公司內部承包工程協議書（通用3篇）
公司內部承包工程協議書 篇1
甲方：_________
乙方：___________
甲方將_________工程的施工任務交給乙方，代表公司處理并承擔質量、進度、安全等技術及經濟責任，經雙方討論認可，達成如下協議：
一、工程名稱：_________
二、工程地點：_________
三、甲方責任：
1、甲方負責辦理施工項目各種手續。
2、負責乙方施工的各種機械設備。
3、幫助解決工程上的疑難問題。
4、督促乙方搞好安全。
5、幫助乙方辦理竣工驗收的各種施工手續。
四、乙方責任：
1、完成業主與建設方簽訂的施工合同。
2、負責工程上的人事、質量、安全及稅收。
3、負責工地上的資金支配權。
4、負責工地上的機械設備管理與維修。
五、核算：
本公司各工地單獨核算、虧盈自負，建設方所付工程款甲方不能私自動用。工地所發生的費用由承包人負責。
六、資金與帳務管理
各工地上交總價款的配合費_________%，屬公司行政管理人員的工資費用。
七、繳款時間：
各工地不管建設方欠款多少，必須分兩次收完，主體實付一半，初驗前必須付清。
八、工程驗收：
乙方必須注意工程質量、安全，作到百年大計，質量第一的原則，服從甲方行政管理，接受甲方對質量、安全的監督檢查。
九、資料：
乙方房屋竣工后，必須交一套完整的竣工資料及備案證由公司保管。
十、本協議一式四份，雙方各2份。
甲方：_________乙方：_________
_________年____月____日_________年____月____日
公司內部承包工程協議書 篇2
甲 方:
乙方(承包人)：
公司為了拓展發展空間，占有更大的市場份額。提高社會和經濟效益，調動各方積極性，本著平等、誠信和互惠原則，采用公司內部承包的經營方式，經協商一致達成如下協議：
一、合同價款
公司與建設方簽訂的建設工程施工合同金額：
大寫：人民幣元)
小寫：¥： 元
二、承包方式
1、公司同意承包人組建項目部。授權委派承包人 同志為本項目部責任人和承包人，全面負責本項目部承包經營和日常管理工作，實行承包經營，獨立核算，自負盈虧。
2、承包有效期：自簽訂本協議書開始至本工程施工合同約定保修期結束為止。
三、工程結算及工程款的撥付
本協議書合同價款調整方式及金額與本工程最終實際決算款調整方式和金額一致。
1、項目管理費的約定
公司向承包人收取管理費為工程總造價的 %
2、工程進度款撥付
承包期間承包人按工程進度收取建設方的工程款，必須遵守公司財務制度轉入公司賬戶，先向公司按進度款金額支付稅金后再取發票;進度款到公司賬戶后，由公司扣除承包人應付公司的費用后，一次性將進度款余額劃轉給承包人;
3、稅費及其他費用
該項目的稅金和其他費用均由承包人承擔;凡是須由公司負責交繳的稅費、工程費用和資料等有關費用均由承包人全額支付，公司不予墊付資金。
4、各項稅費的收取方法
(1)稅費：按國家、地方稅務規定須繳的企業所得稅 %，營業稅及工程所在地規定繳納的各種稅費由掛靠人自行繳納，項目所在地政府對稅率另有規定的，按項目所在地政府規定執行;
(2)管理費：按承包人每次所需發票%收取;
(3)設計費、預算費及其他有關費用按實際發生收取。
5、承包人應向公司繳納的保證金金額及收取返還約定：
(1)承包保證金：按合同金額 %收取，在第一筆工程款到賬后代扣，合同終止后返還。
(2)發票保證金(承包方不提供發票)：按每次支付承包工程
款 %收取，在每次支付承包工程款時代扣。
四、公司責任和義務
1、公司向承包人提供本工程招投標所需要的公司資質。公關、設計、報價、投標、標書制作、差旅和通信等費用由承包人承擔;
2、公司向承包人提供工程報建所需要的有關資料, 所發生的費用由承包人承擔。協助乙方與建設単位簽署工程承包合同及開具工程發票。
3、工程期間的監督與管理
公司向承包人書面提供: 施工現場暫設搭建標準、工程施工質量、安全管理標準及有關規章制度，承包人須嚴格參照執行。
公司提供項目部管理人員和施工人員工作服樣式, 服裝購置費由承包人承擔;
公司有權對正在施工的工程項目進行全方位的管理和指導,承包人必須無條件接受建設方和公司的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工的或發現有質量、安全隱患的, 公司有權取消本協議, 終止承包人繼續對本工程的承包施工等所有工作。承包人不得有異議 。
4、合同和檔案的管理與保存
承包期間承包人必須無條件將本工程所涉及的各種合同、 圖紙、 內業檔案資料等原件交由甲方備案保存, 工程結束之后承包人將決算書原價交于公司, 以備稅務局査驗。
5、 承包人完成上述各項工作需要攜帶公司證照和印章, 公司派專人陪同, 所發生的交通費、食宿費、通信費和辦公費等費用均由承包人承擔。
五、承包人責任和義務
1、施工規范
承包人有義務在工程承包間以及工程維修期間自覺維護公司的企業信譽,承包人向公司承諾履行本工程施工合同中與公司有關的所有義務,并承擔全部責任。 因任何原因給公司造成不良影響或損失, 由承包人負責解決和賠償;
承包人承諾嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計,精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準;投入足夠的人力、物力,保證工期;加強安全教育,認真執行安全技術規范,嚴格遵守安全制度，落實安全措施,確保施工安全;加強現場管理。遵守國家有關環境保護法規定,嚴格執行建設主管部門及環保、消防、 環衛等有關部門對施工現場的管理規定, 制定實施保證措施;做到文明施工;承擔由于自身責任造成的質量修改、返工、工期拖延、安全施工、現場臟亂造成的損失及各種罰款。
2、 施工材料使用與供應
承包人負責本工程所有材料的釆購供應,承包人釆購材料質量必須符合建設方、設計、公司、及國家、地方相關標準，規范要求，并按公司和建設方要求提供相關資料。不發生偷工減料、以次充好等行為, 否則以一罰十。
3、施工人員管理
承包人承包期間, 對所屬施工隊的管理必須嚴格執行公司管理規定和有關綜合治理的管理條例;嚴格按照規定用工，依法辦理所聘員工各種手續, 所聘員工要三證齊全, 特殊工程要持證上崗, 要把所聘員工的有效證件及資料復印件報送公司一份備査。
4、 承包人應積極妥善處理好農民工工資和保險等事宜。如違反國家關于農民工工資等規定時, 公司有權要求其改正或停工;
5、 承包人在簽訂《施工合同》后，必須按照遼寧省建設廳和中國保監會遼寧監管局發布的《關于進一步規范全省建筑施工人員意外傷害保險工作的若干意見》(遼建發[20xx] 30號)、遼寧省建設廳頒發 《關于印發 <遼寧省建筑施工人員意外傷害保險實施辦法>的通知》(遼建發[20xx]31號)的規定,在指定的遼寧友仁保險代理有限公司及時辦理 《建筑施工人員意外傷害保險》 。
名稱: 遼寧友仁保險代理有限公司
地址: 沈陽市鐵西區興華北街30號、新財富大廈1908房間
電話: 024-25639122、 024-25636065
項目所在地政府相關部門另有規定的, 按項目所在地政府相關部門的規定執行;
6、承包人經營期問對外的各種文件、工程量清単報價電子版、施工中的變更單復印件、簽證單復印件、合同、協議等必須送公司備案和監督檢査;未經公司書面許可不得以任何方式將本協議項下權利和義務轉給第三方;不準以包代管,包而不管和掛靠等情況;避免出現資金風險和安全風險;承包人須承諾:不私刻工資等公司印簽,否則接受工程造價20%的處罰, 并承擔相應的法律責任;
7、 承包人因工程轉包、 分包和其他違反與建設単位約定的行為, 造成的經濟處罰和相關責任由承包人承擔。
六、安全施工
1、安全施工檢査
承包人應遵守工程建設安全生產和有關管理規定, 嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業安全檢査人員依法實施的監督檢査, 采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。
承包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責。承包人不得要求施工場地工作人員違反安全管理的規定進行施工。因此導致的安全事故由承包人承擔相應責任及發生的費用。
2、重大事故處理
發生重大傷亡及其他安全事故,承包人應按有關規定立即上報有關部門并通知公司, 同時有責任及義務按政府有關部門要求處理, 并由承包人承擔相關的事故責任以及發生的費用。
承包人對事故責任有爭議時, 應按政府有關部門的認定處理。
七、質量保修
承包人應按法律、行政法規或國家有關工程質量保修的相關規定, 對交付施工的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。
質量保修的項目內容及范圍: 同本工程施工合同 。
質量保修期:同本工程施工合同。
質量保修責任: 同本工程施工合同 。
質量保修金: 由承辦人承擔相應的保修費用 。
八、協議終止
1、 承包人違反本協議中的任何一項約定時, 公司有權立即終止本協議;
2、 本協議終止后, 如有尚未完成的工程,承包人有義務按照本協議的承包人責任和義務繼續完成工作,在此期間和以后承包人不得以公司的名義對外承接各種工作, 承包人對其所有施工的工程負有法律規定責任。
九、違約責任
1、 承包人在經營過程中有損公司形象和利益時, 公司有權根據情節向承包方追索10000-20xx00元的賠償;
2、承包人因下列原因
(1)施工安全、質量、工期、財務、材料款和人工費等原因;
(2)發生安全事故造成人身傷亡或財產損失的;;
(3) 或者其他行為。
與任何第三方產生糾紛時, 所發生的一切費用由承包人承擔。 如給公司造成損失, 公司有權向承包人追償或提起訴訟。
十、有關約定
1、 公司為了更準確詳實對項目進行監督管理, 對承包人所做的項日進行全過程(安全、質量、工期、材料款、人工費等)進行監督管理指導,需駐監管人員的相關費用由承包人負擔;承包人并應無條件的接 受公司針對施工現場檢查處罰細則;
2、本協議未盡事宜雙方另行簽訂補充協議;相關費用由承包人負擔;承包人并應無條件的接受公司針對施工現場檢査處罰細則。
3、本協議未盡事宜雙方另行簽訂補充協議;
4、本協議履行過程中如發生爭議,雙方應協商解決;協商不成,在公司所在地有管轄權的人民法院訴訟;
5、 本協議自雙方簽字蓋章之日起生效;
6、 本協議的附件是本協議的組成部分, 同本協議正文具有同等法律效力;
7、本協議一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
公司內部承包工程協議書 篇3
發包方：__________________，簡稱甲方;
承包方：__________________，簡稱乙方;
企業經營者：__________________。
根據________________________，經雙方協商，簽訂本合同。
一.承包形式
上繳利潤基數包干，超收分成。
二、承包期限
自____年__月__日起至____年__月__日止，共__年。
三、承包基數
____年實現利潤____元，上繳利潤____元;____年實現利潤____元，上繳利潤____元;____年實現利潤____元，上繳利潤____元。
四、超收部分分成比例
乙方超額完成上繳利潤指標時，根據超額部分的數額，以下列比例進行分配。
____年，超收數額在____元以下的，甲方___%，乙方___%;超收數額在____元以上的，甲方___%，乙方___%。
____年，超收數額在____元以下的，甲方___%，乙方___%;超收部分在____元以上的，甲方___%，乙方___%。
____年，超收數額在____元以下的，甲方___%，乙方___%;超收部分在____元以上的，甲方___%，乙方___%。
五、乙方利潤分成的使用
乙方對利潤分成部分，根據下述比例建立生產發展基金、獎勵基金和福利基金：
生產發展基金：____年為___%，____年為___%，____年為___%;
獎勵基金：____年為___%，____年為___%，____年為___%;
福利基金：____年為___%，____年為___%，____年為___%。
六、主要經濟技術指標
(一)固定資產增值：總額為____元，其中____年____元，____年____元，____年____元。
(二)產品質量：___________________________________
(三)新技術開發：__________________________________
(四)企業升級：___________________________________
(五)_____：__________________________________
七、甲方在乙方承包期間，有權根據法律和合同的規定，對企業的經營活動進行監督檢查，____________________________;有權___________________;有權_________________。
甲方在乙方承包期間不得在法律和合同的規定之外隨意干涉乙方的生產經營活動，并有義務：
(一)______________________________;
(二)______________________________;
(三)______________________________。
八、承包期間，乙方享有國家法律、法規、政策規定的經營管理自主權。
企業經營者____為乙方法定代表人，對企業經營管理中的下列事項，有依法自主決定的權利：___________________________________________
九、違約責任
甲方在下列違約情況下，應負的責任是：
(一)_______________________________
(二)_______________________________
(三)_______________________________
乙方在下列違約情況下，應負的責任是：
(一)_______________________________
(二)_______________________________
(三)_______________________________
十、對企業經營者的獎懲
對企業經營者的獎勵辦法：_______________________________
對企業經營者的處罰辦法：_______________________________
十一、合同的變更和解除________________________________
十二、合同的擔保___________________________________
十三、爭議的解決方式
因本合同發生爭議時，甲乙雙方應協商解決。協商不成的，以下列第___種方式解決：
(一)交___工商行政管理局經濟合同仲裁委員會裁決;
(二)交___人民法院審判。
十四、名詞和術語的解釋________________________________