCEPTANCE AND ASSESSMENT OF CABLE ENGINEERING QUALITY and accept the whole process supervision of Owner, supervisor and the responsible person authorized by party A which is entitle to refuse to effect the payment for the unacceptable works done by party B.

　　五、工程質量檢查、驗收 Inspection and Acceptance of Project Quality

　　5.1 乙方嚴格按照施工設計圖紙和施工規范組織施工，服從甲方質檢人員和監理工程師的現場指示和檢查，并提供有關的質量檢驗表、施工原始記錄等資料。

　　Party B should, strictly in accordance with design drawings and work specifications, organize the execution, accept the direction and inspection on site by party A’s quality inspector and supervisor and show the list of quality inspection, original records for execution and so on.

　　5.2 乙方每道施工工序完成后，填報質量報驗單及施工原始記錄，經甲方質檢人員檢查驗收合格后，方可進行下道工序施工。

　　Party B should, on completion of each process of work, fill in Form of Inspection Application and original record of work and not conduct next process of work unless and until the inspection and acceptance thereof have been made by party A’s inspector.

　　六、工程驗收與工程款的支付 Acceptance and Payment of Project

　　6.1 甲方現場負責人核實乙方的本期完成工程量，對乙方已完工程進行驗收，為乙方驗收合格的工程開據《工程數量簽認單》。每月25日前，乙方應提交手續完備的《工程數量簽認單》開具結算單進行階段結算。甲方每月扣留乙方工程款的10%作為保留金，作為質量保證金。

　　The responsible person on site of party A will verify party B’s completed quantity of the current stage and make acceptance of completed project, issue the Confirmation of Work Quantity to party B’s qualified project. Party B should, on or before 25th each month, submit the Confirmation of Work Quantity of full formalities being companied by the Settlement Report for the milepost settlement. Party A will deduct 10% party B’s project cost each month as retention money for the deposit of quality warranty.

　　6.2工程完工后，經工程師驗收達到驗收標準，并且竣工資料齊全，乙方應在驗收合格之日起28天內報送最終結算資料。

　　Party B will, within 28 days upon the completion of project and satisfy the acceptance standard by confirmation of engineer, with full data / documents, submit its materials for final settlement.

　　6.3 工程款支付方式 Payment

　　6.3.1 本合同履行完畢后，雙方及時辦理結算，最終結算單在經過甲方各部門及項目領導審批會簽后，項目經理審批簽字并加蓋項目經理部公章后方能生效。

　　Parties hereto will, upon the performance of this contract, effect the settlement in time, however, the effectiveness of final settlement should be subject to the review and countersignature of party A’s concerned departments, project ‘ leader in charge, review / signature of project manager with official seal of project department.

　　6.3.2 甲方每期工程款支付按照當期結算款的80%，乙方工程完工后，在扣除按照合同條款應該扣除或者暫扣項目后的余額進行無息支付。

　　80% of settlement payment of the current stage by party A, in each and every stage payment , will be effected to party B and the balance amount, after deduction of the amount due to be deducted or withhold sum, will be paid without interest.

　　七、違約責任 Breach Liabilities

　　7.1 合同簽訂后，如乙方在規定期限內沒有按合同要求組織機械設備和人員進場，甲方和乙方簽訂的合同將自動解除。甲方有權安排其他隊伍施工，乙方承擔伍萬元的違約責任，并承擔因此給甲方造成的損失。

　　Provided that party B fail to, within the time limited after signature of this contract, in accordance with the requirements hereof, dispatch machinery / equipment and personnel enter into the site, this contract will be determined and discharged automatically. Party A in entitle to employ other constructor for execution of this project, for which party B should bear the breach with liquidated damages of fifty thousands US Dollar and compensate party A’s loss arising therefrom.

　　7.2 如果乙方的工程質量、工程進度達不到甲方要求、限期內不能改進時，甲方有權收回或分割乙方所承擔工程，直至終止合同，乙方應承擔由此給甲方造成的損失，并承擔相應的違約責任，違約金按照給甲方造成損失的30%收取，并在結算中一次性扣除。

　　Provided that if party B’s quality and progress of project fail to satisfy party A’s requirement and no improvement within the limited time, party A is entitle to take away or cut apart of the project which under party B’s construction until terminate this contract, for which party B should bear the liability of compensating to party A’s loss. The liquidation damages will be effected on the basis of 30 % of party A’s loss amount, which will be deducted in lump sum from final settlement

　　八、工程量和設計的變更 Alterations of Quantity and Design

　　8.1 因設計變更而增加或減少的工程內容，如果在已標價工程量清單中有適用于增加的工程內容的單價，則采用該單價;如果無適用于增加工程內容的單價，則由乙方提出建議價格經甲方書面確認后執行。

　　In the respect of the added or deducted works due to design alteration, where the unit price in the Priced Bill of Quantity is suitable to the added or deducted works, such unit price may be applied; where no suitable unit price to be applied, the recommended price suggested by party B will be executed after party A ‘s written confirmation thereof.

　　8. 2 乙方在施工中提出的合理化建議及對設計圖紙或施工組織設計的更改或換用，應經甲方及監理、建設單位的批準方可實施。

　　Any reasonable suggestion or alteration of design drawings, construction organization design, which submitted by party B during construction, can not be implemented unless and until have been with the approval of party A, supervisor and Owner.

　　九、爭議解決方式 Settlement of Dispute

　　本合同履行過程中發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協商解決，若協商不成，應提請仲裁委員會按照該會規則進行仲裁，仲裁結果是最終的。

　　All disputes arising out of or related to this contract during performance of contract should be resolved through consultation of parties hereto, if fail to settlement by negotiation, should be submitted to Arbitration Committee for arbitration in accordance with its rules and arbitration award is final and binding upon parities hereto.

　　十、不可抗力 Force Majuere

　　不可抗力事件發生涉及乙方施工場地的，乙方應立即通知甲方，在力所能及的條件下，迅速采取措施，盡力減少損失。因合同一方延遲履行合同后發生不可抗力的，不能免除延遲履行方的相應責任。

　　In case of occurrence of force majuere on party B’s construction site, party B should forthwith give notice thereof to party A and to the extent which is practicable to take measures for trying to decrease loss. Provided that force majuere occur after delay of performance by one party to this contract, no corresponding liability of the delaying party may be discharged or excused.

　　十一、其他約定事項 Miscellaneous

　　11.1 本合同未盡事宜，依照有關法律、行政法規執行，雙方也可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　Any outstanding issues hereof will be conducted in accordance with the relative laws and administration regulations and / or supplementary agreement in writing may be concluded by parties hereto. The appendix and supplementary contract herewith are integral parts of this contract, which have equal valid and authentic.

　　11.2 本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。本合同自雙方簽字或蓋章且乙方在合同中承諾的機械設備和人員在規定期限內進場后生效;工程竣工驗收合格、價款結清后自行終止。

　　This contract will be made in four copies, party A will hold three copies and party B will hold one copy. This contract will come into force on and after parties’ signatures and sealing hereon and the machinery / equipment which are undertaken by party B in contract and personnel enter into the site.

　　11.3. 附件：電纜溝工程施工技術要求

　　The appendix herewith is TECHNICAL REQUIREMENT OF CABLE TRENCH EXCAVATION.

　　甲方(蓋章)：Party A ( Sealing ) 乙方(蓋章)：Party B ( Sealing )

　　法定代表人 Legal Representative 法定代表人Legal Representative

　　本合同附件： Appendix herewith:

2023年項目承包合同 篇18

　　甲方：

　　身份證號：

　　住址：

　　乙方：

　　身份證號：

　　住址：

　　甲乙雙方在平等自愿的基礎上經充分協商，就合作經營_______項目、明確合作各方的權利與責任事宜，特訂立以下協議條款共同執行。

　　一、合作項目

　　承包項目名稱：

　　承包項目經營范圍：

　　承包項目經營地址：

　　二、合作時間

　　合作期限為________年，自本協議簽字生效之日算起。期滿后雙方如有繼續合作的愿望，以本協議為基礎重新簽訂協議。

　　三、合作分工

　　甲方按照要求應向乙方提供的物品所確定的日期和地點提供相應的物品。乙方在實施工作計劃中和結束工作任務時，應保證物品的狀態與接收時一致(正常耗損除外)，并在工作結束時將這些物品歸還甲方。

　　乙方提供的任何服務要求使用甲方所提供的硬件、軟件和其它物品，甲方應保證：擁有必要的許可、證明或其它文件。確保在本合同實施過程中和乙方在提供認定的服務時，有關物品可以被移動、使用、復制、修改、翻譯、分發和(或)與其他物品組合，而不會侵犯第三方的權益。任何一方要求對合同內容進行變更時，所有的變更要求都必須以書面形式提交并經雙方簽字同意。

　　甲方不得在雙方合同簽署后，隨意變更需求，如若需要變更需求，則需雙方確認簽字同意。

　　四、技術、市場保密

　　合作期內未經項目合作各方同意，任何人不得將技術及客戶資料轉讓，不得與項目合作雙方以外的合作方進行合作或為他人謀取利益，不得將技術泄密。違反約定的，項目合作方有權沒收違約方相關收益，并追究違約方的經濟法律責任。

　　五、收益分配

　　合同總金額為RMB￥ 萬元，計人民幣 圓整，作為系統的開發費用。

　　款項說明：

　　本合同簽訂后____日內，甲方向乙方支付合同金額的%，計人民幣 圓整；

　　在項目完成的 %時，甲方向乙方支付合同金額的 %，計人民幣 圓整；

　　軟件按行業標準驗收合格之后____日內，甲方向乙方支付合同金額的%，計人民幣 圓整；

　　剩余合同金額的 %，計人民幣 圓整，作為軟件質量保證金，于軟件驗收合格之后____日內支付，軟件驗收最長時間不超過 天；

　　如若工期延遲交付（非不可抗力導致的延遲交付）____日及以上，則乙方須賠付甲方圓作為工期延誤損失賠償；

　　如乙方因不可抗因素無法完成項目，則乙方須退回所有甲方已付款項，并賠付甲方 圓作為時間延誤費；

　　如甲方中途因各種因素選擇停止項目，則甲方不可收回所有已付款項，并且甲方須賠付乙方 圓作為工費；

　　甲方向乙方支付的費用，除另有規定外，所有費用的支付幣種為人民幣(￥)，由甲方本合同規定的付款方式以電匯，支票或微信，支付寶等支持身份認證體系的第三方在線工具劃入乙方指定的帳戶中；

　　雙方同意各自分別支付因執行本合同而發生的有關稅費。

　　六、合作保障措施

　　在合作期內，項目合作雙方中任一方未經其對方協商認可擅自退出該合作項目，違約方同時賠償被侵害方的投入損失及其他合作期內應得收益（具體為：按合作之日起至產生變故時為止的被侵害方應得的收益平均值計算，違約方賠付被侵害方剩余協議期的總收益）。并且必須遵守技術、市場保密條款，兩年內不得在當地使用或經營本項目的同類技術內容及客戶資源。否則項目合作各方有權追究違約方的一切經濟法律責任。

　　在合作期內因戰爭、災害、疾病等不可抗力因素導致項目合作解散或合作期滿各合作方不再合作，該項目技術內容歸雙方所有。

　　合作方如有一方違反本協議，則其他方有權取消與違約方的合作并追究違約方的一切經濟法律責任。

　　七、其他未盡事宜經雙方共同協商。

　　八、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方： 乙方：

　　日期：日期：

2023年項目承包合同 篇19

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　按照《合同法》的原則，結合工程具體情況，經雙方協商，達成如下協議：

　　1、甲方將地處都江堰成都至都江堰客運鐵路支線拆遷重建區地塊1工程的水電安裝部分承包給乙方施工修建。

　　2、開工日期：__________年_________月_________日

　　竣工日期：_________年_________月_________日

　　總日歷日期：____天

　　乙方必須按此日歷天數完成工程施工任務，逾期造成的損失由乙方負責。

　　3、施工內容：按建設方提的安裝部分工程量清單完成其工程量。

　　4、施工質量：乙方在施工過程中水電安裝、調試、運行符合合格質量標準。質量驗收由甲方負責，乙方負責協助完成。

　　5、工程承包總價：工程承包總價暫按投標總價，即：4967817.00元(大寫：肆佰玖拾陸萬柒仟捌佰壹拾柒元)

　　6、工程結算：

　　6.1、按安裝部分工程量清單的固定綜合單價結算。

　　6.2、甲方按照工程總造價的12.00%(百分之十二)收取乙方項目承包管理費(其中：空調設備單價不收取承包管理費)，上繳方式在建設單位撥付工程款時，按此比例收取。

　　6.3、甲方按國家規定的稅率代扣代繳稅金。(綜合稅率為3.84%)

　　7、付款方式：建設方將工程款撥付到甲方賬戶后，甲方分六次支付工程款給乙方：

　　7.1、第一次：基礎完成之后，按合同工程總額的10%支付。

　　7.2、第二次：一層澆筑樓板砼澆筑完成后，按合同工程總額的10%支付。

　　7.3、第三次：工程主體完成后，按合同工程總額的30%支付。

　　7.4、第四次：進入水電管道安裝，按合同工程總額的20%支付。

　　7.5、第五次：工程完工后，按合同工程總額的10%支付。

　　7.6、第六次：工程經過竣工驗收后，按合同工程總額的10%支付。余下5%，作為工程質量保證金，一年后退還。

　　8、合同份數：一式三份，其中甲方一份，乙方二份，雙方簽字蓋章后生效。待工程驗收合格結清工程款后自然失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

2023年項目承包合同 篇20

　　勞務作業發包人：

　　勞務作業承包人：

　　依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，遵循平等、自愿、平和誠實信用的原則，雙方就勞務分包事項協商達成一致，訂立本合同。

　　1、勞務承包工程基本情況　　工程名稱：高淳監獄監區改擴建項目第七標段，本標段由多個單位工程組成，其中備勤樓建筑面積5826.9平方米，五層;門衛室一層，建筑面積71.31平方米;標準運動場一片，圖紙尚在設計中;監區范圍內的室外道路、停車場，給排水、消防;擋土墻壓頂等。

　　工程地點：高淳區花山區建筑面積：5898.21㎡(暫定)勞務分包范圍：本標段工程設計圖紙范圍(含設計變更)內全部鋼筋加工、綁扎、焊接、安裝，二次結構植筋等工作。

　　勞務作業內容包括但不限于：自備機械設備進(退)場裝卸車，本工種所有材料進場后的驗收、卸貨、分類堆放、標識，配合原材取樣送檢;鋼筋圖紙翻樣;斷料成型;盤園鋼筋調直;柱鋼筋接頭電渣焊，水平鋼筋焊接接頭或套管接頭的制作安裝、配合取樣送檢;場內水平、垂直運輸;主體、二次、砌體加固筋、屋面及樓地面內的鋼筋綁扎;墊保護層、馬凳;垃圾清洗，鋼筋整修維護;監理等部門驗收完畢、砼澆搗期間的看護;余料回收等本工程與鋼筋有關的全部工作內容，質量自檢整改，配合相關部門的質量檢查、驗收等工作。

　　2、合同價款

　　2.1終結算建筑面積按現行20______________版《國家建筑面積計算規范》計算;固定綜合單　　本工程鋼筋集中在備勤樓加工，除備勤樓外的其他建筑物所產生的水平、垂直運輸費用：按每平方米元/平方米計，合計：元變更：在合同履行過程中如有相同或類似項目增加，承包人按合同約定單價繼續施工，特殊類型項目單價另行協商。

　　2.2點工工資標準：男小工130元/天，女小工100元/天，大工220元/天。

　　2.3勞務承包人委派的勞務結算負責人：　　身份證號碼：

　　3、分包工作期限　　開工日期：　　竣工日期：　　總日歷工作天數為：100天

　　4、質量、安全標準　　工程質量：按高淳監獄監區改擴建項目第七標段工程施工圖紙，國標11101-(1~3)圖集、國家及江蘇省現行的相關工程質量施工驗收標準等施工，工程質量必須達到優質工程等級。安全文明施工要求達到：省級文明工地。安全管理約定：

　　1人員要求：施工人員年齡不能超過60歲，有心臟病、高血壓及其他不適應高空作業的人員不得進場。乙方負責人必須常駐現場，每天不少于8小時，監管施工質量及安全生產。

　　2安全設施要求：安全帶、安全帽、要嚴格按標準方法使用。所使用的臨時腳手必須具有足夠的安全儲備。

　　3施工現場的安全設施在沒得到專職安全員批準前不得擅自拆除。

　　4施工現　場機械設備非專職人員不得操作。

　　5安全技術要求：每天上工前對進場施工人員進行安全技術交底，由接授交底人簽收確認。對專職安全員每天查出的安全隱患必須及時整改，整改完成后必須經過專職安全員驗收確認方可進行施工。

　　6安全責任：按照誰施工誰負責的原則，勞務承包人必須嚴格進行安全生產管理，對安全生產負全責。教育工人做到不傷害自己，不傷害他人，不被他人傷害。

　　7勞務發包人向勞務承包人提供免費住宿，但不承擔在住宿內意外傷亡的責任;如勞務承包人不愿住工地宿舍，自行上下班，在上下班途中發生的意外事故勞務發包人不承擔任何責任。

　　5、施工人員

　　5.1勞務發包人委派的擔任駐工地履行本合同的項目經理為，職務：項目負責人;

　　5.2勞務承包人委派的擔任駐工地履行本合同的施工人員為，職務：勞務負責人;

　　5.3勞務承包人組成的所有施工人員必須持證上崗，持證率不少于75%。

　　6、材料、設備、機具供應

　　6.1鋼材由發包方提供，承包方應提前20日申報材料計劃。

　　鋼筋損耗為1%,超出部分按市場價退還給發包方，大于50的剩余鋼筋必須使用到工程中，且不得任意切斷。

　　如有發現上述情況則加倍返還給發包方。

　　6.2勞務發包人向勞務承包人只提供大型設備，僅指垂直運輸、雙輪推車、樓層配電箱，承包人應妥善保管、合理使用。因勞務承包人保管不善或使用不當發生丟失、損壞，勞務承包人應賠償，并承擔因此造成的工期延誤等發生的一切經濟損失。

　　6.3施工中所需的中小型機具及輔材由承包人自行提供。承包人所提供的機械設備或工具必須性能良好，安全可靠;材料必須確保質量，不得以次充好，敷衍發包人，或對發包人帶來不良影響，上述情況一經發現，發包人將改為自購，費用從承包人結算款中扣除。

　　7、擔�！　�勞務發包人、勞務承包人為了全面履行合同，勞務發包人要求勞務承包人供以下擔保;　　承包人向發包人提供履約擔保，按合同約定履行自己的各項義務。擔保方式為擔保合同作為本合同附件。如勞務承包人違約后，勞務發包人可要求提供擔保的第三人承擔相應責任。

　　8、合同價款的支付　　勞務承包人與勞務發包人約定按下列方法支付：

　　(1)中間支付：每月5日前支付勞務承包人上月實際出勤工人的生活費用，按50元/人/天支付。發包人現場有專人負責承包人的考勤記錄，并根據承包人實際出勤工日數支付生活費。勞務承包人還必須提供本工程出勤工人身份證復印件及由本人簽字的工資表給承包人備查，否則生活費不予支付。

　　(2)工程驗收合格交付后付至合同價的70%,20______________年春節前付至全部工程勞務價款的95%,余5%保修款在工程交付后滿一年時付清。為有效杜絕勞資糾紛，勞務承包人還必須提供本工程全部施工人員身份證復印件及其本人簽字的總工資表給承包人備查，否則工資款費不予支付。

　　9、違約責任　　當發生下列情況之一時，勞務承包人應承擔違約責任：　　(1)勞務承包人因自身原因延期交工的(含中間施工進度節點)，每延誤一日，應向勞務發包人支付5000元的違約金;當第二次延誤出現時，勞務發包人可直接安排工人加入勞務承包人施工，勞務發包人所安排的工人工資按500元/工日計算，由勞務承包人承擔，同時向勞務發包人支付5000元/日的違約金。

　　(2)勞務承包人施工質量不符合本合同約定的質量標準，一次驗收不通過，勞務承包人應勞務發包人支付10000元/次違約金，二次驗收不通過，勞　　務承包人應勞務發包人支付20000元/次違約金。

　　(3)勞務承包人不履行或不按約定履行合同約定的其他義務時，勞務承包人應向勞務發包人支付工程總費用10%的違約金，勞務承包人尚應賠償因其違約給勞務發包人造成的經濟損失，延誤的勞務承包人工作時間不予順延。

　　(4)勞務承包人要教育職工服從項目部對宿舍區的各項管理規定，嚴禁職工在宿舍內使用電器設備開小灶，第一次發現沒收灶具并發出警告，第二次發現則沒收灶具并處以1000元/次(點)罰款，第三次發現則沒收灶具并處以20______________元/次(點)罰款。

　　(5)進場不戴安全帽、在有防火要求的場所吸煙、隨地大小便，每件一次罰款100元。

　　(6)有打架斗毆的一次罰款1000元。發生以上行為后由現場負責人當場開具處罰通知單交財務在勞務承包人工程費中直接扣除。勞務承包人違約并被處罰后，勞務發包人要求勞務承包人繼續履行合同時，勞務承包人在承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。

　　10、本合同正本貳份，具有同等效力，由勞務發包人和勞務承包人各執壹份;本合同副本叁份，勞務發包人執壹份，勞務承包人執壹份;勞務發包人負責向行政主管部門備案壹份。

　　合同訂立時間：___________年月日

　　合同訂立地點：

　　勞務發包人：勞務承包人：

　　住所：住所：　　負責人：負責人：

　　聯系電話：聯系電話：

2023年項目承包合同 篇21

　　甲 方：

　　乙 方： 乙方擔保人：

　　經雙方協議同意，甲方將 工程風險承包給乙方經營，現雙方就《風險承包合同書》未詳事宜達成如下協議：

　　一、承包費的收�。�

　　工程總造價約計(大寫) 萬元。乙方按 向甲方交納承包費，工程總造價以審計結論為準，或建安公司造價部確認。

　　1、本工程一次性交清承包費 萬元。

　　2、根據工程實際進度情況，按公司管理制度有關規定分次交清承包費。

　　二、目標管理：

　　1、該工程竣工時的質量目標必須是合格，最終質量目標是 (A、魯班獎;B、泰山杯;C、省優;D、十佳工程)，否則乙方承擔違約金 萬元。

　　2、該工程的安全目標是 (a、省級示范安全文明工地;b、省級安全文明工地;c、市級安全文明工地)，否則乙方承擔違約金 萬元。

　　3、該工程竣工結算備案時間或造價管理資料上交時間為 。 上述目標雙方約定必須執行。

　　三、財務管理

　　雙方約定工程款的撥付必須執行甲方的財務管理制度。工程撥款時，必須用蓋有甲方法人財務印章的正規發票或收據，并將款劃撥到集團公司指定的賬戶，扣除應上交公司管理費和設備使用費后，剩余款撥入建安公司賬戶，由建安公司監督使用。工程稅金由甲方從工程撥款中代扣代繳，業主直接代扣代繳的，乙方必須持合法的完稅證明方可抵頂相應的稅額。

　　四、特別約定

　　乙方已經閱讀并同意甲方的年度公司管理制度，根據工程進度預算，按公司管理制度規定，乙方完不成上交承包費的，按本年度年企業管理制度的有關規定執行。

　　五、乙方的權利和法律責任

　　乙方履行《風險承包合同書》及本合同后的一切盈利均歸乙方所有。 本工程由乙方風險承包，與工程有關的一切費用(材料費、人工費、勞保費及主管部門規費等)由乙方支付。因訴訟引起的法律責任和相關費用均由乙方承擔。甲方不承擔任何責任。

　　六、擔保人責任

　　擔保人自愿對乙方的違約行為承擔連帶保證責任。

　　七、其他事項

　　1、本合同履行過程中發生爭議由甲方所在地人民法院管轄。

　　2、本合同一式三份經各方簽字蓋章(按印)后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

2023年項目承包合同 篇22

　　三星級酒店建設項目承包合同書

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，現就本建設工程具體施工事項，為明確雙方的權利和義務，經友好協商一致，達成如下合同條款：

　　一、工程概況工程名稱：____________工程地址：____________承包范圍和內容：____________________________________________________________

　　二、合同價款：金額(大寫)：____________

　　三、雙方一般權利和義務

　　甲方責任：

　　1.負責協調各施工單位之間的關系和現場施工監督。

　　2.做好施工現場三通一平，保證做好供電、供水。

　　3.甲方應按時支付工程進度款，按合同簽訂之日如有拖延則每天支付應付貨款違約金。

　　乙方責任：

　　1.嚴格按圖施工，工程質量符合設計要求，甲、乙雙方驗收，確保工程質量..做好現場文明施工、安全生產。

　　2.組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

　　3.在施工過程中，乙方原因造成的事故由乙方負責。

　　4.服從甲方統一安排指揮。

　　5.由乙方原因造成工期拖延每天支付應付貨款違約金。

　　四、合同工期本合同工期總日歷天數天。以合同簽訂之日起開始計算。如遇以下情況，工期相應順延：

　　1.甲方要求更改已確認的設計方案影響工程進度;

　　2.一周內非乙方原因停電、停水8小時以上，影響正常施工;

　　3.甲方原因影響下一道工序施工;

　　4.未按合同規定支付工程款而影響施工工期;

　　5.不可抗力的因素如惡劣天氣(暴雨、高溫、地震、臺風)無法施工及政府行政行為而延誤工期;

　　6.甲方代表同意工期順延的其它情況。

　　五、工程質量乙方必須嚴格按照施工方案圖施工，接受監理方及甲方代表監督。乙方在施工中若發生質量問題，就及時報告甲方代表，協同解決。

　　六、工程款的支付和結算本合同簽訂生效后，甲方支付乙方合同價款：計人民幣作為預付款;鋼構材料進場付合同款計人民幣：;彩板進場付合同款計人民幣，余款計人民幣在工程竣工驗收合格后七天內付清。余款作為工程保質金，待保質期滿后三日內付清。

　　七、施工與設計變更

　　1.經甲方確認的設計圖紙和有關資料，作為施工的有效依據，甲、乙雙方均不得擅自修改。

　　2.甲方需要變更設計的，必須作出設計修改通知書，乙方方可實施并組織施工，因為設計變更而造成的工期變更或者增加工程造價，必須另行協商。

　　八、糾紛解決辦法任何一方違反本合同規定，雙方協商解決，如協商不成時，可通過當地仲裁機關或人民法院訴訟途徑解決。

　　九、附則本合同雙方簽字確認后即生效，工程竣工驗收符合要求，付清工程款后終止，保修責任仍然保留。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(蓋章)____________乙方(蓋章)____________

　　負責人(簽字)____________負責人(簽字)____________

　　日期：____________日期：____________